2022年一级造价师考试题库高分300题a4版打印(山西省专用).docx

《2022年一级造价师考试题库高分300题a4版打印(山西省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级造价师考试题库高分300题a4版打印(山西省专用).docx（86页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、缺陷责任期的起算日期以()为准，一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。A.工程通过竣工验收的日期B.工程的保证金返还日期C.工程的实际验收日期D.工程的投入使用日期【答案】 ACX10B1V1E2G8C8C9HU3M6R9J5J8I2R4ZI5E10O8K9J6S3R62、采用分项详细估算法进行流动资金估算时，应计入流动资产的是（ ）。A.应收账款B.预收账款C.流动负债D.流动资金【答案】 ACS6Q10R3H10M6H3H8HN3T10X5V1S3Z1J4ZO9U9D5Q4O8S2

2、I33、关于最终结清，下列说法不正确的是（ ）。A.最终结清是指合同约定的质量保修期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔C.承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理【答案】 ACP1D10T1Q2O6K2G1HH10L5F9P8L7V4E5ZK1V8D10G3P5D6F104、关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法

3、中正确的是（ ）。A.结构面积系数越大，设计方面越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关【答案】 BCW8X3Y3S10A2V1I5HU4P2X1D4R4R2L2ZM9Y10M2S7V6V9N15、招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在投标截止时间（）天前发出。A.7B.10C.4D.15【答案】 DCZ5T5M5O5V9B1X8HE10B7U7H8D2Y8S6ZC6K9V3K9Q7O1U16、关于流动资金估算的计算公式，正确的是（ ）。A.流动资产=应收账款+存货+现金B.应收账

4、款=（在产品+产成品）应收账款周转次数C.存货=外购原材料、燃料+在产品+产成品D.现金=（年工资及福利费+年其他费用）现金周转次数【答案】 DCR2H1A2L8S4O9E10HG6V7W4T8B2W10I1ZG8F2L1A7R6Y2T97、总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算。其中，招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按分包的专业工程估算造价的()计算。A.1B.1.5C.3D.5%【答案】 BCT6O4M10O4G8D8B5HA3L10S7T10U9S4E9ZP9E4D6N6N4R2V38、在项目决策阶段，决定工程造价基础的是（）。A.项目决策的正

5、确性B.项目决策的内容C.项目决策的深度D.项目决策的结果【答案】 BCA4M2Q3R9J8A9P8HS4E3B1X8I9I8C1ZI2E1D9U5E9E5T19、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为 4%。现有投标人甲同时投标 1#、2#标段，其报价依次为 6300 万元、5000 万元，若甲在 1#标段已被确定为中标，则其在 2#标段的评标价是（）万元。A.4748B.4800C.5200D.5252【答案】 BCD3N10P2B5J9X9I4HD4W3P3V4C10U3Y1ZM1S1Q3H8I10N4D210、按照现行对基本预备费内容

6、的规定，下列费用中不属于基本预备费范围的是（）。A.设计变更增加的费用B.局部地基处理增加的费用C.利率调整增加的费用D.预防自然灾害采取的措施费用【答案】 CCJ2Z9M1Z6M1S10S6HW3Y2U8Q7L2N2S1ZP1M5A2R9I9Z10G411、在竣工决算审核中，下列关于主管部门批复项目的说法，正确的是（ ）。A.批复不向财政部报送年度部门决算的中央单位项目决算B.批复主管部门二级及以下单位的项目决算C.批复主管部门本级投资额为5000万元的项目决算D.由主管部门批复的项目决算，不需报财政部备案【答案】 BCZ2Z1L7V5C5U3L6HG3D6C9O7F10B6R7ZV8Y8A

7、9U7V2Z2Q1012、关于招标文件的编制，下列说法中正确的是（）。A.当未进行资格预审时招标文件应包括投标邀请书B.应规定重新招标和不再招标的条件C.投标人须知无需与招标文件的其他章节衔接D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准【答案】 BCK6P1Z4G9R2G4K2HP2N8V4W7S2F3O9ZK10S2F9U5Y9T9G313、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（ ）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院【答案】 DCN5O8Q5Y6F6I7B10HO8T1A9H10T9A

8、8X1ZY4X8S9Q10G9O6O714、某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，*欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】 ACE2X1D8R7Z9W6G9HB2P1J4A1W1E6W9ZR4G8R4G10F10L1U615、采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是（ ）。A.“一票制”下，构成材料价格的

