2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库自我评估300题带答案解析(黑龙江省专用).docx

《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库自我评估300题带答案解析(黑龙江省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库自我评估300题带答案解析(黑龙江省专用).docx（88页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（2020年真题）下列工程量清单计价的基本原理描述正确的是（）A.分部分项工程费=分部分项工程量工料单价B.措施项目费=措施项目工程量措施项目工料单价C.其他项目=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费D.单项工程造价=分部分项项目费+措施项目费+其他项目费+税金【答案】 CCA5K1I3A5O4E4S10HN10Y1I8O3B4S1E1ZD5B4D3T6M6E5O32、在工程造价指标和指数的编制过程中，通常不需要以建设规模作为权重加权平均计算的是（）。 A.数据统计法计算建设工程经济指标B.数据统计法

2、计算工程量指标C.数据统计法计算工料消耗量指标D.数据统计法计算工料价格指标【答案】 DCJ3C1W7Y6N5P8D10HQ4B5E5I8H2O8I2ZQ5W9K5U9Q2E9L73、已知某建筑概算指标中的综合单价为350元/m2，每m2建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3，毛石基础综合单价为70元/m3，现准备建造一个类似的建筑物，采用钢筋混凝土带形基础，若每m2建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3，钢筋混凝土带形基础综合单价为120元/m3，则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（）元/m2。 A.322B.378C.350D.400【答案】 BCL2C8Q9Z7G5F7S7HT

3、4Y1H3Z5A2I4C5ZJ7H5M4T10R9G4R94、土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要续期继续使用土地的，除根据社会公共利益需要收回该幅土地应当予以批准外，其最迟申请续期的时间是()A.使用年限届满当年B.使用年限届满前一年C.使用年限届满前两年D.需要申请的任何时间【答案】 BCH7W9Y4M4L2K8E9HL1A7D10W10H2I7H5ZD7L4C9R8M9U2C65、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500加08)，关于招标控制价的表 述符合规定的是（）。A.招标控制价不能超过批准的概算B.投标报价与招标控制价的误差超过3%时，应予拒绝C.招标控制价

4、不应在招标文件中公布，应予保密D.工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价【答案】 DCZ8C6S7B10W1B9M2HP9B6M6M10H6J1H3ZL1C2Q5P1C7G6D56、承包人按合同接受竣工结算支付证书的，可以认为承包人已无权要求（ ）颁发前发生的工程变更。A.合同工程接纳证书B.质量保证金返还证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】 ACR1I10X8I8U4X1Z3HZ6Z4F3T8P2L1W5ZZ10F4J7O3C8J7A97、关于专利及专有技术使用费计算的说法正确的有（ ）。A.专利使用费的计算应按专利使用许可协议的规定计列B.专有技术的界定应以

5、国家鉴定批准为依据C.项目投资中需考虑生产期支付的专利及专有技术使用费D.一次性支付的商标权及特许经营权费用应全部在生产成本中核算【答案】 ACN3K7X3D2Q3N8Y8HM4I10B6G9I5T5Z9ZJ5V7Q6M5C10X10F108、某工地水泥从两个地方采购，其采购量及有关费用如下表所示，则该工地水泥的基价为( )元t。A. 238. 19B. 256. 86C. 258. 04D. 265. 78【答案】 CCC7A7G5I3H10T6U3HT5Z7J3G4W6Z5C6ZE1U10S5D4U3K1X59、采用价格指数调整价格差额的方法，主要适用于（ ）。A.施工中所用的材料品种较多

6、，且每种材料使用量较大的工程B.施工中所用的材料品种较少，但每种材料使用量较大的工程C.施工中所用的材料品种较多，且每种材料使用量较小的工程D.施工中所用的材料品种较少，且每种材料使用量较大的工程【答案】 BCF5X9X4W10P2A8O9HR4E10M10K7G3J7V3ZL4O5R8O1K9L8Z310、在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计人和分摊进单价，而需单独列项的是()。A.临时设施费B.总部管理费C.利润D.税金【答案】 ACX1S1H6Z6F10F2L5HP7K7P1G4V8Y7K8ZW1Y8C6B3D4L2I1011、下列不属于建设项目竣工决算报告情况说明书内容的

