2022年山东省二级建造师高分通关提分题.docx

《2022年山东省二级建造师高分通关提分题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年山东省二级建造师高分通关提分题.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年二级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 （2019年真题）关于装饰装修工程现场防火安全的说法正确的是（ ）。A.易燃材料施工配套使用照明灯应有防爆装置B.易燃物品集中放置在安全区域时不可标记C.现场金属切割作业有专人监督时可不开动火证D.施工现场可设置独立的吸烟区并配备灭火器【答案】 A2. 【问题】 （2016年真题）加工成型的基桩钢筋笼水平码放层数不宜超过（ ）层A.3B.4C.5D.6【答案】 A3. 【问题】 王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休

2、息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（）元。A.560B.1360C.800D.1120【答案】 B4. 【问题】 关于滑坡地段路基施工技术要点的说法，错误的是（）。A.采用加填压脚方案整治滑坡时，应全断面加重反压，并且做好地下排水，不得因为加填压脚土而堵塞原有地下水出口B.滑坡整治宜在旱季施工C.滑坡整治，应及时采取技术措施封闭滑坡体上的裂隙D.路基施工应注意对滑坡区内其他工程和设施的保护【答案】 A5. 【问题】 在地形艰险及爆破量较小地段（如打水沟、挖基坑等）,应优先选择以下爆破方式的是（ ）。A.钢钎炮B.深孔爆破C.药壶炮D.猫洞炮【答案】 A6.

3、 【问题】 （2019年真题）下列沥青路面结构层中，主要作用为改善土基的湿度和温度状况的是（ ）。A.中面层B.下面层C.基层D.垫层【答案】 D7. 【问题】 （2014年真题）下列法律文书中，属于可以强制执行的是( )。A.双方签收的人民法院调解书B.双方签收的人民调解委员会制作的调解书C.双方签收的建设行政主管部门制作的调解书D.方拒绝签收的仲裁调解书【答案】 A8. 【问题】 王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（）元。A.560B.13

4、60C.800D.1120【答案】 B9. 【问题】 （2016年真题）关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是( )。A.合同变更内容约定不明确，推定为未变更B.合同变更与工程变更范围一致C.合同变更协议自签字之日起生效D.发包人可依据其单方意见变更合同【答案】 A10. 【问题】 路面表面防水排水设施组成不包括（ ）。A.路拱横坡B.急流槽C.拦水带D.路肩坡度【答案】 B11. 【问题】 常用改善混凝土拌合物流动性能的外加剂是（）。A.减水剂B.防水剂C.缓凝剂D.膨胀剂【答案】 A12. 【问题】 关于劳务派遣的说法中，正确的是（）。A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员B.

5、乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额【答案】 D13. 【问题】 在用袋装砂井法进行软土处理施工工艺程序中，正确的程序是（ ）。A.整平原地面机具定位摊铺下层砂垫层打入套管沉入砂袋拔出套管机具移位埋砂袋头摊铺上层砂垫层B.整平原地面摊铺下层砂垫层机具定位沉入砂袋打入套管拔出套管机具移位埋砂袋头摊铺上层砂垫层C.整平原地面摊铺下层砂垫层机具定位打入套管沉入砂袋拔出套管机具移位埋砂袋头摊铺上层砂垫层D.整平原地面摊铺下层砂垫层机具定位打入套管沉入砂袋拔出套管机具移位摊铺上层砂垫层埋砂袋头【

6、答案】 C14. 【问题】 宜修建加筋土挡土墙的路段是（）。A.挖方路段B.地形陡峭的山坡路段C.半填半挖路段D.地形平坦宽阔的填方路段【答案】 D15. 【问题】 （2019年真题）关于招标人终止招标要求的说法，正确的是( )。A.以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人B.已经发售的资格预审文件、招标文件，招标人无须退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用C.已经收取投标保证金的，应当及时退还投标保证金，但不必退还银行同期存款利息D.应当及时发布公告【答案】 D16. 【问题】 建设工程项目总进度目标论证的工作有：项目的工作编码；项目结构分析；编制各 层进度计划

7、；进度计划系统的结构分析等。对上述四项工作而言，其正确的工作步骤是（ ）。 A.B.C.D.【答案】 A17. 【问题】 （2021年第2批真题）适用于水深5m，流速较大的黏性土河床的围堰类型是（ ）。A.土围堰B.土袋围堰C.钢板桩围堰D.铁丝笼围堰【答案】 C18. 【问题】 (2021年第2批真题)某水闸底板混凝土性能指标为C30W4F100。其中F代表混凝土的（）。A.强度等级B.抗渗等级C.变形等级D.抗冻等级【答案】 D19. 【问题】 （2021年第2批真题）关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是( )。A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权B.装饰装修工程

