2022年山东省一级建造师模考考试题33.docx

《2022年山东省一级建造师模考考试题33.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年山东省一级建造师模考考试题33.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 建筑业企业从事施工活动的范围是()。A.营业执照的范围B.合同的范围C.资质等级许可的范围D.工程实际范围【答案】 C2. 【问题】 道路结构层局部压实度不足，这种质量缺陷可采用的处理方法是（ ）。A.整修B.返工C.综合处理方法D.专题调研【答案】 A3. 【问题】 企业作出是否租赁与购买决定的关键在于（ ）。A.能否避免设备的第一种无形磨损B.是否享受税费上的利益C.能否避免设备的第二种无形磨损D.技术经济上的比较【答案】 D4. 【问题】 网架的安装时，适用于螺栓连接节点的各种类型网架

2、，并宜采用少支架的悬挑施工方法是（ ）。A.分条或分块安装法B.高空滑移法C.高空散装法D.整体吊装法【答案】 C5. 【问题】 沟通的两个层面是指（）。A.信息的发送者和接受者 B.沟通内容和沟通方法 C.信息传递和交换 D.思维交流和语言交流【答案】 D6. 【问题】 需要安装的一列设备有多个机架时，应先安装( )。A.列头机架B.列中机架C.列尾机架D.都可以【答案】 A7. 【问题】 依照建设工程施工合同（示范文本）通用条款的规定，建设单位供应的钢筋由（ ）A. 建设单位负责试验，并承担试验费用B. 建设单位负责试验，双方分担试验费用C. 施工单位负责试验，建设单位承担试验费用D. 施

3、工单位负责试验，双方分担试验费用【答案】 C8. 【问题】 展期信用通常是指（ ）。A.买方企业超过规定的信用期提前付款而强制获得的信用B.卖方企业超过规定的信用期提前付款而强制获得的信用C.买方企业超过规定的信用期推迟付款而强制获得的信用D.卖方企业超过规定的信用期推迟付款而强制获得的信用【答案】 C9. 【问题】 根据（标准施工招标文件,关于建设工程争议评审的说法,正确的是（ ）A.当事人协议采用争议评审方式后,如果不接受评审组的建议或者越决,也不能再通过仲拔或者诉讼的方式解决争议B.在争议评审期间,争议双方暂按总监理工程师的确定执行C.争议评审制度是法定的争议解决方式D.采用争议评审的,

4、发包人和承包人应当在开工日后的14日内或者争议发生后,协商成立争议评审组【答案】 B10. 【问题】 关于选用保冷材料的说法，正确的是（）。A.导热系数乘以材料单价，值越大越经济 B.宜选用闭孔型材料 C.纤维状保冷材料密度越小，导热系数越小 D.保冷材料的吸湿率越高越好【答案】 B11. 【问题】 在下列目标控制措施中，属于经济措施的是（）。A.落实加快工程进度所需的资金B.改变施工方法和改变施工机具C.强化合同管理D.调整项目管理班子人员【答案】 A12. 【问题】 根据土方开挖的难易程度不同，可将土石分为（ ）个大类。A.四B.六C.八D.十【答案】 C13. 【问题】 投标单位取得投标

5、资格。获得投标文件之后的首要工作是（ ）。A.审核工程量清单B.编制施工方案或施工组织设计C.进行各项调查D.研究招标文件【答案】 D14. 【问题】 HDPE膜试验性焊接表述错误的是（ ）。A.试验性焊接完成后，割下3块试块，测试撕裂强度和抗剪强度B.当任一试块没有通过撕裂和抗剪测试时，试验性焊接应全部重做C.每一片膜要在铺设的当天进行焊接，即使底部接驳焊缝也不例外D.填写HDPE膜试样焊接记录表，经现场监理和技术负责人签字后存档【答案】 C15. 【问题】 下列争议中，不属于劳动争议范围的是（ ）。A.因确认劳动关系发生的争议B.家庭与家政服务人员之间的争议C.因工作时间发生的争议D.因终

