工程委托协议范文3篇最新2022.docx

《工程委托协议范文3篇最新2022.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程委托协议范文3篇最新2022.docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程委托协议范文3篇最新2022 目前工程托付已成为建设单位工程审计的主要方式,那么工程托付协议怎么写呢?以下是我为大家整理的工程托付协议范文，欢迎参考阅读。 工程托付协议范文1 发包方(甲方)：_ 承包方(已方)：_ 为提高泵站品位，创建良好的工作环境，经甲、乙双方协商一样，甲方将_托付给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着相互支持、紧密协作的原则，结合本工程详细状况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下： 一、工程地点：_。 二、工程内容 土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。 以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。 三、工期 1.开工

2、日期：本项目工程从_年_月_日起至_年_月_日止，共_个日历天。 2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因状况或甲方书面确认工期可顺延。 3.因甲方缘由不能刚好移交施工场地则工期顺延。 四、工程合同价款 经协商本合同总承包价款为人民币：_整。若施工过程中甲方有变更须要增加工程，则按实结算。 五、承建方式 乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包平安、包工期、包文明施工。 1.乙方负责供应所承建工程材料，必需经双方确认方可进料施工。 2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。 六、工程付款方法 1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币_整。乙

3、方收款后其次天支配人员进场施工。 2.待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币_整。 3.工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币_整。 4.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币_整。 七、工程质量 1.乙方必需严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到_级。 2.在施工过程中，乙方必需听从甲方监督管理，若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责担当。 3.乙方要确保施工现场清

4、洁，刚好清理废弃物，做好文明施工。 八、工程竣工验收结算 乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后_天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内依据设计施工图纸、合同、补充合同及有关园林绿化标准赐予合格批准或提出整改看法。乙方须按甲方要求整改，并担当因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于_个工作日内结算完毕。 九、延期违约责任 乙方必需在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币_元;若工程提前完成，则每提前一天完成嘉奖人民币_元。若因甲方责任或不行抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，

5、甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。 十、养护管理 1.期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日起先计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。 2.质量要求：大树刚好支撑固定，栽植后刚好浇水，刚好中耕除草、施肥、修剪，刚好防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。 十一、合同生效与终止 本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。 十二、合同份数 本合同一式_份，具有同等效力，甲、

6、乙双方签字盖章后各执_份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。 甲方代表(盖章)_ 乙方代表(盖章)_ 合同签订日期：_ 签约地点：_ 工程托付协议范文2 托付方(以下称甲方)： 法定代表人 / 职务： 托付人 / 职务： 营业执照注册号： 开户银行 / 帐号： 地址： 邮编： 传真： 电话： 受托方(以下称乙方)： 法定代表人 / 职务： 托付人 / 职务： 营业执照注册号： 开户银行 / 帐号： 地址： 邮编： 传真： 电话： 甲乙双方本着同等互利、共同发展的原则，依据X市有关法规、政策规定，结合本拆除工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保拆除工作质量，经双方

7、协商一样，签订本合同，以兹共同遵守。 第一条 拆除范围 1.1拆除工程地点 X项目 地块 1.2拆除工程范围(X至Y) 其次条 拆除程序 2.1甲方向乙方指明现场市政、公用设施分布状况及相应爱护措施。 2.2甲方向乙方明确拆除范围、时间。 2.3乙方负责制定施工方案(施工方案中应包括：施工方法、平安措施、环保措施等主要内容)，甲方审核后，乙方应严格根据施工方案组织实施。 2.4乙方指定 为项目负责人，全权负责工程拆除事宜，并刚好向甲方代表通报工程拆除有关状况。 2.5甲方指定 为项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并监督施工进度、平安及文明施工。甲方代表对乙方施工中违规操作有权做出处理确定或经

8、济惩罚。 2.6拆除期限依据拆迁公司的交房进度进行拆除，拆迁公司交房后5日内必需完成拆除工作。 2.7拆除标准：被拆除房屋(含棚子、自建房等)拆除至室外自然地坪，地下室部分拆除到地下室地坪，化粪池要求连同底板全部拆除，拆除过程中产生的渣土、废弃物等一并清理出 第三条 甲方责任 3.1甲方负责向乙方明确拆迁范围刚好间。 3.2甲方指派现场管理人员负责监督乙方拆除过程中的平安及环保工作的执行状况，并对发觉的问题和存在的隐患提出处理看法，对严峻违章者，甲方有权做出停工处理。 3.3甲方制定现场施工平安技术要求(附后)并据此向乙方进行平安交底。 第四条 乙方责任 4.1平安责任 4.1.1负责在开工前

9、办理好拆除、城管、平安、环保及交通等有关部门全部拆除及清运审批手续。根据甲方拆除范围和时间，组织人员进场施工。 4.1.2负责制定拆除工程现场平安操作规程，对施工人员进行平安交底，按平安程序施工并指派现场平安检查员。 4.1.3建立完善施工现场平安组织机构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切平安事故，由乙方自行解决，并担当由此产生的经济和法律责任。 4.1.4接受甲方提出的平安处理看法，并刚好改正。 4.1.5违反规定的平安操作规程，造成意外事故，由乙方自负。 4.1.6出现断水、断电及扰民问题，由乙方自行解决。 4.2环保责任 4.2.1制定拆除施工方案，提出详细的防止扬尘，降噪音等环保措施

