2022年浙江省一级造价师点睛提升试题64.docx

《2022年浙江省一级造价师点睛提升试题64.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年浙江省一级造价师点睛提升试题64.docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级造价师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 （2019年真题）开挖基槽局部突然出现严重流砂时，可立即采取的处理方式是（）。A.抛入大石块B.迅速降低地下水位C.打板桩D.化学加固【答案】 A2. 【问题】 输送气体灭火剂的管道应采用（ ）。A.无缝钢管B.不锈钢管C.铜管D.焊接钢管【答案】 A3. 【问题】 （2017年真题）根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于最高投标限价的编制要求，下列说法中正确的是（）。A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程

2、量清单编制单位负责编制D.应使用行业和地方的计价依据、标准、办法和市场化的工程造价信息【答案】 D4. 【问题】 应避免因工程地质勘查不详而引起工程造价增加的情况是（ ）。A.地质对结构选型的影响B.地质对基础选型的影响C.设计阶段发现特殊不良地质条件D.施工阶段发现特殊不良地质条件【答案】 D5. 【问题】 (2013年)设置在方形补偿器两侧的第一个支架形式应为()。A.固定支架B.导向支架C.滑动支架D.弹簧吊架【答案】 C6. 【问题】 用温度在100摄氏度以下保冷工程中的低温用绝热材料有（）。A.硅酸铝纤维B.硅纤维C.硅藻土D.聚氯乙烯泡沫塑料【答案】 D7. 【问题】 （ ）又叫做

3、硬山搁檩，是将房屋的内外横墙砌成尖顶状。A.砖墙承重B.屋架承重C.梁架承重D.钢筋混凝土梁板承重【答案】 A8. 【问题】 下列关于净现值的评价准则描述正确的是（ ）。A.当方案的NPV0 时，在经济上是不可行B.当方案的NPV0 时，在经济上是可行C.当方案的NPV1 时，在经济上是可行D.当方案的NPV=0 时，在经济上是可行【答案】 D9. 【问题】 企业发生公益性捐赠支出的，能够在计算企业所得税应纳税所得额中扣除年度利润总额（ ）以内部分。A.10%B.12%C.15%D.20%【答案】 B10. 【问题】 根据建筑工程建筑面积计算规范GB/T50353-2013，无柱雨篷结构的外边

4、线至外墙结构外边线的宽度超过（ ）者，应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算。A.2.0mB.2.1mC.2.2mD.2.3m【答案】 B11. 【问题】 衡量蒸汽锅炉的热经济性的指标是（）。A.蒸发量B.蒸汽压力和温度C.受热面蒸发率D.煤汽比【答案】 D12. 【问题】 下列不属于编制控制性施工进度计划的是（）。A.分析选定关键性工程项目B.初拟控制性施工进度计划表C.施工进度比较D.编制控制性施工进度表【答案】 C13. 【问题】 采用价格指数调整价格差额，已知承包人应得到的已完成工程量的金额为1000万元，定值权重为30%，在可调部分中，人工、钢材、水泥、机具使用费分别占比20%、3

5、5%、30%、15%，各可调因子的基本价格指数和现行价格指数如下表所示，则需调整的价格差额为（ ）万元。A.313.34B.9.34C.17.42D.324.88【答案】 B14. 【问题】 (2014年)自动喷水灭火系统DN70mm管道上的管件设置应遵循的原则是()。A.变径处可采用摔制大小头B.弯头处可采用补芯C.与阀门连接处可采用活接头D.三通上可采用1个补芯【答案】 D15. 【问题】 电缆通用外护层型号32表示含义为（ ）。A.双钢带铠装聚乙烯护套B.双钢带铠装聚氯乙烯护套C.细圆钢丝铠装聚乙烯护套D.细圆钢丝铠装聚氯乙烯护套【答案】 D16. 【问题】 下列压实机械中，不适用于水工

