关于工程合同(集锦15篇)_1.docx

《关于工程合同(集锦15篇)_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于工程合同(集锦15篇)_1.docx（56页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、关于工程合同(集锦15篇)关于工程合同1 甲方： 乙方： 为确保哈尔滨大路主枢纽道外客运站项目按期开工，甲方托付乙方担当本工程项目基坑降水工程，为工程基础土方开挖及基础施工做预备。现双方在公正自愿的原则基础上就该工程事宜达成如下协议： 一、工作内容：客运站主楼及地下停车场部分（不含商服部分）自然地面型钢桩支护范围内的基坑降水，降水深度- 8.0米。 二、工期要求：_年_月_日开头施工降水，_年_月_日降水结束； 三、质量标准：依据甲方要求，乙方所报施工方案内容，在工期要求时间内满足该工程基坑降水要求，达到现行国家、省、市技术标准； 四、工程造价的确定依据招标文件以中标价格确定工程造价70.66

2、万元（人民币）；工程造价包括基坑降水工程费23.1万元、办理基坑降水手续费47.56万元；上述工程造价在工期要求时间内一次包死。 五、工程决算及付款方式：付款方式：施工降水设施完成后甲方支付乙方工程款工程总价90%；基坑降水要求工期结束后，乙方基坑降水达到要求标准，甲方将尾款一次性支付乙方。 六、双方责任 1、乙方中标后，乙方负责办理基坑降水手续。 2、施工降水，超出降水工期要求以外的降水费用由甲方负责。 3、乙方应确保基坑降水在满足施工要求，在要求降水工期内消逝的降水平安问题以及对总包单位造成的损失由乙方负责； 4、乙方应确保在施工降水的过程中对周边及相邻建筑没有任何影响，且对总包单位的技术

3、施工作业不能产生任何不利影响，否则由乙方担当所造成的相应损失； 5、乙方应确保在总包单位基础施工期间，作好维护及监测工作，与总包单位作好协作； 6、乙方应作好现场文明施工工作； 七、其他：本协议具有法律效力，双方严格遵守。假如发生合同纠纷，双方可向_市仲裁委员会申请仲裁。本协议壹式陆份，甲乙双方各执两份，建设单位两份。 甲方： 法人代表： 授权托付人：_ 日期：_年_月_日 乙方：黑龙江XX公司法人代表： 授权托付人：_ 日期：_年_月_日 建设单位主管部门看法：建设单位（章） 经办人：_年_月_日 关于工程合同2 摘要论述建设工程合同管理的概念，他的目的以及任务，目标特点.要想争论建设工程合

4、同管理就必需学会理解其以上的东西，深刻的体会他的作用，以及日常生活中的运用，不紧要学会这些，我们也要学会在工程方面合同的作用，在一个工程中双方必需依靠合同来维持合作，不行违反合同。否则要受法律的制止，所以说它与法律是相辅想成，具有确定关系的，我们也要知道合同体系，合同担保和保险，合同的索赔问题，合同的检定与实行问题. 关键字 建设工程合同管理 索赔 规范 一、建设工程合同管理的重 要性及其意义 建设工程合同管理,是市场经济和工程建设管理中一项特别重要的内容。在工程项目的建筑过程中,其主体的行为必定会形成各个方面的社会关系,诸如政府建筑管理机关、项目法人单位(业主)、设计单位、施工单位、监理单位

5、、材料设备供应商等。其中除了政府管理机关是依据法律、法规对工程建设主体行使行政监督管理外,其他各方面社会关系却是通过“合同”这一契约关系来完成的。工程建设活动的质量、投资和进度都是在合同管理的调整、爱惜和制约下进行的。建设工程合同管理的特点是涉及面广、综合性强,其重要性和意义表现在: 1)社会主义市场经济的要求。市场经济的一个重要特征是依法办事和鼓舞自由竞争,合同管理就是法制(合同法、建筑法等等)管理。 2)现代企业自身进展要求。现代企业产权明晰,权责明确,政企分开,科学管理,建筑工程合同中的施工合同是业主与建筑施工企业进行工程发包和承包的重要法律形式,是工程施工、监理和验收的重要法律依据,是

