2022年辽宁省监理工程师提升试题21.docx

《2022年辽宁省监理工程师提升试题21.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年辽宁省监理工程师提升试题21.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 鉴于工程项目设计招标的特点，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。一般由（ ）对通过符合性初审的投标文件，按照招标文件中详细规定的投标技术文件、商务文件和经济文件的评价内容、因素和具体评分方法进行综合评估。A.总监理工程师B.设计单位负责人C.评标委员会D.投标人推选的代表【答案】 C2. 【问题】 某分部工程由A、B工作组成，其中A工作结束4天后，B工作才能开始，则A、B工作之间的搭接关系是（）。A.从开始到结束B.从结束到结束C.从结束到开始D.从开始到开始【答案】 A3. 【

2、问题】 每半年末存款2000元，年利率4%，每季复利计息一次。2年末存款本息和为（）元。A.8160.00B.8243.22C.8244.45D.8492.93【答案】 C4. 【问题】 某工作最短估计时间是5 天,最长估计时间是10 天,最可能估计时间是6 天。根据三时估A.6.25B.6.5C.6.75D.7【答案】 B5. 【问题】 某新校区抗震模拟实验室工程，主体部分采用钢架结构，施工合同约定钢材由业主供料，其余材料均委托承包商采购。但承包商在以自有机械设备进行主体钢结构制作吊装过程中，由于业主供应钢材不及时导致承包商停工7天，则承包商计算施工机械窝工费时，应按（）向业主提出索赔。A.

3、机械台班费B.机械台班折旧费C.机械使用费D.机械租赁费【答案】 B6. 【问题】 下列材料检查方法中属于无损检验方法的是（）。A.材料质量保证资料B.材料化学成分试验C.材料的表面探伤试验D.材料外观检查【答案】 C7. 【问题】 根据现行规定，除钢材、水泥等，其它材料价格涨幅超过投标报价时基准价格（ ）以上，由发包人承担其涨价风险。A.3%B.5%C.10%D.15%【答案】 B8. 【问题】 某建设工程项目，约定缺陷责任期为1年，建设工程中竣工验收前2013年5月1日进行了土建单位工程验收，2013年8月1日进行了竣工验收，则关于缺陷责任期说法正确的是( )。A.2014年4月30日结束

4、?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，B.2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，C.2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，D.2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，【答案】 A9. 【问题】 某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应()A.按无效投标处理B.要求投标人补交投标保函C.进入评标程序后淘汰D.要求投标人赔偿损失【答案】 A10. 【问题】 与直接询价方式选择材料相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是（）。A.交易

5、成本低B.采购工作量小C.采购工作周期长D.便于磋商价格【答案】 C11. 【问题】 施工单项合同估算价在（）万以上合同必须进行招投标。A.200B.400C.500D.600【答案】 B12. 【问题】 按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，企业管理费中的劳动保险和职工福利费，可以包括（）发生的费用A.夏季防暑降温B.工作服C.专业技术人员继续教育D.施工管理用财产、车辆保险费【答案】 A13. 【问题】 项目监理机构应掌握工程质量事故所造成缺陷的处理依据、程序和（ ）。A.损失程度B.影响范围C.基本方法D.等级【答案】 C14. 【问题】 (2017年真题)根据标准施工合同，当

6、投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（ ）。A.投标函合同协议书通用合同条款B.投标函通用合同条款合同协议书C.合同协议书投标函通用合同条款D.合同协议书通用合同条例投标函【答案】 C15. 【问题】 （2020年真题）大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）A.业主根据变更重新与承包商签订合同B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C.业主按照规定程序办理变更审批手续D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计【答案】 C16. 【问题】 某分部工程有4个施工过程，分为3个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为4天、3天

7、、2天；3天、2天、2天；4天、2天、5天和3天、2天、4天，则流水施工工期为（ ）天。A.19B.21C.22D.25【答案】 C17. 【问题】 对于设计信息分发制度时需要考虑的因素，说法错误的是（）。A.决定信息分发的内容、数量、范围、数据来源B.决定分发信息的数据结构、类型、精度和格式C.决定提供信息的介质D.允许检索的范围，检索的密级划分，密码管理等【答案】 D18. 【问题】 某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6d、6d、4d。 如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水步距和流水施 工工期分别为（ ）dA.4和36B.4和28C.2和

