2017年造价工程计划方案师真命题及其内容答案.doc

《2017年造价工程计划方案师真命题及其内容答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2017年造价工程计划方案师真命题及其内容答案.doc（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2017 年造价工程师工程计价考试真题一、单项选择题1、关于我国建设项目投资，以下说法正确的是()A、非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成B、生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C、建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D、建设投资由固定资产投资和建设期利息组成答案：C P12、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30 万元，废品损失率为 10%，外购配套件费为 5 万元，包装费率为 2%，利润率为10%。用成本估算发计算该设备的利润值为()万元。A、3.366B、3.370C、3

2、.376D、3.876答案：C P43、进口设备的原价是指进口设备的()A、到岸价B、抵岸价C、离岸价D、运费在内价答案：B P54、某县城建筑工程承建市区某建筑工程，2015 年 8 月编制结算的税前造价为 6000万元。已知营业税税率为 3%，市、县城市维护建设税税率分别为 7%、5%，教育费附加绿、地方教育附加率分别为 3%、2%。该工程的结算造价应为()万元。A、6198.0B、6201.6C、6204.8D、6208.8答案：D P145、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明费的是()A、夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B、工人的安全防护用

3、品的购置费用C、地下室施工时所采用的照明设施拆除费D、建筑物的临时保护设施费答案：B P166、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是()A、分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B、材料的预涨费计入管理费C、开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D、*答案：C P217、下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是()A、土地补偿费B、青苗补偿费C、拆迁补偿费D、新菜地开发建设基金答案：A P248、关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是()A、建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B、研究试验费包括新产品试制费C、改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只

4、计拆除清理费D、不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费答案：C P279、某建设项目静态投资为 10000 万元，项目建设前期年限为 1 年，建设期为 2 年，第一年完成投资 40%，第二年完成投资 60%。在年平均价格上涨率为 6%的情况下，该项目价差预备费应为()万元A、666.3B、981.6C、1306.2D、1640.5答案：C P3010、某项目建设期为 2 年，第一年贷款 3000 万元，第二年贷款 2000 万元，贷款年*均衡发放，年利率为 8%，建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为()万元A、366.4B、449.6C、572.8D、659.2答案：B P31

5、11、下列说法中，符合工程计价基本原理的是()A、工程计价的基本原理在于项目划分与工程量计算B、工程计价分为项目的分解与组合两个阶段C、工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D、工程单价包括生产要素单价、工料单价和综合单价答案：C P3312、关于工程定额，下列说法正确的是()A、劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额B、企业定额是企业内部使用的预算定额C、补充定额只能在指定范围内使用D、地区统一定额应根据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制答案：C P3813、根据建设工程工程量清单计价规范(GB505002013)，下列关于工程量清单项目编码的说法中，正

6、确的是()A、第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示B、第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得充码C、同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D、补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示答案：B P4114、对于不能计量工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则()A、以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B、以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C、只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D、以备注中说明的计算方

7、法，补充填写“计算基础”和“费率”答案：C P4415、采用工程量清单计价的总承包服务费计价表中，应由投标人填写的内容是()A、项目价值B、服务内容C、计算基础D、费率和金额答案：D P4816、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是()A、筑路机在工作区末端的掉头时间B、体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C、机械在工作地点之间的转移时间D、装车数量不足而在低负荷下工作的时间答案：B P5317、若完成 1m3 墙体砌筑工作的基本工时为 0.5 工日，辅助工作时间占工序时间的 4%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的 6%、3%和12%，该工程时间定额为

8、()工日/m3A、0.581B、0.608C、0.629D、0.659答案：D P6118、某出料容量 750L 的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、终端需要的时间分别为 150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为 0.8。该机械的台班产量定额为()m3/台班。A、29.79B、32.60C、36.00D、39.27答案：C P6419、从甲、乙两地采购某工程材料，采购量及有关费用如下表所示，该工程材料的材料单价为()元/t。A、262.08B、262.16C、262.42D、262.50答案：B P6720、某大型施工机械

