2022年全国一级建造师(一建工程法规)考试题库通关300题及下载答案(山西省专用).docx

《2022年全国一级建造师(一建工程法规)考试题库通关300题及下载答案(山西省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级建造师(一建工程法规)考试题库通关300题及下载答案(山西省专用).docx（88页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工工人只能起诉与其合同关系的转包人或违法分包人 B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任 C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人 D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人的就工程价款的清偿承担连带责任【答案】 BCU10B7T2F9Z5O2G2HA10D9H3E3K3G9B4ZX7X5G2D6I8O8Y32、关于安全生

2、产的说法，错误的是()。A.安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施B.用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价C.安全设施投入属于预算外工程建设资金D.建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责【答案】 CCY3U10V1Y4A3A4Q4HM4J8L1M3P1Q7Y3ZP6D4H4J3Z9M3C63、关于工程竣工日期的说法，错误的是（ ）。A. 经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B. 未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期C. 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，

3、以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期D. 建设工程竣工前，当事人对工程质量有争议的，工程质量经鉴定合格后，以鉴定日期为竣工日期【答案】 DCM2S1K5N3H2N8V2HY4C7J5W9J4Y7N9ZA5W9S1G7L10E9Q104、按照建设工程安全生产管理条例的规定，分部分项工程的专项施工方案实施 时，由( )进行现场监督。A.专职安全生产管理人员B.项目技术负责人C.监理工程师D.总监理工程师【答案】 ACN8H5W4C1T4X6E3HD3W4W2K10V6Z10Y6ZS1T5L7F4O9G5P65、张某取得一级建造师资格证书并经过注册后取得注册证书和职业印章，张某如果需要办理变更注册

4、的下列符合要求的是()。A.原注册证书和执业印章必须注销B.应当与原聘用单位解除劳动关系C.在原单位不得担任施工项目经理D.原单位破产或者被撤销【答案】 BCT2W1R1U7J9H2I5HL7V9N5D5C8I6C1ZV1Z2O1J8U4O10N106、作业人员李某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能导致架体坍塌，故停止了作业，李某的行为属于行使()。A.拒绝权B.知情权C.紧急避险权D.检举权【答案】 CCC4A7L8E7O10Q9X3HG6N3E10W6Y1R1L7ZY1W2H4J6K10D4K57、下列属于无效合同的是（ ）。A. 无处分权的人处分他人财产的合同B. 一方以欺诈、胁迫

5、的手段，使对方在违背真实意思的情况下签订的合同C. 显失公平的合同D. 以合法形式掩盖非法目的的合同【答案】 DCL8A7N6F5R10G9Z7HX1I6J8B1N7V3Z4ZP8J1J8O1C8S6K18、按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限，称为（ ）。A. 级别管辖B. 指定管辖C. 地域管辖D. 移送管辖【答案】 CCG5M8F10G3H10P7O7HK8M3C8J10F10K8M10ZS9V3U8D6W2G8A29、关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，错误的是（ ）。A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的

6、发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款C.对于采用虚假证明文件申请施工许可证的，并由发证机关撤回施工许可证,并对责任单位处以罚款D.对于欺骗手段骗取施工许可证的，由原发证机关撤销施工许可证，责令停止施工，并对责任单位处以罚款【答案】 CCN9N10X9L8E9N10M9HF4P2P1X1U3E1T7ZR7F9E3O2N7H9W810、关于不动产权设立的说法，正确的是( )A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.

