福建省公路工程电子招标投标示范文本2020年版福建省普通公路国省道养护工程施工电子招标文件.docx

《福建省公路工程电子招标投标示范文本2020年版福建省普通公路国省道养护工程施工电子招标文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《福建省公路工程电子招标投标示范文本2020年版福建省普通公路国省道养护工程施工电子招标文件.docx（191页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、福建省公路工程电子招标投标示范文本（2020年版）福建省普通公路国省道养护工程施工电子招标文件福建省公路事业发展中心2020年3月用账户管理实施细则的通知”（如通知修改或更新的，则以修改或更新后的内容 为准）执行。错误!未定义书签。本项目人工费用拨付周期为1个月，其他相关事宜按照中华人民共和国国务院令 （第724号）保障农民工工资支付条例有关规定执行。.错误!未定义书签。1.4 4质量保证金错误!未定义书签。1.5 5交工结算错误!未定义书签。1.6 6最终结清错误!未定义书签。18 .交工验收错误!未定义书签。18.1 交工验收申请报告错误!未定义书签。18.2 验收错误!未定义书签。18.

2、9 竣工文件错误!未定义书签。19 .缺陷责任与保修责任错误!未定义书签。19.2 缺陷责任错误!未定义书签。19.5 承包人的进入权错误!未定义书签。19.7 保修责任错误!未定义书签。20 .保险错误!未定义书签。20.1 工程保险错误!未定义书签。20.4 第三者责任险错误!未定义书签。20.5 其他保险错误!未定义书签。20.6 对各项保险的一般要求错误!未定义书签。21 .不可抗力错误!未定义书签。21.1 不可抗力的确认错误!未定义书签。21.3 不可抗力后果及其处理错误!未定义书签。22 .违约错误!未定义书签。22.1 承包人违约错误!未定义书签。22.2 发包人违约错误!未定

3、义书签。23 .索赔错误!未定义书签。23.1 承包人索赔的提出错误!未定义书签。23.2 承包人索赔处理程序错误!未定义书签。24 .争议的解决错误!未定义书签。24.1 争议评审错误!未定义书签。24.2 仲裁错误!未定义书签。24.3 仲裁的执行错误!未定义书签。B.项目专用合同条款错误!未定义书签。项目专用合同条款数据表错误!未定义书签。项目专用合同条款错误!未定义书签。4.1承包人的一般义务错误!未定义书签。4. 6承包人员的管理错误!未定义书签。4.11不利物质条件错误!未定义书签。10.1合同进度计划错误!未定义书签。11.4异常恶劣的气候条件错误!未定义书签。12.1承包人暂停

4、施工的责任错误!未定义书签。13.1 工程质量要求错误!未定义书签。13.2 承包人的质量管理错误!未定义书签。13.3 4试验和试验检测费用错误!未定义书签。13.4 4变更的估价原则错误!未定义书签。15.6 暂列金额错误!未定义书签。16.1物价波动引起的价格调整错误!未定义书签。17.1计量错误!未定义书签。17. 3工程进度付款错误!未定义书签。21.1不可抗力的确认错误!未定义书签。22.1 承包人违约错误!未定义书签。22.2 发包人违约错误!未定义书签。(6)发包人不履行合同约定其他义务的。22.2.2 承包人有权暂停施工本项细化为：发包人发生除第2221 (4)、(5)目以外

5、的违约情况时，承包人可向发包人发 出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天 内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增 加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。发包人发生第22.2,1 (5)目的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求 发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不返还履 约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应按项目专用合同条款的约 定向承包人支付逾期返还保证金的违约金。22.2.4 解除合同后的付款本项(2)目细化为：(2)承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设

6、备和其他物品的金额。 发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；.索赔23.1 承包人索赔的提出本款第(4)项细化为：(4)在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通 知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和 证明材料。23.2 承包人索赔处理程序本款第(2)项细化为：(2)监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收 到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果报发 包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23,1 (2)(4)项 的规定，则承包人只限于索赔由监理人

7、按当时记录予以核实的那部分款额和(或) 工期延长天数。24 .争议的解决争议评审第项补充：争议评审组由3人或5人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商 确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争 议评审组成员应与合同双方均无利害关系。争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。本条补充第24.4款、第24.5款(适用于采用仲裁方式最终解决争议的项目)：24.1 仲裁(1)对于未能友好解决或未能通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一 方均有权提交给第24.1款约定的仲裁委员会仲裁。(2)仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不