8、的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权C.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持D.建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程竣工验收之日【答案】 C20. 【问题】 （2015年真题）根据注册建造师执业管理办法（试行），注册建造师可担任两个项目的负责人的情形是( )。A.两个项目的发包人是同一单位B.因发包人原因导致停工超过3个月C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算D.建造师同时具有两个专业的执业资格【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 在中等稳定围岩地层施工立井井筒，通常采用（）

9、作业方式。A.长段平行B.长段单行C.短段平行D.短段单行E.混合施工【答案】 CD2. 【问题】 （2018年）施工总体部署是施工组织设计的重要内容之一，其主要内容有（ ）。A.建立施工管理机构B.划分施工任务C.编制资源供应计划D.安排施工顺序E.制定季节性施工技术措施【答案】 ABD3. 【问题】 每期子坝堆筑完毕，应进行质量检查，检查记录需经主管技术人员签字后存档备査。主要检查内容（ ）。A.子坝剖面尺寸、长度、轴线位置及边坡坡比B.新筑子坝的坝顶及内坡趾滩面高程、库内水面髙程C.尾矿筑坝质量D.尾矿筑坝工期E.施工单位资质检査【答案】 ABC4. 【问题】 竣工验收委员会成员有（）。

10、A.项目法人B.设计单位C.施工单位D.交通运输主管部门E.质量监督机构【答案】 D5. 【问题】 沥青路面检测中除平整度、纵断高程、厚度外，还应检测（ ）。A.宽度B.横坡度C.弯沉值D.含水量E.压实度【答案】 ABC6. 【问题】 根据矿业工程费用构成要素划分规定，属于人工费的有（）。A.计时或计件工资B.奖金及津贴补贴C.劳动保险和职工福利D.加班工资E.职工教育经费【答案】 ABD7. 【问题】 工程量清单计价的方法有以下（）方式。A.按工料单价计算B.按综合单价法计算C.按施工工程对象性质的不同分别确定D.按分部分项工程单价计算E.按单位工程报价计算【答案】 AB8. 【问题】 关

11、于半刚性基层原材料的说法， 正确的是（ ） 。A.水泥的终凝时间不应小于10hB.用于二级及二级以上公路基层和底基层的级配碎石或砾石，应由不少于4种规格的材料掺配而成C.高速公路基层用碎石，应采用反击破碎的加工工艺D.高速、一级公路宜采用磨细生石灰粉E.高速公路极重交通荷载等级基层的4.75mm以上粗集料应采用单一粒径的规格料【答案】 BC9. 【问题】 下列后张法预制梁的施工步骤中错误的有（）。A.梁板的振捣以插入式为主，附着式为辅B.张拉机具应配套使用，配套定期标定C.预应力张拉以应力控制为主，理论伸长量作为校核D.预应力张拉，孔道冲洗后，立即压浆E.采用单端压浆，直到另一端流出水泥浆即可

12、【答案】 ACD10. 【问题】 填筑沿河浸水路堤较适合的填料有（ ）。A.砂砾石土B.亚砂土C.亚粘土D.碎（砾）石土E.粉性土【答案】 AD11. 【问题】 公路工程合同价款支付，按时间分类，支付可分为（ ）。A.预先支付B.期中支付C.交工结算D.竣工支付E.最终结清【答案】 ABC12. 【问题】 关于工业厂房的设计原则中的保证良好的生产环境，以下说法正确的是（）。A. 有良好的采光和照明。一般厂房多为自然采光，但采光均匀度较差。如纺织厂的精纺和织布车间多为自然采光，但应解决日光直射问题。如果自然采光不能满足工艺要求，则采用人工照明（见工业建筑照明）。B. 有良好的通风。如采用自然通风

13、，要了解厂房内部状况(散热量、热源状况等)和当地气象条件，设计好排风通道。某些散发大量余热的热加工和有粉尘的车间（如铸造车间）应重点解决好自然通风问题C. 运输工具和运输方式。与厂房平面、结构类型和经济效果密切相关D. 对于某些在温度、湿度、洁净度、无菌、防微振、电磁屏蔽、防辐射等方面有特殊工艺要求的车间，则要在建筑平面、结构以及空气调节等方面采取相应措施E. 生产特点。如散发大量余热和烟尘，排出大量酸、碱等腐蚀物质或有毒、易燃、易爆气体，以及有温度、湿度、防尘、防菌等卫生要求等【答案】 ABD13. 【问题】 在计算施工预拱度时，应考虑的因素有（ ）。A.模板支架承受施工荷载引起的弹性变形B