7、不动产登记由合同签订地的登记机构办理【答案】 ACB2T4B9J6K5R10C3HT2P10A2X5I6H3A8ZC2Y4M9U6X10O8R711、建设工程竣工时发现的非施工单位原因的质量问题或质量缺陷,施工单位也有义务修复或返修,其返修的费用和造成的损失应由()承担。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.责任方【答案】 DCK6H4Z3C1C7Z10Q8HM7R4D5L1O5C3S2ZA10N5Q4M5T7K10E912、许某与某建筑施工企业签订了为期1年的劳动合同，根据劳动合同法的规定，该劳动合同中约定的试用期最长为()个月。A.1B.2C.3D.6【答案】 BCJ5E9V4L10X8

8、V2I7HX9E4L3P3T5X10Y4ZA3O3G9U1Q9W2I913、根据民法典，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同（）。A.效力待定 B.可变更 C.无效 D.可撤销【答案】 CCD7Y1Y6I9E9X2S7HU10E3Y4O6S4K7A7ZT5R9Z1J8O5O1K814、某工程发生倒塌事故，3名工人当场死亡。经调查，该事故发生主要原因系建设单位暗示施工单位擅自修改设计，商品混凝土配合比不符合设计要求并使用了过期的添加剂，施工单位未认真进行检验即使用于工程，监理措施不到位。以下单位中，不能成为工程重大安全事故罪犯罪主体的是（ ）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.商

9、品混凝土供应单位【答案】 DCZ1F2X6L6L1Q9C1HL2H5F2W8Y2G5B9ZJ5E8M4M5T2R7H415、甲公司因与乙公司合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉， 乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为 （ ）。A.查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求B.仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判决，驳回甲的起诉C.裁定驳回乙的上诉，维持原判决D.裁定撤销一审判决，发回原法院重审【答案】 CCF7V3H4R2R6Q4U9HS6G5W10S3O8E8V9ZF2J4Q3M1L9T3

10、F916、根据工程建设项目施工招标投标办法，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形有（ ）。A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B.施工主要技术采用特定专利或专有技术C.当地投标企业较少D.军队建设项目【答案】 BCZ2L7A8N5I10P8N2HT5L8L8C9G5T10T1ZC10B10O5Y1N3U9Y417、关于建设工程代理的说法，正确的是（）。（2016）A.招标活动应当委托代理B.代理人不可以自行辞去委托C.被代理人可以单取消委托D.法定代表人与法人之间是法定代理关系【答案】 CCV1C2C9W8H9C1N9HJ1G7J8K10E1C8D5ZP1B1V9R

11、2J5B1P618、仲裁庭调解达成协议的，调解书自( )，即发生法律效力。 A.仲裁庭制作完成后B.当事人签收后C.人民法院确认后D.当事人签字后【答案】 BCU9L10Y1X5R3G4Q9HP2M7C1W3F6U5L7ZC10S1F6R5L7K10V719、（2020年真题）中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干，由（）等多个层次的法律规范构成。A.宪法、法律、部门规章B.刑法、民法、经济法C.法律、行政法规、地方性法规D.宪法、刑法、民法【答案】 CCU8K6A9L8X1D6F7HV8A8F6Z6L1Y9M1ZE5O2T6V5J1H3G520

12、、建筑职工意外伤害险的投保人是()。A.建设单位B.施工单位C.保险经纪公司D.保险公司【答案】 BCT1M1E2I9U10T8C3HD2Y4U1B1P6A10E3ZB7L3F5X2U10D7V221、在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，但保险人( )。A.不能增加保险费B.不可以解除合同C.不能转让保险合同D.可增加保险费或解除合同【答案】 DCC10B8N3R9Q1H1X6HE10N8U7O9I5N3E3ZW4W7Z6U1T5W2W122、下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是()。（2015）A.编制并适时更

13、新安全生产管理制度并监督实施B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练C.参加生产安全事故的调查和处理工作D.协调配备项目专职安全生产管理人员【答案】 BCY1G1F9G10G5U9F5HU6K10D10S4C5Q8C1ZV6H9T7A10L4B4O923、当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后()内提出。A.三个月B.六个月C.一年D.二年【答案】 BCH8N9P1P3W9M9L2HB10A4C7S8P3T6G8ZT4Q6C5F3Y3M9W424、关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是（）。 2016A.建筑材料应该由建设单位采购 B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合

