2022年浙江省一级建造师通关提分题67.docx

《2022年浙江省一级建造师通关提分题67.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年浙江省一级建造师通关提分题67.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 施工总承包模式与施工总承包管理模式的相同之处在于（ ）。A.对所承包的建设工程承担施工任务执行和组织的总的责任B.总包单位对分包单位的管理责任C.业主对分包单位的付款方式D.业主对分包单位的选择和认可权限【答案】 B2. 【问题】 （ ）不属于偏差分析中的表格法的优点。A.灵活、适用性强B.形象、直观、一目了然C.信息量大D.可借助计算机，提高速度【答案】 B3. 【问题】 投标人的报价一般由成本、税金和利润三部分组成。当报价为成本价时，企业利润（ ）。A. 最小B. 最大C. 为零D. 不

2、确定【答案】 C4. 【问题】 工程项目管理信息系统中，进度控制的功能不包括（ ）。A.编制资源需求量计划B.根据工程进展进行施工成本预测C.进度计划执行情况的比较分析D.确定关键工作和关键路线【答案】 B5. 【问题】 固定资产最基本的特征是（ ）。A. 可供企业营业使用B. 使用期限长C. 成本能够可靠地计量D. 单位价值较高具有可衡量的未来经济利益【答案】 A6. 【问题】 在（）情况下，宜选用熔敷金属的抗拉强度稍高于母材的焊条。A.在焊接结构刚性大B.非合金钢和低合金钢C.接头应力高D.焊接易产生裂纹【答案】 B7. 【问题】 关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是()。 (2015)

3、A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库所发生的运费B.国产设备运至工地后发生的装卸费不应包括在运杂费中C.运杂费在计职时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算D.工程承包公司采购设备的相关费用不应计入运杂费【答案】 A8. 【问题】 生产经营单位发生事故时,应当第一时间启动应急响应,组织有关力量进行救援,并将事故信息及应急响应启动情况向（）报告。A.公安部门B.安全生产监督管理有关部门C.监察机关D.人民政府【答案】 B9. 【问题】 生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为的，不可依法追究责任的是（）。A.谎报或瞒报事故的B.转移或隐匿资金的C.在事故调查中作伪证的

4、D.在事故调查期间积极配合的【答案】 D10. 【问题】 根据建设工程监理规范，对中型及以上或专业性较强的工程项目，项目监理机构应编制工程建设监理实施细则，并必须经（）批准后执行。A.监理单位技术负责人 B.总监理工程师 C.专业监理工程师 D.业主代表【答案】 B11. 【问题】 根据水污染防治法,企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件,造成或者可能造成水污染事故的,应当立即启动本单位的应急方案,采取应急措施,并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告A.单位所在地B.污染影响地C.单位登记地D.事故发生地【答案】 D12. 【问题】 某建设工程项目采用施工总承包方式，其中的幕墙

5、工程和设备安装工程分别进行了专业分包，对幕墙工程施工质量实施分包管理的第一责任主体是（）。A.建设行政主管部门B.施工总承包单位C.幕墙设计单位D.建设单位【答案】 B13. 【问题】 压缩机（单机）在空气负荷试运行后，错误的做法是（ ）。 A.排除气路和气罐中剩余压力 B.排除进气管及冷凝器的空气 C.清洗油过滤器和更换润滑油 D.排除气缸及管路中的冷凝液【答案】 B14. 【问题】 下列壁厚的钢导管，不得采用套管熔焊连接的是（）。A.壁厚2mm的钢导管B.壁厚2.5mm的钢导管C.壁厚3mm的钢导管D.壁厚3.5mm的钢导管【答案】 A15. 【问题】 （2020年真题）工业炉窑烘炉前应完