8、得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行， 则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。(3)仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。(4)全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁委员会裁决的比例分担。24.2 仲裁的执行(1)任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请 执行。(2)任何一方提出证据证明裁决有中华人民共和国仲裁法第五十八条规定 情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认 定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予 执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协

9、议重新申请仲裁，也可以向人民法 院起诉。B.项目专用合同条款说明：1 .招标人在根据本招标文件范本(试行)编制项目招标文件中的“项目专用合 同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程 专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同 约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充 和细化的内容不得与“通用合同条款及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。 同时，补充、 细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、 自愿 公平和诚实信用原则。2 .项目专用合同条款的编号应与通用合同

10、条款和公路工程专用合同条款一 致。3 .项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：（1） “通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条 款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”“应按专用合同 条款约定” “除合同另有约定外 除专用合同条款另有约定外 在专用合同条款中约 定”等多种文字形式表达）；（2） “公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公 路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项 目专用合同条款另有约定外项目专用合同条款可能约定的”“项目专用合同条款约 定的其他情形”等多种文字形式表达）。（3）其他需要

11、补充、细化的内容（如养护工程的工程质量要求可根据交通 部或福建省交通、公路部门有关质量验收标准或文件规定，在项目专用合同条款中 补充或细化）。项目专用合同条款数据表说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提 示，是项目专用合同条款的组成部分。第九章“投标文件格式”的投标函 附录中的数 据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位 应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。序号条目号11.1,2.2发包人：漳州市长泰区林墩资产运营有限公司地 址： 长泰经济开发区林墩 邮政编码:36390021.1,2.6监 理人： 签订施工合同后通知地 址：邮政编码：3缺陷责任期

12、：自实际交工日期起计算2年4图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相 应部位施工前天签发图纸修改图给承包人5监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项 工程签约时合同价的L或累计变更超过了签约合同价的L6发包人是否提供材料或工程设备：是或否如发包人负责提供部分材料或工 程设备，相关规定如下：万76.2发包人是否提供施工设备和临时设施：是或否如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：渭8发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订合同后3 天承包人将施工控制网资料报送

13、监理人审批的期限：提供控制点后3天内911.5 (3)逾期交工违约金：1 .工期延误30天以内的，支付违约金0.5万元/天；2. 工期延误30天以上60天以内的，从工期延误的首日起算，支付违约金1万 元/天；3.工期延误60天以上90天以内的，从工期延误的首日起算，支付 违约金1.5万元/天；4.工期延误90天以上的，从工期延误的首日起算， 支付违约金2万元/天；“以上”均不含本数，“以内”均含本数。1011.5 (3)逾期交工违约金限额：10 %签约合同价1111.6提前交工的奖金：上元/天1211.6提前交工的奖金限额：/%签约合同价13承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经

14、济效益的，发包 人按所节约成本的/%或增加收益的/%给予奖励1416.1口因物价波动引起的价格调整按照第项或第项约定的原则 处理若按第项的约定采用价格调整公式进行调价,基按价格调整公式 进行一次调整缺陷责任期一般为自实际交工日期起计算1年，最长不超过2年。逾期交工违约金限额一般应为10%签约合同价。序号条目号信息或数据口合同期内不调价1517.2,1 (1)开工预付款金额：1。签约合同价1617.2.1 (2)材料、设备预付款比例：上等主要材料、设备单据所列费用的。17承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4份1817.3,3(1)进度付款证书最低限额：/%签约合同价或/万元

15、1917.3,3(2)逾期付款违约金的利率：同中国人民银行短期贷款利率加手续费/%。/天20质量保证金金额：3%合同价格，若交工验收时承包人具备被招标项目所 在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予工合同价 格 质量保证金的优惠。质量保证金是否计付利息：口是，利息的计算方式：0否2117.5.1 (1)承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 4份2217.6,1 (1)承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 4份2318.2 (2)竣工资料的份数：巫份24单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：如单位工程或工程设备 需要进行施工期运行，