9、预算价格为 5 万元，机械耐用总台班为 1250 台班，大修理周期数为 4，一次大修理费用为 2000 元，经常修理费系数为 60%，机上人工费和燃料动力费为 60 元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为()A、107.68B、110.24C、112.80D、52.80答案：A 21、完成某分部分项工程 1m3 需基本用工 0.5 工日，超运距用工 0.05 工日，辅助用工 0.1 工日。如人工幅度差系数为 10%，则该工程预算定额人工工日消耗量为()供给/10m3A、6.05B、5.85C、7.00D、7.15答案：D P7422、下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是(

10、)A、场外运输损耗B、工地仓储损耗C、一般性检验鉴定损耗D、施工加工损耗答案：D P7523、下列施工机械中，在计算预算定额机械台班消耗量时，不灵增加机械幅度差的是()A、打桩机械B、混凝土搅拌机C、水磨石机D、吊装机械答案：B P7524、下列工程造价指数，既属于总指数又可用综合指数形式表示的是()A、设备、工器具价格指数B、建筑安装工程造价指数C、单项工程造价指数D、建设项目造价指数答案：A P10125、某建筑工程报告期各项费用构成和各单项价格指数如下表所示，则该工程的建筑安装工程造价指数为()A、0.995B、0.996C、0.997D、0.998答案：A P10326、建设项目投资决

11、策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注()A、是否选择了合理的物料消耗定额B、是否符合工艺流程的柔性安排C、是否使工艺流程中的工序合理衔接D、是否符合节能清洁要求答案：D P11227、某地 2016 年拟建一年产 50 万吨产品的工业项目，预计建设期为 3 年，该地区2013 年已建年产 40 万吨的类似项目投资为 2 亿元。已知生产能力指数为 0.9，该地区2013、2016 年同类工程造价指数分别为 108、112，预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为 5%。用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为()亿元。A、2.54B、2.74C、2.75D、2.94答案：A P12128、

12、下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是()A、设备原价设备安装费率(%)B、重量(体积、面积)总量单位重量(体积、面积)安装费指标C、设备原价材料费占设备费百分比材料安装费率(%)D、安装工程功能总量功能单位安装工程费指标答案：B P12629、按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入股东资产其他费用的是()A、开办费B、非专利技术使用费C、土地使用权取得费D、生产准备费答案：C P13130、关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是()A、结构面积系数越大，设计方案越经济B、房间平均面积越大，结构面积系数越小C、结构面积系

13、数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D、结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关答案：B P138 P140 31、下列原因中，不能据以调整设计概算的是()A、超出原设计范围的重大变更B、超出承包人预期的货币贬值和汇率变化C、超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加D、超出价差预备费的国家重大政策性调整答案：B P14132、某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为 3600 元/m3。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每 100m2 该类建筑中铺贴地面面积为 50m2，当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为 128 元/m2、

14、190 元/m2。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为 25%。则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为()元/m3A、2918.75B、3413.75C、3631.00D、3638.75答案：D P14933、某地拟建一工程，与其类似的已完工程单方工程造价为 4500 元/m3，其中人、材料、施工机具使用费分别占工程造价的 15%、55%和 10%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为 1.05、1.03 和 0.98。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为 25%。用类似工程预算法计算的拟建工程造价指标为()元/m2A、3699.00B、459

15、0.75C、4599.00D、4623.75答案：C P15234、关于施工图预算的含义，下列说法中正确的是(C P158)A、是设计阶段对工程建设所需资金的粗略计算B、其成果文件一般不属于设计文件的组成部分C、可以由施工企业根据企业定额考虑自身实力计算D、其价格性质为预期，不具有市场性质35、实物量法与定额单价法编制施工图预算，编制步骤的主要差别在于(C P167)A、列项B、计算工程量C、计算工料机费用D、计算利润与管理费36、某单项工程的单位建筑工程预算为 1000 万元，单位安装工程预算为 500 万元，设备购置预算为 600 万元，未达到固定资产标准的工器具购置预算为 60 万元，若