6、成的工作是()。A.对炉体预加热B.烘干烟道和烟囱C.烘干物料通道D.烘干送风管道【答案】 B16. 【问题】 关于招标信息发布的说法，正确的是（）。A.投资1000万的工程施工招标可以采用不公开的方式发布信息B.招标公告只能在中国招标投标公共服务平台发布C.自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5天D.投标人必须自费购买相关招标或资格预审文件，未中标时予以退还【答案】 C17. 【问题】 施工现场应建立健全检测试验管理制度， 应由（） 负责组织检查检测试验管理制度执行情况。A.建设单位项目负责人B.总监理工程C.施工单位项目技术负责人D.监理工程师【答案】 C18. 【问题】 （

7、2015年真题）输电线路钢塔架档距约 320m、其基础施工时的档距测量应采用（ ）A.十字线法 B.电磁波测距法 C.钢尺量距法 D.平行基准线法【答案】 B19. 【问题】 建设单位因故不能按时开工的，应当向施工许可证发证机关申请延期，延期以( )次为限。A.1B.2C.3D.4【答案】 B20. 【问题】 下列情形中，不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然失效的是()。A.聘用单位被吊销营业执照的B.已与聘用单位解除聘用合同关系的C.年龄超过65周岁的D.同时在两个以上单位执业的【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列属于加铺沥青面

8、层水平变形反射裂缝预防措施的是（）。A.使用沥青密封膏处理旧面层水平变形反射裂缝B.在沥青混凝土加铺层与旧水泥混凝土路面之间设置应力消减层C.采取土工织物处理技术措施D.将板体整块凿除重新浇筑，采用局部修补的方法E.对脱空和路面板局部破裂处的基底进行处理，并对破损的路面板进行修复【答案】 BC2. 【问题】 下列属于营业线增建二线桥施工防护措施的有()。A.线间距在4.5m以上路堤高6m以上时，开挖基坑采用排桩防护B.线间距在4.5m以上路堤高6m以上时，需在桥台后打入防护板桩C.线问距在4.5m以下路堤高36m时，须在桥台后打人钢板桩D.线间距在4.5m以上路堤高36m时，可用木板桩挡土E.

9、路堤高度在3m以下，需在台尾路堤中打入圆木排桩挡土【答案】 ABD3. 【问题】 混凝土预制构件吊运时需考虑的质量控制措施包括（）。A.选择符合环保要求的吊装机械设备B.按照构作尺寸、重量选择吊具C.编制专项方案并组织专家评审D.计算确定构件的吊点数量、位置E.控制吊索水平夹角不应小于45度【答案】 ABD4. 【问题】 关于流量取源部件安装的要求，正确的有（）。A.上游侧取压孔与孔板距离为16mmB.下游侧取压孔与孔板距离为16mmC.取压孔的直径为8mmD.上下游侧取压孔直径相等E.取压孔轴线与管道轴线垂直相交【答案】 CD5. 【问题】 起重机吊装工艺计算书的主要内容包括（）。A.吊装安

10、全距离核算 B.卷扬机走绳强度核算 C.起重机受力分配计算 D.吊耳强度核算 E.吊索具安全系数核算【答案】 ACD6. 【问题】 建设工程质量管理条例规定，施工单位未对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，()。A.给予警告，处2万元以上10万元以下的罚款B.责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款C.造成损失的，依法承担赔偿责任D.情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书E.情节严重的，责令停业整顿，依法追究刑事责任【答案】 BCD7. 【问题】 建筑工程施工用的砂子的主要复试内容包括（）。A.活性骨料B

11、.筛分析C.含水率D.泥块含量E.吸水率【答案】 BCD8. 【问题】 下列工程合同风险中，属于合同工程风险的有（ ）。A.工程变更B.偷工减料C.物价上涨D.违法分包E.拖欠工程款【答案】 AC9. 【问题】 下列属于工程项目质量管理策划的主要内容的是( )。A.质量目标 B.项目质量管理组织机构和职责C.工程项目质量管理的依据 D.进度计划及偏差控制措施E.资金需求计划【答案】 ABCD10. 【问题】 资产负债表主要反映企业在某一特定时期的（ ）。A.所拥有的各种资源总量及其分布B.企业偿债能力C.企业经营能力D.所有者权益构成E.职工福利水平【答案】 ABD11. 【问题】 水利PPP

