2022年二级建造师考试题库点睛提升300题(带答案)(贵州省专用).docx

《2022年二级建造师考试题库点睛提升300题(带答案)(贵州省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年二级建造师考试题库点睛提升300题(带答案)(贵州省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于工程总承包项目发包与承包的说法中，错误的是（）。A.建设单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并或分别发包给一个工程总承包单位B.工程承包项目内的设计、施工、采购中，有任一项属于依法必须招标的项目范围的，应当采用招标方式选择工程总承包单位C.工程总承包单位应当具有与发包工程类似的设计、施工或工程总承包业绩D.仅具有设计或施工资质的单位，结成联合体才能进行工程总承包【答案】 BCH10D6G4Y10K7B5B8HL3F6K9H9J9A10N9ZO3D4I6B3H4O6Z62、关于租赁合同

2、的期限，下列说法正确的是（）。A.租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年B.超过20年的，租赁合同无效C.租赁期限1年以上的，应当采用书面形式D.当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为租赁合同无效【答案】 ACN4M2A5K10B9P6R1HT2C8Q9H2Y4P4P2ZS8E1P2V6V2O6I83、关于仲裁协议效力的说法，正确的是（ ）。(2017)A.当事人对仲裁协议效力有异议的，可以在仲裁进行中随时提出 B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止 C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定 D.未约定仲裁机构的仲裁协议无效【答案】 DCN7O10

3、S4E2B5X1P1HU8R4P9Q4E1S1B5ZN8Y9J7O9A9D1O104、关于企业资质的法定条件和等级的说法，正确的是（ ）。A.“注册资本”是申请施工企业资质的条件之一，指的是企业可自由支配的资产，即所有者权益;B.企业自行拥有符合规定的技术装备，不得租赁;C.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包、施工劳务资质三个序列;D.国务院住房城乡建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理;【答案】 DCC10O8U4G9S1U6K2HF9N3T9P6E2U2U7ZS8S8A8H9E1Z1L25、根据我国合同法的规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但（）的除外。A

4、.债权人对债务人的债权合法B.该从权利专属于债权人自身C.债务人的债权已到期D.只通知到债务人，没有得到债务人同意【答案】 BCC7S3J9E9E6W5F2HY6B6X1B4U5Q4S2ZY8I2Q10E4D4Z6N26、联合体中标的，（ ）与招标人签订合同。A.联合体 B.联合体各方共同C.联合体各方分别 D.资质较高的联合方【答案】 BCP3Y5H10D6X1W7I3HC5N10D3G5N7K5H10ZR4Y4J8U8D4L8O47、关于投标保证金的说法，错误的是()。A.招标人在招标文件中要求投标人提交技标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.特殊情况下，可以挪用投标保证金

5、C.招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供工程款支付担保D.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出【答案】 BCJ4L10N4B6J8U9H10HW7W8W7Z10D5B4N8ZP7L10F8O1T7G10L98、当事人在法庭的主持下，围绕证据的真实性、合法性、关联性，针对证据的证明力有无以及证明力大小，进行质疑、说明与辩驳的过程是()A.证据交换B.质证C.认证D.鉴证【答案】 BCI1I4E3H5B4F4M4HB3O5R8O10M1E2O7ZN9L2M7D3N6L7R49、生产安全事故报告和调查处理条例规定，对事故发生单位负有事故责任的有关人员

6、，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书;事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撒职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A.2B.3C.5D.6【答案】 CCQ10D6T8R2F7G5W2HW8Z1K4S2Y5V3Q10ZZ8N5X9Y1S9G10C710、关于民事责任，下列说法，正确的是（）。A.施工合同约定的工期延误罚款属于行政处罚B.无效合同的民事责任属于违约责任C.民事责任可以单独适用，也可以合并适用D.民事责任全部是财产责任且不具有任何惩罚性【答案】 CCN5Q6R3K7M8G8E5HC2H3A10E6U5Z6Z7ZE4

