施工合同书通用15篇.docx

《施工合同书通用15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同书通用15篇.docx（61页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、施工合同书通用15篇施工合同书1 甲方： 身份证号码： 乙方： 身份证号码： 甲方因工程项目施工任务的需要，现同意将本工程施工任务落实由乙方施工队进行施工，经双方协商同意，订立本合同书供双方共同遵守执行。 一、工程内容：依据设计图纸和双方已协商的内容进行施工，如遇实际缘由需要，可在征得甲方同意后作微小变更施工方案。 二、施工项目工期：自合同签订之日起共7个自然日完成。 三、甲方负责工程的报建、报批相关手续，并为工程供应所需的PVC管、井框井盖、光缆、角铁、支架、钢绞线、电杆等材料给乙方施工。除上述材料外，乙方负责整个项目的其它材料和施工以及修复等全部任务。 四、乙方应严格按有关规范进行施工建设

2、和施工现场邻里关系协调，做好各项防护措施，施工过程中如发生损坏邻近设施、人员伤亡、工程质量等事故，概乙方负责。如遇障碍无法开挖的，应准时通知甲方到场确认。 五、工程结算：按实际完成长度乘以承包单价计算： 1、管道部分：水泥路面及步道砖每米60元，土路路面每米20元，直埋光缆每米12元，包封每米10元，基座每个300元。 2、光缆部分：管道光缆（48芯以下）1。4元/米，96芯以上（含96芯）1。6元/米，五孔子管1。4元/米， 新设吊线3元/米，加挂光缆2元/米，安装引上钢管45元/根。 3、防雷地网：水泥路60元/米，土路20元/米，挂墙10元/米。 4、电力电缆布放：10元/米 工程施工期

3、间，乙方可在完成总工程量并经甲方工程管理人员初验合格，申付至总工程量80%的进度款，工程竣工验收合格后30天内付清20%余款。 六、本合同书自签名之日起生效，工程款付清后自行失效。 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ 施工合同书2 发包发(甲方)：_ 承包方(乙方)：_ 经双方协商同意甲方将_工程承包给乙方，为了明确甲乙双方责任和义务，特签订本合同： 一、承包 本工程乙方包工不包料(包小型机具、扫帚等)，包平安、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。 二、工程承包范围 _。 三、工程承包单价 _。 四、付款方式 进度款按完成工程量_按月支付，竣工退场支付_。 五，甲乙双方责任 1、甲方责任：供

4、应图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、平安帽、购买施工期间员工意外保险、供应足够材料。 2、乙方责任：(1)按图施工，以甲方交底执行，并依据国家现行有关规范和工程质量要求施工，做好工程自检，确保工程质量必需优良。如工程质量不符合施工图纸及质量标准，造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。 (2)砌砖工程：砖必需湿水后方能砌筑，砌筑时确保地面干净、湿水;墙面平整，垂直误差正负_，灰缝厚度_，且平直均匀饱满，墙体砌好_天才能顶砖、加气砖，断切时要平直，用锯用刀砍。预留之前叉口时必需一凸一凹，拉垟助高距_每排门窗、洞口尺寸预留精确。建筑垃圾准时清理并再利用，必需做到当天工完场清。 (3

5、)内墙抹灰工程：硂柱、墙、梁、加气块墙面必需甩浆。柱、剪力垟、梁与砖接触的垂直缝，顶缝必需挂网，先定点，现成管理人员验收合格后方能批灰，批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角平整，垂直通长误差不草果_，且无空股裂缝，落地灰准时清理再利用，施工现场工完场清。 (4)外墙装饰工程：柱、剪力墙、梁板、加气块平面甩浆，孔洞封堵，全部硂、砖触面的垂直缝，顶缝全部挂网。外墙定点与现场管理人员协作施工，并经专业管理人员验收合格后方能批灰。批灰过程中，垟面须先湿水，沙浆比例达标，垟面、阴阳角垂直平整误差低于_，且无空股、裂缝、沙眼。落地灰准时清理再利用，放线贴砖时门窗洞口要求整砖，特殊状况与现成管理人员协