14、.由于杆件接头的挤压和卸落装置压缩产生的非弹性变形C.地基在受载后的沉降变形D.梁体自身的收缩，徐变产生的变形E.梁体自重及汽车荷载作用下的变形【答案】 ABC14. 【问题】 无侧限抗压强度试验检测的仪器包括有（）。A.真空保水容器B.反力框架C.试模D.天平E.水槽【答案】 BCD15. 【问题】 隧道地质超前预报的目的有（ ）A.查明掌子面前方一定范围内围岩的地质条件，预测不良地质和重大地质问题B.为信息化设计和施工提供可靠依据C.为接下来的物理勘探做准备D.降低地质灾害发生的风险E.为编制竣工文件提供可靠的地质资料【答案】 ABD16. 【问题】 下列关于核子密度湿度仪法测定压实度的说

15、法中正确的有（ ）。A.可对沥青混合料施工的压实度进行检测B.试验时，打开仪器，测试员退出2m之外，按照选定的时间进行测量C.在进行基层混合料压实层密度测定前，应用核子法对取孔的试件进行标定D.每天使用前用标准板测定仪器的标准值E.是通过电磁法来测量路基密度【答案】 ABD17. 【问题】 电梯安装前书面告知应提交的材料，不包括（）。A.工程合同B.特种设备安装改造维修告知单C.施工组织与技术方案D.设备开箱记录E.调试报告【答案】 D18. 【问题】 下列坡面防护型式中，属于工程防护的有（ ）。A.喷浆B.浆砌片石骨架植草护坡C.浆砌片石护面墙D.种草护坡E.干砌片石护坡【答案】 AC19.

16、 【问题】 关于岩石物理力学性质的说法，正确的有（ ）。A.岩石具有孔隙性B.岩石不具有吸水性C.岩石可能会被水软化D.岩石的抗冻性与其饱和系数有关E.岩石的强度指标中抗剪强度最高【答案】 ACD20. 【问题】 轻型井点降水时，井点管的直径一般有（）。A. 32mmB. 38mmC. 45mmD. 51mmE. 100mm【答案】 BD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某水库除险加固工程加固内容主要包括，均质土坝坝体灌浆，护坡修整，溢洪道拆除重建等，工程建设过程中发生下列事件：事件一：在施工质量检验中，钢筋、护坡单元工程，以及溢洪道底板混疑土试件，三个项目抽样检验均有不合格情况，

17、针对上述情况监理单位要求施工单位水利水电工程施工质量检验与评定规程SL176-2007，分别进行处理并责成其进行整改。事件二：溢洪道单位工程完工后，项目法人主持单位工程验收，并成立了有项目法人、设计、施工、监理等单位组成的验收工作组。经评定，该单位工程施工质量等级为合格，其中工程外观质量得分率为75%。事件三：2018年汛前，该合同工程基本完工，由于当年汛期水库防汛形势险峻，为确保水库安全度汛，根据度汛方案，建设单位组织参建单位对土坝和溢洪道进行险情巡查并制定了土坝和溢洪道工程险情巡查及应对措施预案，部分内容如表所示事件四：合同工程完工验收后，施工单位及时向项目法人递交了工程质量保修书，保修书

18、中明确了合同工程完工验收情况等有关内容【问题】1.根据碾压式土石坝施工规范，简要说明土坝坝体与溢洪道岸翼墙，混疑士面结合部位填筑的技术要求?2.针对事件一中提到的钢筋，护坡单元工程以及混凝土试件，抽样检验不合格的情况，分别说明具体处理措施。3.根据事件二溢洪道单位工程施工质量评定结果，请写出验收鉴定书中验收结论的主要内容。4.溢洪道单位工程验收工作中，除事件二所列单位外，还应包括哪些单位的代表?单位工程验收时，有哪些单位可以列席验收会议?5.根据本工程具体情况，指出表5中A、B、C、D、E分别代表的险情种类。6.除合同工程完工验收情况外，工程质量保修书还应包括哪些方面的内容【答案】1.填土前，

19、混凝土表面乳皮，粉尘及其上附着杂物必须清楚干净。靠近混凝疑土结构物部位不能采用大型机械压实，可采用小型机械夯或人工夯实，填土碾压时，要注意混疑土结构物两侧均衡填料压实，以免对其产生过大的侧向压力，影响其安全。2.钢筋抽样检验不合格时，应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验，如仍不合格，则该批钢筋应定为不合格，不得使用。护坡单元工程质量不合格时，应按合同要求进行处理或返工重做，并经重新检验且合格后方可进行后续工程。混凝土试件，抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位，对相应工程部位进行检验，如仍不合格，应由项目法人组织有关单位进行研究，并提出处理意见。3.所含分部工程质量全部合格

