2022年浙江省一级建造师自测模拟模拟题84.docx

《2022年浙江省一级建造师自测模拟模拟题84.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年浙江省一级建造师自测模拟模拟题84.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 在有瓦斯的隧道内，绝不允许用自然通风，必须采用机械通风，使瓦斯浓度稀薄到爆炸浓度的()，达到允许浓度含量的要求。A.13110B.14110C.15110D.16110【答案】 C2. 【问题】 下列关于无机结合料稳定基层原材料要求说法正确的是（ ）。A.水泥强度等级为32.5或42.5的普通硅酸盐水泥B.高速公路、一级公路宜采用生石灰C.水泥稳定煤矸石严禁用作高速公路和一级公路D.施工参数要确定出混合料的最佳含水率【答案】 A3. 【问题】 某企业的一台施工机械，机械预算价格300万元，预

2、计净残值率5%，耐用总台班数2500台班。该机械预计在某工程上每年使用250个台班，三年大修理一次，大修理费用预计为30万元。平时保养维护费用预计每台班100元，预计每台班人工费为300元。预计每台班燃料动力费为200元，其余费用均不考虑。则该机械台班单价应为( )元。A.1740B.1753.3C.2100D.1820【答案】 C4. 【问题】 关于工程项目质量控制体系的说法，正确的是（）。A.目的是用于建筑业企业的质量管理B.其控制目标是建筑业企业的质量管理目标C.体系有效性要进行第三方审核认证D.涉及工程项目实施中所有的质量责任主体【答案】 D5. 【问题】 甲将自有的一幢房屋卖给乙，双

3、方签订了房屋买卖合同。但在交房前，甲又与丙签订了另外一份合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中正确的是()。A.甲与乙之间订立的合同无效B.甲与丙之间订立的合同无效C.乙可以要求丙将返还该房屋D.乙不能取得该房屋所有权，只能要求甲承担违约责任【答案】 D6. 【问题】 甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法中，正确的是（ ）。A.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷B.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠

4、纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决C.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷D.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷【答案】 C7. 【问题】 在建设工程活动中,会产生许多具有著作权的作品,其中建设单位和施工单位分别组织专人编制的招标、投标文件属于（）。A.委托作品B.职务作品C.单位作品D.集体作品【答案】 C8. 【问题】 某建筑企业2013年1月购买钢材80000元，土地使用权5亿元，小型机具价值60000元，某公司发行的债券200万元。根据企业会计准则及其相关规定，属于无形资产的是（ ）。A.钢材B.小型机具C.公司

5、债券D.土地使用权【答案】 D9. 【问题】 关于建设工程质量保修违法行为应承担的主要法律责任的说法,正确的是()。A.缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用B.如承包人不维修也不承担费用,发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除,费用超出保证金额的,发包人不可向承包人进行索赔C.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的,责令改正,处20万元以上30万元以下的罚款D.由他人原因造成的缺陷,承包人负责组织维修并承担费用【答案】 A10. 【问题】 某施工机械购置费用为120万元，折旧年限为6年，年平均工作250个台班，预计净残值率为3%，按工作台班法提

6、取折旧，该机械台班折旧费为（ ）元。 (2014)A.800 B.776 C.638 D.548【答案】 B11. 【问题】 王某自2008 年1 月至2012 年10 月一直在某安装工程公司工作，2012 年10 月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同，王某离职前月工资8000 元，所在城市上年度职工月平均工资2000 元，该公司应向王某支付（ ）元的经济补偿。A.12 万B.9 万C.4 万D.3 万【答案】 D12. 【问题】 广义的民事诉讼中的当事人不包括()。A.原告和被告B.共同诉讼人C.第三人D.原告的代理律师【答案】 D13. 【问题】 某溢洪道工程控制段建筑物级

7、别为3 级，其闸门的合理使用年限应为（ ）年。A.20 B.30C.50 D.100【答案】 B14. 【问题】 预应力混凝土管道最低点应设置 （ ）A.排水孔 B.排气孔C.注浆孔 D.溢浆孔【答案】 A15. 【问题】 （ ）是对来自振动引起的噪声，通过降低机械振动减小噪声，如将阻尼材料涂在振动源上，或改变振动源与其他刚性结构的连接方式A.消声B.隔声C.减振降噪D.吸声【答案】 C16. 【问题】 某企业有四种现金持有方案可供选择，从成本分析的角度来看，该企业最佳的现金持有量为（ ）元。A.50000 B.70000C.80000 D.100000【答案】 D17. 【问题】 某开发商在