6、建筑物，主要用于筑路工程的是（）。A.光轮压路机B.羊脚压路机C.轮胎压路机D.振荡压路机【答案】 A17. 【问题】 岩基上的重力压力和其他荷载的作用下，主要依靠自身重量在地基上产生的（ ）来满足抗滑稳定要求。A.压应力B.扬压力C.凝聚力D.抗滑力【答案】 D18. 【问题】 与铸铁散热器相比，钢制散热器的特点是（）。A.适用于高层建筑供暖和高温水供暖系统B.热稳定性好C.耐蚀性好D.使用寿命长【答案】 A19. 【问题】 混凝土抵抗水、油等液体在压力作用下渗透的性能，称为（）。A.抗渗性B.抗冻性C.抗侵蚀性D.混凝土的碳化【答案】 A20. 【问题】 下列选项中，属于公路工程中的次要材

7、料的是（）。A.铁丝B.石灰C.石料D.脚手架【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 关于施工工厂设施，下列说法错误的有（ ）。A.水利水电工程施工供水系统的主要任务是经济可靠地供给全工地的生产用水B.施工供电系统的主要任务是供给工地各用户所需要的生产用电和生活用电C.机械修配厂宜靠近施工现场D.钢筋加工厂规模可按每月的日平均需要量确定E.汽车保养数量在50300辆时宜集中设置汽车保养站【答案】 AD2. 【问题】 既有法人作为项目法人筹措项目资金时，属于既有法人外部资金来源的有（ ）。A.企业增资扩股B.企业资金变现C.企业产权转让D.企业

8、发行债券E.企业发行优先股股票【答案】 A3. 【问题】 （2020年真题）屋面保温层施工应满足的要求有（）。A.先施工隔汽层再施工保温层B.隔汽层沿墙面高于保温层C.纤维材料保温层不宜采用机械固定法施工D.现浇泡沫混凝土保温层现浇的自落高度1mE.泡沫混凝土一次浇筑厚度200mm【答案】 ABD4. 【问题】 (2010年)下列关于投资方案经济效果评价指标的说法中正确的有()。A.投资收益率指标计算的主观随意性强B.投资回收期从建设开始年算起C.投资回收期指标不能反映投资回收之后的情况D.利息备付率和偿债备付率应分月计算E.净现值法与净年值法在方案评价中能得出相同结论【答案】 AC5. 【问

9、题】 根据我国民法典，下列关于要约和承诺的说明，正确的有（ ）。A.合同的订立，必须要经过要约和承诺两个阶段B.要约达到受要约人时生效，承诺通知发出时生效C.要约可以不具备合同的主要条款D.要约可以撤回，也可以撤销E.承诺通知一经发出不得撤回【答案】 AD6. 【问题】 输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道必须进行泄漏性试验。关于泄漏性试验正确描述的有（ ）。A.泄漏性试验应在压力试验合格后进行B.泄漏性试验的介质宜采用空气C.泄漏性试验的压力为设计压力的1.1倍D.采用涂刷中性发泡剂来检查有无泄漏【答案】 ABD7. 【问题】 以下属电机通电干燥法的是（ ）。A.磁铁感应干燥法 B.电阻

10、器加盐干燥法C.外壳铁损干燥法 D.灯泡照射干燥法【答案】 AC8. 【问题】 喷洒黏层沥青时，应符合（）。A.需铺筑磨耗层或保护层的新建沥青路面B.需加铺磨耗层改善抗滑性能的旧沥青路面C.双层或三层式热拌热铺沥青混合料路面的沥青层之间D.水泥混凝土路面、沥青稳定碎石基层或旧沥青路面层加铺筑沥青面层E.路缘石、雨水口、检查井等构造物与新铺沥青混合料接触的侧面【答案】 CD9. 【问题】 下列关于分隔带植物种植说法正确的有（）。A.防眩树株高在1.01.5m B.半遮光散栽式通透性好C.全遮光绿篱绿化投资小D.全遮光绿篱全封闭、不透光E.株距依据车灯光的扩散角和车速两者关系确定【答案】 BD10

11、. 【问题】 （2016年考题）依据通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013），静置设备安装中的整体容器安装项目，根据项目特征描述范围，其他工作内容除包括容器安装，吊耳制作，安装外，还包括（）。A.设备填充B.压力试验C.清洗、脱脂、钝化D.灌浆【答案】 BCD11. 【问题】 根据基岩裂隙成因，将裂隙水分为（）。A.孔隙裂隙水B.风化裂隙水C.自流裂隙水D.成岩裂隙水E.构造裂隙水【答案】 BD12. 【问题】 在设备吊装中，常用的牵引设备有（）。A.电动卷扬机B.手动卷扬机C.自动卷扬机D.绞磨【答案】 ABD13. 【问题】 下列项目中，在计算联合试运转费时需要考虑的费用包括