6、作处理。砖缝必需横平竖直，缝大小均匀，全部窗台、飘板等凸出构件，下口做滴水，上口做斜水，门窗洞口，硂砖迸缝沙浆严密饱满，确保不渗水，渗水保修。 (5)室内粘贴：地板粘砖时，地面清理干净，并扫防水沙浆，验收后方能开头贴砖。粘贴时确保无空鼓，否则返工赔料，完成面必需水平直缝，卫生间、厨房等防水地面，按图纸要求走水至地漏，地面无存水现象。 (6)施工过程中，如因做工马虎偷工损料，造成外墙、卫生间、厨房、层面等渗水现象，后果全部由乙方担当。施工时严禁铺张材料，要合理利用各种材料，违者罚款由乙方全部担当。 (7)中途不管任何缘由私自罢工，停工_天，依据实际人数每人每天罚款_元，停工1天以上按自动退场处理

7、。工程款按实际工程量的._%结算。 (8)工期进度 乙方必需按以上进度预备足够工人，若因乙方人员不足，拖延工期，拖延_天罚款_元，拖延3填以上甲方有权另进班组，以保住工期按时完成。 六、平安、质量罚款细则 (1)不戴平安帽、不穿防滑鞋，每人次罚款_元; (2)乘坐提升架上落，每人次罚款_元 (3)宿舍白天不关灯、用电烧水、做饭等违章用，每人次罚款_元，并没收用电器具; (4)厨房、冲凉房或施工中用水，用电完后不关，每人次罚款_元; (5)施工中铺张材料，按原价_倍罚款; (6)高层抛掉物罚款_元，造成严峻后果全部由乙方负责; (7)违反本合同乙方责任中的任何平安质量问题，似情节轻重处以罚款不等

8、，如多次消逝质量问题，停工整顿，严峻者甲方有权清退乙方出场，工程款按_%结算。 (8)工伤、工故乙方担当_%。 七、其他事项 1、本工地内打架每人次罚款_元，严峻者送公安机关处理，一切法律经济责任自负，本工地员工在工地外发生一切事情与本工地无关。 2、借领工具、损坏或原价赔偿，违规操作损坏机械者，修理费用或造成其它损失由乙方负责。 八、合同留存 本合同平安、质量等未尽事宜按国家有关规定执行，本合同双方签字后生效，工程竣工时结算余款后自动失效，本合同一式两份均具同等法律效力。 发包方(甲方)签字：_ 承包方(乙方)签字：_ 施工合同书3 甲方： 乙方： 丙方： （丙方可托付物业公司作为履行本保修

9、书的丙方代表） 业主：指向丙购买本项目房屋的客户 为保证本工程在合理使用期限内正常使用，甲乙丙三方协商全都签订工程质量保修书。乙方按双方商定担当工程质量保修责任。 一、保修期限：不少于国家规定及本合同商定的保修时间，从工程实际投用之日算起。具体时间为 年。 二、保修范围：本合同结算款所包含的工程项目、设计变更、现场签证及双方会议纪要商定等全部内容，由于乙方缘由造成的工程质量问题，均属乙方保修范围，因此造成甲方和业主的全部损失，均由乙方负责。属设计或使用、非乙供材料不合格等造成工程质量问题，乙方赐予返修，返修费用由甲方担当。 三、保修的时间性： 1、发生须紧急抢修事故如渗水、漏水、给排水、供电设

10、施及线路消逝故障等等影响居民正常生活的.状况下，乙方须在接到甲方或丙方通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成修理。 2、属于保修范围和内容的项目，乙方须在甲方或丙方通知后24小时内赶到现场查看状况，无须重新施工的，在查看状况后48小时内处理完毕并清理修理现场，作到工完场清。须重新施工的，又乙方提出时间表并在得到甲方或托付人认可后严格按时间表施工，其余不变。 3、每个修理项目完成后，经业主和甲方项目经理验收并签字后，方为该修理项目本次修理完毕。 4、违反以上规定，视为乙方同意由甲方处理，甲方委派他方处理，处理结果由业主、甲方签字认可后即生效，不再经由乙方确认（甲方将处理状况知会乙方），因此所发生