16、预备费率费 5%，则该单项工程施工图预算为(C P173)万元A、1500B、2100C、2160D、226837、根据标准施工招标文件(2007 年版)，关于“分包和偏差问题处理”的内容应包括于( )之中。A、招标公告B、投标人须知C、评标办法D、合同条款与格式答案：B P17638、关于暂列金额，下列说法中正确的是( )A、用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目B、由承包人支配，按签证价格结算C、不能用于因工程变更而发生的索赔支付D、不同专业预留的暂列金额应分别列项答案：D P18239、关于工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是()A、建设规模是指工程投资总额B、工程特征是指结构

17、类型及主要施工方案C、环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求D、施工现场实际情况是指自然地理条件答案：C P18340、关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是()A、国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价B、招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价C、招标控制价超过批准概算 3%以内时，招标人不必将其报原概算审核部门审核D、当招标控制价复查结论超高原公布的招标控制价 3%以内时，应责成招标人改正答案：A P186 41、关于依法必须招标工程的标底和招标控制价，下列说法中正确的是()A、招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标B、采用设标底招标

18、的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开C、采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高招标限价，也可以规定最低投标限价D、公布招标控制价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金答案：D P18518642、招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为()A、专业工程估算造价B、投标报价总额C、分部分项工程费用D、分部分项工程费与措施费之和答案：A P18843、施工项目投标报价的工作包括：收集投标信息;选择报价策略;组建投标班子;确定基础标价;确定投标报价;研究招标文件，以上工作正确的先后顺序是()A、B

19、、C、D、答案：B P19144、投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为()A、承包商任务B、计价方式C、付款办法D、合同价款调整答案：B P19145、投标人在投标报价时，应优先被采用为综合单价编制依据的是()A、企业定额B、地区定额C、行业定额D、国家定额答案：A P19946、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是()A、分部分项工程量清单B、措施项目清单C、暂列金额D、计日工答案：B P20247、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是()A、投标文件中大写金额与小写金

20、额不一致B、投标文件总价金额与依据单价计算出的结果不一致C、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D、对不同文字文本投标文件的解释有异议的答案：C P20848、关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是()A、评标委员会按照公平、公正、公开的原则评标B、评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清C、评标委员会可以要求投标人澄清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求D、评标委员会有权直接确定中标人答案：C P20849、某招标项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为 5%，投标人甲同时投标 1#、2#标段，报价分别为 5000 万元、4000 万元。若甲在 1#标

21、段中标，则其在 2#标段的评标为(B P209)万元。A、3750B、3800C、4200D、425050、关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是()A、标高金分析首先应对风险进行评估B、标高金分析应进行价值增值分析C、标高金中不包括利润和风险费D、标高金中的管理费主要指公司本部费用答案：B P219 51、国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入()中A、直接费B、分包费C、间接费D、暂定金额答案：C P22852、工程延误期间，因国家法律、行政法规发生变化引起工程造价变化的，则(C P230)A、承包人导致的工程延误，合同价款均应予调整B、发包人

22、导致的工程延误，合同价款均应予调整C、不可抗力导致的工程延误，合同价款均应予调整D、无论何种情况，合同价款均应予调整53、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，当实际增加的工程量超过清单工程量 15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将()A、综合单价调高，措施项目调增B、综合单价调高，措施项目调减C、综合单价调低，措施项目调增D、综合单价调低，措施项目调减答案：C P23354、施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为5%，超出部分依据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为 2

23、400 元/t、2200 元/t，2015 年 12 月、2016 年 7 月的造价信息发布价为 2000 元/t，2600 元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为(C P236)元/tA、2280，2520B、2310，2690C、2310，2480D、2280，248055.根据建设工程工程量清单计价规范(GB 50500-2013)，下列关于计日工的说法中正确的是( )。A. 招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B. 发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C. 计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D