12、（ ）。A.试运转所需原料、动力的费用B.单台设备调试费C.试运转所需的机械使用费D.试运转工具用具使用费E.施工单位参加联合试运转人员的工资【答案】 ACD14. 【问题】 （2017年考题）建筑物及高层建筑物变电所宜采用的变压器形式有（）。A.浇注式B.油浸自冷式C.油浸风冷式D.充气式（SF6）【答案】 AD15. 【问题】 钢材化学成分对性能的影响，下列叙述正确的是（）。A.硫是钢中的有益元素，随着其含量的增加，可提高钢材强度而塑性无明显改变B.锰在炼钢时起脱氧去硫作用C.锰是低合金钢的主加元素，随着含量增加，塑性和韧性有所增加D.磷虽是有害元素但可提高钢的耐磨性和耐腐蚀性E.钛可提高

13、钢的强度，改善韧性和焊接性能【答案】 BD16. 【问题】 工程爆破方法的选用主要取决于（）。A.炸药B.起爆材料C.工程规模D.开挖强度E.施工条件【答案】 CD17. 【问题】 填充料式熔断器的主要特点是（ ）。 A.构造简单B.具有限流作用C.有较高的极限分断能力D.常用于配电柜中【答案】 BC18. 【问题】 在确定计价定额中的利润时，可作为其计算基础的有（）。A.定额人工费B.定额材料费C.定额人工费与施工机具使用费之和D.定额材料费与施工机具使用费之和E.定额人工费.施工机具使用费.材料费之和【答案】 AC19. 【问题】 （2019年考题）下列费用中，不计入机械台班单价而单独列项

14、计算的有（ ）。A.安拆简单、移动需要起重及运输机械的轻型施工机械的安拆费及场外运费B.安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械的安拆费及场外运费C.利用辅助设施移动的施工机械的辅助设施相关费用D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械的场外运费E.固定在车间的施工机械的安拆费及场外运费【答案】 BC20. 【问题】 下列关于违约责任的说明，正确的有（）。A.当事人一方违约后，对方没有义务采取措施防止损失的扩大B.当事人约定的违约金可以请求公安机关或仲裁机构调整C.当事人约定的违约金不能调整D.收受定金一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金E.定金和违约金不能同时使用，只能选择一种【答案】

15、 D三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 东部某市为加强生态文明建设，提升城市防洪能力，改善流域生态环境，拟对当前水系进行综合治理，工程任务以堤防加固为主，兼顾河道整治。该工程目前正处于初步设计阶段。其初步设计概算部分成果如下：堤防工程投资3962.15万元，河道整治工程投资3291.47万元，建筑物工程投资5883.66万元，永久道路桥梁工程投资567.49万元，临时道路投资311.00万元，导流工程投资486.14万元，辅助生产厂房、仓库和办公用房投资232.75万元，施工仓库投资100.00万元，施工办公、生活及文化福利建筑投资305.79万元，供电设施工程投资68.52万元，施

16、工供电工程投资54.21万元，其他施工临时工程投资234.53万元，机电设备及安装工程投资177.59万元，金属结构设备及安装工程投资420.53万元，独立费用2176.04万元，基本预备费为一至五部分投资合计的5%。已知：（1）值班宿舍及文化福利建筑工程投资按主体建筑工程投资百分率计算：枢纽工程投资50000万元1.0%1.5%50000万元投资100000万元0.5%0.8%引水工程0.4%0.6%河道工程0.4%注：给定取值范围的，本工程取中间值。（2）室外工程投资按房屋建筑工程投资（不含室外工程本身）的15%20%计算，本工程取上限。【答案】问题1：辅助生产厂房、仓库和办公用房投资：2

17、32.75万元主体建筑工程投资堤防工程投资河道整治工程投资建筑物工程投资3962.153291.475883.6613137.28（万元）值班宿舍及文化福利建筑工程投资13137.280.4%52.55（万元）室外工程投资（232.7552.55）20%57.06（万元）房屋建筑工程投资辅助生产厂房、仓库和办公用房投资值班宿舍及文化福利建筑工程投资室外工程投资232.7552.5557.06342.36（万元）施工房屋建筑工程投资施工仓库投资施工办公、生活及文化福利建筑投资100.00305.79405.79（万元）问题2：交通工程投资道路桥梁工程投资567.49（万元）供电设施工程投资=68