7、T5S2L7P6I9I1011、自然人甲通过签订合同授权自然人乙代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，不会导致代理权终止的情形是（）。A.代理人不知道并且不应当知道被代理人死亡B.乙死亡C.甲取消委托合同D.乙丧失民事行为能力【答案】 ACM2A4O2Z1I10F2A5HM6J10I6I3L6R3G8ZL8G2B3F1S6Q10O912、城市污水处理方法与工艺中，属于化学处理法的是（）。A.混凝法B.生物膜法C.活性污泥法D.筛滤截流法【答案】 ACA1I7O1P10A1T8J9HX7D6F4Y1H4R1B8ZD6C8K2T6X3Y2P1013、合同债权人免除对方的债务,可以导致合同（ ）

8、。A.解除B.权利义务终止C.被追认D.未成立【答案】 BCN7X8C5J1U8E1V3HP10Q7L4L4X8I8U9ZI3I2F6T3Y3G6R714、合同依法订立后，负有先履行合同义务的一方当事人，因后履行合同义务的一方当事人经营状况严重恶化，从而拒绝履行合同义务的权利被称为()。A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权【答案】 CCY5B4Q8A4W1T4G8HN10R10C10F7F8X1Q1ZG9Z4T7Z6Z2F8D215、一裁终局原则体现了仲裁的（）特点。A.专业性B.自愿性C.独立性D.快捷性【答案】 DCI5A3D10I9I5L6U3HR8P1L8M1

9、0F10L8L9ZZ7C9D7V2S2T9R916、阳光工程公司提出同公司员工李某解除合同，并经双方协商一致，解除了劳动合同。李某在该公司工作了2年4个月，解除合同前李某月工资2400元。李某要求公司经济补偿，而阳光公司认为是双方协商终止合同，不应当进行经济补偿。根据劳动法的规定，下列说法正确的是( ）。A.阳光公司无需给予李某任何经济补偿B.阳光公司应当给予李某6000元经济补偿C.阳光公司应当给予李某7200元经济补偿D.阳光公司应当给予李某5600元经济补偿【答案】 BCK9X8C3B7S9S1I7HX8M5T2A9X5A6L1ZX9O5R1G8T10T2X1017、建设工程施工合同无效

10、，将不会产生（）的法律后果。A.返还财产B.支付违约金C.折价补偿D.赔偿损失【答案】 BCW4C8V4S5C10G1V8HZ8R1X8M7Q10C3D5ZI5O4Q8V5C5E7I518、下列不属于行政处分的是( )。A.警告 B.降职 C.撤职 D.开除【答案】 BCZ2B2C8Q4Q8P4P3HU4Y7W3Z4K7J3X1ZW7R6F7Z3F1A3B819、【2018年真题】关于工程质量检测的说法，正确的是（ ）。A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考

11、【答案】 ACD7D9V5M4N9Y1Z2HT7T1K8T9O1F3A5ZN1M3E4O6Y4O3M220、关于保证责任的表述中，不正确的是()。A.保证合同生效后，保证人就应当在合同约定的保证范围和保证期间承担保证责任B.保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用C.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任D.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人不再承担保证责任【答案】 DCW9G6A6H4H1Q3S2HR9A2F7F4X3J2D8ZK9V1I1Q4B3B4Q521、下列选项中，做法正确的是（）。A.专业承包企业将其承

12、包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成B.施工总承包企业直接将工程分包给分包单位C.专业承包企业将自己所有的工程转包给其他企业D.劳务作业分包单位将劳务作业分包给其他劳务作业单位【答案】 ACZ6D5F10Q3S6O5Z10HR5L5W7Y9X10O8E4ZU8A2U3F9V2T7A622、 实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在（ ）提出。A.第二阶段B.第一阶段C.资格预审阶段D.资格后审阶段【答案】 ACO2L6P8O8F8D10O4HU2B5L9M5W2S5B3ZO6Z3B7B9P3I1Y423、经人民法院判决，建设单位应最迟于2016年9月5日向承包商支付工程款