6、建筑施工企业走向市场的桥梁和纽带,合同的内容也直接关系双方的根本利益。 3)强化合同管理,提高履约率。 4)合同管理对开拓国际市场,尽快与国际接轨,也有特别重要意义。我国已加入世界贸易组织 二、建设工程合同的种类一个工程项目从立项到投入使用,特别是大中型项目,需要经受一个特别简洁的过程。在这个过程中,鉴订的合同可能有很多,但主要有以下几种: 1)建筑工程勘察设计合同:项目法人(业主,发包人)与勘察人、设计人(承包人)为完成确定的勘察、设计任务,明确双方权利、义务的协议。主要内容包括提交有关基础资料和勘察设计文件(包括概预算)的日期和质量要求、费用及其他协作条件等条款。建设工程勘察设计管理条例、

7、建设工程勘察和设计单位资质管理规定、建设工程勘察质量管理方法、建设工程勘察设计市场管理规定等是此合同的签订依据。 2)建设工程托付监理合同:业主聘请监理单位代其对建设工程项目进行监督管理,明确双方权利、义务、责任的协议,该协议称为建设工程托付监理合同简称监理 合同。其主要内容包括监理对象,双方权利、义务、责任、酬金、违约责任和争议解决方式,其主要特征是高智能的技术性服务。工程建设监理规定、工程建设监理单位资质管理试行方法、关于发布工程建设监理费有关规定的通知等为监理合同的主要法律依据。 3)建设工程施工合同:建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同。合同的主要内容包括工程

8、范围、建设工期、开工与竣工时间、工程质量标准、工程造价、技术资料交付时间、材料设备供应、质量保修范围和保证期、双方相互协作条款等。其主要法律依据是中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、建设工程质量管理条例、建筑工程施工许可管理方法、建筑业企业资质管理规定)、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定、房屋建筑工程质量修理方法等。结合我国具体状况和FIDIC(国际询问工程师联合会)土木工程施工合同条件,国家建设部、国家工商行政管理局(20xx年)发布的建设工程施工合同文本是各类工业与民用建筑施工管理和设备安装的合同样本。 4)建设工程物资选购合同:建设工程物资选购合同是具有公正主体

9、的自然人、法人、其他组织之间为实现建设工程物资买卖,设立、变更、终止相互权利、义务关系的协议,一般分为材料选购合同和设备选购合同。其主要内容包括双方当事人的详情、合同价款、技术标准和质量标准、选购数量和计量方法、包装方式、付款方式和方法、交货期限、违约责任及其他条款等。其法律依据有建筑法、招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定和地方法规等。 5)其他合同:加工承揽合同、技术合同、租赁合同等在合同法中均有所涉及,他们在建筑工程中应 用较少,这里就不在赘述。 三、建设工程合同管理的内容 1)建立合同管理体系及管理制度,建立、健全合同管理档案。 2)合同订立前的管理。实行认真、严格的态度,做

10、好市场猜想、资信调查和订立应具备的相应条件调查等合同订立前的预备工作。 3)合同订立中的管理。订立合同是=-一种法律行为,双方应当认真凭实据严峻拟 定合同条款,做到合同合法、公正、全面、明确、有效。 4)合同履行中的管理。认真分析和跟踪管理合同执行状况,准时处理有关工程索赔事宜和合同纠纷事宜。 四、建设工程合同管理目的 为规范合同的管理，防范与把握合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。 41合同的主体 订立合同的主体必需是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立担当民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。 订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信力气、履约力气进行调

11、查，不得与不能独立担当民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约力气明显不相符的经济合同。 公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。 42合同的形式 订立合同，除即时交割（银货两讫）的简洁小额经济事务外，应当接受书面形式。 “书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除状况紧急或条件限制外，公司一般要求接受正式的合同书形式。 43合同的内容 431当事人的名称、住宅：合同抬头、落款、公章以及对方当事人供应的资信状况载明的当事人的名称、住宅应保持全都。 432合同标的：合同标的应具有唯一性、精确性，买卖合同应