18、.52（万元）其他建筑物工程投资13137.282.5%328.43（万元）2. 某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定某投标人为中标人。并与其签订了工程承包合同，工期4个月。部分工程价款条款如下：（1）分项工程清单中含有两个混凝土分项工程，工程量分别为甲项2300m3，乙项3200m3，清单报价中甲项综合单价为180元/m3，乙项综合单价为160元m3。当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加（或减少）15%以上时，应进行调价，调价系数为0.9（1.08）。（2）措施项目清单中含有5个项目，总费用18万元。其中，甲分项工程模板及其支撑措施费2万元、乙分项工程模板及其支撑措施费3万元，结算时

19、，该两项费用按相应分项工程量变化比例调整；大型机械设备进出场及安拆费6万元，结算时，该项费用不调整；安全文明施工费为分项工程费用及模板措施费用、大型机械设备进出场及安拆费用合计的2%，结算时，该项费用随取费基数变化而调整；其余措施费用，结算时不调整。（3）其他项目清单中仅含专业工程暂估价一项，费用为20万元。实际施工时经核定确认的费用为17万元。（4）施工过程中发生计日工费用2.6万元。（5）规费费率3.32%；税金率9%。（不考虑人材机费用中含有可抵扣的进项税对计算结果的影响）有关付款条款如下：（1）材料预付款为分项工程费用的20，于开工前支付，在最后两个月平均扣除；（2）措施项目价款于开工

20、前和开工后第2月末分两次平均支付；（3）专业工程暂估价在最后1个月按实结算；（4）业主按每月承包商已完工程价款的90%支付；（5）工程竣工验收通过后进行结算，并按实际总造价的3扣留工程质量保证金。【答案】问题1：解：预计合同价：（2300180+3200160+180000+200000）（13.32%）（19%）=（926000+180000+200000）1.126=1470556元=147.056万元（1分）材料预付款：（92.600）20%=18.520万元（1分）措施项目价款首次支付：181.12650%90%=9.121万元（1分）问题2：解：(1)第1个月分项工程量价款：(500

21、180+700160)1.126=22.745万元（1分）承包商应得工程款：22.74590%=20.471万元（0.5分）(2)第2个月分项工程量价款：(800180+900160)1.126=32.429万元（1分）措施项目价款第二次支付：181.12650%90%=9.121万元（1分）承包商应得工程款：32.42990%9.121=38.307万元（0.5分）3. 某工程项目施工承包合同价为3200万元，工期18个月。承包合同规定：1发包人在开工前7天应向承包人支付合同价20的工程预付款。2工程预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣。3工程进度款按月结算。工程质量保证金为承包合

22、同价的5，发包人从承包人每月的工程款中按比例扣留。4当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加15以上时，超出部分的相应综合单价调整系数为0.9。5规费费率3.5，以工程量清单中分部分项工程合价为基数计算；税金率9，按规定计算。在施工过程中，发生以下事件：(1)工程开工后，发包人要求变更设计，增加一项花岗石墙面工程，由发包人提供花岗石材料，双方商定该项综合单价中的管理费、利润均以人工费与机械费之和为计算基数，管理费率为40，利润率为14。消耗量及价格信息资料见表6-24。(2)在工程进度至第8个月时，施工单位按计划进度完成了200万元建安工作量，同时还完成了发包人要求增加的一项工作内容。经工程师

23、计量后的该工作工程量为260m2，经发包人批准的综合单价为352元m2。(3)施工至第14个月时，承包人向发包人提交了按原综合单价计算的该月已完工程量结算报告180万元。经工程师计量，其中某分项工程因设计变更，实际完成工程数量为580m3，原清单工程数量为360m3，综合单价1200元m3问题：(1)计算该项目工程预付款。【答案】(1)根据背景资料确定项目工程预付款，特别注意工程预付款的抵扣方式。(2)注意计算管理费、利润的基数，正确计算清单综合单价。(3)计算第8个月结算工程款时，注意增加工作量中已知清单综合单价是未包括规费和税金；注意背景要求工程质量保证金的扣留方式、计算基数以及预付款的抵

