工程施工合同补充协议范本（最新4篇）.docx

《工程施工合同补充协议范本（最新4篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同补充协议范本（最新4篇）.docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程施工合同补充协议范本（最新4篇）工程施工合同补充协议 篇一 甲 方： 乙 方： 合同编号： 签订地点： 签订时间： 地基基础工程施工合同条款 甲方： 乙方： 甲方委托乙方承担 工程的部分桩基工程，设计为直径 毫米的 桩施工任务，设计要求单桩竖向承载力特征值 KN，按甲方要求制作安装钢筋笼，施工质量必须达到设计要求的单桩竖向承载力特征值 KN，以测桩成果报告为准，如果达不到设计要求值，由乙方负全部施工和经济责任并处理至合格为止。根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例为基础，按相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程具体情况，经双方协商一致，依法订立如下合同条

2、款，双方共同遵守。 第一条 工程概况与承包方式 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包范围：桩机运输安拆、桩尖就位、钢筋笼制安、搅拌砼、砼浇筑等相关工作（不含试件制作、原材料送检报验）。 4深度，以每米 元计价结算；预制桩尖购置费： 元/个，机械进出场安拆费包干： 元/台套。成桩总进尺按相关计算规则以现场签证的自然地面到桩尖入土的深度（含桩尖长度并不得扣除桩尖虚体积的长度）为准，并以此为结算依据。 5、质量等级： 第二条 工程期限 1、开工日期： 2、竣工日期： 3、总施工期： 4、如遇下列情况之一者，工期可顺延； （1）停水、停电、下雨及不可抗拒的自然现象被迫停工。 （2）因设计变更或政府

3、行为社会动乱被迫停工。 （3）因三通一平达不到要求或甲方资金不及时被迫停工。 （4）因地质条件变化，各方在研究措施时无法施工。 （5）因拆迁、占地等未处理好影响施工。 （6）因排除地下隐蔽工程或阻碍物影响施工。 （7）试桩、基桩检测期间耽误的工期。 如因甲方原因造成的停工，除工期顺延外，每日应支付停班费用 元，并纳入结算中。 第三条 甲方责任 1、办理土地征用、青苗树木赔偿等手续，做好房屋的拆迁、清除地面、架空和地下阻碍排除等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。 2、接好施工所需水、电、线路至施工现场，并保证施工期间用水用电的需要，并承担费用。 3、开通施工场

4、地与城乡公共道路的通道，以及施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 4、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。 5、办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及线路专业用线的申报批准手续。 6、测放出建筑物四个角的精确点位，将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。 7、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。 8、向乙方提供的原料必须符合有关规范规定。 9、协调、处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等的保护，并承担有关费用。 10、工程完工后积极组织基桩测试工作，并承担基桩检测所需费用。 11、甲方委派

5、 第四条 乙方责任 1、认真抓好工序管理，严格执行质量检验制度，按规定对该项工程所使用的材料及预制构件进行自检检验。 2、组织全体施工人员掌握设计要求，制定施工技术措施及施工方案，抓好现场文明施工工作，如因地质原因需进行技术处理的特殊情况，及时向甲方或有关单位提出处理方案。 3、因乙方原因造成的返工以及人身、设备等质量安全事故概由乙方负责并承担费用。 4、工程竣工后，乙方只负责乙方的相关工程竣工资料的签字和公章签证。 5、乙方委派 第五条 工程价款的支付与结算 1、工程价款的决算：应根据中国人民建设银行制定的基本建设工程借款的决算办法执行；在基桩检测合格后3日内完善工程竣工决算审核签证，同时因

6、该工程属单包工程（即人工、机械），故一切费税由甲方承担，乙方凭收款收据收工程款。 2、本合同签订后，元，待工程基桩施工任务完成并检测合格时（基桩检测必须在桩基施工任务完工5天内完成），甲方须在 ，若甲方拖欠工程款，应向乙方支付拖欠总金额每日千分之玖的罚金，并承担违约责任，同时乙方有权干涉甲方上部施工工作。 第六条 违约和索赔 1、工程合同签定后，若任何一方未履行施工合同规定的职责或毁约，则视为违约，应由违约方赔偿给另一方违约金人民币： 元。 2、若乙方不能按合同规定的工期交付使用，按元/日罚款，乙方在保证工程质量的前提下提前完工，甲方应按同样标准给予乙方奖励 元/日。 第七条 附则 1、本合同

7、未尽事宜，可签订补充条款，被盗条款与本合同具有同等法律效力。 2、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，合同从双方签字盖章后失效，工程竣工结算全部工程款项后自行失效。 甲方（章)： 乙方(章）： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 联系电话： 联系电话： 签证时间： 年 月 日 工程施工合同补充协议 篇二 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 签定时间： 年 月 日 按照中华人民共和国合同法的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。 一、工程范围 1、 工程名称： 2、 工程地点： 3、 工程承包项目和内容： 二、工程造

8、价 4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元整 ￥元。 三、建设工期 5、 根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后 日历 天。 6、 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延； （1）甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。 （2）不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因 而影响进度。 （3）在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工。 （4）未按合同规定拨付款而影响施工。 （5）

9、人力不可抗拒的因素而延误工期。 （6）因供电部门原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。 四、工程质量、验收与安全管理 7、 本工程的质量为优良。 8、 工程质量验收依据及标准：该工程施工图纸、设计说明和设计变更； 电力建设工程验收规范；设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。 9、 甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促。 10、 隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙 方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格 执行电力工程方面的国标、部标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门 要求。 11、 该工程