7、是（ ）。A.新增生产能力效益分析 B.债权债务的清偿情况分析C.工程价款结算情况分析 D.主要实物工程量分析【答案】 DCF2E8X5Y10Z3P1G4HE3V9P5N3Y8L5J8ZT5Z1Q3V7G2H6F512、工程施工过程中，由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的，承包人可得到的补偿内容是()A.不能获得补偿B.延长工期、合理利润C.延长工期、增加费用D.延长工期、增加费用、合理利润【答案】 DCP9E3G5T8R4V10O8HL9E7Q9H1X3J3M2ZF1I6N5Q7I8B8S713、项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的是（）。A.技术水平对

8、比 B.管理及监测方式对比 C.安全生产条件对比 D.环境效益对比【答案】 CCJ6H1R3T10B7Y5E5HI1B3R5N3T10T5K2ZW9M6C3F9F7N10O714、根据建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定（建办200589号），下列措施项目中，应列入文明施工与环境保护项目的是()。A.现场防火B.现场办公生活设施C.施工现场临时用电接地保护装置D.高空作业防护【答案】 ACN4F9H9S2Y7N1C10HW10R3I7G5A1N8R10ZG1Q10T6Z8L2T8O815、某项目建设期为3 年，建设期贷款均衡发放，在建设期第1 年贷款2000 万元，第2 年贷款30

9、00万元，第3 年贷款1000 万，贷款年利率为8，建设期内利息只计息不支付，则该项目第2 年的建设期贷款利息估算为（）万元。A.80.0B.286.4C.346.4D.469.3【答案】 BCP5E2Q6O6G5Y9H4HK8Z3V3N1U10G10K9ZS6P4J5S7F2G1Q916、某工地商品混凝土的采购有关费用如下表所示，该商品混凝土的材料单价为()元mA.323.2B.338.15C.339.15D.339.36【答案】 DCT4V2Z9X10I7W2S7HM10P7C3S7H5J7K8ZW7X10L10Q7K9A1U917、我国的工程造价管理体系中，（）是进行工程计价工作的重要基

10、础和核心内容。A.法律法规B.工程造价管理标准C.工程计价定额D.工程计价信息【答案】 CCO7Q2A7U7P5A4U1HT5E2N2A1Q1F10F1ZQ2F6J5X5E9F1W318、财务效益与财务费用估算所遵循的“有无对比”原则是指()。A.现金流入与流出的界定对等B.“有生产、全销售、无库存”状态C.“有项目”和“无项目”状态D.有无增值税对比一致状况【答案】 CCR5H5C4A6Z2K7A6HE5O9A10E6G9W6R7ZA1Q3H7W8J3N5K219、确定项目生产规模的前提是项目的（ ）。A.盈利能力B.资金情况 C.产品市场需求情况D.原材料、燃料供应状况【答案】 CCT10

11、O10R5N3S5N8B10HZ5U6L5W6C6J4U7ZK7G6J2U9G4R1S720、（2019年真题）根据标准施工招标文件（2007版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（）。A.施工中发现文物古迹B.发包人延迟提供建筑材料C.承包人提前竣工D.因不可抗力造成工期延误【答案】 BCY10L3V9D5N7O2R7HQ2K4E1K10V10Y9I7ZE7I4U4Z7V1I9G821、某项目建设期为 3 年，第一、二年贷款各 2000 万元，第三年贷款 1000 万元，贷款年内均 衡发放，年利率为 10%，建设期内只计息不付息。该项目第三年建设期