9、所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行【答案】 CCD5E3F2T9L7V1V1HL9H2B4Y1D6O8P8ZX4Z6D3I8Q6Z3U516、关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是（）。A.招标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责B.招标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责C.投标

10、人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责D.投标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责【答案】 ACN5T6K7Z6E5Q4S8HJ4M7A6D8L8P1F9ZM9L3I7X7X3Q6P617、国外工程设计阶段的投资估算精度要求的误差控制在（）以内。A. 5B. 10C. 15D. 20【答案】 ACO10M9W5L7M8U4C1HX8L5I5R1F5X6A8ZY7M5K1P2M7K7U818、下列选项中，能以实际支出计人无形资产价值的是()。A.接受捐赠的无形资产B.自创专利权C.自创非专利技术D.自创商标【答案】 BCE8Y7I6R3V3Y8R8HR7N

11、6P9S6R9N8A2ZK2E2F10L7C10V10L419、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需求符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（ ）A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期【答案】 ACZ5P2L6K1J6Y9O7HI8T7Y2P1X8T9G6ZL8Q4T5V8W6R6H120、建设工程预算编制中的总预算由()、组成。A.综合预算、工程建设其他费和预备费B.预备费、建设期利息及铺底流动资金C.综合预算、工程建设其他费和铺底流动资金D.综合预算、工程建设其他费、预备费、建设期利

12、息及铺底流动资金【答案】 DCQ1G6K2O4Z9D7P9HD1E3R10Z5C9C2F4ZN9F8Y10Y3V5O6W521、下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中属于工程变更的是（ ）A.工程量清单缺项B.不可抗力C.物价波动D.提前竣工【答案】 ACI7S3M1W4M1Y3I1HI4R10R4Y4O2D9M7ZE6M10G9G2A2D7X222、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（ ）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）【答案】 DCL5S4F4V5Y8T2B

13、6HF1N8S9N5D3C10J4ZI4S10T3O2X5J10K823、关于不同行业、不同类型项目确定建设规模应考虑的因素中，说法错误的是（ ）。A.石油开发项目应充分考虑可采储量B.铁路项目应充分考虑建设条件和生态影响C.水利水电项目应充分考虑水的资源量和移民安置问题D.技术改造项目应充分研究建设项目生产规模与企业现有规模的关系【答案】 BCR5S5H10N6M5J6J1HY9H1Q10U6P3A5O4ZP5K6G8D1S7W10S924、（2018年真题）施工投标报价工作包括：工程现场调查；组建投标报价班子；确定基础标价；制定项目管理规划；复核清单工程量，下列工作排序正确的是（）。A.B

14、.C.D.【答案】 DCU1V1U8R10T1B4V3HY3S1W9N3J8J1T5ZC2T1E6R2P7Y8Z725、对于实行招标的建设工程，因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方应在合同中约定（ ）。A.提交投标文件的截止时间前第28天之前由发包人承担B.提交投标文件的截止时间前第28天之前由发包人与承包人共同承担C.提交投标文件的截止时间前第28天之后由承包人承担D.提交投标文件的截止时间前第28天之后由发包人承担【答案】 DCK3H6D8K7P5H8W2HQ5Y5N4J8T9E5B10ZB3S8I3R3S2L1L426、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费

15、、辅助材料费、专用工器具费合计为 30万元，废品损失率为 10%，外购配套件费为 5 万，包装费率为 2%，利润率为 10%，用成本估算法计算该设备的利润值为（ ）万元。A.3.366B.3.370C.3.376D.3.876【答案】 CCP6X7T10B9E7Z8O1HR5K2D9R10E7F10U4ZB3C8J1K5Y3F6J327、相较于在劳务市场招募零散的劳动力，承包人选择成建制劳务公司法人劳务分包具有（）的特点。A.价格低，管理强度低B.价格高，管理强度低C.价格低，管理强度高D.价格高，管理强度高【答案】 BCQ3D8X6E7I7R3D6HU1Q2I6V8C3W7Y3ZL10Q10

16、U4U10M5W5M828、建设项目竣工决算包括的范围是（ ）。A.从筹集到竣工投产全过程的全部实际支出费用B.从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用C.建安工程费用和设备工器具购置费用D.建安工程费用和其他费用【答案】 ACJ8H5R10T9T10X2E2HX7U7S10X7T3Z7N7ZC9S8R2I6N9S4F1029、下列费用中，不属于施工机械台班单价费用组成的是（ ）A.检修费B.维护费C.人工费D.租赁费【答案】 DCZ9A8I10A4G10W6R9HA7O2V9L5H8V5K6ZY9H6D8T9G2I2A430、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），一般不