10、竣工后，由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收， 验收合格的，甲方按照本合同支付工程款，验收不合格由乙方承担责任。 12、 乙方严格按照电力建设安全施工管理规定落实本工程施工的各级安全 责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并 承担费用。 五、工程造价的拨款和结算 13、本工程总造价为 元人民币。 14、本工程合同签订后 日内，甲方支付本工程造价部分工程款，计人民币_ 元，工程竣工验收合格（正式送电前）支付工程款 元。 六、其他事项 15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方个执贰份。 16、 本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签（公)

11、证的，自办毕签(公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程造价款后终止。 17、 本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。 18、 任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。 甲 方： 乙 方： 年月日： 工程施工合同补充协议 篇三 按照中华人民共和国合同法的规定结合本合同项下工程的具体情况，双方经协商达成一致协议并书立本合同以资共同遵照履行： 第1条 工程概况 1.1工程名称：甲方名下私房拆除及修建 1.2工程地点：本市桥口区太平洋 1.3承包范围：旧房拆除，新房重建 1.4承包方式：包工包料 1.5建设工期：本工程自_

12、年3月28日开工，于_年5月28日竣工 1.6工程质量：参照国家房屋质量有关要求 1.7合同价款（人民币大写）：_叁_佰_叁_拾元每平方米（根据建筑施工完成后实际面积结算） 第2条 甲方工作 2.1开工前10天，向乙方进行现场交底，全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物；向乙方提供施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明使用注意事项；办理施工所涉及的各种申请，批件等手续。 2.2指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进行检查。 2.3协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并承担相应费用。 第3条 乙方工作 3.1参加甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度计划附件一，交甲方

13、审定。 3.2指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.3严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定；严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参加竣工验收，编制工程结算。 3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。 3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 第4条 关于工期的约定 4.1甲方要求比合同约

14、定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。 4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电，停水，停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。 第5条 关于工程质量及验收的约定 5.1本工程以施工图纸，作法说明和建筑装饰工程施工及验收规范，建筑安装工程质量检验评定统一标准(等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加

15、的费用。 5.3甲，乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲虎知道虎知道方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。 5.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。 5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。 第6条 关

16、于工程价款及结算的约定 6.1本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算。 本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内，甲方支付总计工程款的30%，计人民币_元； 第一层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币_元； 第二层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币_元； 第三层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币_元； 全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%，计人民币_元； 全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%，实际面积的差价与此同时结算。 6.2工程竣工验收

17、后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。 第7条 关于材料供应的约定 7.1本工程乙方负责采购供应的材料附件二，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。 7.2凡由乙方采购的材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 第8条 有关安全生产和防火的约定 8.1乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。 8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程，建筑安装工人安全操作规程，中华人民共和国消防条例和其它相关的法规，规范。 8.3由于乙方在施工生产过程中违反有

18、关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。 第9条 奖励和违约责任 9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方100元。 9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元违约金。 9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具，陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 第10条 争议或纠纷处理 10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 10.2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，双方同

19、意由工程施工所在地人民法院裁判。 第11条 附则 11.1本合同正本两份，双方各执一份。 11.2本合同履行完成后自动终止。 甲方： 乙方： 日期： 日期： 工程施工合同补充协议 篇四 发包人：晋江市公路建设开发有限公司（以下简称甲方） 承包人：中铁大桥局股份有限公司 （以下简称乙方） 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与甲、乙双方于20xx年10月8日签订的晋江市金井北通道道路整治工程施工合同（下称原合同）中定义相同。 根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，在原合同签订的基础上，就乙方承包晋江市金井北通道道路整治工程的

20、给水工程及金东公路金井段道路改造工程的相关事项订立以下补充协议： 1、 工程概况 工程名称：晋江市金井北通道道路整治工程一给水管道（原水管道）工程及晋江市金东公路金井段（镇标至西环路口）改造工程。 工程地点：晋江市金井镇 2、 建设内容 给水管道及金东公路金井段道路改造工程。具体详见施工图纸：给水管道（原水管道）工程及晋江市金东公路金井段（镇标至西环路口）改造工程。 3、 施工工期施工合同补充协议工期为240日历天（备注：即乙方应在原合同工期的基础上顺延8个月之内完成） 4、 工程质量 工程质量要求符合公路工程质量检验评定标准（JTGF80/1-20xx)、公路工程交（竣）工验收办法、公路工程

21、交(竣）工验收办法实施细则、球墨铸铁给排水管道工程施工及验收技术规范要求(ZXB/T0202-20xx)、工业金属管道工程施工及验收规范 (GB50236)及现场设备、工业管管焊接工程 施工及验收规范 （GB50236)。并且通过甲方组织的竣(交）工验收和晋江市供水公司的交接检查。 5、工程价款 本工程为固定单价合同，根据晋江市财政投资项目评审中心审核书以及招标文件约定的下浮比例计算，签约合同价暂定为人民币（大写）壹仟零肆拾叁万贰仟陆佰零柒元整（￥10432607）包含给水工程安全文明措施费 拾贰万捌仟贰佰伍拾陆元整（￥128256） 6、进度付款额度和付款方式支付 工程进度付款：按月支付工程

22、进度款，即按经监理人、发包人审核当月实施工程价款扣减质量保证金（质量保证金百分比为月支付额15%）以及合同约定应扣减的其他金额后支付进度款。 7、合同生效 7.1 本协议经甲、乙双法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章即生效。 7.2 本协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与其具有相等的法律效力。 7.3 合同地点：泉州市晋江市 8、本协议正本贰份、副本捌份，承发包双方各执正本壹份，副本肆份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。 发包人： （盖单位公章） 承包人： （盖单位公章） 法定代表人 法定代表人 或其委托代理人 （签字） 日 期： 年 月 日 或其委托代理人： （签字） 日 期： 年 月 日15