施工项目承包合同_1.docx

《施工项目承包合同_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工项目承包合同_1.docx（70页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、施工项目承包合同施工项目承包合同1 发包单： (甲方) 承包单位： (乙方) 甲方将 发包给乙方工作，为贯彻“平安第一、预防为主”的方针，依据有关规定，明确双方的平安生产责任，确保平安，双方在签定 合同的同时，签订本平安协议： 承包项目： 工作范围： 用工人数及姓名(含特殊工种) 用工人数 人 工作期限： 自 年 月起至 年 月止 协作内容： 1 甲、乙双方必需认真贯彻国家、苏州市和上级劳动爱惜、平安生产主管部门颁发的有关平安生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动爱惜法则、条例、规定。 2 甲、乙双方都应有具备独立的法人资质和取得相应的平安生产相关资质，具有平安管理组织体制，包括抓平安生

2、产的领导专职或兼职的平安干部。 3 乙方特种作业人员必需持有效操作证，甲方有权检查，发觉不符合要求者有权拒绝使用。 4 工作前，甲方应对乙方的管理工作人员进行平安生产教育，介绍有关平安生产管理制度、规定和要求;受教育者必需签字确认遵守制度、规定和要求。乙方应定期组织召开管理工作人员平安生产教育会议;乙方必需检查、督促工作人员严格遵守，认真执行。 5 工作期间，乙方指派 同志负责本工作项目的有关平安、防火工作;甲方指派 同志负责联系，检查督促乙方执行有关平安、防火工作，共同预防事故发生。乙方人员未经许可，不得擅自调换，否则引起后果，由乙方负责。 6 乙方在工作期间必需严格执行和遵守甲方的平安生产

3、、防火管理的各项规定，接受甲方督促、检查和指导。甲方有权关心乙方搞好平安生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必需限期整改;对甲方违反平安生产规定、制度等状况，乙方有要求甲方整改的权利，甲方应认真整改。 7 乙方在甲方的作业区间，应按甲方供应的作业范围作业，如厂内运输，则必需依据甲方指定的路线，依据甲方的厂内机动车运输规定作业; 8 在工作过程中的个人平安防护用品，由乙方自理。甲、乙方都应督促，工作现场人员自觉穿戴好平安防护用品。 9 甲、乙双方人员对各自所处的.工作区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必需认真检查，发觉隐患，应立刻停止工作并由有关单位落实整改后方准工作。一

4、经动作，就表示乙方单位确认符合平安要求和处于平安状态。乙方对工作过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。 10 乙方在作业期间所使用的各种设备以及工具等均由乙自备。如乙方向甲方借用，应由双方有关人员办理借用手续。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合要求，借入方必需检验，并做好书面记录。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、修理应由借入使用方负责，并严格执行平安操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或使用不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。 11 特种作业必需执行国家特种作业人员平安技术培训考核管理规定，经省、市、地区的特种作业平安技术考核后持证上岗，并按规定定期审证，外省市特种人员

5、还须经苏州市有关特种作业考核站进行审证教育。 12 起重吊装作业人员必需遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作，严禁不懂电器，机械设备的人擅自操作使用电器、机械、设备。 13 必需严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。乙方人员如有违反，按甲方规定罚款。 14 乙方若要电焊、气割作业应按甲方规定办理动火审批手续严格遵守“十不烧”规定。 15 乙方需用甲方供应的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合平安规定的应准时向甲方提出，甲方应乐观整改，整改合格后方准使用。违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。 16

6、贯彻先订合同工作的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的工作任务，乙方应拒绝合同外的工作任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。 17.甲乙双方在签订 合同后，甲方关心乙方自觉向甲方行政部办理临时出入手续，向甲方平安部办理登记手续，乙方同时将有关人员的特种作业证交予复验。 18贯彻谁工作谁负责平安的原则。工作期间造成的伤亡、火警、火灾等重大事故，甲乙双方应协力进行紧急抢救伤员和爱惜现场。事故的损失和善后处理费用，应按责任解决。 19 本协议订的各项规定适用于立协双方，如遇有同国家和苏州市有关法规不符者按国家和苏州市的有关规定执行。 20 本协议经立协双方签字、盖章有效，作为合同正本的附件一