12、项目实施程序主要包括（）。A.项目储备 B.项目论证 C.社会资本方选择 D.项目执行 E.项目选择【答案】 ABCD12. 【问题】 施工单位在施工时，应在（ ）等危险部位，设置明显的、符合国家标准的安全警示标志。A.施工现场入口处B.楼梯口C.电梯井口D.现场办公室E.基坑边沿【答案】 ABC13. 【问题】 项目风险对策应形成风险管理计划，它包括（ ）。A. 风险管理目标B. 风险管理范围C. 风险跟踪的要求D. 相应的资源预算E. 确定风险因素【答案】 ABCD14. 【问题】 港航工程混凝土用的水泥应考虑（）。A.凝结时间B.品种C.包装D.最低价E.对混凝土性能的影响【答案】 AB

13、15. 【问题】 根据生产安全事故应急预案管理办法，生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有（）。2018真题A.应急指挥机构及其职责发生调整的B.面临的事故风险发生重大变化的C.重要应急资源发生重大变化的D.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的E.单位经营情况发生变化的【答案】 ABCD16. 【问题】 某施工企业2013年3月发生如下支出：施工现场人员福利费1万元，半成品费用30万元，施工机械安装费2万元，直属项目部发生办公费10万元，行政管理部门人员工资5万元。根据企业会计准则及相关规定，属于工程成本的有（ ）。A.施工现场人员福利费B.半成品费用C.施工机械安装费D.直属

14、项目部办公费E.行政管理人员工资【答案】 ABCD17. 【问题】 电气工程接地材料的现场检查验收的内容有 （）A.质量符合国家标准 B.产品合格证C.外包装无明显的机械损伤 D.型号符合设计规定E.数量符合订货合同【答案】 BCD18. 【问题】 施工成本管理的主要环节有（ ）。A.施工成本控制B.施工成本分析C.施工成本核算D.施工成本纠偏E.施工成本计划【答案】 ABC19. 【问题】 排降水危及基坑及周边环境安全时，应采用的措施有（ ）。A.截水B.回灌C.抽水D.排水E.降水【答案】 AB20. 【问题】 关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（ ）。A.用人单位与劳动者发生劳动争议的

15、，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解B.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者申请仲裁的时效为 1 年E.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者可以选择进行仲裁或直接提起诉讼【答案】 BD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某水利枢纽由大坝、溢洪道、电站及灌溉引水隧洞等建筑物组成。工程施工过程中发生如下事件：事件二：输水洞开挖采用爆破法施工，施工分甲、乙两组从输水洞两端相向进行当两个开挖工作面相距25m，乙

16、组爆破时，甲组在进行出渣作业：当两个开挖工作面相距10m，甲组爆破时，导致乙组正在作业的3名工人死亡。问题：指出事件三中施工方法的不妥之处，并说明正确做法。【答案】不妥之处1：输水洞两端相向进行当两个开挖工作面相距25m，乙组爆破时，甲组在进行出渣作业不妥；正确做法：地下相向开挖的两端在相距30m以内时，装炮前应通知另一端暂停工作，退到安全地点；不妥之处2：当两个开挖工作面相距10m，甲组爆破时，导致乙组正在作业的3名工人死亡不妥；正确做法：当相向开挖的两端相距15m时，一端应停止掘进，单头贯通。2. （2014年真题）某机电工程公司施工总承包了一项大型气体处理装置安装工程。气体压缩机厂房主体

