劳务用工合同【通用3篇】.docx

《劳务用工合同【通用3篇】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务用工合同【通用3篇】.docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、劳务用工合同【通用3篇】劳务用工合同 篇一 甲方： 法定代表人或委托代理人： 注册地址： 通讯地址： 邮政编码： 乙方：姓 名 性别 身份证号码 出生日期 年 月 日 家庭住址 邮政编码 户口所在地 省 市 通讯地址 邮政编码 电话 鉴于乙方已达到法定退休年龄，不具备劳动法律关系的主体资格。根据中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条款。 第一条 本协议期限为 年。 本协议于 年 月 日生效，至 年 月 日终止。 第二条 乙方承担的劳务内容、要求为： 第三条 乙方提供劳务的方式为： 第四条 乙方认为，根据乙方目前的

2、健康状况，能依据本协议第二条、第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务。 第五条 乙方负责有保守甲方商业秘密的义务。乙方负有保护义务的商业秘密主要包括： 第六条 双方同意甲方支付乙方劳务报酬的标准、方式、时间 第七条 乙方依法缴纳个人所得税，甲方依法代为扣缴。 第八条 发生下列情况之一，本协议终止： 一、本协议期满的； 二、双方就解除本协议协商一致的； 三、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。 第九条 甲、乙双方若单方面解除本协议，仅需提前一周通知另一方即可。 第十条 本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失、

3、应予赔偿。 第十一条 甲乙双方约定，甲方为乙方购买两张中国人寿“人身意外综合保险”卡，用于乙方在为甲方提供劳务的过程中发生意外伤害的补偿。保险期间与本协议期限相同。 第十二条 乙方同意医疗费用自理，医疗期内甲方不支付劳务费。 第十三条 依据本协议第九条、第十条约定终止或解除本协议，双方互不支付违约金。 第十四条 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均提请沙河市仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 第十五条 本合同甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址，若在履行本协议中双方有任何争议的，甚至涉及仲裁时，该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生

4、变化，应立即书面通知另一方，否则，造成双方 联系障碍，由有过错的一方负责。 甲方（盖章）：_ 乙方：_ 代表人（签字）：_ 身份证号码：_ _年_月_日 _年_月_日 劳务用工合同 篇二 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，双方协商一致签订本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程地点： 2、承包方式： 3、承包范围： 二、工期要求 1、在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位。 2、装饰阶段，乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协

5、调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。 3、如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。 三、甲方的职责 1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。 2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。 3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。 4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。 5、按合同规定，向乙方支付劳务费。 四、乙方的职责 1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全

6、责任书，交甲方备案。 2、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。 3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。 4、妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。 5、乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪，扰乱

7、治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。 五、质量标准 按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。 六、质量保修责任 乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。 七、质量验收程序 1、对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。 2、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验；系统

8、调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。 3、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的，均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。 八、劳务费 1、甲乙双方约定，乙方的劳务费为_元。 2、关于乙方的劳务费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。 3、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质

9、监部门验收合格后工作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的_%。甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。 4、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的_%。 九、违约责任 有下列情况之一，均属乙方违约： 1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的。 2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的。 3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的。 4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者。 5、

10、乙方聚众闹事、哄抬工价，扰乱甲方正常工作秩序的。 6、乙方有违约行为，甲方有权要求乙方赔偿因此受到的损失。 发生下列情况之一，由甲方向乙方赔偿损失： 1、由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用。 2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达_月以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。 十、其他 1、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，双方签字后生效。至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。 2、因履行本合同发生争议，双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。 3、本合同未

11、尽事宜，双方协商解决，协商一致的可签订补充协议。 甲方： 乙方： 日期： 劳务用工合同 篇三 甲方：法定代表人： 乙方：，性别： 根据法律规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议。 第一条：劳务协议期限 本协议期限自20xx年x月x日至20xx年xx月xx日。 第二条：劳务内容、工作要求及工作时间 1、工作内容： 2、工作要求： 3、甲方根据业务需要安排乙方工作，乙方应根据工作安排尽职工作。 第三条：劳动报酬 甲方按元/天向乙方支付劳务报酬。协议期满后由甲方一次性支付给乙方。 第四条：劳务协议终止与解除的情形 1、本劳务协议期满的。 2、双方就解除本劳务协议协商一致的。 3、乙方由于健

12、康原因不能履行本劳务协议内容的。 4、乙方不能胜任本协议工作内容的。 第五条：安全责任 乙方在协议期内的行为应当一切听从甲方的安排，遵守甲方制度和工作纪律同，外出时必须请假并且必须二人以上同行。 第六条：双方的责任 1、本协议终止解除后，乙方应在3天内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失，应给予赔偿。 2、甲乙双方约定，乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害，由甲乙双方依据国家有关规定协商解决，医疗期内甲方不再向乙方支付劳务费。 第七条：争议解决办法 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由甲乙双方协商解决，协商不能解决的，当事人可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第八条：其他事项 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字确认后生效。 甲方（盖章）：_乙方：_ 代表人（签字）：_身份证号码：_ _年_月_日_年_月_日9