24、扣方式。(4)注意背景要求，当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加15以上时，超出部分的相应综合单价调整系数为0.9。计算第14个月结算工程款时应特别注意。解析问题(1)：工程预付款：320020=640.00(万元)问题(2)：人工费：0.5660=33.60(元m2)材料费：0.1550.8+1.06530+0.0299244+6.4=575.50(元m2)机械费：0.005249.18+0.096952=5.29(元m2)管理费：(33.60+5.29)40=15.56(元m2)利润：(33.60+5.29)14=5.44(元m2)综合单价：33.60+575.50+5.29+15.5

25、6+5.44=635.39(元m2)4. 隶属水利局下的某区水文总站(以下称“采购人”)已按计划，于2016年在某区新建了一座水文站。在工程竣工验收后，根据“三年环保行动计划”的有关精神，为进一步提升水质监测预警能力，决定利用中央专项环保资金进行新型特种水质监测设备的临时采购，采购合同估算价150万元。由于该新型设备不在当地的集中采购目录中，货物类的采购限额标准为50万元，政府采购货物项目公开招标数额标准为400万元，2018年11月采购人委托某招标代理机构依照竞争性磋商形式进行采购。期间共有五家供应商参加了本项目的竞争性磋商。按照规定完成了评审工作，并依次推荐了A、B、C三家供应商为第一、第

26、二、第三成交供应商，采购人根据规定，确定了A供应商为成交供应商。在成交公告发布期间，B供应商按照质疑的有关规定，向招标代理机构提出质疑，称A供应商生产的设备有两个关键技术参数不满足采购文件要求。经与采购人研究决定，招标代理机构组织了原竞争性磋商小组进行了重新评审，并由原竞争性磋商小组就这两个技术参数向A供应商提出了书面澄清的要求。A供应商及时提交了澄清说明，强调了该公司生产技术水平完全可以生产出满足采购(招标)文件各项技术要求的设备，但未提供相关证明材料。原竞争性磋商小组重新评审后，认为A供应商投标未实质性响应采购文件要求，判定应否决A供应商的投标，并重新依次推荐了B、C、D三家供应商为第一、

27、第二、第三成交供应商。随后，采购人确定排名第一的B供应商为成交供应商。随后，A供应商向区财政局进行了投诉，再次重申其投标文件完全符合要求，招标代理机构组织重新评审并无任何法律依据，要求恢复其成交供应商资格。区财政局于2019年1月作出处理决定，驳回投诉。A供应商不服，随即向市财政局申请行政复议。2019年2月，市财政局做出行政复议决定，维持了区财政局的决定。A供应商表示不服处理结果，准备在规定的期间内，向人民法院提起诉讼。问题：1本次采购活动是否适用政府采购法，并请说明理由2根据组织实施主体的不同，政府采购分为哪几种形式本项目除了委托招标代理机构实施采购外，采购人是否可以自行采购3招标代理机构

28、组织重新评审是否妥当对于招标或竞争性磋商项目，请列举出可以重新评审的情形。4请指出重新评审和复核两者最明显的区别。5根据行政诉讼法规定，A供应商如果要向人民法院提起诉讼，谁将作为被告简述理由。【答案】分析要点：本案例主要考查了招标投标法和政府采购法在货物采购上的界面区分。根据招标投标法实施条例第二条，“与工程建设有关的货物是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等。”具体说来押题微信公众号：jinkaodian构成与工程建设有关的货物需要同时满足两个要件：一是与工程不可分割，二是为实现工程基本功能所必需。同时满足以上两个条件的货物，属于与工程有关的货物，应当适用招

29、标法。本案例中的设备属于在竣工之后，且原项目内容计划之外临时增购的专业设备，所以，这次的水质监测设备并不算是“与工程建设有关的货物”，所以本次采购适用政府采购法。按照组织实施主体的不同，根据政府采购法实施条例第四条规定，“政府采购法所称集中采购，是指采购人将列入集中采购目录的项目委托集中采购机构代理采购或者进行部门集中采购的行为；所称分散采购，是指采购人将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。”政府采购法实施条例释义第四十四条“重新评审、改变评审结果的禁止性规定”有如下规定，“当项目的评审结果受到供应商质疑，并确实可能存在对评审结果产生影响的各种