16、需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：_/25本工程及工程设备是否进行试运行：否如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：_/2619.7 (1)保修期：自实际交工日期起计算其年2720.1建筑工程一切险的保险费率：3 %。28第三者责任险的最低投保金额：100万元,事故次数不限（不计免赔额） 保险费率：2.5%o2929争议的最终解决方式：向项目所在地有管辖权的人民法院提 起诉讼如采用仲裁，仲裁委员会名称：/ 对于工程规模不大、工期较短的工程（例如工期不超过12个月的），可以不进行调价。 开工预付款金额一般应为10%签约合同价。 指主要材料，一般应为70%75%,最低不少

17、于60%。 国际上一般按月平均支付额的0.30.5倍计算，我国可按0.20.3倍计，以利承包人资金周转。相当于中国人民银行短期贷款利率加手续费。招标人不能自行取消本项内容或降低利率。质量保证金最高不超过合同价格的3%。若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人可在质量 保证金方面给予一定的优惠奖励，例如发包人可给予承包人2%合同价格质量保证金的优惠，具体优惠幅 度由发包人自行确定。 保修期一般应为自实际交工日期起计算5年。项目专用合同条款说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须 在 项目专用合同条款中明确的内容的集中，招

18、标人编制的“项目专用合同条 款”不限于本部分所列内容。4.1 承包人的一般义务其他义务（4） 承包人应履行的其他义务：质量抽检福建省交通运输厅、福建省公路管理局、福建省交通质监局、项目所在设 区市（区）交通主管部门及交通质监分局（站）、县（市、区）交通主管部门、发包 人有权对承包人的工程质量进行抽验并对发现的质量问题或隐患提出处理意见，承包 人应免费协助提供试件并按照处理意见进行整改。安全生产目标合同实施期间严格落实好安全生产“五项制度”，确保无重大安 全责任事故。承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友 好协作，并无条件服从发包人的统一协调。承包人应及时按监理人或

19、发包人的要求报送各种计划、报表、整改报告、验收 资料、变更等资料。如果发包人或监理人要求承包人上报的上述文件、资料延误提交 或发生严重错误，不论何种原因，承包人均应按22. 1款规定支付违约金。发包人可能对施工现场进行远程施工实时监控，对此，承包人应给予积极配合O配合交工验收承包人应配合发包人和监理人组织的工程交工验收工作安排。如 检测结果出现不满足设计和规范要求，行业主管部门、质监部门要求复检，因此产生重视工程收尾问题工程实施末期，承包人对所在合同段收尾的问题（如农民工 工资、零星扫尾工程、临时设施的拆除及完工机械设备的撤场、影响沿线群众生产生 活等），应积极主动地进行处理和解决，并承担所有

20、费用。若承包人在发包人规定的 期限内不能妥善处理上述问题，根据监理人对上述问题的处理意见，发包人有权委托 其他单位进行处理，发生的费用由发包人从保留金、履约保证金或应支付给承包人的 任意一款项中扣回，并报省交通运输厅按信用考核管理办法有关规定处理。4. 6承包人员的管理承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应具备与本项目相匹配的专业 技术；经业主或监理考察认为，承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干专 业技术无法胜任本项目的，业主有权要求承包人更换业主认可的专业技术人员，且承 包人应承担替换人员的相应后果。第4. 6.1项修改为：承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人

21、在施工场地的管理机构以及 人员安排的报告并报备发包人，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和 管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。施工过程中，承包人应向 监理人提交施工场地人员变动情况的报告并同时向发包人核备。承包人派驻现场的管理、技术及质检人员应常备有相应的职称、资质等证书，发包人 有权进行检查。若发包人或监理人认为承包人派驻现场的管理、技术或质检人员的资 质或数量不能满足工程进度和安全质量要求时,应由监理人向承包人发出替换或增加 相关人员的指令，承包人在接到指令后14天内，必须按指令要求调整到位。若承包人 在接到指令14天内未按要求执行，将按第22. 1款有关规定处

22、理。第4. 6. 3项句末增加：尽管取得监理人和发包人的同意，发包人仍可要求承包人按222款的规定支付违约 金。4.11不利物质条件不利物质条件的范围：/10.1合同进度计划承包人编制施工方案的内容：在合同总工期未变的前提下，发包人或监理人根据 工程实际情况或其认为有必要的任何其它理由而对工程分阶段工期所进行的调整，承 包人应无条件地服从。11.4异常恶劣的气候条件异常恶劣的气候条件的范围：异常恶劣的气候条件的范围：由于出现异常恶劣气 候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。异常气候是指项目所在 地30年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。12.1 承包人暂停施