8、一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。( 2015真题 )A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故罪 C.危害公共安全罪 D.工程重大安全事故罪【答案】 D18. 【问题】 在项目实施过程中，设计方编制的设计工作进度应尽可能与招标、施工和( )等工作进度相协调。A.项目选址B.可行性研究C.物资采购D.竣工验收【答案】 C19. 【问题】 生产性建设工程项目总投资等于（ ）。A.建设投资B.建设投资+铺底流动资金C.建设投资+预备费D.建筑安装工程投资+铺底流动资金【答案】 B20. 【问题】 下列有

9、关光缆接续说法正确的是（）。A.预留在接头盒内的光纤盘绕半径大于等于30mmB.光缆加强芯在接头盒内必须固定牢固，金属构件在接头处电器连通C.带状光缆的光纤带预留“S”弯，便于维修D.光缆接续时，用熔接机测试光缆接续质量【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 关于结构设计主要目的的说法，正确的有()。A.安全适用B.经济合理C.适用耐久D.耐久经济E.安全耐久【答案】 AB2. 【问题】 营业线增建桥涵的施工方法有（ ）。A.以轨束梁便桥增建小桥B.以轨束梁便桥增建盖板箱涵C.以钢梁便桥增建桥涵D.以拆装梁增建桥梁E.用沉井抬梁法修建盖板箱涵

10、【答案】 ACD3. 【问题】 项目的投资项编码（业主方）成本项编码（施工方），它并不是概预算定额确定的分部分项工程的编码，它应综合考虑（ ）等因素，建立统一的编码，以服务于项目投资目标的动态控制。A.人工单价B.机械租赁单价C.标底D.合同价E.工程款支付【答案】 CD4. 【问题】 某商品混凝土目标成本与实际成本对比如下表，关于其成本分析的说法，正确的有（ ）。A.产量增加使成本增加了 28600 元 B.实际成本与目标成本的差额是 51536 元C.单价提高使成本增加了 26624 元 D.该商品混凝土目标成本是 497696 元E.损耗率下降使成本减少了 4832 元【答案】 BC5.

11、 【问题】 在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵犯专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有( )。A.申请人提出申请时，应当提供担保B.人民法院裁定责令停止有关行为的，应当立即执行C.人民法院应当自接受申请之时起24 小时内作出裁定D.人民法院因特殊情况需要延长裁定时间的，可延长12 小时E.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉【答案】 AB6. 【问题】 在最大成本加费用合同中，投标人所报的固定酬金中应包括的费用有（ ）。A.管理费B.临时设施费C.暂定金额D.利润

12、E.风险费【答案】 AD7. 【问题】 黏土防渗体施工的规定有（ ）。A.土的原材料应进行粉碎加工B.防渗体基底应清理杂物并排干积水C.防渗体与集水槽不宜同步施工D.分层铺筑时，上下层接缝应错开E.分段、分片施工时，相邻工作面搭接碾压宽度：平行轴线方向不应小于300mm，垂直轴线方向不应小于2m【答案】 ABD8. 【问题】 某房地产开发企业委托本市一家招标代理机构办理工程施工招标事宜，在招标过程中发生的下列情形中，将导致该建设工程代理行为终止的有()。A.房地产公司的法定代表人死亡B.招标代理机构辞去招标代理委托C.房地产开发企业取消招标代理委托D.房地产开发企业因经营困难而破产E.招标代理

13、机构的法人终止【答案】 BCD9. 【问题】 水池施工中的抗浮措施有（ ）。A.选择可靠的降低地下水位方法，严格进行排降水工程施工，对排降水所用机具随时做好保养维护，并有备用机具B.完善雨期施工防汛C.可能时，允许地下水和外来水进入构筑物，使构筑物内外无水位差，以减少浮力值D.增加池体钢筋所占比例E.对池体下部进行换土【答案】 ABC10. 【问题】 碾压混凝土现场VC值的测定可以采用（）。A.VC仪B.凭经验手感测定C.表面型核子水分密度仪D.挖坑填砂法E.标样法【答案】 AB11. 【问题】 下列关于放电测试的说法，正确的有( )。A.应在电池初充电完毕，静置1h后进行B.以3小时率放电，