12、利息为（）万元。 A.491B.591C.410D.1010【答案】 ACR3X1H2F5U9I9Y8HD1G9A2V7B7W7S9ZP2U6B2H6J9X1G922、当进行工艺流程方案选择时，应考虑的问题是（）。A.研究与项目产品有关的国内外工艺流程，分析比较其优势和发展趋势 B.研究拟采用的工艺流程是否符合节能和清洁的要求C.研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅.简捷D.研究拟采用的工艺流程是否与采用的原材料相适应【答案】 CCR3O3Q4J3O5V3S1HV3X8L1G7J10A9L9ZI7N1Z10N5U9P7I423、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准

13、为50元，则安装企业普工的最低日工资单价不得低于（ ）元。A.60B.65C.100D.150【答案】 BCT3X1Y4W10K6N6R3HR3D5L8K2D3X1M7ZK5W9D5W2A3J3R624、通过计时观察资料得知：人工挖二类土 1m3的基本工作时间为 6h，辅助工作时间占工序作 业时间的 2。准备与结束工作时问、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的 3、 2、18。则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m3。 A.0.994B.0.765C.0.876D.0.975【答案】 ACT8H1P4H3O2W10I1HP8K3W6A2C9E2T2ZC7Q7H3C9S7G9W525、根

14、据建设项目工程总承包合同示范文本（GB-2011 0216），下列变更事项中属于设计变更的是（）。A.基准控制点的调整B.备品备件采购数量的调整C.新增加的施工障碍处理D.增加的附加试验【答案】 ACF7N10C4E4H3L5H3HW4G3N10Q4T9T1D5ZH3V5W3B6G3E8J626、利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标中每100建筑面积中分摊的人工消耗量为500工日。拟建工程与概算指标相比，仅楼地面做法不同，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗岩地面。查预算定额得到铺瓷砖和花岗岩地面的人工消耗量分别为37工日/100和24工日/100。拟建工程楼地面面积占建筑面积的65%。

15、则对概算指标修正后的人工消耗量为（ ）工日/100。A.316.55B.491.55C.508.45D.845.00【答案】 BCJ4C10X2C4M3Q1M7HE4B10P7F8M10M2H2ZN2J4U6U5Z10T4X427、下列费用中，属于安装工程费用的是()A.供水设备及其油饰工程的费用B.对单台设备进行单机试运转的调试费C.金属结构工程的费用D.环境绿化工作的费用【答案】 BCG10T8X10B2R10N5L8HN6X6E6F8R7Y8F6ZJ9O5G3Y5H3L7F328、下列费用中，不属于工程造价构成的是（ ）。A.用于支付项目所需土地而发生的费用B.用于建设单位自身进行项目管

16、理所支出的费用C.用于购买安装施工机械所支付的费用D.用于委托工程勘察设计所支付的费用【答案】 CCE9Z8Y8G1L2P6Z4HS9O1S10P4M9S3J6ZG7B7E5A7L7N10B529、根据房屋建筑与装饰工程量计算规范，可精确计量的措施项目包括（ ）。A.安全文明施工费B.冬雨季施工增加费C.二次搬运费D.施工排水、降水费【答案】 DCG4K9M8L8T6O4L6HW8R7M10Q1O2P7Z5ZC1T9G2N2S3W5G430、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。 A.生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.可行性研究费

17、【答案】 ACM5O5B5J8Q7U10Y5HB6D2T9E3B8A8C7ZD10H2G2T6U3N4U1031、某工业项目进口一批生产设备，CIF价为200美元，银行财务费费率为5，外贸手续费费率为15%，进口关税税率为20%，增值税税率为17%，美元兑人民币汇率为1：6.3，则这批设备应纳的增值税为（ ）万元人民币。A.257.04B.214.20C.294.84D.338.64【答案】 ACI6Q10O10W3L9V10S4HW5T7F8I2Z2O5N7ZW8B1B8L10O8Q7P532、下列情形中评标委员会应否决其投标的是（）。 A.采用了明显的不平衡报价策略B.招标文件未允许情况下

18、，同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价C.未对招标工程量清单的所有项目都进行报价D.投标总价金额与依据单价计算出的结果不一致【答案】 BCN8J10F4K5C6I8G3HH5D9T6R9Q6W10L8ZJ4S4H2S4M5D4R833、（2014年真题）在FIDIC合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，期中支付证书中应增加该费用的（）作为工程材料和设备预支款。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】 DCI10S8Y6J1I9S1R5HM9V2B5D6F10K6I10ZZ2K6F10Q4W5H3U734、（2021年真题）某项目施工