24、. 计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付答案：C P23356.根据标准施工招标文件(2007 年版)通用合同条款，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是( )。A. 基准日后法律的变化B. 发包人更换其提供的不合格材料C. 发包人提前向承包人提供工程设备D. 发包人在工程竣工前占用工程答案：D P24057.当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是( )。A. 按照机械设备台班费计算B. 按照台班费中的设备使用费计算C. 自有设备按照台班折旧费计算D. 租赁设备按照台班租金计算答案：答案：C P24158.某工程施工过程中发生如下事件：因异常恶

25、劣气候条件导致工程停工 2 天，人员窝工 20 个工日;遇到不利地质条件导致工程停工 1 天，人员窝工 10 个工日，处理不利地质条件用工 15 个工日。若人工工资为 200 元/工日，窝工补贴为 100 元/工日，不考虑其他因素。根据标准施工招标文件(2007 年版)通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是( )。A. 3 天，6000 元B. 1 天，3000 元C. 3 天，4000 元D. 1 天，4000 元答案：C P24059.采用网络图分析法处理可原谅延期，下列说法中正确的是( )。A. 只有在关键线路上的工作延误，才能索赔工期B.非关键线路上的工作延误，不应索赔工

26、期C. 如延误的工作为关键工作，则延误的时间为工期索赔值D. 该方法不适用于多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔答案：C P24560.已知某建筑工程施工合同总额为 8000 万元，工程预付款按合同金额的 20%计取，主要材料及构件造价占合同额的 50%。预付款起扣点为( )万元。A. 1600B. 4000C. 4800D. 6400答案：C P249 61、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣出。具体的扣出标准是()A、按签约单价和签约数量B、按实际采购单价和实际数量C、按签约单价和实际数量D、按实际采购单价和签约数量答案：A P25062、关于工程

27、量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法中正确的是(D P251252)A、措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算B、总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整C、暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人D、工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算63、建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：提交最终结清申请单;签发最终结清支付证书;签发缺陷责任期终止证书;最终结清付款;缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是()A、B、C、D、答案：A P25464、施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求

28、人民法院执行的文书是()A、和解协议书B、造价认定书C、行政调解书D、仲裁调解书答案：D P25565、建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日起为()A、提交竣工结算文件之日B、确认竣工结算文件之日C、竣工验收合格之日D、工程实际交付之日答案：D P25866、根据建设项目工程总承包合同示范文本(GF-2011-0216)，下列变更事项中属于设计变更的是()A、基准控制点的调整B、备品备件采购数量的调整C、新增加的施工障碍处理D、增加的附加试验答案：A P26067.根据建设项目工程总承包合同示范文本(GF-2011-0216)，下列关于变更程序的说法中正确的

29、是( )。A.发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人B.承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面建议报告C.承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过建议报告表达不支持的观点D.承包人提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作答案：B P26168.FIDIC 施工合同条件规定，如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是( )。A.按星期计算单利B.按星期计算复利C.按月计算单利D.按月计算复利答案：D P27269.竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目

30、是( )。A.产权属于本单位的城市绿化B.不能形成资产的城市绿化C.产权属于本单位的专用道路D.产权不属于本单位的专用道路答案：D P28470.关于建设工程竣工图的绘制和形成，下列说法中正确的是( )。A.凡按图竣工没有变动的，由发包人在原施工图上加盖“竣工图”标志B.凡在施工过程中发生设计变更的，一律重新绘制竣工图C.平面布置发生重大改变的，一律由设计单位负责重新绘制竣工图D.重新绘制的新图，应加盖“竣工图”标志答案：D P288 71.某建设项目有两个单项工程组成，其竣工结算的有关费用如下表所示。已知该项目建设单位管理费、土地征用费、建筑设计费、工艺设计费分别为 100、120、60、4