14、格的，应当拒绝使用 C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌 D.建设单位采购的建筑材料的经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任【答案】 BCY10R4S4J3M5Z6U3HU6W2F9I10L2U1J9ZG2G8T9Z7A5P8X125、职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑两年，缓期两年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式属于（ ）。A.随时解除B.预告解除C.经济性裁员D.违法解除【答案】 ACK5U8L8C9J8X3T5HC2B8B3X7G9

15、V2Z2ZP3U1B8S1M4Y3T526、根据消防法,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,（）。2017A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收 B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收 C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案 D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查【答案】 CCC7R10D4C2Z9B3L1HH4E3X7T5H2K2T9ZH3V10C2S7L2C2Q927、根据行政诉讼法，因不动产提起的行政诉讼，由（）人民法院管辖。A.原告住所地 B.被告住所地 C.由原告选择被告住所地或不动产所在地 D.不动产所在地【答案】 DCW7H

16、8F10B7H5A7L5HI5E7G10X9Q5I5H7ZR7Z1V3F9N3T6T828、根据建设工程安全生产管理条例，施工现场的布置中，符合安全和文明施工要求的有（ ）。A.由于现场场地缺乏条件，将生活区暂时设置在办公区B.经征得建设单位同意，在结构封顶的建筑物内设置员工集体宿舍C.施工现场的办公区宜靠近作业区，方便管理人员对工程过程的监管D.施工现场使用的装配式活动房，不需要具备产品合格证【答案】 ACX3C5K7O9I7W1K7HK5L9P10X7F8N1I1ZW6S5A7P7K4W1B329、某工商局办公楼主体结构施工过程中，由于模板支撑系统承载力不足浇筑过程中发生坍塌事故，无人员伤

17、亡，建设单位应当在质量事故发生后()小时内向工程所在地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.1B.6C.12D.24【答案】 DCP4G7L2E10L5R5T3HD4M6P9O8P9M6T8ZD8W3B10V3S9U4P130、根据节约能源法规定，对于已经建成的建筑工程，不符合建筑节能标准的()。A.不得批准开工建设B.应当责令停止施工C.应当责令限期改正D.不得销售或使用【答案】 DCS1K7D10Q10O6Q8Z1HZ3V2Y6T7U2H9H10ZI8T9T6N9N9L5P331、（2019年真题）下列授予专利权的条件中,属于共性条件的是（）。A.创造性B.实用性C.新颖性D.艺术性【答

18、案】 CCN8K1S2K6B2T5T1HS3N6F8N3I3T10T7ZN5Y2M6I10F8E5A332、根据建没工程质量管理条例，下列情开中，属于违法分包的是（ ）A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的 D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的【答案】 BCZ4G7Y5P8Y3S9K5HX3L10G10T1Q2H7H4ZF7F3L1S10T10J7I733、在保险合同的有效期内，保险标的的危险程

19、度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，但保险人( )。A.不能增加保险费B.不可以解除合同C.不能转让保险合同D.可增加保险费或解除合同【答案】 DCK10S8L2J5F3Q10C5HX3Q2R10W2Z4B5Q10ZA5E5F7U2H9J4J234、关于劳务派遣的说法，正确的是（）。( 2015真题 )A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬 B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可 C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式 D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担【答案】 BCF5D7K1Z5N8W8G7HD9X3E6U6S5W3I1ZX3W7A4R3E7E2Y1

20、35、根据民法典的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的是（ ）。A.发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B.工程经验收不合格C.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D.施工单位施工组织不力，导致工程工期延误【答案】 ACS4G3N1G10K1T10Z5HI10C10W3R7R9M2V1ZF5Z3B1M1B10N4X736、某开发商在未取得建设工程施工许可证情况下，就组织对相关项目进行施工，在工程检查过程中，建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚决定，开发商不服，为此向法院提起诉讼，则该行政处罚决定在诉讼期间（ ）。A. 停止执行B. 与法院协商处理执行与否C