14、单体电池的终了电压为1.83VC.当采用电池内阻衡量电池质量时，以3小时率放电10小时电池内阻应合格D.10小时率放电至电池终了电压时，初充电后放电容量应不小于电池额定容量的70E.核对性放电试验，放出额定容量的3040时应及时补充电【答案】 AD12. 【问题】 下列设备中，可以进行着陆引导的设备有（）。A.全向信标VORB.无方向信标NDBC.仪表着陆系统D.精密进近雷达E.自动相关监视系统【答案】 ACD13. 【问题】 疏浚工程费用由直接工程费、问接费、计划利润、税金和专项费用五个部分组成。其中，直接工程费包括()。A.定额直接费B.企业管理费C.其他直接费D.现场经费E.财务费用【答

15、案】 ACD14. 【问题】 关于室内给水管道施工技术要求的说法，错误的是（ ）。A.管道绝热按其用途可分为保温、保冷两种类型B.管道安装一般应本着先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装C.阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍，严密性试验压力为公称压力的1.1倍D.对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个做强度和严密性试验E.进行热水管道系统冲洗时，应先冲洗热水管道各环路支管。后冲洗热水管道底部干管【答案】 A15. 【问题】 根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，下列情况中属于特别重大事故的是（ ）。A.国内民航客机在湖北省发生的机毁人亡事故死亡50人B.外国民航客机在

16、中国境内发生的机毁人亡事故造成直接经济损失2.3亿元C.一次造成居民120人急性中毒事件D.电力事故一次造成经济损失800万元E.公路事故一次造成经济损失500万元【答案】 ABC16. 【问题】 在下列价值工程的研究对象中，要通过设计进行改进和完善的功能有（ ）。A.基本功能B.辅助功能C.使用功能D.不足功能E.过剩功能【答案】 D17. 【问题】 关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的有（）。2017真题A.开展项目安全教育培训 B.对建设工程项目的安全施工负责 C.确保安全生产费用的有效使用 D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况 E.及时、如实报告生产安全事故【答案】

17、 BC18. 【问题】 明挖基坑轻型井点降水的布置应根据基坑的（）来确定。A.工程性质 B.地质和水文条件 C.土方设备施工效率 D.降水深度 E.平面形状大小【答案】 ABD19. 【问题】 对初步设计审批内容进行变更且符合下列条件之一者为类变更设计，以下属于类变更设计条件的有()。A.变更批准的建设规模、主要技术标准、重大方案、重大工程措施B.变更初步设计批复主要专业设计原则的C.调整初步设计批准总工期及节点工期的D.建设项目投资超出初步设计批准总概算的E.国家、铁道部相关规范、规定重大调整的【答案】 ABD20. 【问题】 关于锚杆的说法， 正确的有（）。A.锚杆垂直间距不宜小于2.0m

18、，水平间距不宜小于1.5mB.锚杆锚固体上覆土层厚度不宜小于5mC.锚杆自由端长度不应小于6m，并应超过潜在滑裂面并进入稳定土层不小于1.5mD.锚杆倾角宜为1525E.锚固段强度大于15MPa并达到设计强度的75%后方可进行张拉【答案】 AD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某市政基坑工程，基坑侧壁安全等级为一级，基坑平面尺寸为22m200m，基坑挖深为10m，地下水位于地面下5m。采用地下连续墙围护，设三道钢支撑。基坑周围存在大量地下管线等建（构）筑物。为保证基坑开挖过程中的安全，监测单位编制了监测方案，监测项目包括地下墙水平位移、周围建筑物变形、地下水位、土体分层竖向位移等。

19、施工过程中，监测单位根据监测方案对基坑进行了监测，在施工过程中每日向建设单位提交当日报表。【问题】1.上述监测项目可分别采用什么方法监测？2.监测成果除当日报表外还包括哪些？3.监测报警值应由哪个单位确定？有哪两项控制指标？4.监测报告内容除了标明工程名称、监测单位、起止日期、报告编号外，还应履行哪些手续？【答案】1.地下连续墙水平位移一般采用测斜仪监测；周围建筑物竖向变形采用水准仪量测；地下水位采用水位计量测；土体分层竖向位移采用分层沉降仪监测。2.阶段性报告、总结报告。3.监测报警值应由基坑设计单位确定；监控量测报警值应以监控量测项目累计变化量和变化速率值控制。4.应有监控量测单位章及项目