10、，明确拆除工地详细的环保要求和环保责任人。乙方施工中现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施，严格按施工方案规定执行。 4.2.2拆迁工地主要出入口应当设立标牌，标明拆迁人、拆除施工单位、环保负责人、拆除时限等内容。 4.2.3拆迁工地外围应当设置封闭硬质围档，防止物料、渣土遗撒，并刚好清理工地外围道路遗散的渣土，适当洒水，防止扬尘。拆迁围档高度不得低于1.8米。 4.2.4拆迁工地应按规定办理渣土消纳证，常常保持清洁卫生，拆除房屋过程中应随拆随洒水，避开大量扬尘。对拆除楼房的施工垃圾，必需设置封闭式临时专用垃圾道或者采纳容器吊运，严禁随意凌空抛撒。 4.2.5渣土清运时现场出口道路要求用草帘被

11、或大铁板铺设，拆迁工地渣土应设特地人员管理，定期洒水和清扫，并配备必要的洒水、排水设施。拆迁工地垃圾应刚好清运，现场垃圾堆放总量不得超过60立方米。 4.2.6渣土清运车辆应按规定装载，遮盖严密，沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土，确保车辆不带泥上路。 4.3文明施工 4.3.1乙方应作好文明施工及消防打算工作。 4.3.2乙方施工人员应着装整齐，佩戴统一标识，戴平安帽。 4.3.3乙方应保证施工现场内、外清洁卫生，交通道路畅通。 4.3.4乙方应保证在用市政、公用设施完好、畅通。 4.4乙方帮助甲方办理人防、公共、消防、固定资产等报批手续。 4.5负责应由乙方担当的其他

12、工作。 第五条 拆除费及支付方式 5.1双方约定，拆除费按如下方式计取：拆除费单价为每建筑平米元人民币，暂估面积为 建筑平米，最终以实际测量为准。 5.2拆除费依据拆迁进度分 次支付： 5.2.1当乙方完成拆除任务的 %后，甲方按合同拆除费总额的%支付给乙方; 5.2.2当乙方完成拆除任务的 %后，甲方按合同拆除费总额的%支付给乙方; 5.2.3当乙方完成全部拆除工作后，甲乙双方进行费用结算，并签订结算协议书之日起个工作日内，甲方一次性向乙方支付剩余拆除费。 第六条 违约责任 6.1任何一方违约，违约一方应担当相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的经济损失。如属双方违约，依据实际状况，由双方担

13、当各自的违约责任。如属不行抗力因素，双方协商解决。 6.2由于乙方缘由致使拆除期限延误，每逾期一日，乙方应每天按拆除费总额的万分之一向甲方偿付逾期违约金。该违约金可由甲方从乙方的拆除费中干脆扣除，由于乙方的违约给甲方造成的一切经济损失均由乙方担当。 6.3对于乙方违反本合同的其他约定的行为，甲方有权要求乙方限期整改(工期不顺延)，并有权做出处理或惩罚确定。 第七条 争议的解决 凡有关本合同或执行本合同发生的争议，应经过友好协商解决;若不能协商解决，则提交甲方所在地方法院提起诉讼。 第八条 不行抗力 8.1不行抗力是指斗争、严峻火灾、水灾、台风，地震等人力不行抗拒的因素引起的延误和影响。 8.2

14、当甲方或乙方因不行抗力的影响不能履行合同义务时，履行合同的时间将予以顺延，延长期与不行抗力影响期相同，但拆除费不因此而变更。 8.3不行抗力发生后，双方应努力实行必要措施，亲密协作削减不行抗力的影响。不行抗力的影响消退后应马上通知另一方。 8.4甲、乙任何一方如确因不行抗力的缘由，不能履行本合同时，应刚好向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方认可后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予担当违约责任。 第九条 合同生效 9.1本合同自双方签章之日起生效。 9.2本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。 9.3本合同在执行期间，甲乙双方应本着相互信任、

15、相互协作的原则，对拆迁中出现的问题主动协商解决。如有未尽事宜，需由甲乙双方协商，另订补充协议附于本合同之内，全部补充协议在法律上均与本合同有同等效力。 9.4现场施工平安技术要求为本托付合同之附件，与本合同具有同等效力。 9.5本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。 第十条 其他约定条款 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 工程托付协议范文3 托付人： (简称甲方) 与监理人：(简称乙方)，经双方协商一样，签订本协议。 托付人在望城区投资兴建的乐都百强物流工程，托付长沙市鸿业工程监理有限公司进行监理，乙方负责监

16、理招投标的全部费用和监理合同的备案，以及现场监理工作和资料竣工验收备案 监理酬金: 81000平方米_12元/平方米=97.2万元 支付方式: 现场监理人员进场后支付总费用的15%，一期主体完成支付总费用的20% ，一期竣工验收支付总费用的20%，二期主体完成支付总费用的20% ， 二期竣工验收支付总费用的20%,全部项目完成竣工备案支付5%。 本合同自 20_年 5月30日起先实施，至 20_ 年 10 月 30 日完成。 协议一式二份具有同等法律效力，甲方执一份， 乙方执一份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 工程托付协议范文3篇最新2022本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第15页 共15页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页