23、工的责任12.2 工程质量要求第13. L 1项补充如下:(2)工程质量验收按技术规范及公路养护工程质量检验评定标准执行。12.3 承包人的质量管理第项补充如下：(1)应执行福建省普通公路施工标准化指南、福建省普通公路建设项目 施工单位管理标准化指南规定、福建省公路管理局关于印发普通国省干线公路建 设项目绿色品质工程建设活动方案(路面标准化施工专项整治篇)的通知(闽路建 201881 号)。(2) /o14.4试验和试验检测费用工地试验室建设地点距离本施工项目施工路线距离不超过5公里。投标人中 标后，试验检测外委的，外委的检测单位也应建设工地试验室，工地试验室建设地 点距离本施工项目施工路线距

24、离不超过5公里。15.4变更的估价原则15.6暂列金额16.1物价波动引起的价格调整17.1计量17. 1.5本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度：本项目工程量清 单中要求承包人以“总额”方式报价的子目，各子目的支付原则和支付进度按项目专 用合同条款的规定执行。施工标准化各专项的验收标准和计量支付原则：/ 。17. 3工程进度付款(1)承包人在每月25日前向发包人提交当月完成工程量和下月施工进度计划表，经发包 人委托的监理师审核和发包人认定后，支付已完成工程量工程款的90%；工程交工验收且资料归档完整后，支付已完成工程量工程款的95%以内；(3)余款(不计利息)在工程结算按有关部门

25、规定审核审批后，支付至结算审核价的 97%O质量保修金：为工程结算审核价的3肌 待工程缺陷责任期满后一个月内无质量问题 退还(不计利息)。如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中 列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按 付款周期结转，直至累计应支付的款额达到项目专用合同条款数据表中列明的进度付 款证书的最低金额为止。根据国务院令公布保障农民工工资支付条例中二十四条要求“建设单位应当向施 工单位提供工程款支付担保。发包人提供担保：发包人在承包人提供履约担保的同时，需提交等额的工程款支付担 保。发包人担保形式：银行保函或担保公司

26、担保或建设工程保证保险等。17. 3.5农民工工资保证金农民工工资保证金的缴存时间：在建设项目开工前缴存。农民工工资保证金的缴存金额：合同额在5000万元以下（含5000万元）的，工资保证 金存储比例为3%,存储上限为100万元。缴存方式：现金或银行保函等方式（采用银 行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所 需费用由承包人承担）。单个建设项目工资保证金缴存金额在100万以下的，以现金方 式缴存比例不低于50%。中标人应遵循闽人社发20221号福建省关于印发福建省工 程建设领域农民工工资保证金管理实施办法的通知的规定执行。农民工工资保证金的扣留条件：交工验收通

27、过后未支付农民工工资的。农民工工资保证金的返还时间：农民工工资全额发放完毕后。10日内无息退还。 承包人需根据漳人社201929号文”关于漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管 理实施细则的通知”（如通知修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）执行。本项目人工费用拨付周期为1个月，其他相关事宜按照中华人民共和国国务院令 （第724号）保障农民工工资支付条例有关规定执行。20. 6对各项保险的一般要求保险凭证本项约定为：承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后56天内。2066持续保险本项补充：在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。2067保险金不足的补

28、偿本项细化为：保险金不足以补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分）， 应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。2068未按约定投保的补救本项（2）目细化为：（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单 规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或 未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应 从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。21.1 不可抗力的确认不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避 免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

29、第21.1.1 （1）项细化为：地震（等级：地震等级达5级以上（以地震部门公布为准）、海啸、火山爆发、泥 石流、暴雨（雪）（雨量等级指标：日降雨量达80MM（以气象台公布为准）、台风 （台风等级指标：风力8级（含8级）以上大风（以气象台公布为准）、龙卷风、水灾 （雨量等级指标：日降雨量达80MM（以气象台公布为准）等自然灾害；21.1.1 （6）不可抗力的其他情形：项目专用合同条款约定的其他情形。不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果的 责任约定：/o22.1 承包人违约（10）承包人违约的其他情形：本项（2）目细化为：（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未