31、0 万元。则该单项工程 B 的新增固定资产价值是( )万元。答案：B P29372.建设工程在缺陷责任期内，由第三方原因造成的缺陷( )。A. 应由承包人负责维修，费用从质量保证金中扣除B. 应由承包人负责维修，费用由发包人承担C. 发包人委托承包人维修的，费用由第三方支付D. 发包人委托承包人维修的，费用由发包人支付答案：D P296二、多项选择题73、下列费用中应计入到设备运杂费的有()A、设备保管人员的工资B、设备采购人员的工资C、设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费D、运输中的设备包装支出E、设备仓库所占的固定资产使用费答案：ABDE P874、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成

32、规定，下列施工企业发生的费用中，应计入企业管理费的是()A、建筑材料、构件一般性鉴定检查费B、支付给企业离休干部的经费C、施工现场工程排污费D、履约担保所发生的费用E、施工生产用仪器仪表使用费答案：ABD P1175、应予计量的措施项目费包括()A、垂直运输费B、排水、降水费C、冬雨季施工增加费D、临时设施费E、超高施工增加费答案：ABE P1876、关于生产准备及开办费，下列说法中正确的有()A、包括自行组织培训和委托其他单位培训的相关费用B、包括正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用C、包括正常生活所需的生活家具用具的购置费用D、包括含备品备件在内的第一套不够固定资产标准的生产工具购置费

33、用E、可按设计定员乘以人均生产准备费指标计算答案：AE P2977、关于工程量清单计价和定额计价，下列计价公式中正确的有()A、单位工程直接费=(假定建筑安装产品工程量工料单价)+措施费B、单位工程概预算费=单位工程直接费+企业管理费+利润+税金C、分部分项工程费=(分部分项工程量分部分项工程综合单价)D、措施项目费=按“项”计算的措施项目费+(措施项目工程量措施项目综合单价)E、单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金答案：CDE P353678、关于分部分项工程量清单的编制，下列说法中正确的有()A、以清单计算规范附录中的名称为基础，结合具体工作内容补充细化项目名称

34、B、清单项目的工作内容在招标工程量清单的项目特征中加以描述C、有两个或以上计量单位时，选择最适宜表现项目特征并方便计算的单位D、除另有说明外，清单项目的工程量应以实体工程量为准，各种施工中的损耗和需要增加的工程量应在单价中考虑E、在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位和工程量答案：ACD P414379、关于暂估价的计算和填写，下列说法中正确的有()A、暂估价数量和拟用项目应结合工程量清单中“暂估价表”予以补充说明B、材料暂估价应由招标人填写暂估单价，无须指出拟用于哪些清单项目C、工程设备暂估价不应纳入分部分项工程综合单价D、专业工程暂估价应分不同专业，列出明细表E、专业工程

35、暂估价由招标人填写，并计入投标总价答案：ADE P454680、下列定额测定方法中，主要用于测定材料净用量的有()A、现场技术测定法B、实验室试验法C、现场统计法D、理论计算法E、写实记录法答案：BD P62 81、关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有()A、材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B、运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场内搬运发生的不可避免损耗C、采购及保管费包括组织材料检验、供应过程中发生的费用D、材料单价中包括材料仓储费和工地管理费E、材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动答案：CDE P666782、关于投资估算指标反映的费用内容和计价单位，下列说法中正

36、确的有()A、单位工程指标反映建筑安装工程费，以每 m2、m3、m、座等单位投资表示B、单项工程指标反映工程费用，以 m2、m3、m、座等单位投资表示C、单位工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示D、建设项目综合指标反映项目固定资产投资，以项目综合生产能力单位投资表示E、建设项目综合指标反映项目总投资，以项目综合生产能力单位投资表示答案：BE P86 P8983、关于工程造价指数，下列说法中正确的有()A、平均指数是综合指数的变形B、设备、工器具价格指数属于总指数C、建筑安装工程造价指数用拉氏指数变性后的加权平均指数表示D、单项工程造价指数用派氏公式计算的综合指数表示E、建