12、详细商定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应商定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。 433数量：合同应接受国家标准的计量单位，一般应商定标的物数量，常年经销合同无法商定精确数量的应商定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。 434质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应商定所接受标准的；化工产品等可以用指标描述的产品应商定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应商定样品的产生方式及样品存放地点。 435价款或酬劳：价款或者酬劳应在合同中明确，接受折扣形式的应商定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信

13、汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或酬劳的支付期限应商定精确日期或商定在确定条件成就后多少日内支付。 436履行期限、地点和方式 履行期限应具体明确定，无法商定具体时间的，应在合同中商定履行期间的方式； 合同履行地点应力争作对本方有利的商定，如买卖合同一般商定交货地点为本公司仓库或本公司的住宅地；商定具体地名的应明确至市辖区或县一级； 买卖合同在合同中一般应商定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。 437合同的担保 合同中对方事人要求供应担保或本方要求对方当事人供应担保的，应结合具体状况依据担保法的要求办理相关手续。 438合同的解释 合同文本中全部文字应具有排它

14、性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。 439保密条款 对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应商定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。 4310合同联系制度 履行期限长的重大经济合同应当商定合同双方联系制度。 五、加强合同管理的措施 1)普及建筑法规及合同法教育,培训合同管理人才。通过学习有关的法律法规,使合同当事人能知法、用法,能公正、公正、公开、独立地工作,做好建设工程合同管理工作。 2)设立特地合同管理机构和配备合同管理人员。地方政府应设立特地合同管理机构和配备合同管理人员,对建设工程合同实施登记、审查等监督管理;项目业主、建筑企业内部设立特地合

15、同管理机构和配备合同管理人员,建立和健全有关规章制度。建立合同台帐,并进行统计、检查。 3)乐观推行合同示范文本制度。乐观推行合同示范文本制度,一方面有助于当事人了解、把握有关法律法规,有助于合同签定的合法、公正、全面、明确、有效;另一方面,便于政府合同管理机关的监督管理,也有利于仲裁机构或人民法院对合同纠纷的裁决。 4)实现建设合同的计算机管理。建立以微机数据库系统为基础的合同管理,便于对信息资料的收集、整理、存储、处理、分析和使用。 5)推行“重信誉、守合同”评比活动,使大家关怀合同管理,增加大家自觉履行合同意识。 6)借鉴和运用国外先进阅历和通用规范。借鉴国外运行的合同管理阅历,如国际询

16、问工程师联合会 编制的FIDIC土木工程施工合同条件或其他国家一些成功阅历。对完善我国建设项目的合同管理制度和市场开发,都有特别重要的作用。 总之,通过良好的合同管理,才能保证合同当事人、合同订立形式和程序的合法性,才能保证合同内容的全面、合法、明确,进而维护合同双方的合法权益,维护社会正常的经济秩序,制造较好的社会和经济效益,使有限的投资发挥最大的经济效果。 六、建设工程合同管理概念与目的： 建设工程施工合同作为一种典型合同，具有它自身的特殊性和简洁性，它是甲乙双方在实施合同中的一切活动的主要依据；是甲乙双方为实现建设工程目标，明确相互责任、权利、义务关系的协议；是甲方进行工程建设，支付价款

17、，把握工程项目质量、进度、投资，进而保证工程建设活动顺当进行的重要文件。一份全面、周密的合同，可以为降低工程造价、提高经济效益、预防经济风险、保证工程质量供应有效的途径。合同管理的方向应当是尽量使之成为调整甲乙双方经济活动关系的主要甚至是唯一依据。做到这一点，对规范工程管理、提高管理效率、提升工程质量、严格成本把握将会起到有效的促进作用。 七、建设工程合同管理的任务 施工承包合同中发包方的任务 发包人的责任与义务有许多，最主要的有： 1供应具备施工条件的施工现场和施工用地； 2供应其他施工条件，包括将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款商定地点，并保证施工期间的需要，开通施工场地

