2022年一级造价师(建设工程计价)考试题库自测300题精品有答案(河南省专用).docx

《2022年一级造价师(建设工程计价)考试题库自测300题精品有答案(河南省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级造价师(建设工程计价)考试题库自测300题精品有答案(河南省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（ ）。A.0.40.5B.0.60.7C.0.80.9D.0.91【答案】 CCF2Y3V10O2C4F1Q9HG8L1X3K5J9N7I10ZD4B1Y3A1P2U10O32、在合同中未明确约定的情况下，下列各项中作为索赔依据的是（ ）。A.国家法律、法规、规章和政策性文件B.工程建设的强制性标准C.地方性法

2、规D.地方政府规章【答案】 BCG7K1U2Z7J5P5D6HW9P4C6D5Q3K9R9ZC1U4X3B2Q6Y5Y23、（2020年真题）根据标准施工招标文件通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期和费用补偿的是（）。A.发包人原因造成承包人人员工伤事故B.施工中遇到不利物质条件C.承包人提前竣工D.基准日后法律的变化【答案】 BCE9P5X8S9S4E2K2HO1Q6V1D3Z1L5L9ZX2S8F5I7Y5A7F54、劳动保护费属于（ ）。A.规费B.企业管理费C.措施费D.直接费【答案】 BCB1B9Q6B9U5O2S9HN6E4R4S3C3S6P1ZG8D1U5D

3、1G5N6K15、下列有关合同价款的规定和内容描述错误的是（ ）。A.招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同B.中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格C.招标人与中标人签订合同后3个工作日内，应当向中标人和未中标人的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息D.实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款【答案】 CCC4E5I6C8H5K1V4HN8X7I10R8O4P8F8ZZ5K2R5Z10D8I7P66、（2015年真题）工程总承包投标报价成本分析过程中，被归入公司本部费用的是（）。A

4、.勘察设计费B.施工费用C.分包合同费用D.调试、开车服务费【答案】 ACS8K10P7A3G3N2S2HO3O9G4O6S10L1A2ZC1M9G8I3Y3B7E17、关于计日工的说法，下列错误的是（ ）。A.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行B.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量C.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程单价D.列入进度款同期支付【答案】 CCY9H2R10A1H3G5N1HM8R9O4J2H6S6B4ZU1T1H6G10J1L6N18、下列关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（ ）。A.固定资产投资

5、为建设投资和建设期利息之和B.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和D.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和【答案】 ACT4M5P1Q9B5I6K6HE4V5Y8M4D6W10W1ZT2W5G6Y2F8V7Z59、（2017年真题）国际竞争性招标投标过程中，只对标书的报价和其他因素进行评比，不对投标人资格进行评审的工作是（）。A.清标B.审标C.评标D.定标【答案】 CCV1M1V1F2Z9B10A5HD10U6V5U1I1H3Z2ZJ3P7P4H4A1D10P810、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），

6、一般不作为安全文明施工费计算基础的是（ ）。A.定额人工费B.定额人工费定额材料费C.定额人工费定额施工机具使用费D.定额人工费定额材料费定额施工机具使用费【答案】 BCE9Z9T3T7K3Q8X10HQ8M7E2L4C4Q6R3ZC7E6U2O2J1E3W311、关于措施项目费中垂直运输费包含的内容，下列说法错误的是（ ）。A.垂直运输机械的固定装置费、基础制作、安装费B.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除C.不包括行走式垂直运输机械轨道的摊销费D.可按建筑面积以“m2”为单位计算【答案】 CCK9G3F5P8U2Z6E5HA1A10H5K3A8J10T2ZR4R5E2F8I9G4I312、

7、招标工程量清单中某分部分项清单子目与单一计价定额子目的工作内容与计量规则一致，则确定该清单子目综合单价不可或缺的工作是（ ）。A.计算工程内容的工程数量B.计算工程内容的清单单位含量C.计算措施项目的费用D.计算管理费、利润和风险费用【答案】 DCB6A6U9A6G9O9O7HO6C7V10D4H1Y2F7ZT4M6P6H3N9V2V413、某建设项目工程费用为7200 万元，工程建设其他费用为1800 万元，基本预备费率为5%。项目前期年限1 年，建设期2 年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费（ ）万元。A.564.54