7、式四份，乙方一份，施工单位一份，甲方分别留存人事/行政部、技术/平安部各一份。 21 本协议同 合同正本同日生效。甲、乙双方必需严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违反方担当一切经济损失。 甲方： 单位名称： 代 表： 地 址： 电 话： 乙方： 单位名称： 代 表： 地 址： 电 话： 年 月 日 施工项目承包合同2 甲方：_ 乙方：_ 为加强工程项目施工管理，全面履行（以下简称公司）与业主签订的施工合同（以下简称施工合同），确保甲、乙双方利益不受损害，依据国家法律法规、公司相关管理制度和本工程实际状况，经甲、乙双方协商，就项目承包事宜达成如下合同条款，共同遵守。 一、甲方同意将工程项

8、目（合同造价万元）承包给乙方施工管理，工程范围及承包内容详见公司与（业主）签订的施工合同。 1、承包原则。乙方依据“依法经营、独立核算、自负盈亏、照章纳税、确保上交、自担风险”的原则和“五保（保进度、保平安、保质量、保文明施工、保企业信誉）”要求，实行全面风险责任承包。严格做到“无亏损、无拖欠工资和材料设备款、无平安和死亡事故、无顾客投诉、无债务纠纷”。并对施工项目的工程质量实行终身负责制。 2、承包管理模式。本工程由乙方按施工合同组织施工，全面履行施工合同，并担当一切经济与法律责任。 3、管理费上交。乙方按工程结算总造价的 %向甲方上交管理费。 （1）在甲方与业主签订施工合同的同时，乙方按合

9、同工程造价向甲方上缴管理费。管理费不含劳保基金、各项税费、项目应负担的管理人员工资及附加费等（上缴管理费不能以帐、物冲抵）。待工程结算完成后，乙方依据结算总造价补足余下部分管理费。 （2）工程项目劳保基金全部返回公司，乙方不得共享和截留。在办理劳保基金返回手续中，乙方必需全力支持并协作。 4、税费上缴。乙方按国家法律、政策和工程项目所在地政府管理部门的有关规定缴纳各项税费。工程项目所在地与公司注册地税收管理不全都的，从高适用税种、税目、税率。 （1）上缴国家的税金由公司从业主拨付的工程进度款中代扣代缴； （2）其他税费由乙方负责上缴，税费凭据由公司财务保管。 5、项目管理保证金。为确保公司各项

10、管理制度的顺当推行并强化执行力，依据公司项目管理保证金管理方法的规定，乙方应在本合同签订前，足额向公司缴纳项目管理保证金万元。项目完工结算后，按公司项目财务管理制度规定填报项目管理保证金退回会签审批表，经保证金管理委员会成员会签后办理退回手续。 6、项目承包指标：_ （1）工期：_按公司与业主签订的施工合同规定的施工工期，包括嘉奖与罚款。 （2）质量：_必需符合建筑工程施工质量验收统一标准的要求，施工质量达到一次性验收合格，创工程。 （3）职业健康平安：_一般事故年频率低于1.2%；年负伤频率低于8%，重伤事故频率低于0.4%；杜绝死亡事故及重大设备、火灾、交通事故；职业病发生率0；保证劳动爱