30、经监理人批准，私自将已按合 同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；本项（7）目细化为：（7）承包人未能按期开工；（8）承包人违反第4.6款或第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及 时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度 的情况；（10）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。22.1.1 对承包人违约的处理本项目补充：当承包人发生第项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约 金，具体约定如下：无论发包人是否解除合同，发包人均有权要求承包人按照项目专 用合同条款中的规定支付

31、违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门， 作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。因人员履约违约的处理：变更为其他同等资历人员：发包人可要求承包人对更换项目经理每人次支付人民币上万元的 违约金、更换项目技术负责人每人次支付人民币 &万元的违约金，直至终止合同（若更换在在评 标时享受信用AA级、A级奖励分的项目经理、项目技术负责人，应加重处罚，则更换项目经理支 付违约金旦万元、更换项目技术负责人支付违约金坨万元）。若未经允许擅自更换人员，将按对 应数额双倍进行违约处罚。项目经理和项目技术负责人擅自离岗或拒不到位的，发包人可要求承包人支付2000元/ 天人的违约金；其他管理和技术

32、人员擅离岗位的可对承包人课以500元/天人的违约金。口关键机械设备、试验检测设备履约违约的处理： 发包人可要求承包人支付关键施工设备（沥青混凝土摊铺机、双钢轮振动压路机、智 能型沥青洒布机等）每台（套）人民币1万元的违约金，其他主要设备每台（套）人民币 0.5万元的违约金，直至终止合同。22. 2发包人违约发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证 金的，发包人应向承包人支付的违约金如下：/合同补充内容：4. 2履约担保本条款增加：承包人在履行合同过程中发生下列情形之一时，发包人将没收部分 或全部的履约保证金或履约银行保函来赔偿发包人损失：将本工程转包或违法分包；违规使用

33、工程资金；因承包人原因造成工程施工进度严重滞后，达不到发包人要求的进度目标；因承包人原因造成事实严重违约或被发包人清场；本合同其他条款所列明的或隐含的其他情形。4.3分包本款补充第4. 3. 7项：发包人有权随时对承包人的分包（如有）或劳务合作（如有）情况进行核查，承 包人不得拒绝。根据施工现场情况，若发包人认为承包人的分包或劳务合作队伍无法 满足施工需要，发包人有权要求承包人限期更换，承包人拒不执行或执行不力的，按 照第22. 1款有关规定处理。4. 5承包人项目经理项目在工程施工期间，承包人应按投标书附表所报正选名单委派项目经理和项目 技术负责人，如投标承诺正选人员确实无法到位，经监理人和

34、发包人同意后，可用备 选人员或同等资历的人员替换，但尽管取得这样的同意，发包人仍可对承包人按第22. 1款相关规定进行处理。如果发包人和监理人认为承包人委派的项目经理或项目技术负责人在工作能力和 业务水平上不称职，且通知承包人撤换时，承包人应在接到通知后14天内撤回该人员 ,同时委派一名同等资历并经监理人和发包人同意的新的人员担任，但发包人仍可对 承包人按第22. 1款之相关规定进行违约处理。未事先取得监理人和发包人的同意，承 包人不得擅自更换已到位的项目经理和项目技术负责人。项目经理和项目技术负责人在合同期内严禁在另一项目兼职，同时必须保证每月 至少有22天在工地现场。发包人将对其实行考勤，

35、并根据考勤结果按规定采取相应措 施。项目经理和项目技术负责人离岗在两天以内（含两天）应经监理人批准，超过两 天还应得到发包人的批准，否则将视为承包人违约，将按第22. 1款规定处理。项目经 理和项目技术负责人须待工程施工结束且交工证书签发后或取得发包人的同意后方可 在其他合同任职，项目经理和项目技术负责人在履行合同期间应随时响应发包人和监 理人的要求到位，否则将视为承包人违约，将按第22. 1款规定处理。4.7撤换承包人项目经理和其他人员本款修改为：承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。发包人或监理人 要求撤换不称职的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发 包人与监理