21、. 请求政府部门决定D. 不停止执行【答案】 DCG9E7R6R4G7I3Z6HD1A4B1Y5Q1M10L3ZG7T2V1E5R4L6C337、关于建设用地使用权,下列说法正确的是（）。A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上B.国家严格限制以出让和划拨方式设立建设用地使用权C.设立建设用地使用权的,应当向登记机构申请建设用地使用权登记D.以划拨方式取得建设用地使用权的,不得将建设用地使用权转让【答案】 CCJ8O7G2I7F7M9O2HC8D8N7Z2F3T2I9ZU10I1X9Y2S4T7T938、建设工程合同不属于（ ）。A. 有名合同B. 双务合同C. 实践合同D. 要式合

22、同【答案】 CCB7E2C3F10M3T3Y8HZ5U2N7J2V6Z5A1ZO8Q7Y4Y7Q2J4D139、关于联合体共同承包的说法,正确的是（）。2017A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任 B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程 C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同【答案】 ACD7L3N6D4D3X7W7HM7N6J8G4E9O3C8ZO9J4X8U5V2Y10G940、招标投标法规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责，下列对于评标委

23、员的说法，正确的是（ ）。A.某投标人主要负责人的亲戚是评标委员会的专家B.接受投标人主动提出的澄清、说明C.评标委员会成员人数为 5 人以上的单数，其中技术、经济的专家不得少于成员总数的三分之一D.评标委员会的名单在中标结果确定前应当保密【答案】 DCU4E3W1B9R1D9C1HR2S2H9O7A1V7Q2ZO10P9R10G3N6E9L341、根据历史文化名城名镇名村保护条例，下列对历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内施工活动的规定不正确的是（ ）。A.不得进行新建、扩建活动，除必要的基础设施和公共服务设施除外B.拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经城市、县人民政府城

24、乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准C.不得进行改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动D.任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑【答案】 CCL1C1V7U10K10G7N8HB6M4A4K5N6A8N7ZA2A8T10O8B6Z3H742、因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼，()法院有管辖权。A.工程所在地B.被告住所地C.合同签订地D.原告住所地【答案】 ACZ7S9C8K3L7M7L1HX4O6B2H1I10N1T8ZZ2F4P8A1M10L4W743、建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在( )提出。A. 开

25、庭审理前B. 法庭辩论前C. 法院判决前D. 举证期限内【答案】 DCS2C2B6K8D3Q2W4HW9I2C1K7M6H1B2ZW3G8O7Z3O2V6R644、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款，乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（）。2017真题A.诉讼时效的中止 B.诉讼时效的中断 C.诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间【答案】 BCB3E9S9E2V1L7T6HE6S1H2Z8A3T5P8ZS8N4M10C1K9U9H445、根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工后，组织建设工程竣工验收的主体是（）。A.建设单位B.建设行政主管部门C.工程质量监督站D.施工企业【答

26、案】 ACM10B10E5V2Q8V4W10HI9X9L7H4E6D7V3ZB1V2I5D6L4O6B346、建设工程的环境保护设施竣工验收后，应当（ ）投入使用。A.在主体工程竣工验收后10 日内B.在主体工程竣工验收后15 日内C.与主体工程同时D.自建设项目试生产之日起3 个月内【答案】 CCI4H8F3S7W1M4B8HT3K5L8V1O9N1E3ZX8L4B8E4J5H1X1047、根据我国劳动法的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，根据法律进行裁员。在()个月内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。A.1B.3C.6D.12【答案】 C

27、CI2S4H8T10O5T7X7HL3N2S1L10N5I2Z7ZP6K8O2N9N1Q6L448、城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于（） 的封闭围挡A.1.5mB.2.5mC.3.5mD.0.5m【答案】 BCG8M2A8W8S5H8K5HY4W1U7M6T3J5O5ZT5O6J2N2L9L2Y249、下列对合同分类的说法,错误的是()。A.加工承揽合同属于双务合同B.租赁合同属于诺成合同C.建设单位与商业银行的贷款合同属于单务合同D.自然人之间的借款合同属于实践合同【答案】 CCB3W7N1M10Z2F6I7HD7W9X2X9J2Q3O7ZC1Z2M8N9A1O6N650、甲施工