11、惜用品的准时发放并正确使用率100%。争创平安质量标准化示范工程。施工过程中，平安质量标准化达标验收必需合格。 （4）环境爱惜：_影响环境的水、气、声、渣排放必需达到国家环保标准。 （5）项目信息管理。严格按甲方要求在项目经理部应用项目管理综合软件系统；明确专人担当项目信息员，并按规定录入系统要求的相关数据； （6）施工现场规范宣扬。门楼、围墙、塔吊、五牌一图、现场操作区、办公区布臵及现场平安生产应符合公司平安生产文明施工标准图集要求。 （7）技术资料（含“创优”、“科技示范”、“贯标”资料）和工程结算资料必需满足当地建设行政主管部门和施工合同的相关要求，并符合公司相关管理部门规定的标准。竣工

12、后向甲方提交一套完整的竣工资料原件（包括全套扫描光盘资料）。 本合同一式五份，公司二份、甲方二份、乙方一份。经甲乙双方签字（甲方同时盖章）并报公司备案批复后生效。本合同在工程竣工结算、全部债权债务清算完毕、缺陷责任期与保修期满后本合同自然终止。 未尽事宜，双方另行协商。 甲方（章）：_乙方：_ 甲方责任人（经理或局长）：_身份证号码：_ 年 月 日 年 月 日 施工项目承包合同3 甲方：_投资置业进展有限公司 乙方：_ 为确保_项目按期开工，便于施工设备材料进场，甲乙双方依照中华人民共和国合同法及其它相关法律法规规定，遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利

13、、义务及经济责任，双方就_项目一期工程施工便道承包事项协商全都，达成以下协议： 一、工程概况 1、工程名称：_项目一期工程便道施工。 2、工作内容：便道清表土方开挖，开山渣基层，水稳层面层，便道四周水沟开挖及便道半年维护等工作。 二、承包内容： 按甲方工程部供应的印象地中海第一期施工便道施工，便道线路走向甲方代表现场确定。 便道施工做法如下： 清除表层土0.3m深。 开山渣0.5m厚铺实碾压，便道中间放坡，雨水排入便道两边水沟。 水稳层0.1m厚面层压实。 便道四周排水沟开挖，不允许道路积水现象。 施工便道维护期6个月，在维护期内乙方负责免费维护不计费用。 三、工程价款及支付方式 1、经甲乙双

14、方协商，施工便道实行固定综合单价承包方式，综合包干价：59.00元/立方米。结算工程量=开山渣基层体积+水稳层体积。 本合同单价已包括了完成该工程项目承包内容所需的全部费用，即人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金，及施工中所实行的一切措施等全部费用。 2、本工程为单价一次性包死，一经双方确认，不做任何调整（不受天气、市场价格、现场施工条件等因素的影响）。 3、乙方全部完成所属工程竣工后，经甲方验收合格，依据甲乙双方确定的工程量办理工程结算。 4、便道施工全部完成并经甲方验收书面确认工程质量合格后10日内，甲方支付工程价款的95%给乙方；余款5%作为工程质量保修金，保修期半年，质保期满后1

15、0日内甲方一次性支付给乙方余款（保修金不计利息）。 四、工期要求： 本合同日历工期25天。甲方有权按项目进展状况准时调整施工工期。如甲方缘由造成延误，工期顺延。 五、施工平安与管理： 1、为加强现场管理，乙方施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。 2、乙方应加强其施工人员的.平安、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉听从甲方有关现场平安文明施工的各项规定，杜绝平安事故，维护好现场文明施工形象。若发生上述大事，乙方应自行与责任方协商解决，并自行担当由些而产生的经济责任。 3、乙方施工过程中，假如发生平安事故，由乙方自己担当责任，与甲方无关。 4、乙方在工程施工期间负责协调处理好与本村村

16、民的关系，不得因其他村民未能承建本便道工程施工而发生纠纷，造成工程停工或延误，如发生上述状况，乙方不能得到准时处理，甲方有权终止本合同并向乙方索赔壹万元。 六、施工技术要求： 1、乙方每一道工序施工完毕自检合格后通知甲方工程师检查验收，甲方工程师检查合格后方能进行下道工序的施工。 2、施工过程中各工序检查出的不合格的部位，乙方应无条件返工和完善，并担当其全部费用。 七、其他未尽事宜双方协商解决。 八、本合同自签字盖章起生效，合同履行完毕即失效。本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。 合同附件：_项目施工便道做法 甲方：_投资置业进展有限公司乙方：_ 甲方代表：_乙方代表：_

