2022年一级造价师(建设工程计价)考试题库自我评估300题(附答案)(河南省专用).docx

《2022年一级造价师(建设工程计价)考试题库自我评估300题(附答案)(河南省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级造价师(建设工程计价)考试题库自我评估300题(附答案)(河南省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013），关于工程计量，下列说法中正确的是（）。A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量 B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量 C.成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量 D.总价合同应按实际完成的工程量计算【答案】 ACB7R5V8O9L7F4U4HO7I10D1T2Q2R10L9ZA3F5D10M7H3A2G62、根据标准施工招标文件的规定，下列属于施工招标文件中的投标人须知内容的是（ ）。A.合同条款及格式B.工程量清单（最高投

2、标限价）C.中标通知书的发出时间D.技术标准和要求【答案】 CCO4P6C5J7C7O3T9HE4O9M8I10K7L7G8ZY8A1F5O9Z9P3X83、根据标准设计施工总承包招标文件，下列不属于变更程序的是（）。 A.变更的提出B.变更估价C.变更指示D.变更的审核【答案】 DCC8O9M6Q9B7Y2R2HZ2A7Y10W8M5E10T10ZS1V7N5X3I3T2P24、（2018年真题）竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（ ）。A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.工程竣工造价对比分析D.工程竣工验收报告【答案】 AC

3、O6X1Q10W8Y8M4A1HI1S9N6V7B9P8M10ZA9E1G4V5Z2Q1G75、下列工程造价指数中，属于综合指数的是（ ）。A.建设项目指数B.人工费指数C.单项工程指数D.设备、工器具价格指数【答案】 DCN8N3S4Z3Q6C5Y9HR2U9R5X5M10Y6G5ZT2M8G8O2Q2J6X16、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。 A.生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.可行性研究费【答案】 ACJ9D8A9F8X3G9I6HJ10K4A2Z7P2Q10C2ZA3V6Y7V5G5G4G107、（2017年真题

4、）某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为（）万元。A.2386.8B.2376.0C.2362.9D.2352.6【答案】 BCN6J2Q8V6H9L5K3HG4D5M7F4T9G4L3ZN6B9P6L7H3I7X48、编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（ ）。A.总包人对专业工程的投标费B.承包人自行采购工程设备的保护费C.总包人施工现场的管理费D.竣工决算文件的编制费【答案】 CCJ7V10C2C4A10W7D5HG7A5Z6V8H2M9R3ZJ5I4O10M2V3B

5、10L79、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（ ）。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的【答案】 CCA2V7G2C9H5J6A7HD9V7W3N5N5R10S7ZV5E2C9S2F10D4M1010、关于法律法规政策变化引起合同价款调整的说法，正确的是（）。A.因国家法律法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方应在合同中约定共同承担B.因国家法律法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方应在合同中约定由承包人承担C

6、.如果有关价格(如人工、材料和工程设备等价格)的变化已经包含在物阶波动事件的调价公式中，则不再予以考虑D.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日【答案】 CCO4A9L6P4Q4C8C1HN8Q6P3C10J1Q6F7ZL8L7V10V5E7L3I811、某分部分项工程的清单编码为020301008001，则专业工程代码为（ ）。A.02B.03C.008D.001【答案】 ACA7P5T2B6R1F1P4HL8T2Y8E1F5G8D5ZE4N6S4T8G4X1B1012、根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中属于施工机具使用费的是（ ）。 A.仪器表使用费仪

7、器表使用费仪器表使用费B.施工机械财产保险费施工机械财产保险费施工机械财产保险费C.大型机械进出场费大型机械进出场费大型机械进出场费D.大型机械安拆费大型机械安拆费大【答案】 ACZ5M7X3Z1Q1A6B2HU1J3Y10V8F10S3C2ZM7S2I9P6Z10A7E1013、根据标准施工招标文件（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中,可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（ ）。A.施工中发现文物、古迹B.发包人延迟提供建筑材料C.承包人提前竣工D.因不可抗力造成工期延误【答案】 BCC8O8E3X8F5D4J5HM5V2D6L8Y7E7V1ZM3P7R6Y10T4A4R