17、结构为钢结构。厂房及厂房内的2台额定吊装重量为35t的桥式起重机（简称桥吊）安装分包给专业安装公司。气体压缩机是气体处理装置的核心设备，分体到货。机电工程公司项目部计划在厂房内桥吊安装完成后，用桥吊进行气体压缩机的吊装，超过30t的压缩机大部件用2台桥吊抬吊的吊装方法，其余较小部件采用1台桥吊吊装，针对吊装作业失稳的风险采取了相应的预防措施。施工过程中发生了如下事件：事件1：专业安装公司对桥吊安装十分重视。施工前编制了专项方案，组织了专家论证，上报了项目总监理工程师。总监理工程师审查方案时，要求桥吊安装实施监督检验程序。事件2：专业安装公司承担的压缩机钢结构厂房先期完工，专业安装公司向机电工程

18、公司提出工程质量验收评定申请。在厂房钢结构分部工程验收中，由项目总监理工程师组织建设单位、监理单位、机电工程公司、专业安装公司、设计单位的规定人员进行了验收，工程质量验收评定为合格。事件3：工程进行到试运行阶段，机电公司拟进行气体压缩机的单机试运行。在对试运行条件进行检查时，专业监理工程师提出存在2项问题：（1）气体压缩机基础二次灌浆未达到规定的养护时间，灌浆层强度达不到要求；（2）原料气系统未完工，不能确保原料气连续稳定供应。因此，监理工程师认为气体压缩机未达到试运行条件。【问题】4.分别说明事件3中专业监理工程师提出的气体压缩机未达到试运行条件的问题是否正确及理由。【答案】4.（1）是正确

19、的，原因：基础二次灌浆问题属于压缩机试运行相关的工程未按规定的质量标准执行（2）是错误的，原因：气体压缩机单机试运行是进行空负荷试运行或以空气代替设计工作介质（即原料气）进行的运转，与是否有原料气供应无关。3. A施工单位承担了某航站楼民航专业弱电系统工程施工任务，系统的机柜与服务器由业主提供。该工程4月1日开始施工，在施工过程中遇到以下情况：情况一：4月3日起，因业主原因停工3d。情况二：4月3日上午上班时，项目经理乙被告知应于该日到货安装的机柜将于7d后到货安装。因停工和机柜晚到，乙向监理工程师提出了累计工期索赔。4月6日上午上班时，乙又被告知原计划应于该日到货次日安装的服务器将推迟7d到

20、货(时间不含4月6日当天)，乙为此又向监理工程师提出了增加7d的工期索赔。该服务器必须在机柜安装开始2d后，方可开始安装。上述设备延期到货，导致其他相关工作依次顺延。情况三：为追赶进度，在机柜、服务器等设备到货后，乙立即组织施工人员将这些设备开箱、安装和调试。情况四：在敷设光缆过程中，发现其中一根光缆长度不足，乙决定进行接续。情况五：施工单位对全部2001条双绞线自检时发现有II条信道不合格、3条双绞线不通，且均无法修复，乙认为总比例未超过1，自检结论为合格。施工单位对全部216条光纤信道自检时发现有1条不合格，且无法修复，乙认为比例未超过05，自检结论为合格。?2问题：(1)乙在4月3日可以

21、提出的累计工期索赔天数为几天，理由?监理工程师能否接受乙于4月6日提出的工期索赔天数，理由?(2)乙为追赶进度采取的做法存在什么问题?简述正常的工作程序。(3)说明光纤接续对光纤端面的要求。有哪几种制备光纤端面的方法?(4)监理工程师能认可双绞线系统、光纤系统的自检结论吗?简述原因。【答案】(1)1)4月3日提出工期索赔天数为7d。理由：由于机柜到货推迟影响工期7d。2)监理工程师不能接受乙于4月6日提出的新增索赔天数的要求。理由：机柜迟到7d，4月10日可以开始安装，4月12日已具备安装服务器的条件。服务器晚到7d，即4月13日到货，14日可以开始安装，延误工期不可重复计算。(2)乙做法存在