17、 联系电话：_联系电话：_ 日期：_年_月_日日期：_年_月_日 施工项目承包合同4 承包发包方(以下简称甲方)：_ 承包方(以下简称乙方)：_ 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规、遵循公正、自愿、公正和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商全都，特订立合同如下：_ 一、工程概况 1、工程结构：_砖混; 2、建筑面积：_约(按实际建筑面积计算为准)。 二、承包方式土建工程总单包(即包工不包料)。 三、甲方负责范围甲方应供应水、电、路三通及全部建筑材料、回填。 四、乙方承包范围 1、基地平整、砼工程、砖砌体工程、木工搭拆(铁丝钉子自备)、钢筋工程、内外粉刷工程

18、、楼梯粉刷上顶(一层、顶层、地坪)。 2、乙方自备机械、脚手架。 五、承包价格按每平方米元结算，隔热层按计算。 六、质量要求七、付款方式 1、基础完工付款 2、每层砌体完工付款 3、内粉完工付款 4、外粉完工付款 5、竣工验收合同后付清余款。 八、施工日期：_按120天计算，雨天顺延。 九、平安问题乙方应平安、文明施工，如消逝大小事故由乙方自负。 十、未尽事宜，甲乙双方协商解决。 十一、本合同一式两份，甲、乙双方签字之日起生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日 施工项目承包合同5 甲方：_ 负责人：_ 乙方：_ 负责人：_ 经甲、乙

19、双方充分协商 ，甲方同意将本公司承揽的秀雅楼施工项目以内部责任的形式承包给乙方施工，现就承包内容及方法协商达成以下条款，望共同遵守。 （一）工程概况 1、工程名称： 2、工程地点 3、工程内容：综合大楼1栋，建筑面积约 （二）承包范围 1、甲方承揽的综合大楼1栋的土建工程、装饰工程、水电工程，建筑面积约，具体内容按项目施工图纸方法施工范围有关内容按设计图纸施工。 2、装饰标准约：室外外墙装饰为墙面瓷砖，线子为真石漆，室内墙面天棚为现浇板面，地面为现浇板面。 3、梯间为不锈钢扶手、不贴瓷砖、不刮三零八;内外墙不做内外保温、不做门窗。地下车库不负责挡土墙，如需做按99建筑工程定额计算。 4、水电工

20、程为：现浇板设置暗管底盒，梯间预留穿线管道，户外排水及给水按图纸施工，户外污水沟井、排水沟、管构从常规至化粪池出口打止。 （三）承包方式 按平方米造价包工包料费用包税金的方式包干承包。 (四)工程工期 1、工程总施工工期为_ 日历天，工程开工工期以开发商开出的开工通知书时间为准，开头计算施工工期。 2、竣工时间以开工日期起至第 _天为止。 3.以上工期除人力不行抗力因素以外的因素均考虑在内。 （五）工程验收 1、乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必需提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商供应完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收报告等，竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。

21、 （六）工程质量 质量要求：乙方在施工过程中严格依据国家有并建筑施工规范操作规范省市的有关规定和设计图纸要求组织施工，工程质量等级达到合格。 二、签订建设工程施工合同时该留意哪些问题 1、仔细阅读使用的合同文本，把握有关建设工程施工合同的法律、法规规定 目前签订建设工程施工合同，普遍接受建设部与国家工商局共同制定的GF-1999-0201建设工程施工合同示范文本。该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。签订合同前仔细阅读和精确理解“通用条款”特别重要。由于这一部分内容不仅注明合同用语的精确含义，引导合同双方如何签订“专用条款”，更重要的.是当“专用条款”中某一条款未作特别商定

