工程施工协议书范本.docx

《工程施工协议书范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工协议书范本.docx（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程施工协议书范本 工程设计公司在接到工程承包的案件后，须要写一篇工程承包协议书回执给托付方。下面是我给大家带来的工程承包协议书范文，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧! 工程施工协议书(一) 甲方：陕西省安康马路局 乙方：陕西省安康市马路局机修厂 为确保工程项目顺当完工，经甲乙双方充分协商，并在此基础上达成如下协议内容： 1、工程项目：s207线吉河桥便道抢修工程。工程内容包括：环境协调、路基土石方、简易路面、钢便桥、道路平安标记、后期养护及旧桥的交通管制等一切工作。 2、工程总价： 元(大写 元)。 3、工程工期：自XX年1月13日至XX年1月29日，工 期17天。 4、工程质量：乙方必需

2、根据马路工程相关项目的技术规范、规程要求施工，仔细选择施工方案及施工工艺，对关键工序的施工方法和工艺，必需报经甲方或甲方代表审查同意后方可实施。工程质量乙方负全部责任。 5、工程平安及法规制度 、合同签订后由甲方平安、生产负责人对施工现场进行移交，乙方应对全部施工现场作业和施工方法的适应性、稳定性和平安性负责，甲方不担当责任。 、乙方在合同执行期间，应对工程中的全部结构、材料、设备、临时工程等进行主动爱护，如因管理不善造成的经济损失，由乙方全部自理和担当相关责任。 、乙方应加强平安生产管理，并做到平安生产、文明施工，由于管理不善或民工的过失，或第三者缘由造成自身或第三方的人身伤亡，机械设备及其

3、它财产损失事故等，均由乙方自行负责处理并将事故处理结果向建设单位书面汇报，甲方不负任何责任，也不支付任何费用。 、爆破人员必需持有机关核发的爆破证，选购的火工器材要有运输证、存放证，存放要分类，建帐，严格实行领发制度，肯定不能流向其它工地或他人。 、合同执行期间，乙方应自觉遵守国家、地方政府及有关部门颁布的法律、法规和制度，否则产生的一切后果由乙方担当，乙方应按国家和地方政府的有关规定刚好上缴应担当的各种税费。 、乙方在施工期间所发生的外部环境由乙方自行处理，必要时甲方予以帮助，所发生的一切费用由乙方担当。 6、工程结算及支付 、工程中期借款额度以上月实际进度并检验合格工程价款 的60%。 、

4、工程完工后一个月内办理工程价款结算手续。 7、其它： 、本协议为总价合同，合同执行期间单价不予变更。 、本协议一式四份，甲方、乙方各二份。 、本协议自签字之日生效，止于新建桥梁施工单位进场交付后完毕。 、其它未尽事宜双方另行协商解决，并订立补充条款为准。 8、附件：施工图纸及及材料供应。 8.1、合同签字后，由建设单位供应图纸壹份，未经同意不得将图纸交第三方。 8.2、完成本合同工程所需的材料均由乙方负责选购、验收，全部材料运输和保管，甲方不担当任何费用，对进场的材料应根据规范要求分批抽检，合格后方可运用。对于不合格材料乙方应刚好清除施工现场。材料试验由施工员现场取样，所发生的一切费用由乙方自

5、理。 甲方：陕西省安康马路管理局 法定代表： 乙方：陕西省安康市马路局机修厂 法定代表： 工程施工协议书(二) 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一样，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 其次条作业人员 第三条合同工期 开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。 第四条合同价款 4·1合同价款为：_元(人民币)?大 写：_元? 4·2合同价款的确定原则(在确认的方式前划"√")： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由

6、承、发包双方协商一样，确认： ( )4·2·1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 ( )4·2·2以( )年施工预算或( )年施工概算定额为依据：? ( )4·2·3定额工以外发生的零星用工单价_元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)? 第五条合同价款的结算和支付 5·1 结算、决算资料： 5·1·1发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 5·1·2承包人依据

7、发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，支配作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5·1·3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 5·2合同价款的结算和决算： 5·2·1发包人应于每月_日对承包人完成的工程量赐予核实、 确认并共同履行书面结算手续。 5·2·2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，赐予确认并办理分包工程决算手续。 5·3合同价款的支付： 5·3&mid

8、dot;1合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。 第六条平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理 6·1平安施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。 6·2重大伤亡及其他平安事故处理： 6·2·1发生重大伤亡及其他平安事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照。 6·2·2根据有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任