13、，但是届时却没有支付。2018年6月2日，建设单位法定代表人生病无力主持工作。现承包商请求强制执行的期限截止于（）。A.2018年9月5日B.2019年9月5日C.2020年6月2日D.2018年12月2日【答案】 ACD5G3A10K9K8A10B6HL3H4V10O7Y4H6Q3ZN10U7S10D6K2H4W124、（2020年真题）根据生产安全事故应急预案管理办法，施工企业编制的本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲，属于（）。A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.特别应急预案【答案】 ACW5W8S2Z2K7Q4M2HZ8D6Y9H1J6P5T7

14、ZV3H6Q9F10B8I8X325、某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（）。A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担B.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担C.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修【答案】 CCI5O4M9P7N3M3M4HO9L2F10N4I8O7Y10ZG9X9H10X4O3V3Y726、（2021年真题第2批）当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，租赁合同（）。A.有效B.效力不受影响C.无效D.效力特定【答案】 BCC4B9U5N8M6X

15、6P2HA5R8K5L5M6U10Q2ZB6N10L7D4D9J2C227、下列关于合同中权利义务一并转让表述正确的是（）。A.合同中权利义务一并转让后，转让方对合同对方仍需承担连带责任B.合同中权利义务一并转让后，产生出一种新的合同关系C.合同中权利义务一并转让时，需要通知对方当事人D.合同中权利义务一并转让后，原有的合同关系还存在【答案】 BCB10M7J8F3A6Y1U7HG2N9V3I3X2O10O10ZM6P10F6X6Y3J2J1028、甲施工企业将承包的工程全部委托乙施工企业施工，因此出现的工程质量缺陷应当由（）。A.甲、乙承担连带责任B.甲按照收取的管理费比例承担责任C.乙承担

16、部分责任D.乙承担全部责任【答案】 ACK10U2X5K8I6X6Z1HS8V1I3R1O5Q2K2ZL8Y6U3M10X1L6J929、劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过 ( )A. 3个月 B. 6个月C. 12个月 D. 18个月【答案】 BCO5T3J2F2G9M2A2HH4T10H9U5L5S7L9ZY1D9G10L9I3B5S130、阳光工程公司提出同公司员工李某解除合同，并经双方协商一致，解除了劳动合同。李某在该公司工作了2年4个月，解除合同前李某月工资2400元。李某要求公司经济补偿，而阳光公司认为是双方协商终止合同，不应当进行经济补偿。根据劳动法的规定，下列说法正确的

17、是( ）。A.阳光公司无需给予李某任何经济补偿B.阳光公司应当给予李某6000元经济补偿C.阳光公司应当给予李某7200元经济补偿D.阳光公司应当给予李某5600元经济补偿【答案】 BCN1I9E3Y4N7W4G1HZ2L4O5C9J7U9E5ZD10Y4N3I9H8C2H631、物权变更自登记时发生法律效力的是()。A.船舶所有权B.建设用地使用权C.机动车所有权D.地役权【答案】 BCC3W7D1R1X7B2R1HV4Y10N10D2Q2Q4L8ZL5I6U3H8T3C5P532、下列情形中，发包人应当承担过错责任的是（）。A.拖欠工程款影响工期的B.未申领施工许可证导致无法开工的C.直接

18、指定分包人分包专业工程D.设计变更导致费用增加的【答案】 CCB10H1O5B2U1L4G4HJ1O10E7C4O8B4H1ZP6S7G5M3X3R4X733、关于建筑业企业资质证书期限延续的说法，正确的是()。A.企业资质证书有效期为3年B.企业应当于资质证书有效期届满5个月前，向原资质许可机关提出延续申请C.资质许可机关逾期未作出决定的，视为准予延续D.资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前作出是否准予延续的决定【答案】 CCM10E3D7T3X7E1O7HS10K10E6A8G6S5J5ZC6F2B10I3W8R8T1034、根据消防法，除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设