18、与城乡公共道路的通道，以及专用条款商定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 关于工程合同3 托付人（全称）： 监理人（全称）： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循公正、自愿、公正和诚信得原则，双方就下述工程托付监理与相关服务事项协商全都，订立本合同。 一、工程概况 1、 工程名称： 2、 工程地点： 3、 工程规模： 4、 工程概算投资额或建筑安装工程费： 。 二、词语限定 协议书中相关词语得含义与通用条件中得定义与解释相同。 三、组成本合同得文件 1、 协议书； 2、 中标通知书（适用于招标工程）或托付书（适用于非招标工程）；

19、 3、 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）； 4、 专用条件； 5、 通用条件； 6、 附录，即： 附录A 相关服务得范围和内容 附录B 托付人派遣得人员和供应得房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订得补充协议也是本合同文件得组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名： ，身份证号码： ，注册号： 五、签约酬金 签约酬金（大写）：（ ）。 包括： 1、 监理酬金： 2、 相关服务酬金： 其中： （1）勘察阶段服务酬金： （2）设计阶段服务酬金： （3）保修阶段服务酬金： （4）其他相关服务酬金： 六、期限 1、 监理期限： 自 年 月 日始，至 年

20、月 日止。 2、 相关服务期限： （1）勘察阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。 （2）设计阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。 （3）保修阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。 （4）其他相关服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。 七、双方承诺 1、 监理人向托付人承诺，依据本合同商定供应监理与相关服务。 2、 托付人向监理人承诺，依据本合同商定派遣相应得人员，供应房屋、资料、设备，并按本合同商定支付酬金。 八、合同订立 1、 订立时间：年 月 日。 2、 订立地点： 3、 本合同一式 份，具有同等法律效力，双方各执* 托付人：（盖章） 监理人：（盖章

21、） 住宅： 住宅： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人或其授权 法定代表人或其授权 得代理人：（签字） 得代理人：（签字） 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 电话： 电话： 传真： 传真： 电子邮箱： 电子邮箱： 关于工程合同4 合同编号:_ 签订日期:_ 甲方（托付人）：_ 代表人：_ 乙方（被托付人）：_ 代表人：_ 一、装饰施工项目： 1、装饰施工地点： _区（县）_路（村）_弄（巷）_号_楼_室。 2、房屋结构：_ 。 3、装饰施工内容及要求：（详见施工图纸及报价单，并以报价单为准，见附表一）。 二、工程期限及保修期： 1、工期_天：（日历） 自_年_月_日起至_年_月_日止。

22、2、工程保修期：_月。保修期自本工程竣工甲方验收合格之日起，由乙方开具工程保修单。 三、工程造价及付款方式： 工程总造价：（大写）_（小写）_元 其中：设计费_元，人工费_元，材料费_元。 合同生效时，甲方支付总价款的_%，计_元，其余价款依据施工进度方案分期支付： _年_月_日前，支付总价款的_%，计_元； _年_月_日前，支付总价款的_%，计_元； _年_月_日前，支付总价款的_%，计_元； 余款：_元，工程验收后一次付清。 双方款项往来，均应出具发票（或正式收据）。 四、材料、设备的供应 1、甲方供应的材料、设备（见附表二） 本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品

23、，并应按施工进度方案准时供应到现场。 甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收签字，并由乙方负责保管，由于保管不当造成损失的，由乙方负责赔偿。 2、乙方选购的材料、设备（见附表一） 凡由乙方选购的材料、设备必需与报价单中注明的品牌、规格、型号、质量、计量标准相符，并提交购货发票，经甲方签字认可后再行使用。 乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异应禁止使用，如已作用，对工程造成的损失由乙方负责。 关于工程合同5 发包人(以下简称甲方)_ 承包人(以下简称乙方)_ 经双方协商全都制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目：输、平整。 二、承包方式：包挖、包运、平整。 三、承包价格：开挖、运

24、输土方元立方米。 四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自_年_月_日开头施工，在求整平。 五、质量与施工要求： 1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差把握在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。 3、回填土时，应清除草皮、杂物和排解积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。 4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则担当整修、返工费用。 六、平安要求： 1、开工前、乙方应做好本工种工人的平安思想教育和平安留意事项并做好交底记录。 2、严格依据土方工程施工技术操作规

25、程中的平安留意事项进行施工。否则消逝平安事故，概由乙负责。 3、遵守工地规章制度，听从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 5、季施工应留意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。 6、发觉地下水或预埋管道、电缆线等应准时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。 七、结算方式： 工程完成阅历收合格后的 八、仲裁与调解： 如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。 本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结