28、企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是( )。A.供电局向甲施工企业承担责任B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任D.乙公司向甲施工企业承担责任【答案】 DCU10O10E2D5J7H9N1HX10Q5Z10Q2E1Y6O1ZE7N4H2L4J8E6W651、关于建造师受聘和执业，说法正确的是（ ）。A.王某是甲设计企业在岗的设计师，考取建造师执业资格后申请在乙施工企业注册B.李某是某大型矿井项目第二标段项目经理，拟同时担任该项目第四标段

29、项目经理C.某施工项目发生不可抗力暂停施工，施工企业未经建设单位同意将项目经理刘某更换为郑某D.某施工项目机电分包单位项目经理邓某，在分包工程验收合格后，担任另一工程项目经理【答案】 DCQ10G1E7U9H10N5J10HT7J8Y8C4E10D9T6ZB7M6H3Q3J1V1S152、张某是甲企业的销售人员，随身携带盖有甲企业公章的空白合同书，便于随时对外签约，后来张某因为收取回扣被甲企业开除，但空白合同书未被收回。张某以此合同书与不知情的李某签订了一份商品买卖合同，该买卖合同的效力是（）。A.不成立B.有效C.无效D.效力待定【答案】 BCE5M8B2U7B4L9Y5HQ4B8G9W6B

30、9I8F8ZO10O6L5R9M2W3T953、下列法人中，属于特别法人的是（ ）。A.基金会法人B.事业单位法人C.社会团体法人D.机关法人【答案】 DCZ8R9B2Y8N7S8Y1HR6R3X4L2Y1K5V8ZE4K2G7I10O2Q4T254、建设单位支付货款时，不小心把应该支付给甲施工单位的货款支付给了乙施工单位，则，乙施工单位和建设单位形成的是（ ）。A.合同之债B.侵权之债C.不当得利之债D.无因管理之债【答案】 CCP1N1J8R7C8Z8W7HI4I10X10Y9W8A6A10ZD8K7H8H4K4N8F455、根据建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法（试行），关于

31、对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是（ ）。A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5 年内不予执业资格注册B.处以一定比例的罚款C.不得再担任项目负责人D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5 年以后可以重新注册【答案】 ACI2M7L10H5Z1P7Y9HX8C7B6Z9Y9H9X10ZQ5D6X9A2W4T9E456、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前（）向特种设备检测机构提出定期检验要求。（2015）A.5天B.15天C.20天D.1个月【答案】 DCD7M10P7H6S8I3G9HX3J10I8T5X2Y4S8ZY3K2V2U5W8J9G65

32、7、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCM8L3A10L8M3D4D7HK6N8S2X10M2A9F1ZN5F9T1G1X5H7I958、关于人身保险合同的说法，错误的是（ ）。A.人身保险的受益人由被保险人或投保人指定B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付C.人身保险合同的投保人可以为受益人D.人身保险合

33、同的投保人应当一次性支付全部保险费【答案】 DCO8T3G3Q2V3R4J8HS10P5H7N5L10K3I1ZZ6H1L2Q6G3L8B659、某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成，则该专项方案应由()来组织专家论证。A.建设单位B.总承包单位C.设计单位D.监理单位【答案】 BCM10M4B7Z7E3P2U7HK5C1E5R4B3O10M6ZO5I2J6S3U3S6L460、担保方式分为保证、抵押、质押、留置、定金。关于担保方式，说法正确的是（ ）。A.银行为施工单位提供的投标保函，属于保证B.建设单位以其取得的建设用地使用权作为担保向银行贷款，属于权利质