8、 B.592.77 C.464.74 D.589.63【答案】 BCQ4T5R1V9Q4A7G10HY4N3F8C8T3P1B3ZI4T10F7U8D8O5V814、关于合同价款的期中支付,下列说法正确的是（ ）。A.进度款支付周期应与发包人实际的工程计量周期一致B.已标价工程量清单中单价项目结算价款应按承包人确认的工程量计算C.承包人现场签证金额不应列入期中支付进度款，在竣工结算时一并处理D.进度款的支付按期中结算价款总额和约定比例计算，一般不低于60%，不高于90%【答案】 DCT6M9X7V8V8F9A4HC7K10Y8O3L9U10O4ZU7K2J2H8E8R6B115、某市属建筑公司

9、收到某县城工程一笔1000万元的进度款，已知营业税率为3，教育费附加为3，地方教育附加为2，市区、县城城市维护建设税率分别为7、5，则该建筑公司为这笔进度款缴纳的建筑安装工程税金为（）万元。A.33.60B.33.00C.34.77D.34.13【答案】 BCD6P3P3X9Y2U3K5HI4R6A6T1Z10H4Q6ZM1D5D1J6D7A3K816、关于投标有效期，下列描述正确的是（）。A.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天B.投标人同意延长投标有效期的，应相应延长其投标保证金的有效期，但由此引起的费用增加由招标人承担C.投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投

10、标保证金D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还【答案】 DCE7R4R1D7D5X10W4HL1A3V9V7Z1I7R6ZX9I10E7P6H2P3S317、在应予计量的措施项目中，垂直运输费通常可采用的计算方法包括()。A.按照建筑面积以“m2”计算B.按照垂直投影面积以“m2”计算C.按照施工工期日历天数以“昼夜”计算D.按照垂直运输距离以“m”计算【答案】 ACF9M8B6J7I4T1Q6HI10Z8E4Z8X2D7K9ZO3Y1L2D8J9H8U818、在工程造价指标和指数的编制过程中，通常不需要以建设规模作为权重加权平均计算的是（）。 A.数据统计

11、法计算建设工程经济指标B.数据统计法计算工程量指标C.数据统计法计算工料消耗量指标D.数据统计法计算工料价格指标【答案】 DCL4T4I10G6A2Z9V9HM4Y9Q1B7G1Y9L6ZE5Q5C8I6C3G6O819、（2010年真题）根据基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法（财建2016503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（）内编报竣工财务决算。A.两个月B.三个月C.75天D.100天【答案】 BCX6V1H1S10P5U6Y8HJ5O1G2V2K3T1W7ZN10G4X2V6V4Q1H820、在计算总价措施费时考虑报价浮动率的是（ ）。A.脚手架B.模板C.道

12、路硬化D.施工排水降水【答案】 CCO4K6L3X10C3S6E3HB1S2G9S9J3C5Z6ZQ5G6B3D9D4F4L321、下列费用中属于企业管理费的是（ ）。A.劳动保护费B.医疗保险费C.住房公积金D.养老保险费【答案】 ACY4Y2O7T2F5C10O9HZ7H1T8C5F10S3P10ZQ1Y5R2P7C3A2X722、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（ ）。A.综合单价调高，措施项目调增B.综合单价调高，措施项目调减C.综合单价调低，措施项目调增D.综合单价调

13、低，措施项目调减【答案】 CCO10Y9Z8X8X5P9S1HB8M9T1R7T2W10P7ZF6H3F4U5F8I1L223、采用定额单价法编制单位工程预算时，在进行工料分析后紧接着的下一步骤是（）。A.计算人、材、机费用B.计算企业管理费、利润、规费、税金等C.复核工程量的准确性D.套用定额预算单价【答案】 BCG7A1Z10R7O3F7C9HY7W7C8W2I3Y3I1ZZ6O8T8K1P10P8H624、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人