19、工程消防验收（ ）。A.施工企业应当向建设主管部门申请消防验收B.建设单位应当先行备案后，方可进行消防验收C.建设单位在验收后应当报建设主管部门备案D.可以不经过消防验收，由建设主管部门进行抽查【答案】 CCC8P4Y2C10K8Q9H6HH7S8V4C1C8H2W10ZD1L2H7H3C4G4P635、甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，乙建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由( ）按照有关规定申请领取施工许可证。A.乙建筑公司B.丙土方公司C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同D.甲房地产开发公司【答案】 DCP6V5S9F4K

20、9Q4K5HL1A9O1H1D6Z4X2ZO10A5P7B7Y6A4B736、（2015年真题）下列评标委员会成员的行为，合法的是( )。A.向招标人征询确定中标人的意向B.对投标提出否决意见C.接受投标人主动提出的澄清D.接受个人所提出的倾向意见【答案】 BCK9U10K9U6Z3S6G5HG9H8N8A9S7Z3P1ZL3Y7U2X5M2D2G637、施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费的支付者是 () 。A.建设单位B.施工单位和从事危险作业人员C.施工单位D.从事危险作业人员【答案】 CCD8G7E2Z7C6P4C5HO2T5Z3M7E7J5X3ZI3K1G9D7H3I1D838、

21、（2015年真题）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为( )。A.提交验收报告之日B.建设工程完工之日C.转移占有建设工程之日D.竣工验收合格之日【答案】 CCC6M8K4T3U2B4B3HI10M6N5X7I10Q10W1ZI8O1X2Y6T4F4P439、按照建设工程合约约定，某建设单位应于工程验收合格交付后两个月内付清工程款。2013年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。施工单位经过内部商量后决定要通过诉讼的方式解决纠纷，下列情形会使诉讼时效中止的是（）。A.2015 年 6 月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产B.2016

22、 年 6 月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产C.2016 年 7 月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D.2014 年 7 月，建设单位付清了所有的工程款【答案】 BCX2A7U8S1I1L10I10HE3W4D4V3S6Y3K5ZB7A3D10W2Q6J1L540、关于物权的说法，正确的是（）。A.物权包括所有权、债权、用益物权和担保物权B.用益物权包括对自己所有的财产享有使用和收益的权利C.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记D.物权保护方式，只能单独适用【答案】 CCZ2I7Z9X6O2F4E4HT9O7F6N9V6Y2U7ZQ3U10V5Y5Q6C5H

23、141、关于招标方式的说法，正确的是（）。A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上特定的法人或者其他组织投标C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标【答案】 CCK6B7H8Y9M6Y5E4HA9U4R4U10D7W1Y7ZG6D1L2C9H2T7F342、某市文物管理部门拟对部分文物建筑进行修缮，需重建部分建筑，则承揽该项目的施工单位必须具有（）。A.建筑行政主管部门颁发的资质等级证书B.文物行政管理部

24、门颁发的文物保护工程资质证书C.A和B满足其一即可D.A和B必须同时具备【答案】 DCO7I2N7P2J4P4K6HS10X2X7L7J1R5F3ZB2R4K6G2Y5D7Q943、（2017年真题）根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定，必须实施见证取样和送检的试块、证件或材料，不包括（）。A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件B.地下使用的防水材料C.用于砌筑砂浆的水泥D.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂【答案】 ACV2T4I10R10R3N6V2HJ4Q10F7Z9O5I4M3ZF5H6K2V8P2V5W544、下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是 ( )A

25、.有损害事实发生 B.违反职业道德C.存在违法或损害行为 D.违法行为与损害事实有因果关系【答案】 BCU4U3M8W9V6Z7Y9HL9B7T1E10P7N6D8ZH9G9M5L2T5O3U1045、设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对有关方面的事项制定地方性法规。这些方面不包括()。A.城乡建设与管理B.民事基本制度C.环境保护D.历史文化保护【答案】 BCJ10C3B4M4D6L10E1HD2N3I8Z4Q3G6Q2ZK7I1F2E7D5H9Q1046、某业主和承包商签订了施工合同甲，