22、时，“通用条款”中的对应条款自动成为合同双方全都同意的合同商定。 有关建设工程施工合同的法律、法规规定主要有：民法典、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建筑业资质管理规定、建筑业资质等级标准(试行)、建筑安装工程总分包实施方法、建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定等。 2、严格审查发包人资质等级及履约信用 施工单位在签订建设工程施工合同时，对发包人主体资格的审查是签约的一项重要的预备工作，它将不合格的主体排斥在合同的大门之外，将导致合同伪装的坑穴和风险隐患排解在外，为将来合同能够得到准时、正确地改造奠定一个良好的基础。 依据我国法律规定，从事房产开发的企业必需取得相应的资质等级，承

23、包人承包的项目应当经依法批准的合法项目。违反这些规定，将因项目不合法而导致所签订的建设工程施工合同无效。因此，在订立合同时，应先审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照，取得相应的经营资格和等级证书，审查建设单位签约代表人的资格，审查工程项目的合法性。其次还应对发包方的履约信用进行审查。 施工项目承包合同6 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 经双方协商，甲方将_工程交由乙方施工。为了加强企业内部管理，明确甲、乙双方的权利和义务，兼顾国家、集体、个人三者利益，依照合同法及相关法律、法规，遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，甲、乙双方就本项目工程承包的有关事项达成全都，订立本合

24、同。 一、承包工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程价款： 4、付款方式： 二、承包内容： 三、承包方式： 四、承包费用： 1、乙方依据甲方与建设单位竣工决算的本合同承包工程范围的工程款总额（含人工费材料、管理费及税费等）的_%向甲方交纳承包费用。承包费用不包括税费，税费由乙方据实担当。 2、甲方依据每次收到的工程款额预提_%，工程竣工结算后再据实结算承包费用和税费，多退少补。 3、甲方与建设单位的计价方式以甲方与建设单位签订的建设工程施工合同以及相关补充协议为准。 五、工期： 本工程工期为_天（日历天），方案开工时间：_年_月_日，方案完工时间：_年_月_日。 六、工程质量、平

25、安生产、文明施工目标及责任： 1、工程质量目标：必需严格依据施工图和设计变更通知单施工，严格执行国家现行施工技术验收规范，敬重和听从业主、监理单位及甲方人员的管理、监督与指挥，对工程质量全面负责，工程质量目标合格。若发生工程质量事故，由乙方全额担当其赔偿和相应的责任。 2、平安生产目标：强化本施工队伍的平安教育，严格按操作规程施工，乙方对本工程的平平安面负责，确保平安事故频率在_以下，无重大伤亡事故发生。消逝伤亡事故由乙方全额担当。 3、文明施工目标：乙方应按文明施工要求组织施工，听从项目部统一协调管理，对现场的文明作业全面负责。 4、若因不听从现场管理或管理不善，造成不良影响，由乙方担当由其

26、引起的全部经济损失。 七、甲方义务： 1、办理工程质量监督、工商、税务、施工许可证手续，费用由乙方担当。 2、指导、监督乙方平安生产、文明施工、施工质量，协调现场各项管理。 3、负责技术指导，组织各类技术培训。 4、工程完工时，准时组织人员验收；准时支付合同价款，不得无故拖延。 八、乙方义务： 1、全面履行承包合同的全部条款。 2、听从和接受甲方各职能部门的检查、指导、监督。 3、对本工程的质量，文明施工，平安生产负全面责任。 4、工程技术资料必需与工程形象进度同步，工程竣工时，必需供应完整的技术资料和竣工图。 5、不得拖欠劳务工资。 九、违约责任： 乙方必需对工程质量、文明施工、平安施工、合