8、414、与未明确项目准备金相比，不可预见准备金的主要特点在于（ ）。A.补偿直至工程结束时的价格增长B.在每一个组成部分中均单独以一定百分比确定，作为一个估算的项目单独列出C.用以应付天灾、非正常经济情况D.支付在估算时不可能明确的潜在项目【答案】 CCD6A10T6V7B7A9V2HZ4G10Y8N6U7L9N6ZD10H3E1D2C9M10C615、关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（）。A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付 B.没有计日工单价的现场签证，按承包商提出的价格计算并支付 C.因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担 D.经

9、发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证【答案】 DCV5W10H3P4M9Q2Y4HW6P2A6N1Y10M4F2ZL7A4U7C8M5U3P116、（2019年真题）根据建设工程质量保证金管理办法（建质2017138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】 CCR7W6S5L7M6P1B10HT4E8V2W9L10S4M1ZO1R7V3M4M4W8I217、在施工过程的影响因素中，下列各项中属于技术因素的是（ ）。A.工人的技术水平B.所用材料的规格和性能C.施工组织和施工方法D.工资分配方式【答案】 BCU8L6E6U8O

10、2V3X8HN1Z9O5Q9R9F9D7ZN7N2G2D3F1M1P818、某承包工程总价为500万元，其中材料费占45，该工程计划工期为500天，材料储备定额天数为60天，则应支付预付款（ ）万元。A.36.99B.225C.27D.60【答案】 CCD6Q9U10P2W10Y6L10HK1R7Z7O9H2F5T3ZY5N3T4L4E10Q10V819、（2018年真题）某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5%。该工程主体工程按期通过竣工验收

11、，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。A.10B.12C.50D.60【答案】 BCL9O1B9C5M1M4V7HI3P4H8Q6F4V6P7ZI6O10G7G1T8H4D420、（2014年真题）根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（）。A.基本工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资【答案】 DCE3I1F1B8W3C1X1HL10F8K10Q5U2Z1T7ZD4S4D7P8H6H1X321、关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求，下列说法中正确的是（）。A.项目建

12、议书阶段，允许误差大于30 B.投资设想阶段，要求误差控制在30以内 C.预可行性研究阶段，要求误差控制在20以内 D.可行性研究阶段，要求误差控制在15以内【答案】 CCZ9A9Y7T3J8G4P4HD1Z4L7K2B2J3O9ZG5P1G3I2N7X2R122、在 FIDIC 合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其时间费用后，其中支付证书中应增加费用的（ ）作为工程材料和预备预支款。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】 DCS5Y8M3R10M1S3Q5HG5L8M7X4W2W1Q10ZX10W8E3H4D2I8B1023、下列费用项目中，应计入建

13、筑安装工程人工单价的有（）。 A.职工工会经费B.物价补贴C.职工福利费D.劳动保护费【答案】 BCF5R9M6O6E9P6P9HH7U7W8J3D9H1K3ZH2J1H4Q8C10O10K824、（2016年真题）下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.拆迁补偿费D.新菜地开发建设基金【答案】 ACQ7S10G3K3P2N10U2HJ7E8E6B9G1V5S5ZV5T5V5R10Q4B9U125、（2018年真题）根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）中对最高投标限价的有关规定，下列说法正确的是（）。A.最高投标限价公布

14、后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布最高投标限价总价，也可以只公布单价C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝【答案】 DCK4K5I9A8O1T5G9HH6O1Y9R3K6H1X3ZC3L5W7V2B10P1W326、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（ ）。A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期【答案】 ACX3P5S7E5I8A10J6HD1N9N3V8K3T10Q8ZX10P8E

15、4H9P4J8Z127、采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是（ ）。A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行【答案】 CCS10K10V7S10A6M4A6HQ6C7Q2H1G8V4Z10ZT1F7H3B1W6B4T828、某行政大厅工程项目，建设期为3年，建设期内在第1年和第2

16、年均衡获得的贷款额分别为2000万元，第3年均衡获得的贷款额为1500万元，贷款年利率为6，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。A.359.62B.525.00C.543.22D.719.23【答案】 CCE5Q6H6G3F5C6S8HF6D8M7P9G5L8R7ZF10G3O9Z5F4F10L329、当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差超过15的，且该变化引起措施项目相应发生变化的，下列表述中正确的是（）。A.如该措施项目是按单价方式计价，工程量增加的，措施项目费调减B.如该措施项目是按单价方式计价，工程量减少的，措施项目费调增C.如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，

