湖北省建设工程施工合同【最新7篇】.docx

《湖北省建设工程施工合同【最新7篇】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《湖北省建设工程施工合同【最新7篇】.docx（39页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、湖北省建设工程施工合同【最新7篇】湖北省建设工程施工合同 篇一 发包人（全称）：_ 承包人（全称）：_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 工程内容：_ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：_ 资金来源：_ 二、工程承包范围 承包范围：_ 三、合同工期 开工日期：_ 竣工日期：_ 合同工期总日历天数_天。 四、质量标准 工程质量标准：_ 五、合同价款 金额（大写）：_元（人民币）￥：_元 六、组成合同的

2、文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程报价单或预算书 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本为合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同的约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：_年_月_日 合同订立地点：_ 本合同双方约定

3、_后生效。 发包人：（公章） 承包人：（公章） 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话： 传真： 传真： 开户银行： 开户银行： 账号： 帐号： 邮政编码： 邮政编码： 湖北省建设工程施工合同 篇二 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包条例的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称：_； 2、工程地点：_； 3、工程内容及承包范围：祥见附表1 4、承包方式：包工包料，依照合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。 二、合同工期 于_

4、年_月_日至_年_月_日，总工期为_天。 三、质量要求 满足设计图纸要求。 四、合同造价 工程预算总造价： 1、甲方责任： （1）乙方进场施工的一切有关手续均由甲方负责办理好，施工期间如有需要甲方出面协调解决的事项，由甲方负责协调解决。 （2）甲方应协调好工地的其他施工单位，尽快清理施工场地，确保施工顺利进展。 （3）负责向乙方支付工程费用。 2、乙方责任： （1）乙方必须按合同图纸及签证要求，保质、保量施工。 （2）乙方必须遵守甲方工地规章制度，服从甲方管理。 （3）乙方必须最好安全生产工作，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。 （4）乙方必须按合同工期完工。 五、工期延误 对以下原

5、因竣工日期推迟延误，经甲方代表确认工期相应顺延。 1、工程量变化或设计变更。 2、如遇不可抗拒的客观因素不能施工。 3、乙方原因经甲方代表同意顺延的其他情况。 六、工程验收 工程完工，乙方向甲方提供竣工资料报告和主要材料产品合格证，甲方5天内应组织有关部门进行竣工验收、办理有关签证手续。 七、工程造价、付款方式及工程结束 1、工程预算造价：依照合同单价（附表1）和实际完成工程量结算。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。 2、付款方式： （1）合同签订之后，乙方进场施工2天内，甲方预付工程款金额为 （2）工程竣工验收合格之日起，一个月内一次性结清工程余款。 八、违约责任 1、

6、若乙方逾期交付使用，则按合同价的_%天向甲方支付违约金，甲方有权从待付款中扣除。 2、若由于乙方原因无法按时按量完工交付使用，致使甲方受到业主处罚的，由乙方承担责任，甲方有权单方面终止合同。 3、若甲方未按合同支付工程款，则按合同价的_%/天向乙方支付逾期滞纳金。 4、如一方违约，按合同总价的_%支付给对方。 5、本合同经双方代表签字，盖章后生效，双方共同遵守，未尽事宜经双方友好协商解决，如补充协议，补充协议与本合同同等效力。 九、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，均具有同等效力。 甲方（签章）：_ 乙方（签章）：_ _年_月_日 湖北省建设工程施工合同 篇三 发包方（简称甲方）：_ 承包方（

7、简称乙方）：_ 根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、苏州市保护消费合法权益条例，中华人民共和国建设部（1997）92号文家庭居室装饰装修管理试行办法以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、概况 1、甲方装饰住房系合法居住。 乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。 2、装饰施工地点：_区（县）_路_弄（村）_号_楼_室。 3、住房结构：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。 4、装饰施工内容：详见附件一装饰

8、施工内容表。 5、承包方式：_（包工包料、清包工、部分承包）。 6、总价款：￥_元，大写（人民币）：_ 其中： 材料费：_，人工费：_ 管理费：_，设计费：_ 垃圾清运费：_，税金（3.41%）：_ 其他费用：_ 经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。 7、工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期_天。 二、关于材料供应的约定： 1、甲方提供的材料：详见附件二甲方提供材料、设备表。 本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用