36、人同意的新的项目经理和其他人员。若发包人或监理人认为承包人的职员或工人数量不能满足工程进度和安全质量要 求时，将向承包人发出增加有关人员的指令，承包人在接到指令后14天内，必须按指 令要求增加到位。否则，对承包人的职员按第22. 1款之相关规定对其进行违约处理， 对于工人数量不足的情况发包人有权要求承包人按1万元/人支付违约金。4.8保障承包人人员的合法权益第三节 合同附件格式错误!未定义书签。附件一 合同协议书错误!未定义书签。附件二 廉政合同错误!未定义书签。附件三 安全生产合同错误!未定义书签。附件六 项目经理委任书错误!未定义书签。附件七 履约保证金格式错误!未定义书签。附件八工程资金

37、监管协议格式错误!未定义书签。第五章 工程量清单错误!未定义书签。1 .工程量清单说明错误!未定义书签。2 .投标报价说明错误!未定义书签。3 .计日工说明错误!未定义书签。4 .其他说明错误!未定义书签。5 .工程量清单错误!未定义书签。第二 卷错误!未定义书签。第六章 图纸（另册）错误!未定义书签。第 三 卷错误!未定义书签。第七章技术规范（另册）错误!未定义书签。第八章 工程量清单计量规则（另 册）错误!未定义书签。第 四 卷错误!未定义书签。第九章 投标文件格式错误!未定义书签。一、投标函及投标函附录错误!未定义书签。（一）投标函错误!未定义书签。（二）投标函附录错误!未定义书签。二、

38、授权委托书或法定代表人身份证明错误!未定义书签。（-）授权委托书错误!未定义书签。（二）法定代表人身份证明错误!未定义书签。三、联合体协议书错误!未定义书签。四、投标保证金错误!未定义书签。五、项目管理机构错误!未定义书签。六、资格审查资料错误!未定义书签。（-）投标人基本情况表错误!未定义书签。（-）投标人企业组织机构框图错误!未定义书签。（三）近年财务状况错误!未定义书签。（四）近年完成的类似项目情况表错误!未定义书签。（五）投标人的信誉情况表错误!未定义书签。（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表错误!未定义书签。七、投标人信用等级情况及信用分使用情况申请表错误!未定义书签。八、投标人承

39、诺函错误!未定义书签。九、无行贿犯罪承诺函错误!未定义书签。十、第一信封其它材料错误!未定义书签。一、投标函错误!未定义书签。二、已标价工程量清单错误!未定义书签。三、其他材料错误!未定义书签。第项细化为:承包人应遵守国家劳动法及相关法律法规，做好农民工工资的及时支付和发 放工作。若承包人违反该规定，发包人可按照第22. 1款对承包人进行违约处理。承包人应按劳动法的规定，与雇用人员签订劳动合同，劳动合同必须明确双方的 权利和义务、工作条件、工作内容、工资标准及发放时间，并接受发包人和当地劳动 管理部门的监督。承包人应给有劳务关系的农民工办理农民工资银行卡，农民工工资应由项目部直 接从银行发放到

40、农民工个人工资卡上，不得交由施工班组组长、劳务协作负责人代发 ,并接受相关部门监管。承包人应与发包人签订农民工工资发放保证协议，明确承包人的责任、义务 ,以及发包人可采取的强制措施。承包人要对农民工工资发放工作负总责，同时应指定专人具体负责，明确责任。在工程实施过程中，发包人有权从支付给承包人的任何款项中暂扣一笔用于保证 支付农民工工资的费用，此项费用将根据劳动监察及相关部门的要求使用，在工程交 工后结清。增加4. 8. 7:为规范现场施工管理，承包人应为其管理人员及现场作业人员统一配 置安全帽，工作服、工作牌等，要求工作期间统一着装。5材料和工程设备5.1 承包人提供的材料和工程设备增加第5

41、. 1.4项：所有用于本工程的材料和设备进场后，承包人应按有关材料检验的规定及频率立 即进行自检，并应随时按监理人的指令在制造、加工或施工现场对材料和设备进行检 验，结果应通知监理人，费用由承包人承担。6施工设备和临时设施1.1 承包人提供的施工设备和临时设施第6. 1. 1项补充：尽管承包人已按招标文件的履约标准提供了机械、设备和仪器，但监理人认为仍 不能满足现场施工的需要或不能保证工程质量时，监理人有权要求承包人继续调遣或 购买、租用某些机械、设备和仪器，承包人不得拒绝，也不得要求增加任何费用。若 承包人在接到指令14天内未按要求执行，将按第22. 1款有关规定处理。6. 1.2修改为：承

