建设部工程施工合同范本 建设部施工合同范本.doc

《建设部工程施工合同范本 建设部施工合同范本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设部工程施工合同范本 建设部施工合同范本.doc（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建立部工程施工合同范本 建立部施工合同范本建立部要提早制定好工程施工合同以便工程合作的需要而做好准备。下面提供建立部工程施工合同范本，欢送参考!建立部工程施工合同范本一发包方(甲方)：_承包方(乙方)：_为标准家庭室内装修的施工，保护双方的合法权益，现根据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益保护法、省保护消费者合法权益条例，中华人民共和国建立部建建(1997)92号文家庭居室装饰装修管理试行方法以及其它有关法律、法规规定的原那么，结合本工程的详细情况，双方达成如下协议，共同遵宁。一、概况1.甲方装修住房系合法居住。乙方为本省(市)具有建筑装饰资质、并经工

2、商行政管理机关核准登记的企业法人、其他经济组织、个体工商户。2.装修施工地点：_市_区(县)_路(村)_巷号_楼层_室。3.住房构造：_4.装修施工内容：室别部位装修内容及要求备注5.承包方式：_6.总价款：_元(其中人工费_元，材料费_元，详见清单。)7.工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日开工。工期为_日。二、关于材料供给的约定1.甲方提供的材料本工程甲方负责采购供给的材料、设备，应为符合设计要求的合格和产品，并应按时供给到现场。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，

3、由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2.乙方采购的材料序号材料或设备名称规格型号消费厂商(品牌)单位数量质量等级单价(限购元以下)总价上述材料，乙方应向甲方提交购货发票，并均应用于本合同规定的民宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违背此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的以倍补偿给甲方。乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。三、关于工程质量及验收的约定1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收标准、建筑安装工程质量检验评定统一标准

4、和省主管部门制定的施工及验收标准为质量评定验收标准。2.本工程质量应到达国家质量评定合格标准。甲方要求局部或全部工程工程到达优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。3.由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承当，工期顺延。4.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。5.工程开工后，乙方应通知甲方验收是，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应成认开工日期，并承当乙方的看管费用和相关费用。四、有关平安消费和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防

5、事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故的发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定1.合同签订后，甲方支付总价款的_%，计_元;_年_月_日前，甲方支付总价款的_%，计_元;_年_月_日前，甲方支付部价款的%，计元;年_月_日前，甲方支付总价款的_%，计_元;尾款甲方应在本工程开工验收后合格后日内一次付清。2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改变施工内容、要求，

6、甲方应另行支付费用，工期顺延(详细内容双方另立补充协议，补充协议系本合同组成局部)。3.双方款项往来，均应出具发票(或收据)。六、其它(一)甲方工作1.甲方应在开工前天，向乙方提供经房管部门或物业管理部门认可的施工图纸或做法说明份，并向乙方进展现场交底。全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电、等必备设备，并说明使用考前须知。2.做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等协调工作。3.如确实需要拆改原建筑物构造或设备管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承当有关费用。(二

7、)乙方工作参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度方案，交甲方审定。指派(姓名)为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆原有建筑构造及各种设备管线。乙方在其装饰施工范围内承当保修责任，保修期自本工程开工甲方验收合格之日起个月。七、违约责任1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付乙方元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付违约金。2.由于乙方原因逾期开工的，每逾期一天，乙

8、方按甲方已累计付款额的%支付违约金。逾期天以上的，乙方应将甲方已支付的全部款项如数退还给甲方。3.乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其他物品，如有损坏，应照价赔偿。4.甲方未办理任何手续，要求乙方拆改原有建筑构造及设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承当损失。5.未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑构造或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承当损失。八、纠纷处理方式1.本合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度前提下，双方可采取协商解决或请装饰施工住房所在地的建立行政主管部门或消费者协会调解。2.当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解

9、解决不成时，对本合同在执行中发生的争议双方同意由-仲裁委员会仲裁(当事人未约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。九、其它约定十、本协议一式份，甲，乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方(签章)：_乙方(盖章)：_委托代理人：_法定代表人：_住址：_地址：_ ：_ ：_ ：_ ：_开户银行：_户名：_帐号：_签订日期：_年_月_日建立部工程施工合同范本二发包人：_(简称甲方)承包人：_(简称乙方)(必须有施工资质)按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就紫金广场局部排水及砼道路工程施工工程，经双方协商一致，订立本合同。特别条款：该承包人于20_年_月_日之前以_名义与本发包人(包括_置业)签订的所有合同，自本合同签署生效时起，宣布作废。第一条工程概况工程名称：_道路工程工程地点：_工程内容：_道路工程资金第 9 页 共 9 页