26、承包商和分包商签订了分包合同乙。为保证施工合同甲的认真履行，业主要求承包商提供保证人，则保证合同丁的当事人是（）。A.承包商和分包商B.承包商和保证人C.业主和保证人D.业主和承包商【答案】 CCA9C4D1Y6W10K8Y5HC9L2E10V10A2Q7C10ZT6T8J6Z1M9N4F847、某工程项目最终确定某建设公司中标，招标人于2008年3月1日向中标人发出了中标通知书，中标人于2008年3月5日收到，则招标人和中标人至少应在( )之前签订合同。A.2008年3月15日B.2008年4月1日C.2008年3月20日D.2008年4月5日【答案】 BCO6F6W6H8T4H3L8HT7

27、T6K10H4N6U10L5ZC3A4N10D3C6S8Q448、关于上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中正确的是( )。A.天津市建筑市场管理条例高于建设工程质量管理条例B.建筑法高于建设工程质量管理条例C.北京市建筑市场管理条例高于河北省建筑市场管理条例D.河北省建筑市场管理条例高于北京市建筑市场管理条例【答案】 BCM5Z5J7T7W5M8F4HK6T8E2O8V10N2A2ZR3E5K2X8D7S1V549、关于建设工程分包，下列表述错误的是()A.建设工程施工分包可分为专业工程分包与劳务作业分包B.专业工程分包是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他

28、建筑业企业完成的活动C.劳务作业分包是指施工总承包企业或专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务发包企业完成的活动D.劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业【答案】 DCS3H4C5C5H5O10Y10HC10X4Q6E6D2P4R7ZF5C4U4U9M4S2K450、某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2017年9月日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为（）。A.2017年9月21日B.

29、2017年11月21日C.2018年5月2日D.2017年11月2日【答案】 DCH1N5L3K7Y2X1T3HC4C7M5V8A1J1F9ZJ4T6G4N8J4V9B451、安全生产许可证条例规定，建筑施工企业安全生产许可证由（）颁发和管理。A.县级以上人民政府B.县级以上人民政府建设主管部门C.省、自治区、直辖市人民政府D.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门【答案】 DCN10S4P3Y8Y9T1X1HO10Q3Y2S4L10A1Q2ZH10F7X9I8F6W5F952、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据（）的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规

30、划部门批准。A.文物保护单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位【答案】 ACG8Z3E8D4W10B10L5HX8M1C3F4A6Z2B8ZY6Y10E10D6W9T2F353、（2020年12月真题）关于工程建设中建筑材料的说法，正确的是( )。A.对于建设单位负责供应的建筑材料，在工程上使用后被查实不合格的，由建设单位与施工企业承担连带责任B.对于有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂家C.建设单位负责供应的建筑材料经施工企业检验不合格的，由施工企业负责向材料供应商退换D.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用或者安装【答案】 BCF1A3P7E7W7F9N3HI4M10R

31、6T1I3C6F1ZT2I10T4I3F3X10I654、（2017年真题）关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是（）。A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意后，可按原投标截止时间开标【答案】 BCH3Z9E2E9D3H4Z3HA9P5W10A7S1L4B4ZV2I2U7N1F2B4H655、根据工作保险条例，职工因工致残，应当保留劳动关系，退出工作岗位的伤残等级范围是（）

32、伤残。A.九级至十级 B.七级至八级 C.五级到六级 D.一级到四级【答案】 DCY4R7U9A5D6K8C2HF1P2S7U8N2E9J2ZH5C10F7C4B1C10S456、根据建设工程安全生产管理条例，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由（ ），并出具合格证明。A.安装单位质检合格B.建设单位检查验收C.建设行政主管部门检查验收D.监理单位检查验收【答案】 ACY1S3K6O9A4B1X10HD10P1W3N2Z5J8B5ZC1H7E6Y2K8P9G757、保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的（ ）限额。A.最低 B.实际损失C.损失后评估 D