19、合同约定承包人承担的钢筋价格风险幅度为5%，超出部分采用造价信息法调差，已知钢筋的承包人投标价格、基准期造价信息发布价格分别为5700元/t、6100元/t，2021年7月的造价信息发布价格为5600元/t，则该月钢筋结算价格为（ ）元/t。A.5233B.5505C.5600D.5700【答案】 DCU5I2W3Q4D7G9U5HU6H6R5F9V7T3Z4ZO4T1I3S3A6D10W835、某工程计划完成建筑安装工程量价款为 850 万元，根据合同约定，工程预付款数额为建安工程款价款的 25%，主要材料比重为 50%，7 月份累计完成建筑安装工作量为 510 万元，当月完成建筑安装工程量

20、112 万元，则 7 月份应扣回工程预付款数额是（）万元。A.13.5B.42.5C.49.3D.98.5【答案】 BCI1W7U7D8L3O5T4HN7X1J10E9L5H6U8ZF1K2T10Y7D9T4G636、关于最终结清，下列说法不正确的是（ ）。A.最终结清是指合同约定的质量保修期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔C.承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.最终结清付款涉及政府投资资金的，

21、按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理【答案】 ACV5Z1F7I10E8Q2S8HI6G6K8N7Q6O2Q7ZJ4U5P9M5H6C6J237、（2021年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目构成规定，在施工合同签订时尚未确定的服务采购费用，应计入（ ）。A.暂列金额B.暂估价C.措施项目费D.总承包服务费【答案】 ACF1O1M4E7P5Z6Q7HM4T6L8H1Y5O7W3ZG4T10T3Z6Y3Y3M538、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500

22、万元，则该项目的固定资产投资为（）万元。 A.4250B.4430C.4550D.5050【答案】 CCT4M10J7T4J6L5R5HZ10U6W2H5O10J3Y7ZU7F8J8O7E8I1M739、某工程合同价为3600万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%。施工中，按照实际价格计算的变更价款增加了400万元。则该工程实际结算款额为（）万元。A.4397.5B.4587.5C.4313.0D.4513.0【答案】 DCE8E8B6S8C9Q5H9H

23、E9M7H5D3H8P4J8ZS1R8D7J1U2E10O340、某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输保险费率3，则离岸价为（ ）万元。A.881.08B.883.74C.880.18D.882.90【答案】 ACN8I5J4D4D6X9A10HX4Z8J2S6L10H1D2ZR8O4D9S1G8W9J141、在项目决策阶段影响工程造价的因素中，下列各项中属于影响建设规模的技术因素的是先进适用的（）。A.资源技术和环境治理技术B.资源技术和生产技术C.环境治理技术和管理技术D.生产技术、技术装备和管理技术【答案】 DCU6E9S9S4P8X7N4HX9D6K1

24、O5Z7M10F6ZD6G5M7V2G5M5C1042、工程量清单计价的基础公式正确的是（ ）。A.分部分项工程费=（分部分项工程量*相应分部分项综合单价）B.其他项目费=暂估价+计日工+总承包服务费C.单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费D.建设项目总报价=单位工程报价【答案】 ACE9N4M2R1W5H7Z8HV7O9X5K7Z6J10O8ZH5F9M6O1E1J6H143、（2018年真题）根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费B.指企业施工生产使用，而非

25、企业管理使用的工具用具使用费C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用【答案】 CCU1A10G1Y5V10O9Y6HV3Y6D4X5V4V2M6ZZ6J2C5G6M1R9B344、某新建项目，建设期4年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，以后各年贷款均为500万元，年贷款利率为6%，建设期内利息只计息不支付，该项目建设期利息为（）万元。A.76.80B.106.80C.366.30D.389.35【答案】 CCW8H10Z3T9P7C8L4HT4V6T8V8S10W3L2ZB9T9K10F8B9U6V545、（