8、30D.2和22【答案】 D19. 【问题】 （2018年真题）按照建设项目总进度目标论证的工作步骤，项目结构分析后紧接着需要进行的工作是（）A.调查研究和收集资料B.项目的工作编码C.编制各层进度计划D.进度计划系统的结构分析【答案】 D20. 【问题】 当工程网络计划的工期优化过程中出现多条关键线路时，必须（）。A.将持续时间最长的关键工作压缩为非关键工作B.压缩各条关键线路上直接费最小的工作的持续时间C.压缩各条关键线路上持续时间最长的工作的持续时间D.将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列有

9、关确定变更价款的做法，正确的有()。A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告B.工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复C.确定的价款报送造价管理部门备案D.工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准E.承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额【答案】 ABD2. 【问题】 关于保证方式的说法，正确的有（）。A.保证方式有一般保证和连带责任保证B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行【答案】 AB3. 【问题】 项

10、目监理机构审查施工单位报送的施工控制测量成果报验表及相关资料时，应重点审查（ ）是否符合标准及规范的要求。A.测量依据B.测量管理制度C.测量人员资格D.测量成果E.测量手段【答案】 ACD4. 【问题】 影响项目监理机构监理工作效率的主要因素有（ ）。A.工程复杂程度B.工程规模的大小C.对工程的熟悉程度D.管理水平E.设备手段【答案】 CD5. 【问题】 根据关于实行建设项目法人责任制的暂行规定，下列选项中，属于项目董事会职权的有（ ）。A.编制并组织实施归还贷款和其他债务计划B.编制项目财务预算、决算C.组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量D.负责提出项目竣工验收申请报告E.研

11、究解决建设过程中出现的重大问题【答案】 D6. 【问题】 关于要约与承诺的说法，错误的有（）。A.要约是希望与他人订立合同的意思表示B.要约邀请是合同成立过程中的必要过程C.要约到达受要约人可以撤回D.承诺是受要约人同意要约的意思表示E.承诺的内容应当与要约的内容一致【答案】 BC7. 【问题】 由于承包人的原因造成工期延误，发包人进行反索赔，在确定违约金费率时，一般应考虑（）因素。A.发包人盈利损失B.由于工期延长造成的贷款利息增加C.由于工期延长带来的附加监理费D.由于工期延长增加的保险费开支E.由于工期延长增加的租赁费【答案】 ABC8. 【问题】 根据标准设计施工总承包招标文件规定，与

12、施工招标文件相比较，设计施工总承包招标文件的投标人须知中增加了（）。A.质量标准B.项目经理应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格C.设计负责人应当具备工程设计类注册执业资格的要求D.设计成果补偿E.竣工后试验规定【答案】 ABCD9. 【问题】 下列法人中，属于特别法人的有（）。A.某大学B.京东股份有限公司C.阿里哥哥公司D.工商行政管理局E.村委会【答案】 D10. 【问题】 下列关于闸门安装说法正确的是（）A.钢闸门附件安装、附属装置安装、钢闸门本体及附件涂装、试验检测和调试校正等工作所需费包含在闸门安装费用中B.闸门安装按闸门尺寸以m3为单位进行计算C.启闭机以台为单位进行计量

13、D.基础埋件安装、附属设备（起吊梁或平衡梁、供电系统、控制操作系统、液压启闭机的液压系统等）安装、与闸门连接和调试校正等工作所需费用包含在启闭机安装费用中E.门楣二次埋件、附件安装、涂装、调试校正等工作所需费用包含在门楣安装费用中【答案】 ACD11. 【问题】 勘察设计招标投标中，具体提供的资格审查资料包括有（）。A.投标人基本情况表B.近年财务状况表C.近年完成的类似勘察设计项目情况表D.近年发生的诉讼及仲裁情况E.财务要求【答案】 ABCD12. 【问题】 关于雨季施工监理，说法正确的有（）。A.雨季来临前，应检查.修复或完善现场避雷装置.接地装置.排水设施，围堰.堤坝等应采取加固和防坍

14、塌措施B.雨季来临前，易冲刷部位应采取防冲或导流措施C.现场的脚手架.跳板.桥梁.墩台等作业面应采取防滑措施D.大风.大雨后，应检查支架.脚手架.起重设备.临时用电工程.临时房屋等设施的基础E.雷雨时，小心从事露天作业【答案】 ABCD13. 【问题】 (2019年真题)根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，可以同时给承包人工期、费用和利润补偿的情形有（）。A.监理人的指示延误B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.法规变化引起的价格调整E.隐蔽工程重新检验质量合格【答案】 A14. 【问题】 保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应是（）。A.