14、欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】 BCG10J10C2Z1H9V7T6HV8K1Z8L2J6Q5A10ZE10C4C5F9F10J2N425、根据建设项目工程总承包合同示范文本（GF-2011-0216），下列属于施工变更的是（ ）。A.对配套工程系统的工艺调整B.发包人要求增加的附加试验C.对区域内基准控制点的调整D.对实施赶工指令所作的调整【答案】 BCK10E2D6W

15、2T1B9L7HZ2W9Q4D1L1K3G8ZJ2S10W7C1X4T5G326、（2019年真题）某项目根据建设项目投资估算编审规程（CECE/GC12015），采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，工程建设其他费用为800万元，基本预备费为880万元，价差预备费为120万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（）万元。（2020年考建设投资的组成文字题）A.9680B.9800C.10000D.10100【答案】 BCE7N8I8E9T3T10Q2HD1C5D3B7Y1A8H4ZG2X3R9I5Z1X7Z427、某建筑工程钢筋综合用量1000t。

16、施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为（ ）万元。A.17.5B.28.0C.30.0D.40.0【答案】 ACJ1W8G9D5L9H3F6HC4Z9J10D5N3A7U1ZD2D3Z6P9T2X6M128、某光学仪器原值为50000 元，年工作台班为2000 台班，折旧年限为1 年，年维护费为6000 元，年校验费为7500 元，台班动力费为30 元/台班，场外运费为10 元/台班，忽略残值，则该光学仪器的台

17、班单价为（）元。A.38.0B.41.8C.48.0D.61.8【答案】 DCL10C5I5F1D6F2L3HU3M8F10F9O10Y2L5ZP7A7C4O6F1P3Y929、根据“关于印发建筑安装工程费用项目组成的通知”（建标201344号）的规定，下列各项中属于环境保护费的是（ ）。A.土石方、建渣外运车辆防护措施费用B.工人的安全防护用品、用具购置费用C.施工现场操作场地的硬化费用D.生活用洁净燃料费用【答案】 ACO6B6S3N4O1F4E9HB10G9Y9O8Z9Y7M2ZX5X2X2J4A8P9H630、当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式 由（

18、 ）组成。 A.单项工程综合预算和单位工程预算B.建设项目总预算和单项工程综合预算C.建筑工程预算和安装工程预算D.建设项目总预算和单位工程预算【答案】 DCD4C8P2A6V8Z9E9HX6J4V4I1W4F8Z2ZR10N2E7D10O10W9V931、在工程总承包评价方法中，与综合评估法相比，经评审的的最低投标价法下特有的初步评审标准的是（ ）。A.形式评审标准B.资格评审标准C.响应性评审标准D.承包人建议书评审标准【答案】 DCA6P8B10Y2O3B6G4HR3J2D2K4I7S5A8ZW4M10H9W10D10N5M1032、下列计入总价措施项目表的是（ ）A.垂直运输费B.施工

19、降排水C.地上地下成品保护D.大型机械进出场【答案】 CCQ5G6W7G1O5E9F1HG1A6U6Q4U5N1Y3ZA6H3F10G2K7B2R633、根据建设工程质量管理条例的规定，供热与供冷系统的保修期为（ ）。A. 5年B. 2个采暖期和供热期C. 2年D. 工程的合理使用年限【答案】 BCV5M7K8L4Q6H2I4HZ9H9G1N5H10P8D8ZP9T4M5B3W9P1X834、某项目共需贷款资金900万元，建设期为3年，按年度均衡筹资，第1年贷款为300万元，第2年贷款为400万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则第2年的建设期利息应为（）万元。A.50.0B.51

20、.5C.71.5D.66.50【答案】 CCO7L5R7B10H8D8V10HJ1R5E5N4Z6A8W10ZO7T6N8X9S3X8W335、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)的规定，在合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有的且难以事先商定价格的额外工作，应计入()之中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.措施项目费【答案】 CCN8U6A3T6X1A8W8HP6X8X7S4K5O1L8ZD5V3Z7Q6Z8B8C536、（2014年真题）关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（）。A.双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工程的期中支付