42、包人在递交投标文件的同时，应本着少占耕地的原则，按招标文件第五篇投标 书附表七的格式填写一份临时用地计划表，中标后应在此表范围内按实际需要与 先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。表中应标明承包人的临时工程 用地位置、数量和使用期限。本公路征地红线以外（除通道接线、改渠改沟需永久征用 而未划入红线的）的土地都为临时用地范围。临时工程租用地数量（含承包人驻地建设用地、取、弃土场等）由承包人根据施 工组织设计详细计算，所需的一切费用由承包人自行调查确定，列入工程量清单100章 中报价，实行总额包干，发包人不另行支付。由于数量计算不足所造成的损失，均由 承包人承担。承包人负责办理租用手续，

43、由于承包人办理租用手续不及时造成的一切 损失均由承包人负责。临时用地如有地面附着物，其拆迁补偿费用也由承包人自行调 查并予以赔偿，赔偿费用包含在报价中。临时用地的防护、环保、复耕等所有费用均 包含在相关细目报价中，发包人不另行支付，但施工图设计文件中有明确的数量并在7 00章中已单列的清单细目除外。承包人的防护、环保、复耕等应满足相关要求。承包 人在与地方政府签定临时用地（含取、弃土场）协议时应考虑在土地复耕问题上的免 责条款。临时用地由承包人向当政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关 规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时用地退还前，承包人应自费恢复 到临时用地使用前的状

44、况。如因承包人撤离后未按要求对临时用地进行恢复或虽进行 了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应 付给承包人的任何款项内扣除。超出临时用地计划表的临时用地由承包人自行办 理并自付费用。承包人的临时用地（临时用地的选址应报业主批复）尽可能利用永久征地红线内 的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格 控制使用时间，严格控制施工和生活对土地的污染。涉及第三方财产纠纷的，由承包人自行负责。增加第6. 1.3项：临时工程是永久性工程质量顺利施工的保证，承包人对临时工程应高度重视，所 有临时工程须按福建省普通公路施工标准化管理指南要求建设

45、、维护。对不符合 指南要求的，发包人将按第22. 1款的相关规定对承包人进行违约处理。增加第6. 5款料场使用费除另有规定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、 粘土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人将协助承包 人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。但无论协助成功与否，并不免除 承包人应承担合同规定的责任和义务。所有因料场而产生的一切税和费，已包括在相 关单价或总价中，发包人不再另行支付。沥青混凝土拌合站拌合料到施工现场的距离必须控制在50公里以内。拌和站建设应满足标准化建设相关要求，拌和站（含稳定土和沥青碎拌和站）应 为自有或自建方可计

46、取相关费用，稳定土拌和站按拌和站中标价的25%计取，沥青混合 料拌和站按拌和站中标价的75%计取。投标人进行投标报价时应充分考虑项目使用混合 料的来源（自拌或外购），并合理报价。7.交通运输7. 3场外交通7. 3. 2段后增加：承包人对为完成本工程而使用的任何运输车辆（包含临时雇用的 车辆及为本工程提供材料、设备的运输车辆）负有管理责任，这些车辆对所通行道路 或桥梁造成的损坏，应由承包人负责修复。增加第7. 3. 3项：承包人利用现有道路和桥梁（包括利用村、乡镇道路）作为施工便道或临时便道时，应征得道路和桥梁所有者的同意，并负责工程实施期间对以上道路和桥梁的养护 和维修，确保其正常使用功能。

47、承包人应充分考虑利用现有道路和桥梁在使用期间的修整、加宽、加固及养护， 以及新修临时便道的修建、养护、管理及拆除等一切费用。工程交工验收后，须对利用现有道路和桥梁按不低于原有标准进行恢复。9. 2承包人的施工安全责任9. 2. 6修改为：承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任。9.4环境保护9. 4. 2修改为：承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报 送监理人审批，并报发包人核备。11.5承包人的工期延误第11. 5. (2)款补充如下：由于承包人原因导致发包人将工程切割给指定分包人施工时，对采取切割指定分 包的部分工程，其切割工程单价按照发包人招标时为确定最高控制价而编制的清单预