15、业主提供场地日B.承包商提交履约人保函日C.保险工程在工地动工D.承保项目所用材料卸至工地日E.投保工程投保日【答案】 CD15. 【问题】 项目监理机构审查施工单位报送的施工控制测量成果报验表及相关资料时，应重点审查（ ）是否符合标准及规范的要求。A.测量依据B.测量管理制度C.测量人员资格D.测量成果E.测量手段【答案】 ACD16. 【问题】 卓越绩效模式的基本特征包括（ ）。A.强调大质量观B.强调以人为本C.强调系统思考和系统整合D.强调可持续发展和社会责任E.强调质量对组织绩敬的增值和贡献【答案】 ACD17. 【问题】 监理单位审查施工单位的管理制度、人员资格及验收手续时，应该审

16、查（）。A.审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况B.审查施工单位安全生产许可证的符合性和有效性C.审查施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格D.核查施工机械和设施的安全许可验收手续E.专项施工方案【答案】 ABCD18. 【问题】 根据工程质量安全手册（试行），监理单位对起重机械应进行下列现场控制（ ）。A.起重机械的基础.附着均应符合设计说明书籍专项施工方案要求B.起重机械的安全装置应灵敏可靠C.起重机械与架空线路的安全距离应符合规范要求D.施工升降机的使用，其防碰撞安全措施应符合规范要求E.塔式起重机的使用，其防坠安全装置应在标定期限内【答案】 ABC19.

17、 【问题】 下列担保物权中，自担保物实际交付时设立的是（）。A.不动产抵押权B.动产抵押权C.动产质权D.定金E.权利质权【答案】 CD20. 【问题】 关于施工准备阶段安全监理人员组织监理人员开展安全教育的说法，正确的有（）。A.监理人员应参加技术单位组织的设计交底会，了解设计对结构安全的技术要求和施工过程的安全注意事项。B.监理工程师编制的监理计划应包括安全监理方案，并根据工程特点和高危作业的施工，编制专项安全监理细则C.审核专项安全施工方案D.审查总包单位安全生产资质E.提交工程开工申请报告【答案】 ABC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某道路工程施工，投标人甲的总报价为6

18、800.022万元，其中第200章部分报价单见下表：第200章部分报价表在评标过程中，评标委员会发现，清单中细目209-3-c的单价与数量的乘积与合价不致，细目210-3-b中，招标人给定了锚杆的工程量是256m，投标人甲没有填写单价和合价。锚杆的市场综合单价为55.06元/m。其他部分的计算均正确。评标委员会按照偏差修正的有关原则对偏差进行了修正，并征得投标人甲的同意。最终投标人甲以修正后的报价中标并签订合同。施工过程中，施工单位作为施工总承包方，将路基土方开挖分包给某专业劳务公司，为规避安全风险，要求该劳务公司购买“工程一切险”。【问题】1.针对细目209-3-c和210-3-b分别应该如

19、何处理？说明理由。2.计算招标人可以收取投标人甲的最高履约保证金。3.总承包方要求劳务公司购买“工程一切险”的做法是否正确？请说明理由。4.计算本工程的安全及文明施工措施费。（结果保留2位小数）【安全及文明施工措施费费率根据企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）规定选取】。【答案】1.针对细目209-3-c和210-3-b分别应该如何处理？说明理由。【答案】（1）出现209-3-c中合价明显错误的情况，应当以单价为准，调整合价为53086=45580元，合价中多出455800-45580=41.022万元，应从总价中扣除。（2）出现210-3-b中对于投标报价中已经列出的工程