9、的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、乙方提供的材料：详见附件三主材料报价单。 3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 三、关于工程质量及验收的约定： 1、本

10、工程执行DBJ08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、DB31/T30-1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。 2、本工程由_方设计施工方案。 3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。 5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单（详见附件见）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

11、6、工程验收。 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。 7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续（详见附件工程质量验收单）。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。 四、有关安全生产和防火约定： 甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电

12、气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。 五、关于工程价款及结算的约定： 1、工程款付款方式列下表：（略） 注：装饰工程有形市场另有规定的，亦可按市场规定办理。 2、工程结算：详见附件六工程结算单。 3、工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订工程保修单（详见附件七），保修期从竣工验收签章之日起算。 4、双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。 六、其

13、它事项 1、甲方工作： （1）甲方应在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。 （2）做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。 （3）如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。 2、乙方工作： （1）参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。 （2）指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组

14、织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。 （3）未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。 七、违约责任： 1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_%支付违约金。 2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。 3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（

15、包括罚款）由甲方负责并担责任。 4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。 八、纠纷处理方式： 1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向苏州市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。 2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向。 发包方：_ 承包方：_ _年_月_日 湖北省建设工程施工合同 篇四 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，甲方将xx小区基础工程及附属工程承包给乙方施工，为明确双方责任，做出如下条款，双方共同遵守。

16、一、承包方式：包工包料，按甲方给定的图纸进行施工。 二、开竣工时间：开工：20xx年xx月xx日 竣工：年xx月xx日施工合同补充协议 三、工程内容及造价： 基础工程及地下室：xx元 阁楼：xx元 平房车库：xx元 化粪池：xx元（包括池外管道项目） 合计人民币：xx（xx元） 四、工程质量等级：合格。 五、付款方式：甲方签定协议后付30%作为预付款，其余部分楼房竣工后一次付清。 六、承包范围、土建、电气、水暖。 七、水电费由乙方承担，税金由甲方负责支付。 八、施工过程中出现的安全事故由乙方负责。 九、未尽事宜，双方协商解决。 此协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。 甲方负责人：

17、 乙方负责人： xx年xx月xx日 湖北省建设工程施工合同 篇五 发包方（甲方）：_ 承包方（乙方）：_ 就本项工程建设的有关事项，双方当事人在平等协商的情况下达成如下协议： 第一条 工程概况 1、工程名称：_ 工程地点：_ 工程内容：见“工程项目一览表”（附后）。 承包范围：_ 承包方式：_ 2、 工程性质（指基建、技改、合资等）：_批准文号（有权机关批准工程立项的文号）： 3、 定额工期总天数：_天 4、 开工日期（双方约定的符合开工报告规定的具体日期，以单位工程为准；群体工程以第一个开工的工程为准）：本合同工程定于_年_月_日开工。竣工日期（以单位工程为准；群体工程以最后竣工的工期为准）

18、：本合同工程定于_年_月_日竣工。 5、 质量等级：_ 6、 合同价款：本合同工程承包造价为_元。金额（大写）：_ 第二条 合同文件及解释顺序，合同另有约定除外，合同文件的组成和解释顺序如下： 1、 协议条款； 2、 合同条款； 3、 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 4、 招标承包工程的中标通知书、投标和招标文件； 5、 施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定； 6、 按可填单价的工程量清单承包的建设工程，由甲方提供的工程量清单； 7、 标准、规范和其他有关技术资料、技术要求； 8、 国家和本市关于施工合同管理的规定。 当合同文件含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的基础

19、上，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。 第三条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 1、 合同语言：本合同文件仅使用汉语。 2、 适用法律法规：国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。 3、 适用标准、规范：按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。 第四条 图纸 1、 甲方提供图纸日期：_年_月_日 2、 甲方提供图纸套数： 3、 甲方对图纸的特殊保密要求和费用承担： 4、 工程竣工图：按照国家和本市有关规定，双方另行签订绘制工程竣工图的协议。 第五条 甲方驻工地代表 1、 甲方驻工地代表姓名（任命书、委派书作为合同附