11、的一切费用从乙方保修款中扣除。 四、修理的质量： 1、乙方负责修理的质量，每个修理项目完成后要经业主或甲方项目经理验收签字方可； 所修理项目应保证在一个项目保修期内不再消逝类似问题，否则，即使保修期满，也应当连续修理，相应的保修款待一个保修期满后支付。 2、消逝质量问题而导致修理的，乙方除按合同再次进行修理外，乙方每次每项还需向丙方支付违约金壹仟元。 3、如经受壹次（含壹次）以上修理，照旧不能解决问题，甲方及丙方有权另行聘请施工单位进行修理，由此引起的一切费用和责任由乙方负责。 4、修理工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净（修理过程中给业主造成的损失由乙方负责），否则每人次乙方支付违约金伍佰

12、元。 五、乙方修理支配： 1、工程移交甲方后，乙方必修委派全权代表处理本工程的修理工作。 2、乙方保修负责人： 通讯地址： 电话： 传真： 3、以上内容若有变动需准时书面知会甲方修理负责人，否则无法联系时，视为乙方已收到甲方传达之信息。 六、保修款： 1、三方同意从乙方工程结算款中截留5%作为保修款，保修期满后，在乙方已完成全部返修工作后（需丙方托付的物业公司、监理、甲方签字认可），丙方在二十天内将余款一次性支付给乙方。 2、若甲方及丙方垫付修理费用超出保修款总额，超出部分仍由乙方支付； 全部保修款在结算时均不计利息。 七、其它： 1、乙方同意在免费保修期满后至工程有效寿命年限内，连续供应修理

13、服务，并按最优待价收取费用。 2、本保修书：作为施工合同附件，由施工合同三方共同签署，在工程有效寿命内始终生效。 甲方： 乙方： 代表： 代表： 丙方： 代表： 本保修书于： 年 月 日签署 施工合同书4 甲方：_ 负责人：_ 乙方：_ 负责人：_ 经甲、乙双方充分协商 ，甲方同意将本公司承揽的秀雅楼施工项目以内部责任的形式承包给乙方施工，现就承包内容及方法协商达成以下条款，望共同遵守。 （一）工程概况 1、工程名称： 2、工程地点 3、工程内容：综合大楼1栋，建筑面积约 （二）承包范围 1、甲方承揽的综合大楼1栋的土建工程、装饰工程、水电工程，建筑面积约，具体内容按项目施工图纸方法施工范围有

14、关内容按设计图纸施工。 2、装饰标准约：室外外墙装饰为墙面瓷砖，线子为真石漆，室内墙面天棚为现浇板面，地面为现浇板面。 3、梯间为不锈钢扶手、不贴瓷砖、不刮三零八;内外墙不做内外保温、不做门窗。地下车库不负责挡土墙，如需做按99建筑工程定额计算。 4、水电工程为：现浇板设置暗管底盒，梯间预留穿线管道，户外排水及给水按图纸施工，户外污水沟井、排水沟、管构从常规至化粪池出口打止。 （三）承包方式 按平方米造价包工包料费用包税金的方式包干承包。 (四)工程工期 1、工程总施工工期为_ 日历天，工程开工工期以开发商开出的开工通知书时间为准，开头计算施工工期。 2、竣工时间以开工日期起至第 _天为止。

15、3.以上工期除人力不行抗力因素以外的因素均考虑在内。 （五）工程验收 1、乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必需提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商供应完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收报告等，竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。 （六）工程质量 质量要求：乙方在施工过程中严格依据国家有并建筑施工规范操作规范省市的有关规定和设计图纸要求组织施工，工程质量等级达到合格。 二、签订建设工程施工合同时该留意哪些问题 1、仔细阅读使用的合同文本，把握有关建设工程施工合同的法律、法规规定 目前签订建设工程施工合同，普遍接受建设部与国家工商局共同制定的GF-1999-0201建