20、;未发生质量事故(若有，质量事故已按要求进行处理);工程外观质量得分率75%(70%上);单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全;工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。4.还应包括主要设备制作(供应)商、运行管理等单位的代表。单位工程验收时，参建单位、运行管理单位、质量和安全监督机构、法人验收监督管理机关等单位可以列席验收会议。5.A代表漏洞;B代表管涌;C漫溢;D代表决口;E启闭失灵。6.除合同工程完成验收情况外还包括：质量保修范围及内容、质量保修期、质量保修责任、质量保修费用、其他。2. 某新建办公楼工程，建筑面积48000，地下二层，

21、地上六层，中庭高度为9m，钢筋混凝土框架结构。经公开招投标，总承包单位以31922.13万元中标，其中暂定金额1000万元。双方依据建设工程合同（示范文本）（GF-2013-0201）签订了施工总承包合同，合同工期为2013年7月1日起至2015年5月30日止，并约定在项目开工前7天内支付工程预付款。预付比例为15%，从未完施工工程尚需的主要材料的价值相当于工程预付款数额时开始扣回，主要材料所占比重为65%。总承包单位于合同约定之日正式开工，截止2013年7月8日建设单位仍未支付工程预付款，于是总承包单位向建设单位提出如下索赔：购置钢筋资金占用费用1.88万元、利润18.26万元、税金0.58

22、万元，监理工程师签认情况属实。【问题】（1）请列式计算工程预付款起扣点（单位：万元，保留小数点后两位）。（2）总承包单位的哪些索赔成立。（6分）【答案】（1）预付款=（31922.13-1000）15%=4638.32万元起扣点P=T-M/N=（31922.13-1000）-4638.32/65%=23786.25万元（2）总承包单位索赔成立费用包括：购置钢筋资金占用费用1.88万元，利润18.26万元。原因：因为该工程的施工总承包合同是依据建设工程合同（示范文本）（GF-2013-0201）签订的，所以按照规定，预付款在付款期满后的7d内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。发

23、包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。税是不能要求索赔的。3. 背景资料：某高速公路穿越某旅游景区，其中K49+020K49+530段原设计为填高1020m的路堤，并需借土填方。建设单位要求施工单位加强环境保护，做到文明施工。因该地区申报A级旅游景区，为保护该区域环境地貌，决定取消取土场。经相关各方协商，决定将该段路堤变更为2025m预应力钢筋混凝土简支T形梁桥。由于该设计变更引起的工期延误，造成施工单位误工和机械设备闲置，经济损失40万元，施工单位向建设单位提出索赔40万元。在梁段预制施工中，建设单位考虑到工期延误了40d，为加快进度召开了专门会议，决定简化材料

24、采购程序，规定由建设单位指定钢绞线、普通钢筋、水泥等主材供应商。在建设单位口头担保的情况下，材料采购部门填写“材料试验检验通知单”，交由试验室主任指派试验人员到货源处取样进行性能试验，检验合格后，施工单位与供货厂家签订了材料供货合同。当第一批钢筋运送至工地时，施工单位认为是建设单位指定使用的钢筋，在认真检查了产品合格证、质量保证书后即用于工程施工。后经监理抽检，发现该批次钢筋质量存在问题，要求相关部位暂停施工，已完成的相关部分全部返工，由此造成经济损失60万元，项目部据此向建设单位索赔60万元。由于25mT形梁数量较多，施工单位设置了专门的预制场和存梁区，采用龙门吊机移运预制的梁段。施工中由于

25、龙门吊机钢丝绳断裂导致预制梁坠落，两片T形梁损毁，一人受伤，直接经济损失20万元。问题：1、根据公路工程设计变更管理办法，指出背景中所述的变更属于哪一级设计变更该设计变更应由谁审批。2、指出施工单位在材料采购和进场检验中的错误做法，并写出正确做法。3、分别指出施工单位就工程变更提出的索赔和工程返工提出的索赔是否合理说明理由。4、根据生产安全事故报告和调查处理条例，指出预制场梁段坠落事故的等级，并说明理由。5、写出T形梁预制施工中应做好的主要环境保护工作。【答案】1、属于较大设计变更。应由省级交通运输主管部门负责审批。2、错误做法：（1）由建设单位口头担保，与主材料供货厂家签订材料供货合同；（2

26、）钢筋到场后，未经检验即直接用于施工。正确做法：（1）应通过公开招标方式确定供货商；（2）钢筋到场后，应由试验室在监理工程师监督下按规范规定的批量和项目进行检测试验，合格后方可使用。3、因工程变更进行的索赔合理，是由于建设单位的原因引起的变更。因工程返工引起的索赔不合理，造成该损失的原因是施工项目部未把好材料进场关，是施工单位的责任。4、一般事故。因为一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。而本次事故造成一人受伤，直接经济损失20万元，所以属于一般事故。5、可以采取围挡隔离、场地道路硬化、清运车辆覆盖、封闭并清洗、洒水降尘、降低噪声等措施。4.