27、同工期等目标进行承诺，在施工中若发觉其达不到要求，甲方有权终止合同，合同终止日以前因履行本合同所发生的债权、债务均由乙方担当，甲方不担当连带责任。 十、解决争议 因合同履行发生争议，双方可协商解决，协商不成的，均可向合同签订地、合同履行地的法院提起诉讼。 十一、其它： 1、未尽事宜，另行协商。 2、本合同自甲、乙双方签字之日起生效。 3、本合同一式_份，双方各执_份，具有同等效力。 甲方： 住宅： 代表人： 联系方式： 签订地点： 签订时间：_年_月_日 乙方： 住宅： 责任人： 联系方式： 签订地点： 签订时间：_年_月_日 施工项目承包合同7 甲方：_选煤厂 乙方：_选煤运营管理公司 甲方

28、现有_洗煤项目待调试生产，乙方具有完善的重介选煤生产管理技术团队，情愿承包该项目，经双方磋商达成如下合作协议：总则： 一、江防供应原煤，及完善的选煤系统设备，乙方负责生产，经营管理机设备维护、保养使用。 二、乙方扶着招收，管理洗煤所需生产工人，甲方供应上料铲车3台，以及供工人吃放，住宿的场所，冬季供暖。 三、甲方必需确保乙方正常生产所需的电力及水源供应，如因原料、电力，水源供应不足造成乙方无法按_吨/月正常生产，甲方需支付乙方工人工资_万元/月，不饿能够达到上述产量造成的变压器无功损耗滞纳金罚款由甲方全额支付。 四、承包形式为大包干，吨原煤生产费用为_，包括_个人所得税。 五、乙方应对洗煤工人

29、，上保险。 六、如遇特大的，因不行抗力发 生的.人身伤亡事故，由甲乙双方共同担当。 分则： 一、费用支付方式： 1.调试费用：调试工人到厂，甲方支付乙方五万_元调试费用。确保调试正常进行。 2.调试期限：暂定10日。_月_日进厂。甲方供应200吨磁铁粉，适量润滑油和浮选药剂，试验期内甲方付费，试验完成后核定剩余量，余量由乙方付费。 3.调试完成后，甲方需向乙方支付万元生产所需费用，以确保正常生产，二十日内完成原煤入洗五万吨，甲方一次性向乙方支付清本月生产费 4.生产费用结算：每月五号结清上月费用。 5.按每月产量计算生产所需的材料费，正常电费，甲方需全额月初支付乙方。 二、产品质量要求： 1.

30、为确保精煤粉9.5%10%，甲方供应的原煤内灰不得大于7.5%; 2.矸石带中煤不大于3%; 3.中煤含精煤小于8%，含矸小于5%; 4.浮精灰分10%12%，尾矿灰分大于50%; 三、产品质量超标惩处。 四、承包期限为三年： 即本合同以_年_月_日签订生效，至_年_月_日结束。 五、若甲乙双方对本合同中所定条款有异议，可经双方协商后再订立补充条款。 六、本合同在双方签字盖章后生效。 七、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方：(签字或盖章)_ 乙方：(签字或盖章)_ 时间：_ 施工项目承包合同8 甲方：_装饰工程有限公司 乙方： 依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同

31、条例的规定，结合本工程具体状况，双方达成如下协议： 一、工程概况分包范围： 工程分包方式：工期： 年 月 日年 月 日（共 天）。 工程质量：本工程严格依据设计图纸、国家相关规范施工工艺要求施工，施工质量达到合格标准。合同价款（暂定）￥ 二、甲方责任： 1）由甲方工地项目部全权负责合同履行，对工程质量、施工进度进行督导、检查，组织人员进行技术、平安交底等，对隐蔽工程进行专项验收及变更签证等其它管理工作。 2）协调各分包工队之间工程进度交接验收等协作工作，协调各分包工队之间施工现场平安、用电、卫生、垃圾处理等工作。 三、乙方责任： 1）乙方对进场工人应依据甲方要求进行岗前平安、卫生、技术等教育培