33、.最高【答案】 DCN3N3N7L10S1R5E5HF8P2Y5C10Q8E2F10ZA1L7J7N2Z2U4C958、【2017年真题】某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（ ）。A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日【答案】 BCY7Y9L6S7E10X7R5HD1L8N1R1D5K6K7ZJ3P4P

34、3T4Q5S3I259、（2021年第2批真题）根据关于进一步加强建设施工现场消防安全工作的通知，关于施工现场消防安全的说法，正确的是( )。A.禁止在施工现场动用明火B.施工企业应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案C.施工现场的办公、生活区与作业区在满足防火要求的前提下可以混合设置D.不得在尚未竣工的建筑物内设置作业区【答案】 BCA9M8L1R6N5Q2E9HQ10K5E10A8F10X9R8ZW10X6Y6J4K8W6E560、（2014年真题）下列单位中，属于建设工程竣工验收主体的是( )。A.质量检测站B.项目咨询单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】 CCE

35、7X9R2R7S4K4A4HF10L7Z9V3H8D4N7ZR8E7U10T9B6J5C761、根据住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项惩治工作的补充通知，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，原则上不认定“挂证”的是（）。A.某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险的职工B.在某造价咨询公司注册并实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师D.在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员【答案】 CCL5

36、O4I8Y10Z6L1O1HB8O9Q3U2O6R9U3ZH8C8E6T6F3A5G662、施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿决定，欲进行复议，应从企业知道该具体行政行为之日起()天内提出行政复议申请。A.15B.30C.45D.60【答案】 DCQ4S3G10V7Z3J5R3HY6U6D4N9Q3O6X2ZV8N4B1F3E4L3S563、关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中，正确的是（ ）。A.监理单位仅对施工质量承担责任B.工程监理实行总监理工程师负责制C.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字

37、，造成损失的，承担全部责任【答案】 BCG1J5V9A3H5H5L6HF10B8U9V6M1J7L4ZR2U9J3X3G1L2H1064、有著作权侵权行为的，应当根据具体情况承担民事责任；对于损害公共利益或情节严重的侵权行为，依法追究其行政责任，其执行部门是（）。A.知识产权保护部门B.工商行政管理部门C.政府相关管理部门D.著作权的部门【答案】 DCP7Z8R4N8G2Y4W6HG8H5W6G9U3A8K2ZM1R3P2Z3I4U9S665、因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（ ）。A.原企业的资质等级确定B.降低一级原企业的资质等级确定C.最低资质等级核定D.实际达到的资质条件

38、核定【答案】 DCX3N4P7D4T5T2J10HJ9Z9R10F4N9Z5D1ZA7X1D9W10G10B6C866、根据建筑法及相关法规规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，但例外的情况是（ ）。A.专业分包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业B.专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质的单位C.劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包给了同类企业D.分包工程的发包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人【答案】 ACK9Z9Y9F2G9H5I6HY8T3A1I9W6E9S10ZR9U8R6Q5F2G6X467、某市政工程施工过程中，施工单位进行道路挖掘未进行围挡防护，

39、导致夜间一行人张某失足坠落沟槽内摔伤，为此，施工单位对张某须承担的是()。A.刑事责任B.违约责任C.侵权责任D.行政责任【答案】 CCX7Z9Q6L10F9J3Y6HQ10W2T7C1V2L2J10ZW5B4A2C4M8Q8J468、（2021年真题第2批）关于无效合同法律后果的说法，正确的是（）A.无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力B.无效合同的当事人因该合同取得的财产、应当折价补偿C.无效合同中双方都有过错的，仅需承担各自的损失D.合同无效的，不能响合同中有关解决争议方法的条款的效力【答案】 DCL7W3I8I8C8O9G2HW3G4S9X8Z2B2U9ZM8A5X3L3A3J8B