22、的问题是：缺少到货验收环节，不能立即开箱。正常工作程序是：设备到货后，由建设单位(业主)组织监理单位、施工单位、设备供应商共同进行设备到货验收，验收合格后建设单位、监理单位、施工单位代表签字，建设单位与施工单位签署设备交接记录，此后施工单位才可以开始安装调试。(3)制备后的光纤接头切割端面应平整、与光纤轴线垂直、无毛刺、无缺损且保持清洁。端面制备方法主要有三种：刻痕法；切割钳法；超声波电动切割法。(4)1)双绞线系统的结论可以被认可。原因：双绞线布线全部检测时，无法修复的链路、信道或不合格线对数量有一项超过被检测总数的1，则判为不合格。本次自检无法修复的链路、信道或不合格线对数量未超过被检测总

23、数1，可以判定为合格。2)光纤系统的结论不能被认可。原因：光纤信道只要有一条不合格的，就判定光纤系统不合格。(1)依据题目背景可知，由业主原因发生的、可能造成工期延误的事件共有3项：4月3日起停工3d；4月3日被告知机柜晚到7d；4月6日被告知服务器推迟到货7d。根据合同法延误工期是不能重复计算的。而情况一与情况二耽误工期的起始时间都是4月3日，时间相互重叠，应以时间较长的为工期索赔天数，故以4月3E1当日情况分析实际机柜晚到7d将使工期推迟7d，所以4月3日提出的工期索赔天数应为7d。以此推算4月10日机柜到货并于当日可开始安装，而服务器必须在机柜开始安装2d后方可开始安装，所以4月12日已

24、具备了安装服务器的条件。尽管4月6日出现了服务器晚到7d(即4月13E1到货，14日才可以安装)，但机柜晚到不影响服务器安装，所以监理工程师不能接受乙于4月6日提出的新增索赔天数的要求。(2)甲供材料进场验收由甲方(业主)代表依据合同组织实施，施工单位应按照合同约定材料(设备)质量、数量、规格型号及品种进行材料接收，同时填写材料交接单，并按规定向监理工程师办理相关报验验收手续，材料合格后方可投入使用。所以项目经理乙的做法是不对的，应先验收再安装调试。4. 某大（2）型水库枢纽工程，由混凝土面板堆石坝、泄洪洞、电站等建筑物组成，工程在实施过程中发生了如下事件：事件一，根据合同约定，本工程的所有原

25、材料由承包人负责提供，在施工过程中，承包人严格按照合同要求完成原材料的采购与验收工作。事件二，大坝基础工程完工后，验收主持单位组织制定了分部工程验收工作方案，部分内容如下：（1）由监理单位向项目法人提交验收申请报告；（2）验收工作由质量监督机构主持；（3）验收工作组由项目法人、设计、监理、施工单位代表组成；（4）分部工程验收通过后，由项目法人将验收质量结论和相关资料报质量监督结构核定。事件三，堆石坝施工前，施工单位编制了施工方案部分内容如下：（1）堆石坝主堆石区堆石料最大粒径控制在350mm以下，根据碾压试验结果确定的有关碾压施工参数有：15t振动平碾，行车速率控制在3km/h以内，铺料厚度0

26、.8m等。（2）坝料压实质量检查采用干密度和碾压参数控制，其中干密度检测采用环刀法，坑深度为0.6m。事件四，在混凝土面板施工过程中，面板出现裂缝，现场认定该裂缝属于表面裂缝，按质量缺陷处理，裂缝处理工作程序如下：（1）承包人拟定处理方案，并自行组织实施；（2）裂缝处理完毕，经现场检查验收合格后，由承包人填写施工质量缺陷备案表，备案表由监理人签字确认；【答案】1、（1）对承包人的采购要求：承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。（2）验收程序：

27、对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。2、（1）分部工程具备验收条件时，应由施工单位向项目法人提交验收申请报告。（2）分部工程验收应由项目法人（或委托监理单位）主持。（3）验收工作组应由项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设备制造（供应）商等单位的代表组成。（4）项目法人应在分部工程验收通过之日后10个工作日内，将验收质量结论和相关资料报质量监督机构核备。3、还缺少的碾压施工参数是加水量和碾压遍数。堆石坝的碾压施工参