17、作为安全文明施工费计算基础的是（ ）。A.定额人工费B.定额人工费定额材料费C.定额人工费定额施工机具使用费D.定额人工费定额材料费定额施工机具使用费【答案】 BCQ10K7O1Y7R7V8Q5HE4Z7M9O3I7G6E1ZC1K7U9J6S1X7Y431、某建设项目建设期为三年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%，建设期内利息只计息不支付，则建设期第二年应计贷款利息为()万元。A.120.0B.240.0C.243.6D.367.2【答案】 CCN8E7U1H4T10U7C2HK6I7N8R9L5T8Z7ZD10P3L7G5N4A7K

18、1032、关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（ ）。A.分部分项工程费=（分部分项工程量相应分部分项的工料单价）B.措施项目费=（措施项目工程量相应的工料单价）C.其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费D.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金【答案】 DCZ6U5J1O5G8C4I3HC7N8V6T8E2S6V4ZO9P1M8T7S2H10P333、关于招标文件的编制，下列说法中错误的是（ ）。A.当未进行资格预审时招标文件不包括招标公告B.应规定重新招标和不再招标的条件C.招标控制价应在招标时（或在招标文件中）一并公布D.投标人须知前附表与

19、投标人须知正文内容有抵触的，抵触内容无效【答案】 ACZ4Z4E9N8W6L7O3HI2D6R8E1Z1J9Q1ZI4P10B3Y9Y1O1L134、采用现场测定法，测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47kg，损耗量为0.65kg，则该材料的损耗率为（）%。A.4.95B.5.21C.5.45D.5.50【答案】 DCH3T9C9F2B1L9D3HF1L1H10Q1V7M4H4ZZ8X5N9I1N3J3N335、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是()。A.完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准B.完成一定计量单位和各分项工程和结构构件所

20、需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准【答案】 BCG10T8O7U1G10L3O4HN1E2V4Z1L2T2S9ZI10X3S1B4P8Q8H636、某建设项目静态投资 10000 万元，项目建设前期年限为 1 年，建设期为 2 年，计划每年完 成投资 50%，年均投资价格上涨率为 5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。 A.1006.25B.1525.00C.1028.28D.1045.67【答案】 CCL4W1N5S4O2W9X3HQ4Q3E7Y4C9

21、Q1A1ZE2X3X9C9H9T3X637、关于质量保证金的预留和管理，下列说法正确的是（ ）A.无论竣工前是否缴纳履约保证金，均需预留质量保证金B.实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金应预留在财政部门C.社会投资项目的质量保证金，应预留在发包方D.发包人被撤销的，质量保证金应随交付资产一并移交使用单位【答案】 DCT4M10Q8S10T8T2J3HR2E6P1A7K3A9G4ZM9B1W8R5E8T2N538、影响工业建设项目工程造价的主要因素中，不属于工艺设计阶段影响造价的内容是（ ）。A.建设规模、标准和产品方案B.工艺流程C.生产组织及生产过程中的劳动定员情况D.建筑结构【答案】

22、 DCM1N5J1N10O6J9C4HS8S10H9U8C3W5R5ZR3C3B6B5N7B3D239、按照国外建筑安装工程费用的构成，下列费用中，不属于单项工程开办费的是（ ）。A.工人招聘解雇费B.施工用水、用电费C.临时设施费D.驻工地工程师现场办公室及所需设备费用【答案】 ACJ10A4W6L2K4S9M8HJ9D8K10T6A3P4P3ZS4Z10M10L10K2I5N640、下列费用项目中，应计入建筑安装工程材料单价的是（ ）。A.材料一般性鉴定检查费B.材料二次搬运费C.新结构、新材料试验费D.材料工地保管费【答案】 DCE2M2B9F7K4K4Z7HK4W3F6A3M8A8H1

23、0ZM4H3X9I10I5W6P1041、某批进口设备离岸价格为 1000 万元人民币，国际运费为 100 万元人民币，运输保险费费率为1%。该批设备关税完税价格税为（ ）万元人民币。A.1100.00B.1110.00C.1111.00D.1111.11【答案】 DCT3C2M10U3C9W5X5HN2M9L5B8E6T6T3ZQ2H8V2H4D7X8R342、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（）。A.已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B.已竣工未验收的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C.停工、停建工程的质量争议可在执