27、 某泵站土建工程招标文件依据水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）编制，招标文件约定：（1）模板工程费用不单独计量和支付，摊入到相应混凝土单价中；（2）投标最高限价2800万元，投标最低限价2100万元；（3）若签约合同价低于投标最高限价的20%时，履约保证金由签约合同价的10%提高到15%；（4）永久占地应严格限定在发包人提供的永久施工用地范围内，临时施工用地由承包人负责，费用包含在投标报价中；（5）承包人应严格执行投标文件承诺的施工进度计划，实施期间不得调整；（6）工程预付款总金额为签约合同价的10%，以履约保证金担保。依据水利部现行定额及编制规定，某投标人编制了排架C25混凝土单价

28、分析表如表7所示。表7排架C25混凝土单价分析表单位：100m3投标截止后，该投标人发现排架混凝土单价分析时未摊入模板费用，以投标文件修改函向招标人提出修改该单价分析表，否则放弃本次投标。【问题】【答案】1.招标文件约定中的不妥之处主要有：（1）设定投标最低限价不妥；（2）履约保证金超过10（或：履约保证金提高到15）不妥；（3）临时占地由承包人负责不妥；（4）承包人施工进度计划实施期间不予调整不妥。2.排架C25混凝土单价分析表中，A代表工长；B所代表的规格型号为C25；C代表混凝土拌制；D代表混凝土运输。3.每立方米排架C25混凝土相应模板直接费=10.840=32.00元摊入模板费用后排

29、架C25混凝土单价直接费=34099.68/100+32.00=373.00元4.对投标人修改排架C25混凝土单价分析表的有关做法，招标人应拒绝，若放弃投标，则没收投标保证金5.评标委员会不能要求投标人以投标文件澄清和答复方式增加模板的费用理由：除计算性错误外，评标委员会不能要求投标人澄清投标你文件实质内容5. 【背景资料】某水利工程施工项目经过招标，建设单位选定A公司为中标单位。双方在施工合同中约定，A公司将设备安装、配套工程和桩基工程的施工分别分包给B、C、D三家专业公司，业主负责采购设备。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件：事件一：施工招标过程中共有6家公司竞标，其中F公司的

30、投标文件在招标文件要求提交投标文件的截止时间后半小时送达；G公司的投标文件未密封。事件二：桩基工程施工完毕，已按国家有关规定和合同约定做了检测验收。监理工程师对其中5号桩的混凝土质量有怀疑，建议建设单位采用钻孔取样方法进一步检验。D公司不配合，总监理工程师要求A公司给予配合，A公司以桩基为D公司施工为由拒绝。事件三：若桩钻孔取样检验合格，A公司要求该监理公司承担由此发生的全部费用，赔偿其窝工损失，并顺延所影响的工期。事件四：建设单位采购的配套工程设备提前进场，A公司派人参加开箱清点，并向监理机构提交因此增加的保管费支付申请。事件五：C公司在配套工程设备安装过程中发现附属工程设备材料库中部分配件

31、丢失，要求建设单位重新采购供货。【问题】1事件一中评标委员会是否应该对F、G这两家公司的投标文件进行评审?如不合理，请改正。2事件二中A公司的做法是否妥当?为什么?3事件三中A公司的要求合理吗?若不合理，请改正。4事件四中监理机构是否签认A公司的支付申请?为什么?【答案】1对F不评定，因为按规定，逾期送达的投标文件，招标人应当拒收；对G不评定，因为对于未密封的投标文件，招标人应当拒收。2A公司的做法不妥。因为A公司与D公司是总包与分包关系，A公司对D公司的施工质量问题承担连带责任，故A公司有责任配合监理工程师的检验要求。3A公司的要求不合理。应由建设单位而非监理公司承担由此发生的全部费用，并顺延所影响的工期。4监理机构应予签认。因为建设单位供应的材料设备提前进场，导致保管费用增加，属发包人责任，由建设单位承担因此发生的保管费用。5C公司的要求不合理。因为C公司不应直接向建设单位提出采购要求而应由A公司提出，而建设单位供应的材料设备经清点移交，配件丢失责任在承包方。