34、押C.运输公司为施工单位运输一批水泥，施工单位拖欠运费，运输公司扣押部分水泥作为担保，属于动产质押D.建设单位拖欠工程款，施工单位拒不交工，属于留置【答案】 ACN3R5F5R8M5C1D6HX2U8C1Q10E4J4B5ZQ4G9T4F7W5Y10E261、甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2007年8月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下面说法正确的是()。A.所签的合同无效，建设单位必须支付工程款B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款C.所签的合同无效，如果该工

35、程经验收合格，建设单位必须支付工程款D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款【答案】 CCK7L10C9T3J6L3P2HL7T10L9F1I4Z6D5ZM4V10X8O1Q9A5C562、根据环境保护法,企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚,可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法,正确的是()。A.责令改正,拒不改正的,可以按原处罚数额按日连续处罚B.是否可以按日连续处罚,与是否责令改正无关C.责令改正,拒不改正的,可以重新确定处罚数额按日连续处罚D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类【答案】 ACU9X9X10N8W7T10C3HH8L3O7E2B2K5A

36、3ZJ3T8X10P2P8V8I263、（2020年真题）根据企业所得税法，下列收入中，应当征收企业所得税的是（）。A.利息收入B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金C.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费D.财政拨款【答案】 ACI2E3C2H4J1E1Y9HR2D3E1V10B5R7C1ZQ2Q10N8X9B1Y2Y164、当事人不服地方人民法院一审裁定的，应当()。A.自判决书送达之日起20日内向上一级人民法院提起上诉B.自裁定书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉C.自裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉D.自判决书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉【答案】

37、 CCQ6B4E4T4B3V6U8HQ2K8Q2I4A4H3C10ZC7D5W6W4W1N10J665、某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材，钢厂在承诺期限内发出的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限，则下列说法正确的是（ ）。A. 此种情形属于承诺延误B. 此种情形属于承诺超期C. 该承诺必然无效D. 该承诺是否有效由双方协商决定【答案】 ACP5U8E4C2X10E5R5HL5U5I3T4H9F5W7ZA4W9F8F6R1A4K766、陈某与其单位因缴纳社会保险问题发生争议。关于该争议解决方法，下列选项正确的是（ ）。A.陈某可提请仲裁，但必须在此之前先

38、申请调解 B.陈某可提请仲裁，但在此后不能提起诉讼C.陈某可直接向法院起诉D.陈某可不与公司协商，而直接提起仲裁【答案】 DCG10P8F3X6B5E6M6HK6W9A9D6I10G2C9ZD7F1P9G2K8I10L367、根据安全生产许可证条例规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生( )事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A.安全B.重大死亡C.死亡D.重伤【答案】 CCM2P2K5Y7G2D3P8HO5F3P8Q4I2H1H1ZJ3K5T1H1Z5D8V268、按照民法典的规定，出质人可以提

39、供（ ）办理质押担保。 A. 建筑物B. 构筑物C. 依法可以转让的股票D. 土地【答案】 CCW7I2Y1P8C9E10F8HB6A6B5I2S8Z3S3ZK10N9F8K7F7R5R669、关于投标保证金的说法，下列说法正确的是（ ）。A.招标人在收取投标保证金后可以借用投标保证金从事与招标活动相关的事宜B.招标人只需在书面合同签订后5 日内向中标人以外的未中标的投标人退还投标保证金C.投标人撤销投标文件的，招标人有权不返还其投标保证金D.各地区、各部门可以根据具体地区和项目内容新设保证金项目【答案】 CCO8F8H2G8S2S10O3HB2T2G8P4B4U7L3ZS9K7Z7H9J4S