21、B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计【答案】 CCX7H1A4X2M4P8R4HQ8C6G2L4H1P5G1ZT7M2J9P8L1J10Q737、缺陷责任期的起算日期以()为准，一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。A.工程通过竣工验收的日期B.工程的保证金返还日期C.工程的实际验收日期D.工程的投入使用日期【答案】 ACX4W2Y8M6V3X8X8HR8U10M10E7Q8P8I4ZF6O3U6E2W1U3S738、（2014年真题）某工程合同价格为5000万元，

22、计划工期是200天，施工期间因非承包人原因导致工期延误10天，若同期该公司承揽的所有工程合同总价为2.5亿元，计划总部管理费为1250万元，则承包人可以索赔的总部管理费为（）万元。A.7.5B.10C.12.5D.15【答案】 CCZ10O6Z4U4W10R8G7HW5X6J1H10A1T8P9ZE6P2P10M6X4G9Q639、根据标准施工招标文件（2007年版）通用合同条款，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是（）。A.基准曰后法律的变化B.发包人更换其提供的不合格材料C.发包人提前向承包人提供工程设备D.发包人在工程竣工前占用工程【答案】 DCH5B9D10I4O4U

23、2V10HX5R5N6X7G4N2S1ZB10Q7D8U6M9A2H840、在工程造价鉴定过程中，应由委托人移交的证据材料包括（ ）。A.质证记录、庭审记录等卷宗B.适用于鉴定项目的法律、法规、规章和规范性文件C.与鉴定项目相关的标准规范D.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标【答案】 ACN4W9B2X10P5R4K8HE3K4T7J8F6Q4N4ZK8E8K6U10B1U9I241、根据建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定（建办200589号），下列措施项目中，应列入文明施工与环境保护项目的是()。A.现场防火B.现场办公生活设施C.施工现场临时用电接地保护装

24、置D.高空作业防护【答案】 ACK1K1O3F4B9R7C9HL4G7G2Y2D8S9G6ZK2D6W1N10U8E4U1042、在建设地点选择进行费用分析时，下列各项中属于项目投产后生产经营费用的是（）。A.运输设施费B.污水处理费用C.建材运输费D.土石方工程费【答案】 BCX4O7Z4D1Q4J7N9HH9F5I10U10K9L8S6ZU2S6J10B10Z1U1U1043、关于我国项目前期阶段投资估算的精度要求下列说法中正确的是（ ）A.项目建议书阶段，允许误差大于30%B.投资设想阶段，要求误差控制在30%以內C.预可行性研究阶段，要求误差控制在20%以內D.可行性研究阶段，要求误差

25、控制在15%以內【答案】 CCU1I10P1J9Z3I9T4HI5Q5J9V4S1S8P3ZB1M7O9H2G10L4V644、（2017年真题）按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。A.研究试验费B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备及开办费【答案】 BCP7B8E6D9L3O7C6HY8Z5Y6G5J8Q6S4ZS8X6Z2P6G4X9H745、采用定额单价法编制单位工程预算时，在进行工料分析后紧接着的下一步骤是（）。A.计算人、材、机费用B.计算企业管理费、利润、规费、税金等C.复核工程量的准确性D.套用定额预算单价【答案】 BCQ

26、5K1R7F8Z5C9F10HW7G1E4J8E2V6S10ZV9C5C4G5Y4D3N346、某建设项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额分别为1000万元、 1000万元、800万元，贷款年利率为8%，期内只计息不支付，建设期第3年应计利息为 ( )万元A. 368.26 B. 192.0C. 201. 86 D. 205.06【答案】 DCL10N5S5U10Z10N9C10HI3L5H10S9Z3N9L5ZJ4Z10P7W4W9P5Q147、下列不属于工程量清单的编制依据的是（ ）。A.建设工程工程量清单计价规范B.招标文件的有关要求C.施工现场实际情况D.施工组织设计【答案