9、方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 第七条工程质量、验收与保修 7·1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一样，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 7·2承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须马上向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可接着施工。因发包人缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人缘由造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人担当。文章来源： 个人转

10、载本站内容，请务必保留上面文章来源信息!任何媒体未经许可不得随意转载! 7·3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入运用的，视为符合合同要求，工程交工。 第八条工期延误 8·1对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。 8·2承包人应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面

11、报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改看法，视为其承认此事实。 8·3 非因上述缘由造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定： 第九条文明施工 9·1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。 9·2发包人应向承包人供应符合标准的施工条件，如发包人不能供应现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人根据标准予以补偿。 第十条材料机具供应 10·1由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供应到施工现

12、场(400米内)。 10·2承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程运用，加强修理保养。 第十一条发包人的权利及义务 11·1负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。 11·2 负责于_年_月_日供应施工图纸_套，供应必要技术资料和办理施工洽商。 11·3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、平安生产及按图施工状况，材料领用状况及行政管理事务。 11

13、·4负责解决施工中存在或发生的技术问题。 第十二条承包人的权利和义务 12·1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证人员的政治素养、身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。 12·2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。 12·3在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于_ %，听从发包人的统筹支配，统一调动。 12·4当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人

14、生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。 第十三条违约责任 13·1发包人违约责任 13·1·1由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能接着履行合同时，双方协商后可提前终止合同。 13·1·2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人担当。 13·1·3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要

15、求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。 13·2承包人违约责任 13·2·1因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。 1

16、3·2·2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。 13·2·3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。 第十四条合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划 “√”)： 1、向北京仲裁委员会申请仲裁。 2、向 _人民法院起诉。 第十五条合同的生效与终

17、止 本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，托付代理人应出示托付证明。 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。 第十六条 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本_份。 工程施工协议书(三) 一、词语涵义 1 词语涵义 除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所给予的涵义： 1.1 有关合同双方和监理人的词语 (1)发包人：指专用合同条款中写明的当事人。 (2)承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。 (3)分包人：指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。 (4)监理人：指专用合同条款中写明的

18、由发包人托付对本合同实施监理的当事人。 1.2 有关合同组成文件的词语 (1)合同文件(或称合同)：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同条件第3条的全部文件和图纸，以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。 (2)技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。 (3)图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人供应的全部图纸(包括配套说明和有关资料)，以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的全部图纸(包括配套说明和有关资料)。 (4)施工图纸：指上述第(3)项规定的图纸中由发包人供应或由承包人提交并经监理人批准的干脆用

19、于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。 (5)投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。 (6)中标通知书：指发包人正式向中标人授标的通知书。 本站举荐相关的合同范本·弱电施工合同·消防工程施工合同·防水工程施工合同·爆破施工合同·成都市白蚁预防工程合同书·水利水电工程施工协议书·绿化施工合同·施工分包合同·马路、道路施工合同 1.3 有关工程和设备的词语 (1)工程：指永久工程和临时

20、工程或为二者之一。 (2)永久工程：指按本合同规定应建立的并移交给发包人运用的工程(包括工程设备)。 (3)临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备)。 (4)主体工程：指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。 (5)单位工程：指专用合同条款中写明的单位工程。 (6)工程设备：指构成或安排构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。 (7)施工设备：指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其他物品(不包括临时工程和材料)。 (8)承包人设备：指承包人的施工设备。 (9)进点：指承包人接到开工通知后进入

21、施工场地。 1.4 有关工期的词语 (1)开工通知：指发包人托付监理人通知承包人开工的函件。 (2)开工日期：指承包人接到监理人按第18.1款发出的开工通知的日期或开工通知中写明的开工日。 (3)完工日期：指本合同规定的全部工程、单位工程或部分工程完工和通过完工验收后在移交证书(或临时移交证书)中写明的完工日。 1.5 有关合同价格和费用的词语 (1)合同价格：指协议书中写明的合同总金额。 (2)费用：指为实施本合同所发生的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。 1.6 其他词语 (1)施工场地(或称工地)：指由发包人供应的用于本合同工程施工的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部

22、分的其他场所。 (2)书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电传、电报、传真和电子邮件。 (3)天：指日历天。 二、合同文件 2 语言文字和法律 2.1 语言文字 本合同运用的语言文字为汉语文字。 2.2 法律、法规和规章 适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国国家的法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章。 3 合同文件的优先依次 组成合同的各项文件应相互说明，互为说明。当合同文件出现模糊不清或不一样时，由监理人作出说明。除合同另有规定外，说明合同文件的优先依次规定在专用合同条款内。 三、双方的一般义务和责任 4 发包人的一般义