24、行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理【答案】 BCA2N1B6U1M3R3J8HK8E4M4A2C8N3R9ZT8W10P3R6X6G8N443、关于工程量清单编制总说明的表述，下列正确的是（）A.施工现场实际情况是指建筑场地所处地理位置的气候及交通运输条件B.招标范围是指单项工程的招标范围C.工程质量的要求，是指招标人要求拟建工程的质量应达到合格或优良标准D.施工要求，一般是指建设项目中对分项工程的施工顺序等的要求【答案】 CCU5R5Y2A2Y1F6P1HQ7K2Q2X1S10H3O8ZQ3N9I4H6A

25、2C9P844、某国内工程合同对欠付工程价款利息计付标准和付款时间没有约定，欠款事件时，下列关于利息支付的说法中错误的是（ ）。A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】 ACG7S8L7B2M8O6C3HY4X7K10C4E10D4B2ZE1A2M10E6I10T6Y345、下列有关设备及工器具购置费用的描述，说法中错误的是（）。A.它是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成B.在工业建筑中，它占工程造价比重的

26、增大意味着生产技术的进步C.它是固定资产投资中的积极部分D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】 DCP8R10K3Q8I2W10T10HV10R4J6S7Y7S4O5ZW7U1W6K1X5E7G246、分部分项工程量清单项目编码过程中，当同一标段的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码（ ）的设置不得有重码的规定。A.三至四位B.五至六位C.九至十一位D.十至十二位【答案】 DCB6S7H1X9F10C4H4HD4Z6A5N7M6V2H10ZP6S2T5A6X1A5I547、关于施工招标工程

27、的履约担保，下列说法中正确的是（）。A.中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保B.履约保证金不得超过中标合同金额的5C.招标人仅对现金形式的履约担保，向中标人提供工程款支付担保D.发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人【答案】 DCL8B3Y1X2X5P6G8HY5G5H9T8M10E10B2ZE4R10M3U8Z4R6P848、下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定，正确的是（）。 A.实施招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中，则不再予以考虑C.承包人原因导致的工期延误期间

28、由于行政法规变化导致合同价款增加的，予以调整D.不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的，价款不予调整【答案】 BCG9K10M3E1S4M9F7HM8R4F9F6C8S5H3ZJ2W9Y10R10X1Z10W749、我国的工程造价管理体系中，（ ）是进行工程计价工作的重要基础和核心内容。A.法律法规B.工程造价管理标准C.工程计价定额D.工程计价信息【答案】 CCM4Y5X3Q8X10G3T5HW7I1J2S2M4Y6V5ZY4D3G6D4F5W1V950、（2020年真题）施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证要求应由（）提出。A.发包人B.监理人C.设计人D

29、.承包人【答案】 DCM7O10K1R10C4C8O6HS9Z1P7P2V1I5K4ZD6L9O4H2D3T7S951、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目直接建设成本的是（ ）。A.生产前费用B.临时设备费C.运费和保险费D.未明确项目的准备金【答案】 BCG1W7L4D4M9Y6Q4HM4F7W4K5Q1M4L5ZO10Z8F2M3N2V8X752、其他项目清单中的计日工，在投标时（ ）。A.单价由投标人自主报价，按暂定数量计入投标总价中B.单价由投标人自主报价，不计入投标总价中C.单价由招标人按有关规定确定，按暂定数量计入投标总价中D.单价由招标人按有关规定确定，不

30、计入投标总价中【答案】 ACB9G4M4W10W7X4J9HN8I9E5R1D1T6J8ZO6T3Q8R4N8L10M953、下列有关缺陷责任期限的表述，正确的是（ ）。A.缺陷责任期从工程竣工日期起计算B.缺陷责任期一般为2年，发包人可要求延长，延长期限不超过1年C.缺陷责任期是指承包人按照有关法规承担保修义务的期限D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期【答案】 DCQ4R10P3J6O8B6H8HN7U7H6D4I8S6D5ZQ6D1N1R4H1F9J654、静态投资估算方法中，总承包工程报价时，承包商大都采用的估算