20、件）： 2、 社会总监工程师姓名（如甲方委托监理公司监理时，总监理工程师的职责应在监理合同中明确，并将副本一份交乙方）： 第六条 乙方驻工地代表（项目经理） 乙方驻工地代表姓名（任命书作为合同附件）： 第七条 甲方工作 甲方按本协议约定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工作： 1、 施工现场是否达到具备施工条件和完成的时间： 2、 将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：_，并保证施工期间的需要。 3、 施工现场与公共道路的通道开通时间和起止地点：_，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 4、 工程地质和地下管网线路资料的提供时间： 5、 办理批件的名称和完成时间：

21、6、 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求： 7、 会审图和设计交底的时间： 8、 协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护要求及应支付的费用： 甲方不按合同约定完成上述工作时，应按本协议条款第32条执行。 第八条 乙方工作 乙方按本协议约定的时间和要求完成以下工作： 1、 提供计划、报表的名称及完成时间： 2、 对施工安全、保卫工作的要求。按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。 3、 向甲方提供的办公和生活设施及费用承担： 4、 对施工现场交通和噪音等管

22、理的要求。必须遵守本市有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理的规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。 5、 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 6、 施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护要求及费用承担： 7、 施工现场整洁卫生的要求。保证施工现场的清洁符合有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。 乙方不按合同约定完成上述工作，造成工期延误时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。 第九条 进度计划 1、 乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划时间： 2、 甲方代表（或总监理工程师“下同”）确认的时间

23、： 第十条 延期开工处理 乙方不能按时开工时，应在协议条款约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在3天内答复乙方。甲方代表同意延期要求或3 天内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求时，竣工日期不予顺延。 甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，承担乙方因此造成的经济支出，相应顺延工期。 第十一条 暂停施工处理 甲方代表在确有必要时，可以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表处理意见后向其提出书面复工要求

24、，甲方代表批准后继续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见或收到乙方复工要求后48小时内未予答复的，乙方可自行复工。停工责任在甲方时，由甲方承担经济支出，相应顺延工期；停工责任在乙方时，又乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部份或全部解除合同，由甲方承担违约责任。 第十二条 工期延误处理 1、 对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。 （1）工程量变化和设计变更； （2）一周内，非乙方原因停水、停电（地区停电除外）、停气造成停工累计超过8小时； （3）不可抗力； （4）甲方代表同意工期相应顺延的其他情况。 乙方在以上情况发生后5天

25、内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告。甲方代表在收到报告后5天内予以确认答复，逾期不予答复的，乙方即可视为延期要求已被确认。 2、 非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方每延期竣工一天，应交付？ 3、 因乙方原因延误工期，工程不能按合同工期竣工时，甲方可认为乙方部分或全部解除合同，由乙方承担违约责任，并按本协议条款第39条工程停建或缓建规定执行。 第十三条 工期提前及奖励 工期如需提前，双方约定如下： 1、 按本协议第一条第四款约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为 天，比本协议第一条第三款定额工期提前 天，提前 %。 2、 乙方采取的赶工措施及因此增加的经济支出： 3、

26、 甲方应提供的条件： 4、 乙方每提前竣工一天，甲方应支出乙方的奖励金额和计算方法： 第十四条 质量检查和返工 检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。 因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。 以上检查检验合格后，发现由乙方原因引起的质量问题，乙方仍须承担责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。 以上检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格，影响正常施工的

27、费用由乙方承担。除此之外，影响正常施工的经济支出由甲方承担，相应顺延工期。 第十五条 工程质量及责任 1、 约定的工程质量等级（优良、合格） 。实行按质论价和奖罚对等，由此增减费的用支付： 2、 违约责任： 达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。 因乙方原因达不到约定条件时，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件时，乙方承担违约责任。 因甲方原因达不到约定条件时，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。 3、 双方对工程质量有争议时，按第30条约定的办法解决。 第十六条 隐蔽工程和中间验收 1、 工程具备覆

28、盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，乙方自检后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。 工程质量符合规范要求，或验收24小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。 2、 双方约定的中间验收部位为： 第十七条 试车（应按承包范围确定）及双方责任分属 1、 设备安装工程具备单机无负荷试车条件，乙方组织试车，并在试车48小时前通知甲方代表，通知包括试车内容、时间