6、止劳动合同发生的争议【答案】 B16. 【问题】 甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用，该约定中甲享有的权利是（）。A.土地承包经营权B.地役权C.土地使用权D.土地所有权【答案】 B17. 【问题】 下列方法中，不属于施工成本分析基本方法的是()。A.因素分析法B.成本项目分析法C.差额计算法D.比率法【答案】 B18. 【问题】 机械设备典型零部件安装是机械设备安装方法的重要组成部分，但不包括（）。A.联轴器的安装B.气压元件安装C.液压元件的安装D.常温下螺纹连接件的装配【答案】 D19. 【问题】 下列关于企业质量管理体系获准认证的维持与管理的说

7、法错误的是（ ）。A.定期检查通常每年一次，不定期检查视需要临时安排B.企业质量管理体系获准认证的有效期为3年C.注销是企业的自愿行为D.撤销认证的企业以后不可重新认证【答案】 D20. 【问题】 有关建设工程财产保险的说法，正确的是（ ）。A.建设工程保险标的危险程度显著增加的，保险人只可以要求增加保费，不可以解除保险合同B.保险人对财产保险的保费，不得用诉讼方式要求投保人支付C.财产虽然没有全部损毁或者灭失，但修理费用将超过赔偿金额的，也应当按照全损进行索赔D.如果一个工程项目同时由多个保险公司联合承保，被保险人可以向其中任意一家索赔【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中

8、，至少两个符合题意)1. 【问题】 潜水作业前，应充分了解作业现场的（ ），严格按照潜水作业安全技术操作规程作业。A.水文B.水流C.气象D.地质E.水质【答案】 ACD2. 【问题】 强夯地基施工结束后，工程质量应查验的项目有（ ）。A.夯击遍数B.夯击范围C.被夯地基强度D.地基承载力E.被夯地基土质【答案】 CD3. 【问题】 项目管理实施规划的编制依据有（ ）。A.项目条件和环境分析资料B.同类项目的相关资料C.项目管理实施规划大纲D.工程合同及相关文件E.可行性研究报告【答案】 ABCD4. 【问题】 下列施工现场的噪声的控制措施中属于声源控制的是（ ）。A.利用吸声材料吸收声能，降

9、低噪声B.尽量采用低噪声设备替代高噪声设备C.利用消声器组织传播D.各类排气放空装置等进出风管的适当位置设置消声器E.采用低噪声加工工艺代替高噪声加工工艺【答案】 BD5. 【问题】 下列成本加酬金合同的优点中，对业主有利的有（）。A.可以通过分段施工缩短施工工期B.可以利用承包商的施工技术专家帮助改进设计的不足C.可以确定合同工程内容、工程量及合同终止时间D.可以通过最高限价约束工程成本，转移全部风险E.可以较深入介入和控制工程施工和管理【答案】 AB6. 【问题】 关于建筑施工企业负责人现场带班制度的说法，正确的是（ ）。A.有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所

10、在地的分公司负责人对施工现场带班检查B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应到现场进行带班检查C.工程施工出现险情时，应到施工现场带班检查，及时消除险情和隐患D.每月检查时间不少于其工作日的 20%E.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目上存档备案【答案】 BC7. 【问题】 铁路营业线轨道工程施工安全控制中，注意封锁拨接施工前，施工单位应在（）后，施工单位必须根据调度命令确定的封锁地段和封锁时间安排好施工防护后方可进行施工。A.要点站施工登记本上按施工方案确定的内容登记要点申请B.车站值班员按施工单位的登记向列车调度提出要点申请C.列车调度发布封锁命令D.临时进行计划申请E

11、.实施临时限速【答案】 ABC8. 【问题】 在PE管道连接中当出现（ ）情况时必须采用电熔连接方法。A.不同级别的材料B.不同熔体质量流动速率C.不同的标准尺寸比D.钢管与PE管连接E.管道与设备连接【答案】 ABC9. 【问题】 关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有（）。A.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，施工企业负责人应到施工现场进行带班检查 B.工程出现险情或发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查 C.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门存档备案 D.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20 E.