23、务和责任 4.1 遵遵守法律律、法规和规章 发包人应在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应担当由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。 4.2 发布开工通知 发包人应托付监理人按合同规定的日期前向承包人发布开工通知。 4.3 支配监理人刚好进点实施监理 发包人应在开工通知发出前支配监理人刚好进入工地开展监理工作。 4.4 供应施工用地 发包人应按专用合同条款规定的承包人用地范围和期限，办清施工用地范围内的征地和移民，按时向承包人供应施工用地。 4.5 供应部分施工打算工程 发包人应按合同规定，完成由发包人担当的施工打算工程，并按合同规定的期限供应承包人运用。 4.

24、6 供应测量基准 发包人应按第27.1款和技术条款的有关规定，托付监理人向承包人供应现场测量基准点、基准线和水准点及其有关资料。 4.7 办理保险 发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险。 4.8 供应已有的水文和地质勘探资料 发包人应向承包人供应已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，但只对列入合同文件的水文和地质勘探资料负责，不对承包人运用上述资料所作的分析、推断和推论负责。 4.9 刚好供应图纸 发包人应托付监理人在合同规定的期限内向承包人供应应由发包人负责供应的图纸。 4.10 支付合同价款 发包人应按第33条、第35条和第36条的规定支付合同价款。 4.11 统一管理工程的

25、文明施工 发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工，为承包人实现文明施工目标创建必要的条件。 4.12 治安保卫和施工平安 发包人应按第29条的有关规定履行其治安保卫和施工平安职责。 4.13 环境爱护 发包人应按环境爱护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境爱护工作，负责审查承包人按第30条规定所实行的环境爱护措施，并监督其实施。 4.14 组织工程验收 发包人应按第52条的规定主持和组织工程的完工验收。 4.15 其他一般义务和责任 发包人应担当专用合同条款中规定的其他一般义务和责任。 5 承包人的一般义务和责任 5.1 遵遵守法律律、法规和规章 承包人应在其负责的各项

26、工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并保证发包人免于担当由于承包人违反上述法律、法规和规章的任何责任。 5.2 提交履约担保证件 承包人应按第6条的规定向发包人提交履约担保证件。 5.3 刚好进点施工 承包人应在接到开工通知后刚好调遣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工打算工作。 5.4 执行监理人的指示，按时完成各项承包工作 承包人应仔细执行监理人发出的与合同有关的任何指示，按合同规定的内容和时间完成全部承包工作。除合同另有规定外，承包人应供应为完成本合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品。 5.5 提交施工组织设计、施工措施安排和部分施工图纸

27、 承包人应按合同规定的内容和时间要求，编制施工组织设计、施工措施安排和由承包人负责的施工图纸，报送监理人审批，并对现场作业和施工方法的完备和牢靠负全部责任。 5.6 办理保险 承包人应按合同规定负责办理由承包人投保的保险。 5.7 文明施工 承包人应按国家有关规定文明施工，并应在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施安排。 5.8 保证工程质量 承包人应严格按施工图纸和技术条款中规定的质量要求完成各项工作。 5.9 保证工程施工和人员的平安 承包人应按第29条的有关规定仔细实行施工平安措施，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的平安，并应实行有效措施防止工地旁边建筑物和居民的生命财产

28、遭遇损害。 5.10 环境爱护 承包人应遵守环境爱护的法律、法规和规章，并应按第30条的规定实行必要的措施爱护工地及其旁边的环境，免受因其施工引起的污染、噪声和其他因素所造成的环境破坏和人员损害及财产损失。 5.11 避开施工对公众利益的损害 承包人在进行本合同规定的各项工作时，应保障发包人和其他人的财产和利益以及运用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。 5.12 为其他人供应便利 承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或旁边实施与本工程有关的其他各项工作供应必要的条件。除合同另有规定外，有关供应条件的内容和费用应在监理人的协调下另行签订协议。若达不成协议，则由监理人作出确定，有关各方遵照

29、执行。 5.13 工程维护和保修 工程未移交发包人前，承包人应负责照管和维护，移交后承包人应担当保修期内的缺陷修复工作。若工程移交证书颁发时尚有部分未完工程需在保修期内接着完成，则承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。 5.14 完工清场和撤离 承包人应在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退其人员、施工设备和剩余材料。 5.15 其他一般义务和责任 工程施工协议书(四) 工程名称： 甲 方： 乙 方： 经双方友好协商，甲方托付乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下： 一、 施工范围： 乙方施工范围为：含分水器在内的地暖结构部分，分水器之后的连接管