17、工程量增加的，措施项目费调减D.如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的，措施项目费调增【答案】 DCU8J6N6K6M8E1Q10HW8X3Q2B10P4P3F5ZA2G10N4O8E1T6G130、根据标准施工招标文件，下列关于综合评估法评标的说法，错误的是（）。A.综合评估法通常采用百分制B.具有通用技术的招标项目宜采用综合评估法C.综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人事先在招标文件中确定D.采用综合评估法工作结束时，应拟定“综合评估比较表”提交招标人【答案】 BCP10W6L3H1Z4O7W9HS8E3L1O4Q2G7M9ZQ3F4K3I1G1Z

18、9Z931、关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求，下列说法中正确的是（ ）。A.项目建议书阶段，允许误差大于30%B.投资设想阶段，要求误差控制在30%以内C.预可行性研究阶段，要求误差控制在20%以内D.可行性研究阶段，要求误差控制在15宜以内【答案】 CCU8Z5D1F6J2W9W1HF1F10X9D1V10R9H5ZQ4S8T1O4A2E3A1032、编制招标控制价时，下列关于综合单价的确定方法，错误的是（ ）。A.工程量清单综合单价=定额项目合价/工程量清单项目工程量，不考虑未计价材料费用B.工程设备、材料价格的市场风险，考虑一定率值的风险费用，纳入到综合单价中C.税金、规费等法律

19、、法规、规章和政策变化风险和人工单价等风险费用，不应纳入综合单价D.综合单价中应包括暂估价中的材料和工程设备暂估单价【答案】 ACN5A9X9E7G2Y3E6HX3E9V1N2Y4E2D4ZA10T1K9C2Z6K3O1033、根据建设项目工程总承包合同示范文本（GF-2011-0216），下列关于变更程序的说法中正确的是（）。A.发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人B.承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面達议报告C.承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过達议报告表达不支持的观点D.承包人在提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作

20、【答案】 BCA3V4I7X6E8W4Y8HR3A7O7B8C6O10L9ZK5E7C6B3R9C2Z534、下列有关建筑结构选择的说法不正确的是（ ）。A.对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构B.对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构C.对于多层房屋或大跨度结构，钢筋混凝土结构更优D.对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济【答案】 CCM4M4J7K3Y1N4G2HL3R2J5F2X1Z10B1ZZ8N1W4Y2Q2Q2E235、下列费用中，属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是（ ）。A.按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用B.应在建筑安装费用中列支的施工企业对

21、建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费C.应由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项D.应由勘察设计费或工程费用中开支的项目【答案】 ACT1Z9W6K10Z8Q4R2HX6H7W6U7K8A5B1ZQ5Y1C9V8F2J9N836、当进行国际工程投标报价时，施工机械台班单价的计算通常不需计算（ ）。A.基本折旧费B.大修理费C.运杂费D.装拆费【答案】 BCX7E5D7X7F9V9G6HK1C8P4S10M1X5J6ZG4C4H9S5T8C3B637、根据建设工程工程量清单计价规范，某工程定额工期为25 个月，合同工期为20

22、 个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1 个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（）。A.发包人要求合同工期比定额工期提前6 个月竣工，应承担提前竣工6 个月的赶工费用B.发包人要求合同工程提前1 个月竣工，应承担提前竣工1 个月的赶工费用C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%，应承担提前竣工5 个月的赶工费用D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%，不支付赶工费用【答案】 BCC1I5H7N3T7F3O6HB6A6M8V1H1P3R3ZU9C8D9C7N2K7K838、建筑结构的选择既要满足力学要求，又要考虑其经济性。对于

23、多层房屋或大跨度结构的项目，应优先选用（ ）。A.砌体结构B.钢筋混凝土结构C.钢结构D.框架结构【答案】 CCO6J1B3B3K6W3N1HD2H2E9Z10B10U9D5ZE1H3G3H5Q3W4M939、国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入（ ）。A.直接费B.分包费C.间接费D.暂定金额【答案】 CCJ5N1G4D8F3Y1Q10HY8G2E6E9I1J6Z6ZW2F2I7C7B1A8R440、某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万

24、元。A.200B.500C.520D.600【答案】 CCU9W5T2V8B2V1I7HG8S4O7O6A9V2B5ZZ5Y9T2E4P5Q3P941、用干混地面砂浆 YT20 贴 600mm600mm 石材楼面，灰缝宽为 2mm，石材损耗率为 2%，则每 l00m2石材楼面中石材的消耗量为（ ）块。A.281.46B.281.57C.283.33D.283.45【答案】 ACX3I5J5R10P4Z9P1HU7A9H2S6V9M10S2ZZ9E3W5I4C4H3F142、拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（）。A.对关键工艺的原则性规定B.