12、对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查【答案】 AB10. 【问题】 以下属于临时性水工建筑物的是()。A.电站B.导流隧洞C.导流明渠D.围堰E.土石坝【答案】 BCD11. 【问题】 根据建设工程监理规范（GB/T 503192013）的规定，以下说法正确的有（ ）。A.工程建设监理实施细必须经专业监理工程师批准B.工程建设监理规划由专业监理工程师参与编制C.工程建设监理规划完成后必须经监理单位技术负责人审核批准D.工程建设监理监理规划应在工程施工开始前编制完成E.工程建设监理实施细则应在召开第一次工地会议前报送业主【答案】 BC12

13、. 【问题】 水闸混凝土施工原则是（ ）。A.先深后浅B.先轻后重C.先重后轻D.先高后矮E.先主后次【答案】 ACD13. 【问题】 根据建设工程安全生产管理条例,安全作业环境及安全施工措施所需费用的用途包括()。A.用于施工安全防护用具及设施的采购和更新B.用于为现场危险工作人员购置意外伤害保险C.用于安全施工措施的落实D.用于安全生产条件的改善E.用于为现场工作人员缴纳工伤保险【答案】 ACD14. 【问题】 施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达成一致的内容，应以（ ）方式确定下来作为合同的附件。A. 合同补遗B. 合同谈判纪要C. 协议书D. 投标补充文件E. 工程变更文

14、件【答案】 AB15. 【问题】 在正式进行路基压实作业前，有条件时应做试验段，以便取得路基或基层施工相关的技术参数。试验的主要目的是()。A.确定虚铺厚度B.合理选用压实机具C.选择压实方式D.确定最佳含水量E.确定压实遍数【答案】 ABC16. 【问题】 井点降水方法按其系统的设置和原理不同，井点类型有()。A.轻型井点B.喷射井点C.管井井点D.深井井点E.环形井点【答案】 ABCD17. 【问题】 调节库容指（ ）与（ ）之间的水库容积。A.校核洪水位B.防洪高水位C.正常蓄水位D.防洪限制水位E.死水位【答案】 C18. 【问题】 发包方与承包方为建设工程是否具备竣工验收条件发生争议

15、，双方提交法院的下列证据中，属于视听资料的是（ ）。A. 竣工报告B. 验收工作会议录音带C. 根据验收工作会议录音制作的节录文本D. 施工现场录像E. 结算报告【答案】 BCD19. 【问题】 混凝土浇筑的施工过程包括（ ）等。A.浇筑前的运输B.浇筑前的准备作业C.浇筑时入仓铺料D.平仓振捣E.混凝土的养护【答案】 BCD20. 【问题】 关于买卖合同的说法，正确的有（）。（2016）A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物D.因标的物的主物不符合

16、约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间【答案】 AB三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：(1)3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15d。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。(2)在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30d。

17、事故处理完成后项目经理休假30d，回来后，项目经理提出了索赔。(3)8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10d，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出

18、索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资

19、料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。2. 【背景资料】某机电安装公司在开发区承接了一电子

20、厂设备安装工程。包括：机械、电气、锅炉和电梯等安装项目。合同约定：工程设备由安装公司负责采购并按照规定选择分包商共同完成施工安装任务。安装公司决定把锅炉和电梯设备分别分包给两个不同专业化公司完成，其余由安装公司自行完成。锅炉到货后，分包商组织了验收。在锅炉安装中，由于分包商的安装质量问题造成了对整个工期的影响，监理工程师要求机电工程安装承包公司对此承担责任，安装承包公司项目经理认为：该项目已经分包出去，对此不应承担责任。【问题】1.机电安装公司应对承担哪些项目的分包商进行许可证资格审查?为什么?2.在锅炉和电梯安装中哪些属于特种作业人员?应具备什么条件才可以上岗作业?3.锅炉安装分包商对锅炉到