31、方法是（）。A.指标估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.比例估算法【答案】 BCH5X8Z4K2E1B5O6HC7O8W3W8P5X7F9ZX1V2L7P5W10Q3H655、下列适合采用造价信息调整价格差额的工程是（ ）。A.土木工程B.公路工程C.水坝工程D.装饰工程【答案】 DCY7I5H8L8G1F9D6HR4T8M2H7Q1G7P9ZY3J5A5D9X3T5O156、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（ ）。A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延

32、长，又可得到经济补偿C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任【答案】 BCW10S10S7M10E8F1H7HI3D5V7H2E6R1A7ZE4J7Z7G6X10G8R857、（2021年真题）关于流动资金估算，下列说法正确的是（ ）。A.流动资金的估算与产品存货无关B.扩大指标估算法仅用于可行性研究阶段的流动资金估算C.达产前应按不同生产负荷下的需要分别估算所需流动资金D.投产前筹措的流动资金贷款利息可计入建

33、设总投资【答案】 CCL3C9I2U4V10H7N6HE3I3Q5S7I9B7X3ZT7C2S2K5Y8K6R858、按照费用构成要素划分建筑安装工程费用项目，以下各项中属于企业管理费的是（ ）。A.工程保险费B.工伤保险费C.地方教育附加D.建设单位委托检测机构对建筑安装物进行检测的费用【答案】 CCG6S8W4F3S1A9I5HA10A8G4Q10E8W2D5ZI5E10A2P1F6L9B459、拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似而又没有可用的概算指标时采用，但必须对建筑结构差异和价差进行调整，适用于（ ）方法。A.概算指标法B.类似工程预算法C.分组计算审查法D.标准预算审

34、查法【答案】 BCI9C1J2G8P10U5X9HL9Q5J1Q2D10J8Y3ZB5L6Z7K5F9R6I1060、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（）。A.已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B.已竣工未验收的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理【答案】 BCC10V8X4T1N3U10Q7HE9E10P2J10M8U5I7ZA3S8T6P5K7J6R361、下列不属于

35、新增固定资产价值的内容的是（ ）。A.工程中的标准的设备B.已投入生产或交付使用的安装工程造价C.已投入生产或交付使用的建筑工程造价D.增加固定资产价值的其他费用【答案】 ACC10Y10X5R8R3Z5W7HF4T6D3V4I7G9G7ZJ2Z7N10O4L10P1S262、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（ ）。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的【答案】 CCH4S9D2J4E8G2E5HM1J9Y6V8N5G8B6ZX5U10P4X1

36、0Q4R5Z863、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法,下列说法正确的是（ ）。A.理论计算法适用于确定材料净用量B.必须消耗的材料量指材料的净用量C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量【答案】 ACZ2P10Z3E4P7F3E8HW9T10B2G4A2P10S6ZK8R10R9W5A3Z10S764、按照单位生产能力估算法法，如将设计中的综合调整系数提高了四倍，生产能力扩大到三倍，投资额将增加（）。A. 300B. 400C. 1100D. 1400【答案】 DCU6J5J4S5L1I4U7HO3X7Y8T10A7P9T6ZO4

37、M3H9R7U5G3M565、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法正确的是()A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D.分包工程费不包括分包工程的管理费【答案】 CCS2P2N1J3W10U9H7HJ4A5D4I9H9C5T9ZM2Z8M2D8M6J4Z1066、在国外的项目总建设成本中，未明确项目的准备金的目的是为了（ ）。A.用来补偿估算的误差B.支付工作范围以外可能增加的项目C.支付那些估算时不可能明确的潜在项目D.应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况【答案】 CCM10S7X6S7F3E2S10HW1M4C1

38、0K3D9X6C6ZN6R5P6B1B6I6Y767、出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械时间利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的产量定额为（ ）m3/台班。（1m3=1000L）A.27.43B.29.54C.32.00D.48.00【答案】 CCG2U1V5O9Q9J7X5HP1Q8F10Z5O1Y10P8ZE7K4T3N3A8Y9J568、某水厂项目，建设期为2年，建设期第1年贷款额1800万元，第2年贷款额2000万元，贷款年利率为6

39、建设期内贷款分年度均衡发放，期内只计息不支付，建设期应计利息合计为（）万元。A. 171. 24B. 222. 00C. 225. 24D. 342. 48【答案】 CCK6P6H7B8A10U10L1HB10U9J3W2G2J8H2ZZ8Z8K2J6S10T6T669、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 505002013），当实际増加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减【答案】 CCH10I4O4L4L1W6K1