20、量清单，只是没有填写价格的，表明此部分工程量投标人已经考虑到，因为其未填写价格，可以视为其价格已经包含在其他项目中。【总结解析】考生要熟悉价差调整原则，并会准确计算费用。2.计算招标人可以收取投标人甲的最高履约保证金。【答案】（1）按照中华人民共和国招标投标法实施案例规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。（2）投标人甲的最终报价修正为：6800.022-41.022=6759万元（3）因此本项目投标保证金最高为675910%=675.9万元。【总结解析】考生要熟悉价差调整原则，并会计算履约保证金。3.总承包方要求劳务

21、公司购买“工程一切险”的做法是否正确？说明理由。2. 某实施监理的工程，在招标和施工过程中，发生了如下事件：事件1：招标人设有最高投标限价和标底，并以标底作为最低投标限价。招标文件规定高于最高投标限价或低于最低投标限价的投标人报价均按废标处理。投标人应对工程量清单进行复核，招标人不对工程量清单的准确性和完整性负责。事件2：合同约定总造价1000万元，预付款为合同价的15%。事件3：基础施工时，连续降雨导致停工7天，造成人员窝工损失3.5万元。一周后又出现百年不遇的暴雨，造成停工3天，人员窝工损失1.5万元。施工单位按规定时间向监理单位上报了这些索赔申请。事件4：房屋装修工程施工时，暗管敷设并通

22、过了监理工程师的隐蔽验收。建设单位后来对隐蔽工程质量提出异议，要求施工单位剥露检查。1、事件1中，指出招标文件规定的不妥之处，并分别写出理由。2、事件2中，列式计算预付款是多少万元？3、事件3中，各项索赔是否成立？并写出理由。4、事件4中，隐蔽工程的检查程序是什么？对于建设单位的要求应如何处理，相应费用应如何承担？【答案】1.事件1中，招标文件规定的不妥之处及理由：（1）以标底作为最低投标限价并规定低于投标限价作为废标处理不妥。理由：招标人不得规定最低投标限价。（2）招标人不对工程量清单的正确性和准确性负责不妥。理由：招标人应该对其编制的工程量清单的正确性和准确性负责。2.预付款=100015

23、%=150万元3.连续降雨导致停工7天，造成人员窝工损失3.5万元，工期和费用索赔不成立。理由：因为连续降雨是一个有经验的承包商应该能够预测到的风险，应该由承包商承担。百年不遇的暴雨，造成停工3天，人员窝工损失1.5万元，工期索赔成立，费用索赔不成立理由：因为不可抗力造成的工期延误，应给予施工方补偿，但费用损失双方各自承担，不能补偿施工单位费用损失。4.承包人应在隐蔽工程验收前的48小时以书面形式通知发包人和（或）监理人验收。发包人和（或）监理人在验收合格24小时后不在验收记录上签字的，视为发包人和（或）监理人已经认可验收记录，承包人可隐蔽或进行紧后作业。发包人和（或）监理人不能按时参加隐蔽工

24、程验收的，应在收到验收通知24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。建设单位对隐蔽工程有异议的，有权要求复验，施工单位应剥露检查。相应费用承担：若经现场复验后检验质量满足要求，复验增加的费用由建设单位承担。若经现场复验后检验质量不满足要求，相关费用由施工单位承担。3. 某工程，建设单位通过公开招标与甲施工单位签订了施工总承包合同，依据合同，甲施工单位通过招标将钢结构工程分包给乙施工单位。施工过程中发生了下列事件：事件1：甲施工单位项目经理安排技术员兼施工现场安全员，并安排其负责编制深基坑支护与降水工程专项施工方案，项目经理对该施工方案进行安全验算后，即组织现场施工，并将施

25、工方案及验算结果报送项目监理机构。事件2：乙施工单位采购的特殊规格钢板，因供应商未能提供出厂合格证明，乙施工单位按规定要求进行了检验，检验合格后向项目监理机构报验。为不影响工程进度，总监理工程师要求甲施工单位在监理人员的见证下取样复检，复验结果合格后，同意该批钢板进场使用。事件3：为满足钢结构吊装施工的需要，甲施工单位向设备租赁公司租用了一台大型起重塔吊，委托一家有相应资质的安装单位进行塔吊安装。安装完成后，由甲、乙施工单位对该塔吊共同进行验收，验收合格后投入使用，并到有关部门办理了登记。事件4：钢结构工程施工中，专业监理工程师在现场发现乙施工单位使用的高强螺栓未经报验，存在严重的质量隐患，即