30、重大或明显错误时，采购人或采购代理机构可组织重新评审复核，是指评审结果汇总完成后至评审报告签署完成前，采购人、采购招标代理机构和评标委员会、谈判小组、磋商小组和询价小组成员对评审意见的检查。重新评审，是指评标委员会、谈判小组、磋商小组和询价小组成员签署了评审报告，评审活动完成后，原评标委员会、谈判小组、磋商小组和询价小组成员对自己评审意见的重新检查。”政府采购法实施条例第四十四条规定，“除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。”本案例也考察了行政复议和行政诉讼的有

31、关概念。行政案件由最初做出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。经复议的案件，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，做出行政行为的行政机关是被告。经复议的案件，复议机关决定维持原行政行为的，做出原行政行为的行政机关和复议机关是共同被告；复议机关改变原行政行为的，复议机关是被告。答案：问题1：本次采购活动适用政府采购法，因为本次要采购的设备是项目计划外且是竣工验收后临时采购的设备，并不是“与工程建设有关的货物”。问题2：根据组织实施主体的不同，政府采购分为集中采购和分散采购。本项目属于分散采购，根据政府采购法实施条例第四条规定，除了委托招标代理机构实

32、施采购外，采购人也可以自行采购。问题3：招标代理机构组织重新评审是妥当的。对于招标或竞争性磋商项目，评审结束后，当发现可能出现资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高或畸低、政策功能价格计算错误等情形时，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会或磋商小组进行重新评审。5. 背景：某工程项目发承包双方签订了工程施工合同，工期5个月。合同约定的工程内容及其价款包栝：分部分项工程项目（含单价措施项目）4项，费用数据与施工进度计划见表6-22；总价措施项目费用10万元（其中含安全文明施工费6万元）；暂列金额费用5万元；管理费和利润

33、为不含税人材机费用之和的12%；规费为不含税人材机费用与管理费、利润之和的6%；增值税率为9%。表6-22分部分项工程项目费用数据与施工进度计划表有关工程价款支付条款如下：1.开工前，发包人按签约含税合同价（扣除安全文明施工费和暂列金额）的20%作为预付款支付承包人，预付款在施工期间的第25个月平均扣回，同时将安全文明施工费的70%作为提前支付的工程款。2.分部分项工程项目工程款在施工期间逐月结算支付。3.分部分项工程C所需的工程材料C1用量1250m2，承包人的投标报价为60元/m2（不含税）。当工程材料C1的实际采购价格在投标报价的5%以内时，分部分项工程C的综合单价不予调整；当变动幅度超

34、过该范围时，按超过的部分调整分部分项工程C的综合单价。4.除开工前提前支付的安全文明施工费工程款之外的总价措施项目工程款，在施工期间的第14个月平均支付。5.发包人按每次承包人应得工程款的90%支付。6.竣工验收通过后45天内办理竣工结算，扣除实际工程含税总价款的3%作为工程质量保证金，其余工程款发承包双方一次性结清该工程如期开工，施工中发生了经发承包双方确认的下列事项：1.分部分项工程B的实际施工时间为第24月。【答案】问题1：该工程签约合同价（含税）为多少万元？开工前发包人应支付给承包人的工程预付款和安全文明施工费工程款分别为多少万元？（1）签约合同价：（120.2+10+5）1.061.

35、09=156.210（万元）（2）工程预付款：156.210-（6+5）1.061.0920%=28.700（万元）（3）提前支付安全文明施工费工程款：670%1.061.0990%=4.367（万元）问题2：第2个月，发包人应支付给承包人的工程款为多少万元？截至第2个月末，分部分项工程的拟完工程计划投资、已完工程计划投资分别为多少方元？工程进度偏差为多少万元？并根据计算结果说明进度快慢情况。（1）已完成工程款：28.8/2+37.8/3+（10-670%）/41.061.09=32.871（2）应支付工程款：32.87190%-28.7/4=22.409（万元）（3）拟完工程计划投资：（28.8+37.8/2）1.061.09=55.113（万元）（4）已完工程计划投资：（28.8+37.8/3）1.061.09=47.834（万元）（5）进度偏差：47.834-55.113=-7.279（万元）进度拖后7.279万元。