16、设工程施工合同示范文本。该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。签订合同前仔细阅读和精确理解“通用条款”特别重要。由于这一部分内容不仅注明合同用语的精确含义，引导合同双方如何签订“专用条款”，更重要的是当“专用条款”中某一条款未作特别商定时，“通用条款”中的对应条款自动成为合同双方全都同意的合同商定。 有关建设工程施工合同的法律、法规规定主要有：民法典、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建筑业资质管理规定、建筑业资质等级标准(试行)、建筑安装工程总分包实施方法、建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定等。 2、严格审查发包人资质等级及履约信用 施工单位在签订建设工程施

17、工合同时，对发包人主体资格的审查是签约的一项重要的预备工作，它将不合格的主体排斥在合同的大门之外，将导致合同伪装的坑穴和风险隐患排解在外，为将来合同能够得到准时、正确地改造奠定一个良好的基础。 依据我国法律规定，从事房产开发的企业必需取得相应的资质等级，承包人承包的项目应当经依法批准的合法项目。违反这些规定，将因项目不合法而导致所签订的建设工程施工合同无效。因此，在订立合同时，应先审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照，取得相应的经营资格和等级证书，审查建设单位签约代表人的资格，审查工程项目的合法性。其次还应对发包方的履约信用进行审查。 施工合同书5 甲方：_ 乙方：_ 双方为保证工程顺当施

18、工，乙方为甲方进行机械开挖大路，双方本着公正、互利、互惠的原则，订立合同内容如下： 一、工程名称：_。 二、工程价格：开挖硬石方价格为每立方_元，其中包括上车;土方开挖依据每立方_元，其中包括运输费用。以上价格不含税。 三、倒场全权由甲方负责。 四、工程进度：以开工之日起_个晴天日完成。 五、工程质量：依据甲方的图纸进行施工，如没按图纸施工，所造成的返工所受损失由乙方自行负责。 六、结算方式：依据工程进展方量预期付款，付款额度不超过_%，工程完工，经甲方检验合格后，所剩资金一个月内一次性付清。 七、平安：保证必需依据平安管理条例进行施工，机械作业因不慎操作所造成的损失，甲方概不负责。 八、违约

19、责任：本合同一旦签字形成后，若任何一方违反此内容，付违约责任金_万元。 九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。 甲方：_ _年 _月_日 乙方：_ _年 _月_日 施工合同书6 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体状况，经双方协议签订本协议，共同遵守。 一、工程项目：室内装修(详见附件一，以附件所报的项目内容为准) 工程金额： 施工日期： 年 月 日至 年 月 日止。 二、承包方式：乙方在本合同工程承包范围内以甲乙双方确认的工程总额进行包工包料的包干方式进行施工安装。 三、工程付款方式：合同签

20、订后甲方支付乙方合同款的30%，中途再付50%，余款验收后付15%，保证金5%一年之内付清。保修期为1年。 四、双方责任： 1、甲方责任： A、对乙方在施工时提出的协作看法，甲方应在收到书面通知的日内作出答复。 B、甲方监督检查工程质量、进度，负责协调与乙方沟通。 C、依据合同准时向乙方付款。 2、乙方责任： A、按施工平安规范做好施工质量、平安管理，指定平安、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。 B、竣工验收后保修期内发觉的施工质量问题负责免费返修。 五、补充条款： 按图施工，其中甲方取消顶面异形吊顶、光带、吊灯、墙面纸，原有格局不变。如项目有增减，款项另外结算。 六、如发生纠纷，协商不成可

21、向国家相关部门申请仲裁或诉讼。 七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。 甲方(签字)： 乙方(签字)： 日期： 日期： 施工合同书7 发包方：_ 承包方：_ 为规范家庭室内装修的施工，爱惜双方的合法权益，现依据中华人民共和国民法典、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益爱惜法、省爱惜消费者合法权益条例，中华人民共和国建设部建建92号文家庭居室装饰装修管理试行方法以及其它有关法律、法规规定的原则，结合本工程的具体状况，双方达成如下房屋室内装修合同，共同遵宁。 一、概况 甲方装修住房系合法居住。 乙方为本省具有建筑装饰资质、并经工商行政管理机关核准登记的企业法人、其他经济组