20、负责人、审核人、审批人签字。2. 某办公楼工程，钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上八层，层高4.8m。工程桩采用泥浆护壁钻孔灌注桩，墙体采用普通混凝土小砌块，工程外脚手架采用双排落地扣件式钢管脚手架。位于办公楼顶层的会议室，其框架柱间距为8m8m，项目部按照绿色施工要求，采取了合理的”四节一环保”措施。在施工过程中，发生了下列事件：事件一：项目部编制的混凝土工程的施工方案，明确了混凝土运输、泵送与布料，混凝土搅拌，混凝土养护，混凝土浇筑、振捣和表面抹压的施工顺序。监理工程师认为该施工顺序存在问题，要求整改。事件二：会议室顶板底模支撑拆除前，试验员从标准养护室取一组试件进行试验，试验强度达到设计

21、强度的90%，项目部据此开始拆模。事件三：项目经理组织项目部进行了结构实体检验，检验内容包括混凝土强度、钢筋保护层厚度。其中结构实体混凝土检验采用标准养护试件方法。事件四：施工总承包单位按照绿色施工的要求，在节能和节材方面采取了很多有效措施。【问题】1.指出事件一中混凝土工程正确的工艺流程。【答案】1.混凝土搅拌混凝土运输、泵送与布料混凝土浇筑、振捣和表面抹压混凝土养护2.（1）不正确。理由：会议室顶板底模支撑拆除前，当混凝土强度达到设计要求时，方可拆除底模及支架。当设计无具体要求时，同条件养护试件的混凝土抗压强度当板的跨度为8m时，须达到设计强度的75%，方可开始拆模。（2）模板拆除顺序的原

22、则：先支的后拆、后支的先拆，先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序，并应从上而下进行拆除。3.P224225不妥之处一：项目经理组织项目部进行了结构实体检验。正确做法：监理单位组织施工单位进行结构实体检验。不妥之处二：检验内容包括混凝土强度、钢筋保护层厚度。正确做法：检验内容包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差以及合同约定的项目，必要时可检验其他项目。不妥之处三：结构实体混凝土检验采用标准养护试件方法。正确做法：结构实体混凝土检验宜采用同条件养护试件方法。4.在施工现场，项目部应该分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。5.

23、P294节材与材料资源利用技术要点（1）审核节材与材料资源利用的相关内容，降低材料损耗率；合理安排材料的采购、进场时间和批次，减少库存；应就地取材，装卸方法得当，防止损坏和遗撒；避免和减少二次搬运。3. 某水泥厂新建一条日产5000t新型干法水泥生产线，其中机电安装工程以GC模式进行了公开招标，共有A、B、C、D、E五家公司参与投标。评标委员会由6人组成，其中有建设单位邀请的4名经济技术专家和2名建设单位代表，在评标过程中，由于A公司为私营企业，评标委员会要求A公司如果中标需多交10%的质量保证金，A公司提出抗议，但未被采纳。B公司认真研究了招标文件，在施工组织设计编制中，重点描述了企业信誉、

24、施工装备、技术水平等自身优势，争取对评标人员有较大的吸引力，但优点不够突出，最终由准备更加充分的C公司中标。生产线变电设备使用油浸式变压器，由于变压器本身较重，运输时变压器内未充绝缘油，开箱检查时发现变压器内部潮湿，绝缘电阻值达不到要求，后经干燥处理达到了设计要求。C公司经二次搬运、吊装、就位、吊芯检查及干燥等工作后，对其绕组连同套管一起的直流电阻测量、极性和组别测量等进行了多项试验。并顺利完成安装任务。粉末设备使用的2.2m7m球磨机重30t,项目部根据现场情况编制了详细的安全专项吊装方案。吊装方案拟采用两台50t汽车吊抬吊，根据现场情况和起重机的特性曲线，选择了合适的起重机。破碎机的动力设

25、备使用30KW交流异步电动机，电机安装完成后，进行单机试运行，发现电机噪声较大，后经检查发现有2组垫铁在设备运转后被振松动，与设备接触不良造成。后经技术处理，运转正常。所有电气和设备安装调试完成后，由建设单位组织相关单位进行了试运行，顺利通过验收。【问题】1.指出本案例中评标委员会的构成存在哪些问题？A公司提出的抗议是否合理？说明理由。2.案例中油浸式变压器运输时应采取的特定措施有哪些?变压器交接时还应进行哪些试验？3.简述流动式起重机特性曲线的含义。4.针对本案例中的垫铁松动可以采取哪些措施？影响电机安装精度的因素还有哪些？【答案】1.（1）评标委员会的构成存在的问题有：评标委员会不应是6人