37、设项目造价指数是质量指标指数答案：ABDE P10110384、关于投资决策阶段流动资金的估算，下列说法中正确的有()A、流动资金周转额的大小与生产规模及周转速度直接相关B、分项详细估算时，需要计算各类流动资产和流动负债的年周转次数C、当年发生的流动资金借款应按半年计息D、流动资金借贷利息应计入建设期贷款利息E、不同生产负荷下的流动资金按 100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比计算答案：AB P12712885、下列文件中，包括在建设项目总概算文件中的有()A、总概算表B、单项工程综合概算表C、工程建设其他费用概算表D、主要建筑安装材料汇总表E、分年投资计划表答案：BC P14386、

38、施工图预算对投资方、施工企业都具有十分重要的作用。下列选项中仅属于对施工企业作用的有()A、确定合同价款的依据B、控制资金合理使用的依据C、控制工程施工成本的依据D、调配施工力量的依据E、办理工程结算的依据答案：CD P15987、根据标准施工招标文件(2007 版)，下列有关施工招标的说法中正确的有(ABD P176178)A、当进行资格预审时，招标文件中应包括招标邀请书B、资格预审的方法可分为合格制或有限数量制C、投标人对投标文件有疑问时，应在规定时间内以电话、电报等方式要求招标人澄清D、按照规定应编制招标控制价的项目，其控制价应在开标时一并公布E、初步评审可选择最低投标价法和综合评估法8

39、8、关于招标分部分项工程量清单的项目特征描述，应遵循的编制原则有(ABC P181)A、按专业工程量计算规范附录的规定，结合拟建工程实际描述B、其他独有特征，由清单编制人视项目具体情况确定C、要满足确定综合单价的需要D、应详细描述分部分项工程的施工工艺和方法E、对于采用标准图集的项目，可直接描述为“详见#图集”89、招标文件应当对招标文件作出实质性响应的内容有(ABCD P207)A、报价B、工期C、投标有效期D、质量要求E、招标范围90、根据招投标法实施条例，关于依法必须招标项目中标候选人的公示，下列说法中正确的有(ABCE P212)A、应公示中标候选人B、公示对象是全部中标候选人C、公示

40、期不得少于 3 日D、公示在开标后的第二天发布E、对有业绩信誉条件的项目，其业绩信誉情况应一并进行公示 91、根据标准施工招标文件(2007 年版)通用合同条款，承包人可能同时获得工期和费用补偿、但不能获得利润补偿的索赔事件有(BDE P240)A、延迟提供施工场地B、发包人更换其提供的不合格设备C、发包人负责的材料延迟提供D、监理人指令错误E、施工中发现文物92、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，关于单价合同措施项目费的调整，下列说法中正确的有(ABD P232)A、设计变更引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费B、招标工程量清单分部分项工程漏项引起措施项目发生

41、变化的，可以调整措施项目费C、招标工程量清单措施项目缺项的，不应调整措施项目费D、承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准E、措施项目费的调整方法与分部分项工程费的调整方法相同93、支持承包人工程索赔成立的基本条件有(BCD P241)A、合同履行过程中承包人没有违约行为B、索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误C、索赔事件是因非承包人的原因引起的D、承包人已按合同规定提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料E、发包人已按合同规定给予了承包人答复94、承包人应在每个计量周期到期后，向发包人提交已完工程进度款支付申请，支付申请包括的内容有(ABC P250)A、累计已完成的

42、合同价款B、本期合计完成的合同价款C、本期合计应扣减的金额D、累计已调整的合同金额E、预计下期将完成的合同价款95、工程造价咨询人开展工程造价司法鉴定工作时，正确的做法有(ABCE P258259)A、应按仲裁、诉讼程序和要求进行鉴定B、应依法出庭接受鉴定项目方当事人对鉴定意向书的质询C、应自行收集适用于鉴定项目的工程造价信息D、应自行对现场进行勘验E、是鉴定项目一方当事人、代理人的，应自行回避96、关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有(BDE P293)A、以单位工程为对象计算B、以验收合格、正式移交生产或使用为前提C、分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算D、包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工器具的价值E、是建设项目竣工投产后所增加的固定资产价值