25、拟定施工步骤和施工顺序C.估算整体工程量D.编制施工进度计划【答案】 ACU7L8L5P9C7Z9V5HV8H8M9U7Z4F7J6ZO9U4D6Z4H4O4X243、（2019年真题）关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（）。A.工程索赔是指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿要求的行为B.由于发包人原因导致分包人遭受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔【答案】 CCK1K9N6K1O5W7F9HD8K10P10V1H6J3S6ZP4S8J6

26、B1W5I7N444、关于建设用地的取用及使用年限，下列说法中正确的是()。A.获取建设用地使用权的方式可以是租赁或转让B.通过协议出让获取土地使用权的方式分为投标、竞标、挂牌三种C.城市公益事业用地不得以划拨方式取得D.将土地使用权无偿交付给使用者的，其土地使用年限最高为70年【答案】 ACS4X2A10D8N10X3B10HO3O6G1K10S9H4V6ZQ10F5X2F8S5M3J645、下列有关质量保证金说法正确的是（ ）。A.无论是否提供质量保证金履函，都应提交质量保证金B.政府性投资建设项目，质量保证金预留在主管部门C.社会性资本的质量保证金应预留在发包方D.发包人被撤销的，质量保

27、证金应随建设工程一起移交给使用方【答案】 DCD3K3N4F1K7B3T2HV10Z7F3E5Q8H7K8ZV4P2K2E5J3E9L346、下列措施项目中，应参阅施工技术方案进行列项的是（ ）A.施工排本降水 B.文明安全施工C.材料二次搬运 D.环境保护【答案】 ACA7J1L8Q4O5D1A7HZ7Z9G5S1V8S5S6ZY5I9H7Z10G5L6Q747、关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（ ）A.应直接委托造价工程师编制B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资C.项目建议书阶段的投资估算精度误差应控制在+20%以内D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析【答案

28、】 DCE3L6N1R3S10U5G3HX2K8F3D6V6J3Z1ZV10R6A1X4B10W8N348、下列编制工作中，不属于招标工程量清单编制内容的是（ ）A.总工程量清单编制B.分部分项工程项目清单编制C.措施项目清单编制D.规费税金项目清单的编制【答案】 ACL6P7W7T4X4P6C2HN3R9F6F10H6I3F2ZO1Q8Y3R8G5X1T849、某工程合同价为3600万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%。施工中，按照实际价格计算的变更

29、价款增加了400万元。则该工程实际结算款额为（）万元。A.4397.5B.4587.5C.4313.0D.4513.0【答案】 DCY4Z8F5I9K10T5A10HV9P3J2W9I7T3O4ZN5L4Q2I6A2F1B150、下列利用分项详细估算法计算流动资金的公式中，正确的是（ ）。A.预收账款=营业收入年金额/预收账款周转次数B.应收账款=年经营成本/应收账款周转次数C.在产品=（年经营成本-年其他营业费用）/在产品周转次数D.预付账款=外购原材料、燃料费用/预付账款周转次数【答案】 BCF9G4P10O9U7T10B8HD6P2M2I2S8I3U6ZO8C2G6M8P9S7E651、

30、关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是（）。A.不属于依法必须招标的材料，以承包人自行采购的价格取代暂估价B.属于依法必须招标的暂估价设备，由发承包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价C.不属于依法必须招标的暂估价专业工程，不应按工程变更确定工程价款而应另行签订补充协议确定工程价款D.属于依法必须招标的暂估价专业工程，承包人不得参加投标【答案】 BCG5B2Z9L3V8C6F1HI3L7Q6W1Z2O2T5ZA1X10R4E4Q6F7X652、某行政大厅工程项目，建设期为3年，建设期内在第1年和第2年均衡获得的贷款额分别为2000万元，第3年均衡获得的贷款额为1500万

31、元，贷款年利率为6，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。A.359.62B.525.00C.543.22D.719.23【答案】 CCE4G8K10H2F6G4A7HZ2Y4B10E3P4Y6V9ZF4H8E8H3Y8O7C153、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%，废品损失费率5%，包装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为()万元。A.2.150B.2.152C.2.685D.2.688【答案】 BCG6M6B3C5M10V5F8HR2J5H8V6A4L6Z9ZF5X2F