26、清后自然失效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 关于工程合同6 托付单位名称(甲方)： 询问单位名称(乙方)： 甲乙双方依据中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包合同条例规定的原则，结合工程的实际状况，达成如下协议。 一、工程地点： 山阳县 二、工程名称： 三、承包内容： 项目的造价工作。 四、承包方式： 五、核对完成日期：按甲方要求日完成。 六、承包价格: 本工程项目总价的 。 七、付款方式：合同签订日期甲方将预付款 人民币)转入乙方账户，乙方完成工程量时，甲方支付乙方80%合同款，待文件递交有关部门后，付剩余20%。

27、(若甲方不能按时付款，造成的.后果，由甲方自行担当责任)。 八、甲方责任： 1、甲方应供应与该项目的图纸及技术资料，需甲方协调沟通的事项，甲方应尽全力去协调沟通解决，甲方应在商定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人供应有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。 2、甲方应按期支付询问费。假如甲方在规定的支付期限内未支付建设工程造价询问酬金，自规定支付之日起，应当向乙方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最终一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。 3、如发生与本项目有关的差旅、住宿费用，由甲方担当。 4、如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过商定的日期，双

28、方应进一步商定相应延长合同有效期。 5、由于甲方缘由使乙方工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则询问人应当将此状况与可能产生的影响准时书面通知甲方，由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价询问工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。 九、乙方责任： 1、 乙方负责 项目造价工作，乙方有权利给甲方供应合理化建议。 2、乙方依据甲方要求时间，保质保量完成任务。 3、如因乙方缘由造成工作延误，乙方担当相应责任。 十、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订之日生效，合同款付清后自动失效。 十一、未尽事宜，双方协商解决。 甲方(盖章)：_ 乙方：_ 代表人(签字)

29、：_ 身份证号码：_ _年_月_日 _年_月_日 关于工程合同7 发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 甲乙双方依据我国现行有关法律法规和本工程的实际状况，于20_年7月双方本着相互合作精神，为能按时、保质、按量的完成承包的任务，完善双方的承包关系，并具体明确双方责任和业务，经双方争辩协商，同意签订如下合同条款，如有任何合同内发生事项，双方均同意按本合同条款执行。互不争议，如发生合同条款未列明之事项，双方协商解决，希双方共同遵守执行。 第一条、工程名称： 大岭山交通警察监控指挥中心。 其次条、工程地点： 大岭山镇石大路旁. 第三条、承包范围： 大岭山交通警察监控指挥中心工程中的门窗及玻璃

30、幕墙分项工程：即全部门窗及玻璃幕墙的制作安装;按甲方施工现状完成设计图纸内的一切项目，并包含以下内容： 1、所承包项目按设计图纸、设计变更通知，甲方指定要求和国家现行施工规范的施工程序和操作的全部过程; 2、混凝土梁柱板和墙体内需增加的预埋钢板的植筋、固定; 3、图纸要求楼层或墙体有防火_部位的制作安装; 4、门窗、玻璃幕墙与外墙饰面砖和石材接缝处的防水处理: 5、施工中所使用材料的场内垂直、水平、运输、装卸，按甲方要求堆放整齐. 6、建筑垃圾清理和材料堆放到甲方指定位置等扫尾工作。 7、凡因乙方施工缘由而造成其他班组的额外工程量的，均由乙方担当。 1、包工包料包工期、包质量、包平安、包文明施

31、工、包验收; 第四条、承包单价： 一、本承包单价按外框制作实际面积计算： 1、50系列平开窗配5厘钢化玻璃每平方米单价为：人民币(大写)￥00元O); 2、;50系列平开窗配5厘非钢化玻璃每平方米单价为：人民币(大写)写：￥00元O); 3、120系列隐框幕墙配6+0.38或0.76+6夹胶与防火玻璃每平方米单价为：人民币(大写)：(小写：￥00元O);(即C4、C6、MQ1、MQ4、MQ5、MQ6、MQ7、MQ8、MQ9) 4、120系列隐框幕墙配6+9A+6钢化中空玻璃每平方米单价为：人民币(大写)：(小写：￥00元O);(即MQ2) 5、19厘钢化吊挂玻璃幕墙每平方米单价为：人民币(大写