28、数包括：碾重、行车速率、铺料厚度、加水量、碾压遍数。坝料干密度的检查方法应该是灌水法或灌砂法，试坑深为碾压厚度本题中碾压厚度为0.8m，所以试坑深度为0.8m。4、（1）经监理同意后再组织实施处理方案。（2）应由监理单位填写质量缺陷备案表，各工程参建单位（项目法人、设计、监理、施工单位）代表签字。（3）应该是报质量监督机构备案。5. 某施工单位中标东北地区一水闸工程，此工程主要包括闸门的安装、闸底板的修护、周围翼墙的重建、工作桥和交通桥的施工、启闭机安装等工作。双方合同约定施工总工期为11个月，从2017年6月1日至2018年4月30日。汛期为7月9月。在工程进行过程中，发生如下事件：事件一：

29、项目法人在工程确定后，组织相关单位进行了工程项目划分。划分完成后，项目法人委托施工单位在主体工程开工前将项目划分表及说明书报省级水行政主管部门进行确认。事件二：施工现场进场一批钢筋，施工单位和监理单位在进行检验时，发现钢筋的标牌上只有厂标和尺寸。抽取8组钢筋进行检验，检验结果不合格，继续抽取16组钢筋，检验结果仍不合格。因工程需求紧急，在得到监理单位同意的情况下，施工单位对剩余钢筋全部进行了检验，找出了质量符合要求的钢筋留在现场备用。事件三：施工单位在进行闸墩浇筑的过程中，因浇筑工艺未控制到位，导致闸墩出现明显裂缝，无法使用。施工单位遂将闸墩拆除重新施工，延误工期1个月，造成直接经济损失300

30、万元。事故发生后，项目法人组织相关单位制定了处理方案，并报上级主管部门备案。事件四：水闸的上游连接段划分为一个分部工程，包括20个单元工程。经质量检验，20个单元工程质量全部合格，其中16个单元工程质量优良；主要单元工程共有10个，达到优良的有7个。该分部工程施工中未发生质量事故。事件五：此水闸工程于2018年4月25日完成，2018年5月25日，项目法人组织相关单位进行了竣工验收。问题：1、事件一中相关单位主要包括哪些单位？并指出事件一的不妥之处，说明正确做法。2、列举三项事件二中钢筋标牌上还应包括的信息。指出施工单位的做法是否正确？若不正确，说明正确做法。3、指出事件三中质量事故的等级。并

31、说明此事故发生后项目法人的做法是否正确？若正确，请说明理由。若不正确，请指出正确的做法。4、根据事件四，指出该分部工程的质量等级，并说明理由。5、指出事件五中验收的不妥之处，并指出正确做法。【答案】1、事件一中相关单位主要包括监理、设计及施工等单位。不妥之处：项目法人委托施工单位在主体工程开工前将项目划分表及说明书报省级水行政主管部门进行确认。正确做法：项目法人在主体工程开工前将项目划分表及说明书报相应工程质量监督机构确认。2、钢筋标牌上还应包括如下信息：钢号、产品批号、规格。施工单位的做法不正确。正确做法：应当认定该批次钢筋质量不合格，不得使用。3、质量事故的等级为较大质量事故。此事故发生后项目法人的做法不正确。正确做法：较大质量事故，由项目法人负责组织有管单位制定处理方案，经上级主管部门审定后实施，报省级水行政主管部门或流域备案。4、该分部工程的质量等级为合格。理由：分部工程优良标准为所含单元工程质量全部合格，其中70%以上达到优良标准，主要单位工程以及重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量优良率达90%以上，且未发生过质量事故。事件四所列主要单元工程质量优良率70.0%不满足优良标准，只满足合格标准。5、不妥之处：2018年5月25日，项目法人组织相关单位进行了竣工验收。正确做法：应至少在2018年10月25日后，验收主持单位才可组织进行竣工验收。