32、1N3C5Q8Y1054、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（ ）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院【答案】 DCF2C10L10L9Y9X5I5HF2C4Z5I8T7M9W10ZB1X6G9Y7W10H6V555、下列关于材料运杂费的说法，正确的是（）。 A.材料运杂费不包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等B.若运输价格为含税价格，只能按“两票制”进行调整C.采用“两票制”，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额D.采用“两票制”支付方式，材料供应商就收取的货物销售价款向建筑企业分

33、别提供货物【答案】 CCW9D1K1M7N5M4J4HV7T4T4F3B8O9X1ZK7V10X5N3O9Z1O856、下列费用中，应计入生产成本的是()。A.制造费用B.管理费用C.财务费用D.营业费用【答案】 ACX6M8Q4C6L8X4C8HI9E4C8R2T1I4H4ZC4J2Z7C1E1E1G157、根据建设项目经济评价方法与参数（第三版），建设投资由()三项费用构成。A.工程费用、建设期利息、预备费B.建设费用、建设期利息、流动资金C.工程费用、工程建设其他费用、预备费D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用【答案】 CCW3H1R9H5F5E8Y10HS3S6I7

34、O3O6R1J2ZP5P3V1H5D5W3V858、关于招标控制价的编制，说法正确的是（）。A.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用B.对计日工中的人工单价和施工机械台班单价应按工程造价信息中发布的单价计算C.暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算D.规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算【答案】 DCK7M7Q1P4R2E8J3HJ9Q3Z5G6G9J9W2ZG3K1N9O2B10N6I259、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无形资产费用的是（ ）。A.建设单位管理费B.土地使用权C.生产设备及开办费D.引进技术费【答案】 BCM6H9P2H10Z1D9

35、U6HB4T1I3G3G3U7C9ZT2D3I10F8G3S9A260、在FIDIC合同条件下，当变更的工程量与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受合同额的一定比例时，其费率或单价可以调整，该比例为()。A.10%B.1%C.0.1%D.0.01%【答案】 DCF7F3Z1X7M4O8K2HX5D7Q10Q7A2C6A7ZU1H3A3F7V9V6R961、某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为3000万元。建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为1000万元，预备费为500万元，建设期贷款4000万元，应计利息500万元，流动资金贷款800万元。则该建设项目预计能够形成固定资产

36、为（）万元。A. 6500B. 7000C. 7800D. 11800【答案】 BCH3V2I4K3A3A7K3HH4E8M1O9A5A4D6ZK4A6Z8Y3P6S1G1062、下列有关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是 （ ）A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】 ACA3O3R2Q9J10V9Y9HO2N3D4L5I9G7K3ZZ1W4L6W6S1Q5T9

37、63、通过计时观察资料得知：人工挖二类土1m3的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、16%。则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m3。A.0.949B.0.994C.0.989D.1.307【答案】 CCA4O1W4M10Q1K6P6HS5B4M10U9P9G7V4ZC6U2J4U9K7D2P1064、当出现共同延误事件时，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人一定可以得到补偿是（ ）。A.不能获得补偿B.工期延长C.工期延长及费用补偿D.工期延长、费用补偿及利润补偿【答案

38、】 BCP4N3T3Q3C2I10V4HW6V7C2P7Q4U5K10ZQ7N9M8P4W9A9U965、工程量清单计价模式下，确定分部分项工程单价的工作包括：分析各清单项目的工程内容，确定计算基础，计算人工、材料、机械费用，计算工程内容的工程数量与清单单位含量，计算综合单价。对上述工作先后顺序的排列，正确的是()。A.B.C.D.【答案】 BCA7O6N1T3B8I9T5HD3W5Z10Z5R7B6U3ZA7W9T9N9D5G10R366、建筑结构的选择既要满足力学要求，又要考虑其经济性。对于多层房屋或大跨度结构的项目，应优先选用（ ）。A.砌体结构B.钢筋混凝土结构C.钢结构D.框架结构【