22、织、个体工商户。 装修施工地点：_市_区_路_巷_号_楼层_室。 住房结构： 装修施工内容： 室别部位装修内容及要求备注 承包方式： 总价款：_元 工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工。工期为_日。 二、关于材料供应的商定 甲方供应的材料 序号材料或设备名称规格型号单位数量质量等级抵现场时限 备注 本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格和产品，并应按时供应到现场。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应准时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负

23、责赔偿。 乙方选购的材料 序号材料或设备名称、规格、型号、生产厂商、单位数量、质量等级、单价、总价 上述材料，乙方应向甲方提交购货发票，并均应用于本合同规定的民宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方供应的材料系伪劣商品的，应按供应材料价款的以倍补偿给甲方。 乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 三、房屋室内装修合同关于工程质量及验收的商定 本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和建筑装饰工程施 工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定统一标准和省主管部门制定的施工及验收规范为

24、质量评定验收标准。 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。 由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。 由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。 工程竣工后，乙方应通知甲方验收是，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需准时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。 四、有关平安生产和防火的商定 甲方供应的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道

25、、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故的发生。如遇上述状况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。 五、关于工程价款及结算的商定 合同签订后，甲方支付总价款的_%，计_元 _年_月_日前，甲方支付总价款的_%，计_元_年_月_日前，甲方支付部价款的_%，计_元_年_月_日前，甲方支付总价款的_%，计_元尾款甲方应在本工程竣工验收后合格后日内一次付清。 乙方施工中甲方要求增加工作量或中途转变施工内容、要求，甲方应另行支付费用，工期顺延。 双方款项往

26、来，均应出具发票。 六、其它 甲方工作 甲方应在开工前天，向乙方供应经房管部门或物业管理部门认可的施工图纸或做法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱惜措施。向乙方供应施工需用的水、电、等必备设备，并说明使用留意事项。 做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等协调工作。 如的确需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并担当有关费用。 乙方工作 参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度方案，交甲方审定。 指派为乙方驻工地代表，负责

27、合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得任凭拆原有建筑结构及各种设备管线。 乙方在其装饰施工范围内担当保修责任，保修期自本工程竣工甲方验收合格之日起个月。 七、房屋室内装修合同的违约责任 由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方 因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付乙方元甲方未按合同的商定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_%支付违约金。 由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已累计付款额的_%支付违约金。逾期天以上的，乙方应将甲方已支付的全部款项如数退还给甲方。 乙方

28、应妥当爱惜甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和其他物品，如有损坏，应照价赔偿。 甲方未办理任何手续，要求乙方拆改原有建筑结构及设备管线，由此发生的损失或事故由甲方负责并担当损失。 未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故，由乙方负责并担当损失。 八、纠纷处理方式 本合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度前提下，双方可实行协商解决或请装饰施工住房所在地的建设行政主管部门或消费者协会调解。 当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解解决不成时，对本合同在执行中发生的争议双方同意由_仲裁委员会仲裁。 九、房屋室内装修合同的其它商定 十、本协议一式份，甲，乙双方各执

29、份，具有同等法律效力。 本合同附件有： 甲方：_乙方：_ 托付代理人：_法定代表人：_ 住址：_地址：_ 电话：_电话：_ 邮编：_邮编：_ 开户银行：_ 户名：_ 帐号：_ 签订日期：_年_月_日 施工合同书8 建设单位(甲方)： 施工单位(乙方)： 一、工程名称： xxxxxxx小区绿化施工及养护工程。 二、施工地点及范围： 本工程位于xxxxxxxxxxxxxx，绿地总面积约xxxx平方米。 三、施工工期： 本工程施工分两次施工： 1、绿地草坪及适合秋季栽植乔灌木自进场之日起至20xx年x月x日完成; 2、秋季不易成活部分乔灌木留在20xx年x月x日至20xx年x月x日全面竣工。 3、依