40、0HN8X6V8K9C6N3F5ZG9Y8R2U7C6B10H170、下列用工项目中，属于预算定额人工工日消耗量的人工幅度差的是（）。A.在施工定额基础上应增加计算的用工B.材料加工用工和电焊点火用工C.班组操作地点转移用工D.材料水平搬运距离与材料堆放地点到操作地点的水平运输距离之差用工【答案】 CCP2D2T3U4V3V9S3HV6T5A2P7K8Y9H7ZP7O2E3B6F1D8M971、下列有关质量保证金说法正确的是（ ）。A.无论是否提供质量保证金履函，都应提交质量保证金B.政府性投资建设项目，质量保证金预留在主管部门C.社会性资本的质量保证金应预留在发包方D.发包人被撤销的，质量保

41、证金应随建设工程一起移交给使用方【答案】 DCA6K2Q3E1Z6I10S5HO3S3H3S5Z2I5A1ZG1I4L2Z5R1X9F872、（2021年真题）下列工程定额中，能反应建设总投资及各项费用的是（ ）。A.施工定额B.预算定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】 DCU2P5L9N1U5C1O9HX7T7C6Y7T1I1V4ZI3J4X8C3Z3M3Z973、当出现共同延误事件时，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人一定可以得到补偿是（ ）。A.不能获得补偿B.工期延长C.工期延长及费用补偿D.工期延长、费用补偿及利润补偿【答案】 BCX4P2X4Z1U

42、2G3M3HQ4Y2E1Q7X7O4Q1ZW4N2D2V8I2L5L674、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价的是（）。A.工程设备估价B.专业工程暂估价C.暂列金额D.计日工费【答案】 ACV4Y1D1S1W1W8V10HW3R3A3G5O9I4A10ZP8Z7S5D10J8D3I675、下列不属于建设项目竣工验收对象的是（）。A. 单项工程竣工验收B. 分部工程竣工验收C. 分项工程竣工验收D. 单位工程竣工验收【答案】 BCA9G6O3F6T9L2K2HF2V6U10G2C5W8O10ZP8T2R5C7M2M3V176

43、、因不可抗力解除承包合同的，发包人应向承包人支付的款项是（ ）。A.未完工程的利润补偿B.供应商已交付材料的价款C.按“项”计价的措施费总额D.承包人撤离现场的费用【答案】 DCE2H10I8K4Q3V9G1HY5U2O2L9S9Q9G6ZE3O4X10Y3T4R4V977、工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（）。A.交钥匙总承包 B.EPC总承包 C.设计施工总承包 D.工程项目管理总承包【答案】 BCX6N10S4I3Z6P3M5HV4Z2Q9R1N6A6A6ZJ5I4O4X6K1B5F578、（20

44、18年真题）关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）。A.应直接委托造价工程师编制（此点删除）B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资C.项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在20%以内D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析【答案】 DCV1V5U10J9I7F7D3HW1H3K9Y6Q10Y9M8ZF1I5Y6M3V10R3N479、关于进口设备原价的构成及其计算，下列说法中正确的是()。A.进口设备原价是指进口设备的到岸价B.进口设备到岸价由离岸价和进口从属费构成C.关税完税价格由离岸价、国际运费、国际运输保险费组成D.关税不作为进口环节增值税计税价格的组成部分【答

45、案】 CCB10E4F10X10R4F4C7HA5Z10N7U6E10P9J7ZE2N8X7I7O7Z4A380、关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（ ）。A.在编制分部分项工程量清单时，工作内容必须进行描述B.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码【答案】 BCP4G7G4W5G7W4W1HI4P8A3X7B10P9E3ZF2Y7A10N2M1Q9A981、编制招标控制价时，下列关于综合单价的确定方法，错误的是（ ）。A.工程量清单综合单价=定额项目合价/工程量清单项目工程量，不考虑未计价材料费用B.工程设备、材料价格的市场风险，考虑一定率值的风险费用，纳入到综合单价中C.税金、规费等法律、法规、规章和政策变化风险和人工单价等风险费用，不应纳入综合单价D.综合单价中应包括暂估价中的材料和工程设备暂估单价【答案】 ACL10G8J3D10Q2K2R2HG2Q6L3K10Z1F8T4ZS2B5Y5O9L8B3F482、根据建设工程工程量清单