27、】 DCY7L8J8Z6R8Y2N5HD6X2C10B9G8Q7Z3ZE7K5Q1R8A5X3S148、关于提前竣工和误期赔偿的说法，正确的是（）。 A.招标时，招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的30%B.赶工费用主要包括人工费、材料费、机械费C.施工过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，承包人不能拒绝D.约定的误期赔偿费的最高限额不得超过合同价款的10%【答案】 BCA7H7L9F8G10N2T7HG6W6S10F8M1W3Q1ZM3X7T7N5H3Z1D1049、进口设备的原价是指进口设备的（ ）。A.到岸价B.抵岸价C.离岸价D.运费在内价【答案】 BCQ7M1Z8V4M1B6I7H

28、B8G2K3L7M7Z5I2ZQ2H8F6B7H7V5U1050、下列关于安拆费及场外运费的表述，错误的是（ ）。A.一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械费安全监测部门的检测费及试运转费B.一次场外运费应包括运输、装卸、辅助材料和回程等费用C.移动需要起重机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费应计入台班单价D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费【答案】 CCM2S10W9B1T4R10S3HA3H3G6T4V9Z10M1ZO7W4I3J3X2A8X551、施工投标报价工作包括：工程现场调查；组建投标报价班子；确定基础报价；制定项目管理规划；复核清

29、单工程量。下列工作排序正确的是（）。A.B.C.D.【答案】 DCI5I2C4Q1Q1Y3W1HH9G8K2P8W5K7M3ZV4Q10U7G6S4D5Z452、运输汽车装载棉花，因体积大但重量不足而引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的（）。A.有效工作时间B.不可避免的无负荷工作时间C.多余工作时间D.低负荷下的工作时间【答案】 ACU1K5G10R5J1K2T6HT9F3W3M3Q8S9T2ZR9D2S10H2I2R4Q953、下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（ ）。A.建筑安装工程一切险保费B.引进设备财产保险保费C.工伤保险费D.人身意外伤害

30、险保费【答案】 CCR7U7E4I1O9O6J10HA2F4J6F5B10W2Q10ZI6P1Y1U7O2J4N454、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为5%。现有投标人甲同时投标A、B标段，其报价依次为7300万元、6000万元，若甲在A标段已被确定为中标，则其在B标段的评标价是（）万元。A. 5748B. 5700C. 6200D. 5252【答案】 BCN4O1R9V1P4I5E1HR6B6U1T2Q1O2V7ZJ10K10C7Q3D3A1A555、在竣工结算时，若总承包服务费未经过调整，应依据（）的金额计算。A.实际发生B.合同约

31、定C.发承包双方确认D.发承包双方签证资料确认【答案】 BCB7X5E2Y5D1E8R3HF10Z7X9O3J4D9W9ZM10M8S2G7V10A4U556、概算定额与预算定额的表述正确的是（ ）。A.预算定额的编制较概算定额简化一些B.表达的主要方式及基本使用方法不同C.项目划分和综合扩大程度相当D.均包括人工、材料和机械台班使用量定额【答案】 DCG4J2I4Y7P1J3N2HL8C1Z8Y1D7D9Q6ZY10K2M10J5N2D9H1057、按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费的是（）A.幵办费B.非专利技术使用费C.土地使用权取得费D.生产准备费【答

32、案】 CCA10M8Y4D8A7M7O6HI1J4R10B2M1F8A2ZL3I5Q2C1L9D5G1058、下列关于设备及工器具购置费用的说法，错误的是（ ）。A.它是由设备购置费和工具.器具及生产家具购置费组成B.在生产性工程建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步C.它是固定资产投资中的积极部分D.在非生产性工程建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】 DCH6A9S6D2Q3E2K4HO8U3V8R8T5D6V3ZP7J2C7O9K2N9I259、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20 万元，专用工具费率为2%

33、，废品损失率为8%，利润率为10%，增值税率为17%。假设不在发生其他费用，则该设备的销项增值税为（）万元。A.4.08B.4.09C.4.11D.4.12【答案】 DCV3A5T5H4A6V5I7HN8Y4T2U9P9N1B9ZS6F5V8C4X9N5U260、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具 体的扣出标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】 ACO9R7M6W4P10S1L9HJ6V7N4J3G6K1X6ZV4Z9G10W2D2X1U761、（2018年真题