30、据实际施工需要，以上工期最终以甲方书面通知为准。 四、工程内容： 1、乙方依据甲方所供应的绿化设计图纸施工，甲方按图验收; 2、本工程两次施工，中间跨冬季，以最终全面竣工完成工程量作为结算依据，植物越冬乙方应做好植物防冻工作(包括植物缠干、掩盖、喷洒植物防冻剂等)保证植物有效成活。 3、乙方进场苗木必需达到清单、图纸及附件苗木图样要求规格、形貌且无虫害;对大树及景观造型树种要求造型自然、饱满、漂亮，进场前供应树样照片经甲方同意后方可支配树木进场种植。 4、绿化地种植前对地形细部整理，造型要自然;土方整理过程中发觉的砖石块要清理;草坪铺设前要全面对铺设部位整平、松土保证植物快速生根。 5、草坪应

31、按地形铺设，要求平整度高，整体性强。 6、行道树要求分支点全都、不偏冠。 7、施工过程中，由于甲方缘由需要返工的，则必需经甲方确认后方可列入结算。 8、施工过程中按图施工，如因甲方要求增加苗木种植数量或变更规格的，则必需经甲方确认后由乙方负责施工，工程量据实列入结算，乙方不得自行更改苗木数量及规格。 9、工程全面竣工验收合格后，开头计算养护期，乙方必需免费养护两年，养护期内如消逝苗木死亡乙方应在每秋季、春季各补植一次，未在甲方通知限期内补植的，乙方应按需补植苗木价格的双倍向甲方支付违约金。 10、乙方施工过程中留意卫生清理工作，保持小区道路洁净，留意爱惜小区设施的成品爱惜及地下管线的避让。 五

32、、工程造价及承包方式： 1、工程总造价为人民币xxxxxx元整(大写：x元整;含税造价)，包括苗木、运输、种植、养护、验收等一切费用。 2、养护期间如有苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植。 3、附xxx小区绿化工程量清单定价表。 六、付款方式： 1、第一次付款，秋季苗木及草坪栽植完成进行中间验收无问题，乙方向甲方提交已完部分工程造价，经甲方审核后支付已完造价的80% ; 2、其次次付款，工程全面竣工工程验收合格，经审查确认总造款后，甲方支付至总造价 80%(剩余 20%作为工程质量保证金); 3、工程质量保证金分两次支付：1养护满一年支付 10% ;2养护满两年经复验合格后余款一次付清(分

33、期付款不计利息)。 4、每次拨付工程款时，乙方应供应xx地税局出具发票。 七、其它事项： 1、乙方进场后应指派现场项目经理、技术员对施工全过程协调、调度、技术把握;听从甲方施工现场人员的指挥。 2、甲方供应苗木种植、养护用水接口，水费由乙方担当，从工程决算造价中扣减(施工期水费由甲方担当)。 八、平安责任： 平安施工费已包含在乙方施工造价内(不单独另外取费)，施工过程中乙方应严格按施工平安规定、平安施工法律施工，如因乙方施工缘由消逝平安事故及第三人人身伤亡事故均由乙方担当全部责任和担当因此产生的经济损失和赔偿费用。 九、争议条款： 如合同履行期内消逝争议，双方应友好协商解决，协商不成诉至xx区

34、人民法院处理。 十、本合同(含附件)一式四份，甲方三份，乙方一份，经甲乙双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。 甲方(签章)： 乙方(签章)： 联 系 人 ： 联 系 人 ： 联 系 电 话： 联 系 电 话 ： 日 期 ： 日 期 ： 施工合同书9 托付方：_ 居间方：_ 甲乙双方依据中华人民共和国民法典的相关规定，在互惠互利和自愿诚信的原则下，双方达成以下合同条款： 一、甲方托付乙方： 联系承揽开发区_广场公寓室内装修工程。 二、项目、工程概况 1、项目工程名称： 2、项目工程地点： 3、项目工程内容： 4、项目工程造价： 三、居间费用： 1、乙方前期投入了大量的人力物力财力促成甲方与正签