40、569、（2016年真题）关于投标报价的说法，正确的是( )。A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价【答案】 CCC9O5E10L5Y1T2F10HF3O10T1S3R5D7H6ZX7A3T5U9Z4X2T570、（2017年真题）关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是（）。A.组织制定本单位安全生产操作规程B.编制安全专项施工方案C.如实记录安全生产教育和培训情况D.建立健全本单位安全生产责任制【答案】 CCV6G6L8L5H10W2W5HS

41、9R2S1D6F3S1Z5ZB4D8G2H9P9U7E371、关于违约责任免责的说法，正确的是（）。A.合同中约定造成对方人身损害的免责条款有效B.发生不可抗力后，必然导致全部责任的免除C.迟延履行后发生不可抗力的，不免除责任D.因不可抗力不能履行合同，不用通知对方【答案】 CCE7R2W3B4T3H4A9HD1Y6T3Y4B7G6P1ZD1D1I10X5F1A6S972、根据法律法规的规定，下列情形中，不得同时参加工程建设项目同一标段投标的是（ ）A.具有控股关系的两家公司B.同一母公司的两家子公司C.具有相同股东单位的两家公司D.曾在其他项目组成投标联合体的两家公司【答案】 ACF1R8H

42、5T1X1L6U5HM3K9U6G9T5C2G1ZO4J5W8G7N2W1E973、工商局以涉嫌非法销售汽车为由扣押甲公司5辆汽车。 工商局实施该项行政强制措施的正确做法是( ) 。A.委托城管执法局实施扣押B.扣押汽车期限为 90 天C.委托第三人保管被扣押车辆D.要求甲公司承担车辆被扣押期间发生的保管费用【答案】 CCS5Y10E8R1G9F9D2HB8J2T4F6I3A2T6ZJ10F4V8G8B10J3C674、采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现，立即（ ）。A.撤销当事人注册证书B.撤销当事人建造师资格证书C.取消当事人继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布

43、D.处以罚款【答案】 CCZ5U2V9M4K6Q10L1HA8S6R1N8C10I8M1ZD8G9F4F1J9T2K275、（2021年第2批真题）关于仲裁调解的说法，正确的是( )。A.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力B.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书C.仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当根据协议的内容制作裁决书D.仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁【答案】 ACT5L1H8N1J3D4C8HA5K2D5E1S5S5S4ZT1W6R6H1C10I3U176、（2021年第2批真题）招标人与投标人串通投标的情形是( )。A.招标人仅将招标文件的澄清内容通知了提问的

44、投标人B.招标人接收了未按照招标文件要求密封的投标文件C.与招标人存在利害关系的法人投标D.招标人间接向投标人透露评标委员会的成员信息【答案】 DCG10D4E3K9Y6T6E5HC2J9V2R10S8R2A3ZU3Q6C5E2D8P5N577、某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是（ ）。A.法院调解应由审判员一人主持B.法院调解必须邀请有关单位和个人协助C.调解书经双方当事人签收即发生法律效力D.调解书与判决书的效力不同【答案】 CCK1C10B6L7P7N8Y8HT7L5E9U9J2P10Z2ZR6N10

45、A6O7Z8G10F878、关于中标的法定要求，下列说法正确的是（）。A.在确定中标人前，招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判B.中标的投标人应当能够满足招标文件的实质性要求C.依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人放弃中标，投标人应当重新招标D.中标候选人的经营状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前重组评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认【答案】 BCB2M6C5Y9E7I10A4HA7E5S9A4X4H4C5ZZ9J10H6Q9I6N5D679、生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业 生产单位生产，（ ），方可投人使用。A.专业检测机构检测合格，取得安全标志B.专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准C.专业检测机构检测合格，申请安全使用证D.建立专门安全管理制度，定期检测评估【答案】 ACZ1C9C2H8I5M6Y5HD7V10L3E8Z2O10W2ZK7Y7Q9L5L10O6D380、（2020年真题）关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是( )。A.行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定：需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间计算在内B.投标人或者其他利害关系人认