34、）工程总承包投标人进行标高金报价决策时，首先要进行的工作是（）。A.对风险进行评估B.价值增值分析C.选择合理的风险费率D.进行成本分析【答案】 BCP10B10T2L7I5F9G4HK9N4B3Z5R3B6H1ZO7V1S1L6F7J6H862、构筑物以“座”为单位编制概算指标，因此每座构筑物概算指标的经济指标为（）。A.编出预算书后按每百平方米建筑面积换算的价值B.预算书确定的价值C.编出预算书后按每平方米建筑面积换算的价值D.编出预算书后按每百平方米换算的人工、材料、机械消耗指标【答案】 BCL4V3N4W1K6Z3C1HT8C7X7E6M4P7Q10ZX9A3Z2V2T7E1G663、

35、（2021年真题）对进口设备计算进口环节增值税时，作为计税基数的组成计税价格是（ ）。A.到岸价消费税B.到岸价关税C.关税完税价格消费税D.关税完税价格关税消费税【答案】 DCP5T4V8I2D10P8S6HB5V1L7P7D8K7N4ZU9S9C10L1C7W10S664、根据建筑工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)在招投标文件中另有要求的情况下， 投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（）。 A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险【答案】 DCM1L6P1Z7Q9A4B10HB6A8Z10G1W7K3B10ZG4I10N5

36、K8N3F2K265、已知砌筑 1m3砖墙中砖净量和损耗量分别为 529 块、6 块，百块砖体积按 0.146m3计算，砂浆损耗率为 10。则砌筑 1m3砖墙的砂浆用量为（ ）m3。A.0.250B.0.253C.0.241D.0.243【答案】 ACN8W10E3T1U7R2J3HB1O5X9M8D5U6Q7ZM4U1Q7E4T5U5C566、按照标准施工招标文件中通用条款的约定，承包方能获得工期和费用索赔的是（）。 A.承包人提前竣工B.异常恶劣的气候条件C.因发包人的原因导致工程试运行失败D.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格【答案】 DCE8X7E7E9Z8H3C5HU3P7H

37、8H5J2E9P10ZD10M9A7M8N8F7F267、根据建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定（建办200589号），下列措施项目中，应列入文明施工与环境保护项目的是()。A.现场防火B.现场办公生活设施C.施工现场临时用电接地保护装置D.高空作业防护【答案】 ACD8N4H9P9E6L5U8HD5R6Y10C7K2A9H7ZE5Z6B7C6H6O4V968、某年产量10万吨化工产品已建项目的静态投资额为3300万元，现拟_类似项目 的生产能力为20万吨/年。已知生产能力指数为0.6，因不同时期、不同地点的综合调整 系数为1.15，则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为

38、（）万元。A. 4349 B. 4554C. 5002 D. 5752【答案】 DCF2U2R1D6H6Q3M9HW6A4C5Q5G2K6T8ZQ9J2H7S10M8C1V369、招标工程量清单计量与计价过程中，分部分项工程项目清单必须载明的要件是()A.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程量B.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程单价C.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程单价D.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量【答案】 DCQ7J1J10N4Y5E2H8HT3R7K4B6I9I3Z6ZN2X7R9X6C3Q4K470、下列各项中按照费用构成要素划分，不

39、属于材料费的是（ ）。A.施工过程中耗费的原材料B.施工过程中耗费的辅助材料C.施工过程中耗费的半成品D.施工过程中耗费的专用工具【答案】 DCJ2I7D9R7Q6O6O1HP1X1Z2L6N1K7P9ZY8N9U1O10N3A8M371、已知砌筑 1m3砖墙中砖净量和损耗量分别为 529 块、6 块，百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为 9。则砌筑 1m3砖墙的砂浆用量为（ ）m3。A.0.250B.0.253C.0.249D.0.243【答案】 CCO9P6V6Q6X1Z8S7HB7O10J1W10Y1V3W7ZZ7C6X2T2O9P10F572、关于建设工程预算，符合组合与分解层