21、货后应验收检查的内容有哪些?4.针对锅炉分包商出现的进度拖延问题，机电安装承包公司是否承担责任?为什么?【答案】1.机电安装公司应对锅炉和电梯安装项目的分包商进行许可证资格审查。因为锅炉和电梯项目是特种设备制造安装项目，依据特种设备安全法应办理特种设备安装许可证。2.在锅炉和电梯安装中属于特种作业人员的是：焊工、电工、探伤工、起重工、架子工。这些工种需要经过专业培训并取得合格证后持证上岗，其证书应在规定的有效期内。3.锅炉到货后，应检查锅炉生产的许可证明、随机文件、质量文件，且必须符合国家规定；设备零部件齐全无损坏，必须附有与安全有关的技术资料。4.机电安装承包公司应承担责任。机电安装承包公司

22、应对分包项目在全过程实施管理并就分包商出现的质量、安全问题承担连带责任。3. （2019年真题）甲公司承担了某大型水利枢纽工程主坝的施工任务。主坝长1206.56m，坝顶高64.00m，最大坝高81.55m(厂房坝段)，坝基最大挖深13.50m。该标段主要由泄洪洞、河床式发电厂房、挡水坝段等组成。施工期间发生如下事件:事件一:甲公司施工项目部编制XXXX年度汛方案报监理单位批准。事件二:针对本工程涉及的超过一定规模的危险性较大单项工程，分别编制了纵向围堰施工方案、一期上、下游围堰施工方案、主坝基础土石方开挖施工方案、主坝基础石方爆破施工方案，施工单位对上述专项施工方案组织专家审查论证，将修改完

23、成后的专项施工方案送监理单位审核。总监理工程师委托常务副总监对上述专项施工方案进行审核。事件三:项目法人主持召开安全例会，要求甲公司按水利水电工程施工安全管理导则(SL721-2015)及时填报事故信息等各类水利生产安全信息。安全例会通报中提到的甲公司施工现场存在的部分事故隐患见下表。甲公司施工现场存在的部分事故隐患事件四:施工现场没有氨压机车间，甲公司将其作为重大危险源进行管理，并依据水利水电工程安全防护设施技术规范(SL714-2015)制定了氨压机车间必须采取的安全技术措施。事件五:木工车间的李某在用圆盘锯加工竹胶板时，碎屑飞入左眼，造成左眼失明。事后甲公司依据工伤保险条例，安排李某进行

24、了劳动能力鉴定。(1)、根据水利工程施工监理规范(SL288-2014)、水利工程安全生产管理规定(水利部令第26号)，指出事件一和事件二中不妥之处，并简要说明原因。项目部编制度汛方案的最主要依据是什么(2)、事件三中，除事故信息外，水利生产安全信息还应包括哪两类信息指出表2中可用直接判定法判定为重大事故隐患的隐患(用序号表示)。(3)、事件四中氨压机车间必须采取的安全技术措施有哪些(4)、事件五中，造成事故的不安全因素是什么根据工伤保险条例，在什么情况下，用人单位应安排工伤职工进行劳动能力鉴定【答案】P219-224答案：(1)不妥一:甲公司施工项目部编制XXXX年度汛方案报监理单位批准。原

25、因:度汛方案报项目法人批准。不妥二:总监理工程师委托常务副总监对上述专项施工方案进行审核。原因:监理单位不可委托常务副总监审核。施工单位应根据审查论证报告修改完善专项施工方案，经施工单位技术负责人、总监理工程师、项目法人单位负责人审核签字后，方可组织实施。项目部编制度汛方案的最主要依据:项目法人编制的工程度汛方案、措施。(2)水利生产安全信息还应包括基本信息、隐患信息。可用直接判定法判定为重大事故隐患的隐患:2、3、5、7。(3)氨压机车间必须采取的安全技术措施:1)控制盘柜与氨压机应分开隔离布置，并符合防火防爆要求。2)所有照明、开关、取暖设施等应采用防爆电器。3)设有固定式氨气报警仪。4)

26、配备有便携式氨气检测仪。5)设置应急疏散通道并明确标识。4. 某骨干光缆工程，业主与施工单位签订了工程合同。在合同中规定：除光缆以外的材料由施工单位提供，工期每提前一天奖励一万元，每拖后一天罚款一万元。通广双方协调编制了网络计划工作逻辑关系及持续时间，并经业主同意。双代号网络工序关系如表：（1）因建设单位不能及时供应光缆，使B延误3天，E延误2天，G延误3天。（2）因挖掘机发生故障检修，使F延误2天，K延误2天，J延误1天。（3）因建设单位要求方案变更，使C延误3天。（4）因市电停电，使K延误1天。（5）安装单位在H施工过程中采取了加快施工的技术措施（技术措施费1万元），使H施工缩短了4天。问