29、、地点。乙方准备试车记录。甲方为试车提供必要条件。试车通过，甲方代表在试车记录上签字。 2、 设备安装工程具备联动无负荷试车条件（如乙方承包时），甲方组织试车，并在试车48小时前通知乙方，通知包括试车内容、时间、地点和乙方应做准备工作的要求。乙方按要求做好准备工作和试车记录。试车通过，双方在试车记录上签字。 3、 双方责任： 由于设计原因（包括设备的选型）试车达不到验收要求时，甲方负责修改设计，乙方按修改后的设计重新安装。甲方承担修改设计、拆除及重新购置安装的经济支出，工期相应顺延。由于设备制造原因试车达不到验收要求，设备由甲方采购时，应按本协议条款第23条执行；设备由乙方采购时，应按本协议条

30、款第24条执行。 由于乙方施工原因试车达不到验收要求，甲方代表在试车后24小时内提出修改意见。乙方修改后重新试车，承担修改和重新试车的费用，工期不予顺延。 试车费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有约定的，均由甲方承担。 甲方代表未在规定时间提出修理意见，或试车合格不在试车记录上签字的，试车结束24小时后，记录自行生效，乙方可继续施工或办理竣工手续。 第十八条 验收和重新检验 甲方代表不能按时参加验收或试车，须在开始验收或试车24小时之前向乙方提出延期要求，延期不能超过两天。甲方代表未能按以上时间提出延期要求，不参加验收或试车。乙方可自行组织验收或试车，甲方应承认验收或试车记录。 无论甲方代

31、表是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程的前一道工序重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的费用，工期也予顺延。 第十九条 合同价款的调整办法 发生下列情况之一时，工程承包造价可做调整： 第二十条 工程款预付 预付工程款的时间和比例及开始低扣工程款的时间和比例，按国家和本市有关主管部门现行规定执行。 1、 在合同签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按建筑（安装）工程工作量开始低扣工程款的时间、比例双方约定如下： 2、 甲方不按时预付工程款，乙方在约定预付时间10天后向甲

32、方发出要求预付的通知，甲方收到通知后仍不能按要求预付，甲方从应付之日起向乙方支付应付款的利息并承担违约责任。 第二十一条 工程量的核实办法 1、 乙方按工程进度提交已完工程量报告的时间和要求： 2、 甲方核实已完工程量报告的时间和要求： 第二十二条 工程款或进度款支付 1、 工程款（进度款）支付的时间和方式： 2、 凡属本协议条款第19条规定的合同价款调整内容，导致合同价款增减时，其工程款（进度款）同期调整后支付。 3、 甲方违约责任： 甲方不按时支付工程款（进度款），乙方在约定支付时间10天后向甲方发出要求付款的通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款的，经乙方同意并签订协议后，甲方可延期支

33、付工程款（进度款）。协议须明确约定付款日期和从甲方计量签字后第11天计算应付工程款（进度款）的利息。 甲方收到乙方通知后无支付能力，导致施工无法进行时，乙方可认为甲方已部分或全部解除合同，由甲方承担违约责任，并按本协议条款第39条工程停建或缓建规定执行。 第二十三条 甲方供应材料设备 1、 按双方约定（招标发包工程按招标文件确定）的甲方供应材料设备一览表（附后）。 甲方按供应材料设备一览表，向乙方提供材料设备及其产品合格证明。甲方代表在所供材料设备验收24小时前将同志送达乙方，乙方派人与甲方一起验收。 2、 违约责任： 甲方供应材料设备，乙方派人参加验收后妥善保管，甲方支付相应保管费用。发生损

34、坏、丢失时，由乙方负责赔偿。 甲方不按规定通知乙方验收，乙方不负责材料设备的保管，损坏或丢失由甲方负责。 甲方供应的材料设备发生与一览表不符的情况时，双方约定如下： （1）材料设备单价与一览表不符： （2）材料设备的种类、规格、质量等级与一览表不符： （3）供应材料与一览表规格型号不符： （4）到货地点与一览表不符： （5）供应数量与一览表不符： （6）供应时间早于一览表约定的日期： 因以上原因或迟于一览表约定供应时间时，由甲方承担相应的经济支出。发生延误，相应顺延工期，甲方赔偿由此造成的乙方损失。 经乙方检验通过之后发现有与一览表的规格、质量等级不符的（设备经试车后）情况时，甲方仍应承担重新