26、，应是5人以上单数；评标委员会专家不应有建设单位邀请，应从专家库随机抽取（2）A公司抗议合理，因为招标投标法明确规定，对不同的投标人采取不同的资格审查和评标标准属于不平等招标行为。招标人因A公司是私营企业要求增加保证金属于违法行为。2.1）充氮气或充干燥空气运输的变压器，应有压力监视和补充装置，在运输过程中应保持正压，气体压力应为0.01?0.03MPa；干式变压器在运输途中，应有防雨及防潮措施。（2）变压器交接试验还应有：变压器分接的电压比、绕组连同套管一起的绝缘电阻测量、绝缘油的试验、交流耐压试验、额定电压下的冲击合闸试验、铁芯及夹件的绝缘电阻测量。3.反映流动式起重机的起重能力随臂长、幅

27、度的变化而变化的规律和反映流动式起重机的最大起重高度随臂长、幅度变化而变化的规律的曲线称为起重机的特性曲线。它是选用流动式起重机的重要依据。4.（1）设备安装完成后可将同一组的垫铁点焊在一起，但不应与设备底座焊接在一起。（2）影响电机安装精度的因素还有：1）基础的强度、沉降、抗振性能；2）垫铁的承载面积、接触情况；3）设备灌浆的强度、密实度；4）地脚螺栓的紧固力、垂直度；5）设备制造的加工精度、装配精度；6）测量仪器的精度和基准精度；7）恶劣环境影响；8）安装人员技术、责任心等因素等4. 4500m3的耙吸挖泥船，挖泥施工中要保证航道正常通航，载重量2500m3，抛泥点15km，挖泥航速2.5

28、kn，重载航速8kn，轻载航速10kn，装舱时间0.55h，抛泥和掉头时间0.3h，2台泥泵，10000m3/h，生产效率55%，工期1.5年，三班作业，时间利用率75，合同疏浚量1508万m3，设计断面工程量1224万m3，综合单价18元/m3。问题：计算耙吸式挖泥船的运转小时生产率（结果小于10m3/h的部分不计）。【答案】已知载重量2500m3，抛泥点15km，挖泥航速2.5节，重载航速8节，轻载航速10节，装舱时间0.55h，抛泥和掉头时间0.3h；运转周期时间=挖泥装舱时间+重载航行时间+轻载航行时间+抛泥调头时间=0.55+15/(1.8528)+15/(1.85210)+0.3=

29、0.55+1.01+0.81+0.3=2.67h；运转小时生产率=2500/2.67=936.33m3/h930m3/h。5. 背景资料某港池开挖、吹填造陆工程，开挖区的土质上层为中细砂、中层为黏土、底层为岩石，各层的开挖单价分别为18元/m3、46元/m3、250元/m3（含炸礁、清渣等）。分别采用1250m3/h绞吸式挖泥船、8m3/h抓斗式挖泥船、炸礁船等组合施工。因为水域狭窄，不能分区施工。合同舰定：在筑好抛石围堰后吹填中细砂，围堰石料由业主供料。该工程于2002年6月28日开工，合同工期180d，工程施工中，发生了如下事项：（1）抛筑围堰时，附近农民因征地补偿未谈妥而阻挠施工，导致停

30、工28d（2002年7月1日7月28日）；（2）抛筑围堰时，业主供料延误7d（2002年7月30日8月5日）；（3）开挖中细砂时，由于用船紧张，挖泥船进场推迟，为赶回工期，经监理同意，施工单位换用功率更大的1450m3/h绞吸式挖泥船进场，因此增加调遣费25万元，但仍使工期延误10d；（4）在用8m3/h抓斗式挖泥船开挖黏土时，发现实际土质标高与设计不符，实际岩面标【答案】（1）书面向监理提出索赔通知书：延误发生后，在合同约定的时间内，项目部向监理提出书面索赔通知书；（2）提交索赔资料：项目部向监理提出书面索赔通知书后，在合同约定的时间内向监理提交延长工期和费用索赔的有关资料和数据；本项目可提出以下的费用索赔：设备停置费、现场管理费。