35、合同甲方自愿付给乙方费用。 2、无论合同名称或项目，工程负责人及法人发生变化，甲方付给乙方的酬劳都要如约履行。 3、本合同在执行过程中结束，甲方在上述发包方连续签订装修工程合同也要按合同执行。 四、居间费用付款方式： 1、工程酬劳：按本工程总造价3%提取酬劳，以实际发生工程量为准。 2、付款方式：年完工结算剩余50%一次性付清。 五、违约责任： 甲乙双方发生争议时，乙方有权向仲裁机构和法院起诉。 六、合同及法律生效： 本合同一式贰份，甲乙双方每人各执一份，经甲乙双方签字盖章生效。 甲方：_乙方：_ _年_月_日 施工合同书10 道路照明工程施工合同书 发包方：_市建设局（以下简称甲方） 承包方

36、：_有限公司（以下简称乙方） 为了明确甲。乙方双方在工程建设过程中的权利，义务和责任，维护双方的合法利益，达到保证期，保证工程质量，保证平安文明施工的目的，双方在遵守法律，行政法规，自愿、公正的基础上，结合本工程具体实际，经双方协商同意，签订本工程合同，以便共同遵守。 一、工程名称、地点和内容 1、街道路亮化照明工程 2、工程地点：_ 3、工程内容：基础浇筑、电器、灯杆、灯具制作、安装和调试。 二、开、竣工时间 1、开工日期：_年7月20日 2、交工日期：_年8月30日 三、质量等级： 优良 四、合同条款 工程接受中标价款承包：施工承包合同总价款为_人民币 五、工程承包范围及承包方式 1、承包

37、范围：全部工程（灯具、灯杆、电器、把握箱等）的施工，安装和调试。 2、本工程价款为优良工程条款，当工程竣工验收达到优良标准时，在竣工结算中甲方扣留乙方合同价款的3%作为经济惩处。 3、甲、乙双方在履行合同是发生争议，应当协商解决，如未能达成全都，可提交有关部门协商，如仍未能达成全都时，可提交仲裁机构或向合同签订地人民法院起诉。 4、全合同不得转让，未尽事宜，由双方另作协商并签订书面协议，协商内容经双方签字、盖章后，与本合同有同等法律效力。 5、本合同一式六份（正本两份、副本四份），甲、乙双方签字，盖章之日起合同生效，分送有关部门。 6、本合同签定时间：_年_月_日 7、本合同签定地点： 建设单

38、位（盖章）：_施工单位（盖章）：_ 电话：_电话：_ _年_月_日_年_月_日 施工合同书11 甲方：_ 乙方：_ 依据中华人民共和国民法典之规定，遵循公正、自愿、公正和诚信的原则，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 工程范围：_监控系统方案书。 工程内容：_监控设备购置、系统布线、设备安装和调试。 签约地点：_ 其次条设备要求及设备清单 乙方向甲方所供应的设备应当是全新的且是合同指定的产品。 设备清单详见本合同的附件1，该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认，经签字盖章后作为本合

39、同不行或缺的部分。 第三条工程款及支付方式 本合同项下的工程款总额为￥_元整，大写：_人民币整。 工程款支付方式为：_ 1、本合同签定后2日内，甲方支付乙方总工程款的25%作为预付款，即￥_元整，大写：_人民币整。预付款到位后乙方开头支配设备的选购，并依据甲方通知后按时进场。 2、乙方接甲方通知进场后，开头施工后的10天内甲方依据工程进度支付乙方总工程款的25%，即￥_元整，大写：_人民币整。 3、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收，验收合格并稳定运行一周后，经双方签字确认，甲方应在30日内支付乙方总工程款的40%，即￥_元整，大写：_人民币_元整。剩余工程款总额的10%做为两年质保金，保修期一年届满后_日内支付5%，￥_元整，大写：_人民币_元整即给乙方，保修期满