32、训，佩带胸牌。平安帽上岗，工牌由甲方统一办理，并收取工本费_元，_元押金（押金可退还）。如有丢失工队全部担当，费用_元/个。每日上班无胸牌或有意不带胸牌着，不准进入施工现场，并惩处_元。平安帽由分包负责人在甲方库房统一领取并进行登记，平安帽成本_元/顶，如有丢失，此款从工程款中扣除。 2）乙方进场施工人员，不论工种，均须穿甲方要求的工作服，并保持清洁。工作服分包负责人在工地库房统一领取，工作服成本费每套_元，公司每套补助_元。工队每套担当_元，此款从工程款中扣除。如发觉不穿工作服进场施工者每次罚款_元。（实行单价包死据实结算）。 3）乙方施工前应对本工程图纸，现场及甲方要求进行认真评估，乙方严

33、禁在施工过程中停工、撤场、单方终止合同，否则甲方有权不付工程款，且由此造成的一切损失由乙方负责。 4）施工所用材料，分包负责人应提前三天将材料方案单签字后交甲方项目部，经审核由甲方专人选购（接单三天内到场），材料运到现场按工种或承包段由乙方派人组织人力上楼分类堆放时应按甲方要求存放整齐，如无人搬运上楼或拒不派人搬运上楼，由甲方派人搬运上楼，全部费用由乙方担当。 5）乙方施工现场必需由专人负责，全权处理现场发生的一切事情，并督促全部人员，合理支配，保证施工质量和平安生产，现场负责人未经甲方代表同意擅自离开一次罚款_元以上。 6）材料领取时应由乙方负责人专人领取，严格依据甲方材料领取方法执行，不冒

34、领，不多领，不有意囤积，以免造成材料资金积压铺张，从而影响其它分包队的正常施工。如因现场实际状况有超出定额使用材料部分的，乙方必需提前报甲方予以签字认可。 7）材料使用应本着节约的原则，讲究成本，追求效益，木工板，木龙骨等边角碎料确定要充分利用，钉子、直钉等辅料应用边角碎料做专用工具盒集中存放，不得随地抛撒，如发觉任凭丢弃，甲方管理人员将视其情节进行惩处。 8）乙方施工产生垃圾，由甲方派专职保洁人员负责清理，费用由甲方依据工种由乙方工队进行平摊。 9）乙方施工中所用工具及所用耗材（如切割片，角磨片，钻头等）均由工队自行购买，甲方只供主材和正常施工辅料。 10）乙方施工人员不得在工地住宿，起灶做

35、饭，生活问题由乙方自行解决。 11）每天下午6：00甲方在项目部办公室召开各工队负责人及相关技术人员施工例会，集中争论工程质量，文明平安等问题。每次例会如乙方代表迟到一次罚款_元，无故不到者罚款_元。 12）乙方所用各种电源，甲方只供应分层配电箱及配套控开，并负责架设一道照明电源线，其余施工用线均由乙方自行解决，甲方供应的每层配电箱及照明电源线，乙方需进行爱惜并保证原有数量，如有丢失或人为损坏，费用均由乙方平摊处理。 13）乙方施工队人员不准在施工现场吸烟，使用电炉子烧水，如有违反每人次罚款_元，并通报处理。 14）乙方施工人员上厕所必需到指定地点，如在工地随地大小便，发觉一次罚款_元，并在每

36、日工程例会上由层段负责人进行检查。 15）乙方全部施工人员必需严格执行甲方制定的平安生产管理方法、平安用电管理方法、工地现场施工管理方法、文明卫生管理方法、如有违反，按相关规定惩处或处理。 16）乙方应在工程设施未移交甲方以前对施工现场一切设施和工程半成品、成品进行爱惜工作，如墙体维护，地面掩盖等（材料由甲方供应）。 四、工期商定 1）因甲方未按协议完成工作或未按时供应材料影响工期，工期顺延。 2）因乙方责任不按期开工或上人、中途有意停工影响工期，工期不顺延，每延误一天罚款_元。 3）因设计变更或因甲方缘由造成停电，停水及其它不行抗力因素影响导致停工8小时以上（累计一周计算）工期顺延。 五、工