27、题：1.找出关键工作？并计算计划工期？2.请计算B、E、G、I的六个时间参数。3.施工单位的上述5种情况是否可向业主提出工期索赔？可索赔工期为多少天？【答案】1.2.（1）业主不能及时供应光缆，是业主的责任，因为只有E工作在关键线路上，B、G不在关键线路上，且延误时间没有超过其总时差。所以可以索赔工期2天。（2）因挖掘机发生故障检修是施工单位的责任，不能索赔。（3）该方案变更，是建设单位的责任，单C工作不在关键线路上，且延误3天没有超过总时差，因此不能提出工期索赔。（4）因停电是业主应承担的风险责任，且K工作在关键线路上，所以可以索赔工期1天。（5）采取加快施工的技术措施是施工单位的责任（因为

28、保证进度是施工单位的责任，且工期提前有奖励），不能索赔工期。可索赔工期：2+1=3天4.关键线路因F增加2天、J增加1天、H减少4天而改变为A-D-F-J实际工期为：22+16+（19+2）+（2+1）=82天5.提前奖：（80+3-82）10000=10000元5. 某立井井筒施工采用公开招标，井筒设计净直径8m，深度920m，其中表土段600m，冻结法施工，工程估算价1.5亿元人民币，招标文件规定，本工程投标保证金60万元。A、B、C、D、E五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件，五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件。工程开标后，施工单位A因对工程风险因素估计不足，决定放弃投

29、标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位B中标。随后与建设单位签订了施工承包合同。为加强施工成本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对工程施工成本进行认真估算，编制了成本计划并制定了成本控制措施，成本管理小组对工程存在的各种风险进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险特征确定了风险应对措施，其中针对工伤事故风险，采取了3项防范措施：（1）强化安全和规程教育；（2）增加临时支护措施投入；（3）对作业人员购买安全保险。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了50米，建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加50米的费用对

30、该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突出5.0级地震，造成现场道路和施工用房经济损失32万元，施工单位的一台价值36万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失23万元，现场清理及恢复施工条件花费16万元，施工人员窝工及设备闲置费用18万元。【问题】1.本工程的投标保证金60万元是否合理？说明理由。2.评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件？招标人是否应退还施工单位A的投标保证金？分别说明理由。3.施工成本控制的主要依据包括哪些内容？4.施工单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略？5.建设单位对设计变更的费用补偿是否合理？说明理由。6.针对地震灾害，施工单位和建设

31、单位各应承担多少损失？列出明细。【答案】1.本工程的投标保证金60万元是否合理？说明理由。答：合理。投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。2.评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件？招标人是否应退还施工单位A的投标保证金？分别说明理由。答：不受理施工单位A的书面澄清文件。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。招标人可不退还施工单位A的投标保证金。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。3.施工成本控制的主要依据包括哪些内容？答：施工成本控制的主要依据：工程承包合同；施工成本计划；进度报告；工程变更。除了上述几种施工成本控

32、制的主要依据以外，有关施工组织设计、分包合同等也是施工成本控制的依据。4.施工单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略？答：强化安全和规程教育-风险规避；增加临时支护措施投入-风险自留；为作业人员购买安全保险-风险转移。5.建设单位对设计变更的费用补偿是否合理？说明理由。答：不合理。因为井筒深度增加50m，井筒内的提升、吊挂等设施需要进行调整或更换，给施工单位造成的巨大的措施费支出，这种支出必须由建设单位承担。6.针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失？列出明细。答：地震灾害属于不可抗力。施工单位承担：施工单位一台价值36万元施工设备损坏；施工人员窝工及设备闲置费用18万元，共计54万元。建设单位承担：造成现场道路和施工用房经济损失32万元；采购的工程材料损失23万元；现场清理及恢复施工条件花费16万元，三项共计71万元。