40、8G770、下列劳动合同条款，属于必备条款的是( )。A. 福利待遇B. 试用期C. 劳动条件D. 补充保险【答案】 CCQ3C9T8T1X5X8B4HC3M1P2J7E1P2F2ZX3G10Z7Q6H1V1Z471、某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处()罚款。A.10万元以上30万元以下B.15万元以上30万元以下C.20万元以上40万元以下D.20万元以上50万元以下【答案】 DCL6M8Y1U7D8S2P5HE6R5E7T8D7R6R3ZI8P3W4F8L7O4C272、小刚未满17周岁即应聘于某施工单位，下列

41、关于此事说法正确的是（ ）A.小刚未成年，签订劳动合同属于无效劳动合同B.因为是临时工作，可以不签劳动合同C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动D.可以安排小刚从事有毒有害的劳动，但必须保证安全【答案】 CCC6G4J2H2U1N9Z2HI1J7U9Y4C1P3P2ZD7I3L3R9F1Z2B373、承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列()费用，发包人不予赔偿。A.被冲坏已施工的基础工程B.停工期间设备闲置C.清理现场，恢复施工D.被冲坏的现场临时道路恢复【答案】 BCM4A6F9W2W4B1J7HE4C9Z2O9J8J4X10ZD8U3A

42、4H2U6U4X174、关于物权特征的说法，正确的是（）。（2014）A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合。B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权【答案】 BCP10M1Q7V10I2O2S3HB2H10V8B9Y3X5D1ZJ5K7O6G9I2A8K575、招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（ ）。A. 原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外B. 公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C. 依照当事人申请可停止公告D. 公告

43、部门可自行决定是否停止公告【答案】 ACT10H7X8T8Q7A5G8HU2T3E5R3U6F9S5ZK5Z4B5Y5V3G10L276、企业对（ ）的职工，可以实行不定时工作日制。A.从事长途运输B.从事特别繁重和过度紧张的体力劳动C.从事夜班工作D.在哺乳期工作【答案】 ACT3S10M9D9M4S9Z8HJ2D7C5E4H1Q2B6ZL8R2M6L8W1C5K277、诉讼时效期间应当从( )起计算。A.侵害行为停止时B.当事人知道或应当知道权利被侵害及义务人时C.当事人知道权利被侵害导致的损害后果及义务人时D.当事人提起赔偿主张之日【答案】 BCX5J1I10W5L9T4H2HP6F4Y

44、1R1X1G2H1ZE6Y4R8G1P1D5J578、关于代理的说法，正确的是（）。A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止 B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人 C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式 D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任【答案】 ACQ10L9S6K7O4R6H4HI5R10Q1J10V7A10B10ZX7U10T1J9N5H5J579、（2019年真题）建设用地使用权自（）时设立。A.土地交付B.支付出让金C.转让D.登记【答案】 DCV10U3L8X4X6T8U3HB9G9W8Q5S8P6H2ZT7Y9Y4M6K10F5J580、

45、根据建筑起重机械安全监督管理规定,出租单位对建筑起重机械特种设备应当出具的证明资料是()。A.出厂合格证B.检测单位资质等级证明C.自检合格证明D.安全合格证明文件【答案】 CCW1E3L3O6S10T6V9HH5A7Y7M9W6Y6I3ZA7O7J8K10A3H10X581、民法典规定，债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且（ ）的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。A. 受让人知道该情形B. 损害已经实际发生C. 债务人有恶意D. 受让人有过失的【答案】 ACW3N6X1P8X10A4M6HC5E6V6H3J6J2C8ZC10L10J7K1Y10J1B982、聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理注销注册或变更注册,注册建造师要求注销注册或变更注册的,()。A.注册建造师应向国务院建设主管部门申请B.建设主管部门应先行调解,调解不成的,及时办理注销手续C.注册建造师应当提供与原聘用企业解除劳动关系的有效证明材料D.建设主管部门经向原聘用企业核实,聘用企业提出书面异议的,不予办理注销注册或变更注册【答案】 CCF8Q3E8J5Y9I9A4HB10Y6V1T4M8D5Q10ZI7G6N4D8W7Y2T883、下列选项中属于施工单位办理的是（ ）。A.施工许可证B.批