26、2016年真题）施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是（）。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书【答案】 DCU3P4E3T8J8X5I7HJ10E7W8N4Z10E8L4ZR4T4W1F6N7B7A746、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（ ）。A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算【答案】 ACB10E9F9I7L9D5T4HT7F4I2J6G8L3M8Z

27、T9Z10S5N2S10R6J247、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013），下列不属于发承包双方在合同条款中约定的事项为（）。A.预付工程款的数额.支付时间及抵扣方式B.安全文明施工措施的支付计划，使用要求C.投标保证金的递交数额.支付方式及返还时间D.工程竣工价款结算编制与核对.支付及时间【答案】 CCT2Z7Q9P10Y4W8J7HR7C9C7G4G6W6V5ZD10S1A2M10R5E9Q148、（2014年真题）在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（）。A.招标公告B.资格预审公告C.招标文件D.投标文件【答案】 ACN10C3C9X8P3D8C3HV8

28、U3X6W3A6B7R7ZA1E6K2L8Z1X7Q649、按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的是()。A.土地征购费B.场外设施费C.生产前费用D.未明确项目准备金【答案】 CCV10S8P6R4X2L1B1HG9K1W6D6O6A7P10ZX7E6G4G8M3M1G650、根据FIDIC施工合同条件，缺陷通知期的起算日期是()。A.工程师颁发履约证书之日B.工程师颁发工程接收证书之日C.工程接收证书中载明的竣工日D.履约证书中载明的竣工日【答案】 CCV3S7V10Y3P8X3Z10HV7W2J8S5X1L6Q5ZZ4D5J5K7T1K5F151、有关最终结清的过

29、程，下列表述中正确的是（ ）。A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理【答案】 ACX3F8W7M1F1X5I10HM2C6K9O5G1H1P7ZX4X10K7E7J4F5V252、确定项目生产规模的前提是项目的（ ）。A.盈利能力B.资金情况 C.产品市场需求情况D.原材料、燃料供应状况【答案】 CCR4E8W10X3V1O9O5HU7H7N6V3T8

30、R9M2ZI4J6P4E1U3T1D753、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（ ）。A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任【答案】 BCL10I6E6Y8Z4P7H4HM2I4H10T4Y6Z1W6ZY1A9B5N4Q

31、9V2O654、下列关于其他项目费的说法，正确的是（ ）。A.计日工是指在施工过程中，施工单位完成建设单位提出的工程合同范围以外的零星项目或工作B.计日工由施工单位按施工过程中形成的实际发生量来计价C.施工单位投标时按建设单位给定的金额填报总承包服务费，施工过程中按签约合同价执行D.在施工过程中，暂列金额由施工单位掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位【答案】 ACY9U7C2D8R4N10U2HH8B8P6M7Q5O6W4ZF10B10E7P1D2A4O455、应用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是（ ）。A.应付账款+预付账款+存货+年其他费用B.应付账款+应

32、收账款+存货+现金C.应收账款+存货+预收账款+现金D.预付账款+现金+应收账款+存货【答案】 DCW3S7L1J1W6K6O5HE10Q7A7W5K2J3R5ZW10E8P4V3N4K5S356、项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的是（）。A.技术水平对比 B.管理及监测方式对比 C.安全生产条件对比 D.环境效益对比【答案】 CCM6A6U4S10G2Q1Z3HA2M1W5R4C3L2O3ZO7R6J1O4X1C2V157、某工程采用两票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为 500 元/t、30 元/t，材料运输损耗率、采购及保管费率分别为

33、 0.6%、3.6%。材料采购和运输的增值税率分别为 13%、9%。则该材料的不含税单价为（ ）元/t。A.480.87B.481.47C.488.88D.489.84【答案】 DCK7G7K5A8E3B7G1HG4N9Q4Q8N10N5E9ZR7B5G8A7O4Q8Z758、编制大中型建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是()。A.待冲基建支出B.应付款C.预付及应收款D.未交款【答案】 CCT6D10V5J3K6F4D3HJ9R3X1D6T1M10I3ZF1C6Y10E10T8M4K459、 根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，发包人应在工程开工后的2