37、程质量及验收的商定 本工程所用材料及工艺以甲方交给乙方的工程施工图纸，设计方案变更及现场变更通知为准，严格依据国家规范（电器安装施工验收规范gb5030320_）要求细致进行质量验收。本工程应达到国家规范质量评定合格标准。甲乙方应进行相应的隐蔽工程验收，过程中实行“三交接”验收手续，每道环节均由专人负责，层层把关，若甲方验收时因不合格而要求乙方整改，由此产生的费用或延误工期由乙方负担，工期不予顺延。由于乙方偷工或不按要求操作造成质量事故，其返工费均由乙方担当，工期不顺延。 六、价款及决算的商定 本工程双方商定以“固定单价、工程量按现场实际计算”的计价方式，在本合同生效后，甲方分次按下列规定支付

38、人工费，具体为：施工期间甲方按现场实际发生工程量（随甲方进度款支付总款70%）本工程完工后，以甲方签字验收为准，付至工程款的70%。待决算完毕后付完总价。留结算总价的5%作为质量保证金。 七、嘉奖与违约责任 乙方应妥当保管甲方供应的设备、材料成品爱惜，及原建筑物成品。如造成损失，应照价赔偿。未经甲方同意，任凭更改施工图纸或施工工艺，造成工程质量不合格，由此产生的返工费用由乙方全部担当。因一方缘由，导致分包合同无法履行时，应通过对方，办理合同终止协议，并由负责方担当赔偿对方由此造成的经济损失。若工程质量一次验收达不到合格率100%，乙方情愿担当违约金_元。 八、争议和纠纷处理 本合同在履行期间双

39、方发生争议时，在不影响工作进度的状况下，双方可实行协商或找相关部门进行协调。当事人不情愿通过协商或调解解决纠纷时，可向当地仲裁机关或人民法院起诉。 九、附件 本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。本合同内容完成后自动终止。 十、补充条款 乙方进场施工，应保证自己工队全部人员的人身平安，如在施工中发生伤残等平安事故，不论事故大小，责任均由乙方自行担当，甲方不担当任何相关责任，甲方合同单价已包含工人施工期间的人身意外保险。乙方进场施工，如中途撤场或停工，甲方除停付乙方全部工程款项外，其分包工作内全部工程量由甲方重新指派或托付其他施工工队连续施工，应付工费均从乙方工程款中支付，乙方不得以任何理由或借口

40、及其它方式阻挡甲方付款。 十一、单价商定： 单价见后附表 甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代理人： 代理人： 代理人： 电话： 电话： 年 月 日 年 月 日 施工项目承包合同9 发包方(甲方)：_ 承包方(乙方)：_ 经甲、乙双方充分协商，甲方同意将本公司承揽的施工项目以内部责任的形式承包给乙方施工，现就承包内容及方法协商达成以下条款，望共同遵守。 一、工程概况 1.工程名称：_ 2.工程地点：_ 3.工程内容：_ 二、承包范围 1.甲方承揽的的土建工程、装饰工程、水电工程，建筑面积约_，具体内容按项目施工图纸方法施工范围有关内容按设计图纸施工。 2.装饰标准约：室外外墙装饰为墙面瓷砖，线子为真石漆，室内墙面天棚为现浇板面，地面为现浇板面。 3.梯间为不锈钢扶手、不贴瓷砖、不刮三零八;内外墙不做内外保温、不做门窗。地下车库不负责挡土墙，如需做按99建筑工程定额计算。 4.水电工程为：现浇板设置暗管底盒，梯间预留穿线管道，户外排水及给水按图纸施工，户外污水沟井、排