39、答案】 CCH9E6P4O1J3K8Q5HU10C10F4U10K8C1L4ZG10I4P3A3J9C8R967、下列有关措施项目费计算的表述，正确的是（）。A.夜间施工增加费的计算基数应为定额人工费或定额人工费与定额施工机具使用费之和B.成井费用属于应予计量的措施项目，而排水、降水费用属于不宜计量的措施项目C.超高施工增加费通常按照建筑物的建筑面积以“”为单位计算D.混凝土模板及支架（撑）费按照模板面积以“”为单位计算【答案】 ACC1B7S1S9O10Q10U1HK5M3I2G10N8O7L3ZW2F4W3O10E6H5C968、（2021年真题）工程造价术语标准GB/FT50875 属于

40、工程造价管理标准中的（ ）。A.基础标准B.管理规范C.标准规范D.质量管理标准【答案】 ACU2C10C3D4I8Q10E6HT8C5E6O2Y8V4E2ZF4U2J5L3C8E6C469、（2017年真题）下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。A.工程验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿B.工程验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C.工程验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理【答案】 CCY6Y3E8R4C8R10T6HY10B9N

41、1H3R3E7U1ZB7G10P2Q5P1R4Z170、小规模纳税人提供应税服务适用（ ）计税。A.简易计税方法B.简单计税方法C.一般计税方法D.复杂计税方法【答案】 ACM3P10W1C3J2Y4W9HF6L2V9G7O6G10I1ZE5K3B1N5G1O1S271、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元，项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%，则该项目建设期价差预备费为（）万元。A.589.63B.464.74C.515.14D.1104.77【答案】 DCK4U1I1R1I

42、6G10P3HN9Z2Q1B4Q1K7O10ZU3M9J6G9P1Z1B272、国产非标准设备原价的利润计算基数，不包括下列（）。A.材料费B.加工费C.外购配套件费D.废品损失费【答案】 CCA8X5R1S9Y5C8E4HM3C8N8S9L6B10B1ZZ5R10G1P7H10J4Y673、某工程合同价为100 万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素C 分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款差额为（ ）万元。A.19.75B.28.75C.14.25D.27.25【答案】 CCH

43、10F2A6L9R10N1U10HY3V10H5N6U8D8F7ZB9H7J4W9F8Y10Y874、下列关于其他项目清单的说法，正确的是（）。A.暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，预留时把各专业的暂列金额合计列一项即可B.由于计日工是为解决现场发生的零星工作或项目的计价而设立，只要填报单价，估不估暂定数量实际操作结果完全一样C.其他项目清单的具体内容可根据实际情况补充D.暂列金额一般按合同约定价款的10%15%确定【答案】 CCG7H9I7W6S5C1W7HZ7C10L8R1Q10H8D7ZM1V10I7X4O3Y2Y575、施工投标报价工作包括：工程现场调查；组建投标报价班子

44、；确定基础标价；制订项目管理规划；复核清单工程量。下列工作排序正确的是（ ）。A.B.C.D.【答案】 DCI4G8X1N3S3F2O5HN8D6A8Q2P7H1O5ZD5Z10I5H3C9Z3X776、下列用工项目中，属于预算定额人工工日消耗量的人工幅度差的是（）。A.在施工定额基础上应增加计算的用工B.材料加工用工和电焊点火用工C.班组操作地点转移用工D.材料水平搬运距离与材料堆放地点到操作地点的水平运输距离之差用工【答案】 CCS8F6P2Z6E6R2V6HL4Y9O4Y1R6S9J6ZZ3S6S3E5Y3K3K277、建设项目总概算的组成内容不包括()A.单项工程综合概算B.流动资金概

45、算C.工程建设其他费用概算D.建设期利息概算【答案】 BCL8N8M8B8D5A1Q2HA4I1K4Y7B9I7F4ZS6R3G4A5L8S8Z478、某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600元/。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100该类建筑中铺贴地面面积为50。当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128元/、190元/。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为（ ）元/。A.2918.75B.3413.75C.3631.00D.3638.75【答案】 DCD7G5E8W3R9V4Q3HK4Q9G5Y9Z9R2S5ZK4E6X3R7W4F9Q179、根据标准施工招标文件，下列关于综合评估法评标的说法，错误的是（ ）。A.综合评估法通常采用百分制B.具有通用技术的招标项目宜采用综合评估法C.综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人事先在招标文件中确定D.采用综合评估法工作结束时，应拟定“综合评估比较表”提交招标人【答案】 BCR5I2U2I10B10J5Z7HF5H10H8P4S10E7U6ZO1Z8S8N8K1C9K980、某房屋基坑