34、8天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（ ）。A.30%B.40%C.50%D.60%【答案】 DCT5S10D1P3N6M8E10HE8N9V1Y3T2E2Y7ZY9I7V4H3W10S7Q160、釆用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣时，正确的做法是（ ）。A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行柢扣C.“二票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行抵扣D.“二票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和釆购保管

35、费按交通运输适用税率进行抵扣【答案】 CCK1T7G7C10G4A5S10HT1E5N4M4A3A1N4ZF2C4F6H7T4N10Z461、直接发承包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同费应以（ ）为准。A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用【答案】 CCJ9R2T10Z9H3G9N6HT2M8J6P6S8X9R3ZW10R10B1V5N4G9P862、下列市场情形中，会对拟建工业项目产生不利影响的是()。A.项目所需投入品出现买方市场B.项目产出品出现卖方市场C.项目产出品

36、的替代产品出现D.新竞争项目遭遇资金短缺【答案】 CCN3J10E3J9K7Z8W8HR10N8W8K4O6B8D8ZZ2R2C7F1G7M1I463、通过计时观察资料得知：人工挖二类土1m3的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、16%。则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m3。A.0.949B.0.994C.0.989D.1.307【答案】 CCK8M1Y1I9Z4B8P9HD10I2V9J7T3S7J10ZD9U1J6U3V3F4G1064、国外建筑安装工程费用的构成中，关于暂定金额，下列说法正

37、确的是（ ）。A.包括在合同价中，供工程主体部分的施工或提供货物、材料、设备或服务、不可预料事件所使用的金额B.不包括在合同价中，供工程主体部分的施工或提供货物、材料、设备或服务、不可预料事件所使用的金额C.包括在合同价中，供工程任何部分的施工或提供货物、材料、设备或服务、不可预料事件所使用的金额D.不包括在合同价中，供工程任何部分的施工或提供货物、材料、设备或服务、不可预料事件所使用的金额【答案】 CCT10A4D3N6H7W4L9HS10E2H5T2F6R1K2ZC5D8W4Y7W10O6H465、下列有关措施项目费计算的表述，正确的是（）。A.夜间施工增加费的计算基数应为定额人工费或定额

38、人工费与定额施工机具使用费之和B.成井费用属于应予计量的措施项目，而排水、降水费用属于不宜计量的措施项目C.超高施工增加费通常按照建筑物的建筑面积以“”为单位计算D.混凝土模板及支架（撑）费按照模板面积以“”为单位计算【答案】 ACB4W9D2T8A1T8K9HV4S2O5R6N5K10V8ZW7Q10I7N2Y4U7E766、投标保证金退还投标人应在书面合同签订后（）。A. 3天内B. 5天内C. 10天内D. 14天内【答案】 BCZ9H8U4H6S7R4H3HT2H6F9A2I2I10H4ZF5S4M9S7J4D10A867、在人工单价的组成内容中，停工学习、执行国家或社会义务的工资属于

39、（ ）。A.计件工资B.奖金C.特殊情况下支付的工资D.职工福利费【答案】 CCH4K10X5I10Q1H1Q2HF1N3N4I4H6M1T2ZJ7D6L3G7R10D9D1068、下列关于设备购置费的说法，正确的是（）。A.进口设备原价一般指的是设备的出厂价格B.国产非标准设备单件生产.无定型标准，但可以通过市场交易获得其价格C.设备原价通常包含备品备件费在内D.在非标准设备原价的组成中，加工费指的是生产工人工资和工资附加费.燃料动力费和车间经费等，不含设备的折旧费【答案】 CCO3X8X6T9E8D10C6HU1U6U5K2F4R6T8ZJ4H7C1M3Q1G1S669、根据房屋建筑与装饰