40、次关系的是()。A.单位工程预算、单位工程综合预算、类似工程预算B.单位工程预算、类似工程预算、建设项目总预算C.单位工程预算、单位工程综合预算、建设项目总预算D.单位工程综合预算、类似工程预算、建设项目总预算【答案】 CCS8I10J3J1K7S7Q6HZ3Y2U6E6R1V9M8ZZ1A10Z9P3T6C7I473、根据FIDIC 施工合同条件，对于装运后付款的工程材料和设备款预支，付款条件是（）。A.已在生产地所在国内办理报关出口手续B.已运至工程所在国，并正在运往现场途中C.已在工程所在国办理报关进口手续D.已在生产地所在国装船，并运往工程所在国途中【答案】 BCK9K4Z9B10E3

41、A10A10HP5K8Q8G8E3M7Q1ZL7O1I10L7T2J2K774、在国外建筑安装工程费中，现场材料试验及所需设备的费用包含在（ ）中。A.直接工程费B.管理费C.开办费D.其他摊销费【答案】 CCY2A4A9W4W9G6Z10HL2U2I5B5L7F6R1ZM10G4O3X2Q4V6W175、关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（）。A.即指零星工作所消耗的人工工时B.在投标时计入总价，其单价由投标人填报C.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由投标人填写【答案】 BCK7L6W5N2E3O10T2HY9D3V8U6B

42、5B3K1ZY4F10B1S10B7R8D876、承包人按合同约定接受了支付证书后，应被认为已无权再提出在（ ）颁发前所发生的任何索赔。A.合同工程接收证书B.质量保证金返还证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】 ACH5Z2G8E10T10A6K4HV1E6P5E6O2J10A9ZW10L5Y7D9I2C6G377、关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是()。A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30 天内与招标人订立书面合同C.工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同【答案】 DC

43、V7Z8O4Q1A10M3L1HP7B2C4F9L1W4P2ZB8X1Y7L10Y4W5X578、关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（ ）。A.当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变B.市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险C.人工费变化发生的风险全部由发包人承担D.承包人管理费的风险一般由发承包人双方共同承担【答案】 ACM10K7H8V5J3U2R2HP7Y7W2P7S3Z9F1ZH10J1Y7U9R6X8F779、根据现行建设工程工程量清单计价规范，对于不实行招标的建设工程，建设工程施工合同签订前的

44、第（ ）天作为基准日。A.28B.30C.35D.42【答案】 ACH8P2C2L6E6W9J3HE9L2S2Y3M6K6U7ZC2O3H5G6J9X4N1080、编制建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（ ）。A.待冲基建支出B.应付款C.预付及应收款D.未交款【答案】 CCN9A4K7A9D9E7D10HT7X4U10C8I8Z5T2ZJ1T2V2M1R3B2V381、关于招标控制价的说法，下列正确的是（ ）。A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价，并应当拒绝低于最低投标限价的报价B.招标控制价应由招标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编

45、制C.工程造价管理机构应当在受理招标控制价投诉的10天内完成复查，特殊情况可适当延长D.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用【答案】 CCN2O4F6J6B3U9O7HD3P4J4M4L2O1L1ZE6P7T5I5U7E7T582、有关投标文件的递交，说法正确的是（）。A.投标保证金不应作为其投标文件的组成部分B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件应被否决C.联合体投标的，投标保证金只能由牵头人提交D.一般项目投标有效期为3060天【答案】 BCB2W7J3T5D6L7Q10HQ9G10W5V2I1Z3S2ZI3E2K2Q3T8T1Z383、（2014年真题）关于最高投标限价及其编制，下列说法中正确的是（）。A.招标人不得拒绝高于最高投标限价的投标报价B.当重新公布最高投标限价时，原投标截止期不变C.经复核认为最高投标限价误差大于3%时，投标人应责成招标人改正D.投标人经复核认为最高投标限价未按规定编制的，应在最高投标限价公布后5日内提出投诉【答案】 DCM10N5K8J8J10V6P6HU3S4Q7P8Z2I3K6ZJ3D1J9A9N2N8Q784、根据 F