32、)00元O);(即MQ3) 6、铝合金三轨推拉门配10厘钢化玻璃每平方米单价为：人民币(大写)写：￥00元O); 7、铝合金百叶窗每平方米单价为：人民币(大写)(小写：￥00元O); 8、防火窗每平方米单价为：人民币(大写)：(小写：￥00元O) 9、入口处自动感应门(包梁柱制作、安装、装饰)总价为：人民币(大写)写：￥00元)承包单价已包括乙方人员和机具进场，完工后的清理退场，各种工具和材料的价格变动，确保质量、进度、平安的措施费和施工人员的劳保福利等费用。 1、此单价为达到国家和行业标准验收合格的承包价。 2、假如未达到验收等级的，只按合同单价的80%进行结算，并负责整改合格。 3、单项工

33、程未完成验收批(包括半成品)不计算任何费用; 4、在施工过程中假如乙方在质量、平安、进度方面达不到甲方要求，甲方可勒令乙方停工，清理退场。乙方不得有任何异议; 5、假如乙方施工进度不能按合同和甲方规定的时间内完成可施工面无人施工(包括乙方承包范围的扫尾工作及因乙方缘由增加的额外工程)甲方可转包给其它队伍进行施工，如转包价高于乙方原合同价，其超进部份由乙方担当，也可由甲方支配其它人员插入施工，按每天每人贰佰元计算。 第五条、付款方式： 一、按完成形相进度付款： 1、完成全部门窗幕墙骨架安装支付总工程款的百分之四十(40%)。 2、完成全部门窗幕墙玻璃(包门窗幕墙扇)安装，经自检合格后支付总工程款

34、的百分之三十(30%)。 3、竣工验收合格后30天内支付总工程款的百分之二十五(25%)。 4、留总工程款的百分之五(5%)，作为保修款，保修期限为一年 第六条、工期要求： 1、从_年_月_日。共55天;(并以现场施工进度方案为准) 2、从甲方通知乙方进场之日起，必需满足每天10人以上的施工作业人员，并依据甲方要求随时增减。 第七条、工程质量： 1、按国家现行验收规范达到合格标准; 2、乙方所承包施工的分项工程，除必需按图纸施工外，必需符合施工规范标准要求，以及会审变更、修改通知要求等。进行大面积施工前，先以样板引路、超前示范，阅历收合格后方能全面施工，并以样板标准作为验收所施工工程的标准，不

35、合格者，乙方自动退场，甲方不负任何费用; 3、如经检验不符合质量要求需返工项目，乙方必需立刻行返工处理，返工所造成的全部费用由乙方担当(包括人工费、材料费及由于自身质量问题及延误其他班组进入下道工序施工。致使工期延误造成的间接损失等费用); 第八条、材料要求： 1、乙方自行选购所用施工材料，必需符合设计图纸及变更通知和甲方要求. 2、全部材料必需先供应完整资料和样品，经甲方和有关单位确用后方可批量选购进场，否则一切责任由乙方自负. 3、乙方选购的全部材料在使用前,由乙方负责检验或送有关部门试验(包门窗三性试验)并负责其费用,幕墙三性试验由乙方负责供应成品,其检测费用由甲方负责(凭发票). 4、

36、如使用不合格材料而引起的一切后果由乙方自负 第九条、平安防护和文明施工： 1、乙方对平安施工全面负责，如发生任何平安事故的，由乙方担当责任和费用，工期不顺延。 2、建立健全平安防护和文明施工制度，完善平安防护和文明施工条件，严格依据平安防护和文明施工的规定组织施工，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，自觉接受和协作依法实施的监督检查。 3、乙方对合同工程的平安施工负责，并准时照实报告生产事故。 第十条、甲方责任： 1、负责向乙方供应完整的施工图纸，会审记录准时发送施工过程中的设计图纸变更通知; 2、负责向乙方进行技术、平安、质量交底; 3、负责编制施工进度方案，各工种的协调指挥; 4、材料场