35、采购及拆除和重建的经济支出，并相应顺延工期。 第二十四条 乙方采购材料设备 1、 乙方按照设计规范要求采购工程需要的材料设备，并提供产品合格证明。在材料设备到货24小时前通知甲方代表验收。 2、 违约责任： 对乙方采购材料设备与设计规范要求不符的产品，甲方代表拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延。甲方不能按时到场验收，验收后发现材料设备（设备试车后）不符合规范和设计要求时，仍由乙方修复或拆除及重新采购，并承担发生的费用，赔偿甲方的损失。由此延误的工期相应顺延。 3、 乙方需使用代用材料时，须经甲方代表批准方可使用，由此增减的

36、费用由双方议定。 第二十五条 设计变更 施工中甲方对原设计进行变更，经批准后，应在变更前15天（重大设计变更前20天）向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更，否则，乙方有权拒绝变更。因变更导致的经济支出和乙方的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。 施工中乙方对原设计提出的变更要求，经甲方和有关单位批准后方可实施。乙方未经批准不得擅自变更设计，否则，因变更导致的经济损失，由乙方承担，工期不予顺延。 第二十六条 确定变更价款 根据工程承包方式及本协议条款第25条发生的设计变更，按第22条中确定的工程款（进度款）支付方式支付工程变更价款： 1、 乙方收到变更通知5天内（重大变更10天内）提出变

37、更价款报告的完整资料。 2、 甲方自收到变更价款报告之日5天内（重大变更10天内）予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起10天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。 3、 双方对变更价款不能达成一致意见时，按第30条约定的办法解决。 第二十七条 竣工验收 工程具备竣工验收条件，乙方按国家和本市工程竣工有关规定，向甲方提供完整的竣工资料和竣工验收报告。按本协议条款第4条规定向甲方提交竣工图。甲方代表收到竣工验收报告后，在协议条款规定时间内组织有关部门验收（群体工程以单位工程为准），并在验收后5天内给予批准或提出修改意见。乙方要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。 甲方代表在收到乙

38、方送交的竣工验收报告后10天内无正当理由不组织验收，或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见时，可视为竣工验收报告已被批准。 竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。 甲方不能按约定日期组织验收时，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应付的费用。 因特殊原因，部分单位工程和部位须甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，明确各方责任。 甲乙双方办理工程竣工验收手续后，甲方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量核定，取得建设工程质量合格证书。经核定，工程质量不合格时，应予返修，重新进行核定，竣工日期相应顺延。 第二十八

39、条 竣工结算办法 甲乙双方办理工程竣工验收手续后，应按照施工合同签订的承包方式和约定的工程价款变更方式，由双方进行工程结算（群体工程以单位工程为准）。 1、 乙方在竣工工程验收后15天内向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。 2、 甲方自签收竣工结算报告资料之日起15天内提出审核意见并予以签认，取得建设工程质量合格证书后拨付工程尾款。 3、 乙方收到工程结算尾款后15天内将竣工工程交付甲方。 4、 由于甲方不能支付工程尾款，乙方可留置部分或全部工程，予以妥善保护，由甲方承担保护费用。该工程视同进入工程保修期。 甲方无正当理由收到竣工结算报告后30天内不办理结算，从第31天起按施工企业向银行计

40、划处贷款的利率支付拖欠工程款额的利息，并承担违约责任。 5、 由于乙方原因不能按时向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程款不能及时结算时，乙方应承担违约责任；在取得建设工程质量合格证书后15天内将竣工工程交付甲方使用，并承担工程保修责任。 第二十九条 保修 乙方应按国家和本市有关规定进行保修。保修工作的实施中，乙方在收到工程竣工结算尾款后，将工程交付甲方，同时，与甲方签订工程保修合同（群体工程以单位工程为准），并向甲方交付保修抵押金（或在结算工程尾款时低扣）。 第三十条 争议 甲乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿进行协商或调解不成的，可以采取

41、下列二种方式解决： 第一种争议解决方式：向_仲裁委员会申请仲裁； 第二种争议解决方式：向_人民法院起诉。 双方约定按第_种争议解决方式解决。 第三十一条 违约 甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为时，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等），并相应顺延工期；按协议条款规定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工的等损失。 乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其他使合同无法履行的行为时，甲方代表可通知乙方，按协议条款规定支付违约金，赔偿因其违约给甲方造成的损失。 除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行外，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同时，应提前10天通知违约方，方可中止或解除合同