30、道以及混凝土填充不包括在本合同内。 二、 施工方案： 一层和顶层采纳20厚的苯板和铝箔反射膜，卡钉固定加热管，中间几层采纳3地暖复合膜，采纳钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案，经甲方批准后根据施工方案和施工图纸的要求进行施工。 三、 施工材料要求及材料供应 1、主要材料要求： a、聚苯乙烯保温板：厚度20。 b、铝箔反射膜。后付牛皮纸， c、地暖复合膜 3 d、pe-xa管， “ 道诚 ”牌，de20×1.9 盘管间距均采纳250毫米(以设计图纸为准) e、分水器为全铜，巨帆牌。 f、钢丝网：2×200mm×200mm, 2、协助材料采纳市面上通用

31、材料。 四、 施工现场管理 1、乙方施工人员要严格听从甲方现场管理要求，做到文明施工，平安施工，在施工过程中假如出现工伤事故由乙方负责。 2、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创建良好的施工条件。 3、甲方免费供应施工用水用电。为乙方施工人员免费供应材料仓库和基本的住宿场所。 五、 工程造价和结算方式 1、合同造价 该工程地暖实际铺设面积约为 平方米，结算价格为31元/平方米。工程总价约为： 元。 地暖施工完毕后，甲乙双方共同核定地暖实际施工面积。并将工程量核定方法约定为：未铺设的房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸中线标注尺寸扣除设计墙厚为基准计

32、算面积，卫生间假如铺设地暖按全部面积计算。 2、结算方式、 乙方施工材料和人员到工地后拨总造价的20%，后续工程按工程实际进度拨款，施工完毕拨付到总价的70%，工程竣工验收后付至95%，留5%作为质量保证金，第一个采暖期结束后付清余款。 工程不能同时施工时，按施工楼号单个结算。 六、 施工工期： 现场条件具备时，单个楼工期不超过10天，总工期：7月10日至8月15日，保证交工验收，以不耽搁后续土建方施工为原则。 工程施工协议书(五) 工程名称： 甲 方： 乙 方： 经双方友好协商，甲方托付乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下： 一、 施工范围和施工材料： 乙方施工范围为： 1、

33、铺设隔热层 2、铺设钢丝网(加热管下部)，规格：2×200×200; 3、pex-a盘管( 牌); 4、安装全铜分水器(吕丰牌); 5、安装热力箱至分水器之间的ppr供回水管道(乙方供应阀门两个、过滤器一个，其它连接用材料由甲方供应); 二、 施工方案及验收标准： 施工前乙方首先提报施工方案和施工设计，经甲方批准后严格按施工设计和方案施工和验收。 加热管间距确定为：卫生间：200; 厨 房：300; 卧房：楼头和顶层200;其他250 客厅、餐厅：250。 三、 施工现场管理 1、 乙方施工人员要严格听从甲方现场管理要求，做到文明施工，平安施工。 2、 乙方施工人员要进

34、行全员平安教化，制定周密平安措施方可施工。 3、 甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创建良好的施工条件。 4、 为乙方施工人员免费供应材料仓库和基本的住宿场所。 5、 施工用水用电由甲方供应，如须要可装表计量。 四、 工程造价和结算方式 1、 合同造价 该工程地暖实际铺设面积约为： 平方米，结算价格为元/平方米，工程总价约为 元( )。 地暖施工完毕后，甲方应对乙方提报的工程质量和工程造价在三日内核定，并在十日内进行最终结算。 工程量核定方法约定：按实际铺设面积核定，详细方法为：未铺设的房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸标注尺寸扣出设计墙厚为基准

35、计算面积，卫生间和厨房假如铺设地暖按全部面积计算。 2、 结算方式 以实际施工的楼号分批计算。主要材料到工地并经甲方或甲方托付的监理方检验合格后，拨总价的30%，后续工程按工程形象进度拨款，施工完毕拨付到总价的80%，工程竣工付至总价的90%，保修期为二年，第一个采暖期结束后10天内付到95%，其次个采暖期结束后10日内付清余款，终生负责修理。 五、 施工工期：根据甲方要求工期施工，以不耽搁后续工程为原则。 六、 质量保证：地暖运用寿命保用50年，乙方对安装工程免费保修二个采暖期，终生负责修理。 七、 合同签定后双方要严格执行合同条款，不得违约，假如有一方违约，违约方必需向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。 八、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。 甲 方：(公章) 乙 方：(公章) 签 字： 签 字： 年 月 日 年 月 日 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第30页 共30页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页