37、、加工场由甲方妥当支配; 5、甲方派专职施工员负责乙方的施工工程质量、进度、工程验收以及文明施工监督管理工作; 第十一条、乙方责任： 1、无条年听从甲方管理人员对各违章、_等事务的处理及惩处准备。 2、乙方进场后，班组长应准时收集全部进场人员的身份证复印件及照片,办理花名册登记，后勤按人数支配宿舍和床位，然后班组长召集全部人员到工地培训室进行技术交底和平安教育，通过技术交底和教育的人员，方可进场施工。 3、乙方每月应发放工资，必需报送一份工资表给甲方，工资表必需跟花名册全都，否则引发的劳资纠纷由乙方自负。 4、乙方必需配备现场施工管理人员协作甲方工作; 5、乙方全部人员必需听从甲方施工人员对施

38、工过程中的技术指导和要求。在具备加班条件的状况下，甲方要求加班，乙方不得以任何借口不加班。不听从支配和指挥的甲方有权进行经济惩处和终止合同，或按合同第六条第4、5款执行; 6、在施工过程中未经甲方同意乙方不得将本工程转包或要求调整承包单价，否则甲方可单方终止合同，由此造成的一切后果均由乙方负责; 7、乙方全部人员应供应身份证复印件、相片和当地派出所要求的有关证件，如不具备有关证件而造成的违章罚款由乙方负责; 8、乙方每施工完一道工序或一分部工程，均要甲方和有关施工管理人员验收同意达到合格标准，方可进行下一道工序，否则由有过错的一方负责。 第十二条、奖罚规定： 1、按合同工期工程延期完工的每逾期

39、1天，由乙方付给甲方每项(甲方的进元/天的违约金; 2、乙方在施工过程中要做到工完场尽准时清理，如有建筑垃圾积累。赐予罚款，若耽搁下一工序施工得加重罚款。罚款金额以主管施工或质量人员开具罚款单为准，乙方无条件接受惩处; 3、乙方能准时按合同质量提早完成，甲方赐予适当嘉奖; 4、乙方在施工过程中，提出合理化建议节约成本，甲方适当赐予嘉奖; 5、乙方保证在施工场地内不发生治安犯罪案件，若发生交由公安处理，一切后果由乙方负责。 第十三条、工地管理规定： 1、乙方借用甲方机具材料需征求甲方同意并妥当保管，因乙方管理使用不当而损失的机具材料，按该物质的三倍价值赔偿; 2、发觉乙方有损害甲方声誉、利益、作

40、风不当的人，不听从甲方教育劝告，甲方有权力开除其人，严峻的送有关部门处理并赐予罚款(最少不低于伍佰元); 3、不准打架、滋事，否则无论理由是否，每一次双方均罚款伍仟元，两次以后加倍惩处，由班组负责，情节严峻者移送公安机关处理; 4、未经甲方批准自行团体性停工的，甲方扣乙方停工的人数每人每天壹佰元整。连续三天停工的，甲方有权终止合同，工资结算按本合同的每六条第4、5款执行; 5、乙方人员在施工期间必需遵守工地有关守则(包括签合同后工地全部的守则)防火平安制度、文明施工规定，违者视其情节轻重罚款(最少不低于贰佰元整)，由此造成损失均由乙方负责; 6、因违反操作规程，造成自身与他人损害，一切责任由当

41、事人担当。 7、施工场地和宿舍范围一律不准孕妇、儿童内进和居住，违者罚款每人元/天，在该班组内扣除; 8、宿舍区内严禁黄、赌、毒消逝，一经发觉罚款元/人，并送公安部门处理。 第十四条、进退场规定： 1、按甲方指定日期、人数进场，超出时间的，视乙方弃权，所签合同无，甲方可自行另签合同; 2、完工后，乙方按甲方指定日期退场; 3、工人退场必需请示甲方有关人员检查行李，如无可疑物品方许离开工地，否则后果自负; 4、本全同经双方签字后生效，至工程验收结算款付清后自行失效。本合同一式二份，甲、乙方各持一份，具有同等法律效力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 关于工程合同8