40、工程工程量计算规范，下列可精确计量的措施项目是（ ）。A.安全文明施工费B.冬雨季施工增加费C.二次搬运费D.施工排水.降水费【答案】 DCX9E7V1J3T9K1D6HI4A8J2C6Z7P7O6ZV8U3Z1E10D2C8H270、关于其他项目清单中的专业工程暂估价性质的描述，下列说法中错误的是（ ）A.专业工程暂估价一般是综合暂估价B.专业工程暂估价应包括除规费和税金以外的管理费、利润等费用C.投标人应将专业工程暂估价计入工程量清单的综合单价报价中D.对于设计深度不够的专业工程，其暂估价实际金额确定的最佳途径，就是通过施工总承包人与工程建设项目招标人共同组织的招标【答案】 CCC5T8O

41、8W7E8N4V3HD7U10E8P9P7P2F6ZW3O9Y6R2Q2C7Q471、关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是( )。A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】 CCH7I8H2D6P9Z1V8HU3P4M3P2W10Y8L6ZY6L8J2R3N7P6Y472、2020 年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为 7.31 亿元。其中：矿山工程造价为 6600 万元，定额编制期同类项目的矿山工程造价为 60

42、00 万元。该水泥厂建设工程造价综合指数为 1.20，则该矿山工程的造价指数是（ ）。A.1.10B.0.77C.0.92D.1.56【答案】 ACI1J9M4J5I8P9P1HV10W4T9P5Q5F1N7ZQ10J2K9E6C3P8C1073、（2013年真题）关于标底与最高投标限价的编制，下列说法中正确的是（）。A.招标人不得自行决定是否编制标底B.招标人不得规定最低投标限价C.编制标底时必须同时设有最高投标限价D.招标人不编制标底时应规定最低投标限价【答案】 BCH4U10P2X7D9N1K5HZ3G4Q1P2D7N8D5ZQ10U10U2H9U10W8W574、关于概算定额，下列说法

43、正确的是（ ）。A.不仅包括人工、材料和施工机具台班的数量标准，还包括费用标准B.是施工定额的综合与扩大C.反映的主要内容、项目划分和综合扩大程度与预算定额类似D.定额水平体现平均先进水平【答案】 ACG5G4W4E6R8N8Q6HZ2R5S4B4Z7O7E3ZC9W2Z1V9P7P3X375、关于预付款担保的说法，正确的是（ ）。 A.预付款担保的形式必须为银行保函B.预付款担保的担保金额必须高于预付款C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效【答案】 DCA2Y9J4A10D7F1V9HM7O3S10F7D2T3Z2ZG3C4X2A9R9X3F576

44、、发包人应当开始支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额60%的期限是工程开工后的（）天内。A.7B.14C.21D.28【答案】 DCW1X8X2J1U6B9R9HF3W9M10U2E3Y10G2ZZ10D2U9K1U2M7P377、根据标准设计施工总承包招标文件的规定，下列不属于投标人须知内容的是（）。A.投标邀请书B.合同授予C.电子招标投标D.投标文件【答案】 ACZ7K2W3C8O4U5V3HV7X7I5C4F7T5V1ZW8P10I4A6F10M3C378、在工程项目招投标过程中，招标人除了要求总承包管理和协调外，还要求提供配合服务时，下列说法正确的是（）。A.总承包服务费一

45、般按分包的专业工程估算造价的35计算B.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1.5计算C.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1计算D.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的11.5计算【答案】 ACO9F4O9M7O4E2V9HI3I10H4M2V9A4L6ZW10V6W6D4E8Q1L479、（2015年真题）工程总承包投标报价成本分析过程中，被归入公司本部费用的是（）。A.勘察设计费B.施工费用C.分包合同费用D.调试、开车服务费【答案】 ACS1H8X4V1S8Z9C5HW5L3Z3Q4Z10V2S1ZV8J6I1A2J10H5C680、（2019年真题）关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】 ACM5N7W5U3E6K6Q7HE4L8D3E1E3I7D4ZU7L4F1S10E4I4J781、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（）。 A.投资估