26、向乙施工单位签发了工程暂停令，并报告了总监理工程师。甲施工单位得知后也要求乙施工单位立刻停工整改。乙施工单位为赶工期，边施工边报验，项目监理机构及时报告了有关主管部门。报告发出的当天，发生了因高强螺栓不符合质量标准导致的钢梁高空坠落事故，造成一人重伤，直接经济损失4.6万元。问题：指出事件1中甲施工单位项目经理做法的不妥之处，写出正确做法。【答案】事件1中，甲施工单位项口经理做法的不妥之处及正确做法具体如下：(1)甲施工单位项n经理安排技术员兼施工现场安全员不妥。（1分）正确做法：施工单位的安仝责任中明确规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。（1分）(2)项目经理对

27、该施工方案进行安全验算后即组织现场施工不妥。（1分）正确做法：安全验算合格后应组织专家进行论证、审査，并经施工单位技术负责人签字，报总监理工程师签字后才能安排现场施工。（1分）4. 某实施监理的工程项目，建设单位、勘察单位、设计单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位根据建设工程安全生产管理条例分别组成了工程项目安全生产管理机构，并制定了一系列的安全生产措施。工程参建各单位的安全责任列举如下。(1)设计单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。(2)施工单位在申请领取施工许可证时，应当提供建没工程有关安全施工措施的资料。(3)建设单位在拆除工程施工7

28、日前，应将有关资料报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。(4)工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担主要责任。(5)施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，并依法对本单位的安全生产工作全面负责。(6)建设工程施工前，施工单位项目负责人应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明，并由双方签字确认。(7)施工单位使用的在特种设备安全监察条例中规定的施工起重机械，在验收前应当经总监理工程师检验合格。(8)建设单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。(9)建设

29、行政主管部门将施工现场的监督检查委托给建设工程监理单位具体实施。【问题】1建设工程安全生产管理条例是根据哪些法律制定的2建设工程安全生产管理条例规定的建设工程安全生产管理的方针是什么【答案】1建设工程安全生产管理条例是根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产法制定的。2建设工程安全生产管理条例规定的建设工程安全生产管理的方针是安全第一、预防为主。3.对全国建设工程安全生产工作实施综合监督管理的是国务院负责安全生产监督管理的部门。4.根据建设工程安全生产管理条例的规定，对工程参建各单位安全责任妥当与否的判断及正确做法如下。第(1)条不妥。正确做法：建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工

30、程安全作业环境及安全施工措施所需费用。第(2)条不妥。正确做法：建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。第(3)条不妥。正确做法：建设单位在拆除工程施工15日前，应将有关资料报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。第(4)条不妥。正确做法：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。第(5)条不妥。正确做法：施工单位主要负责人应依法对本单位的安全生产工作全面负责(或施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，并对建设工程项目的安全施工负责)。第(6)条不妥。

31、5. 背景：某医院决定投资1亿余元，兴建一幢现代化的住院综合楼。其中土建工程采用公开招标的方式选定施工单位，但招标文件对省内的投标人与省外的投标人提出了不同的要求，也明确了投标保证金的数额。该院委托某建筑事务所为该项工程编制标底。2000年10月6日招标公告发出后，共有A、B、C、D、E、F等6家省内的建筑单位参加了投标。招标文件规定2000年10月30日为提交投标文件的截止时间，2000年11月13日举行开标会。其中，E单位在2000年10月30日提交了投标文件，但2000年11月1日才提交投标保金，D单位在2000年11月13日提交书面撤销投标文件的通知。开标会由该省建委主持。结果，某所编

32、制的标底高达6200多万元，其中的A、B、C、D等4个投标人的投标报价均在5200万元以下，与标底相差1000万余元，引起了投标人的异议。这4家投标单位向该省建委投诉，称某建筑事务所擅自更改招标文件中的有关规定，多计漏算多项材料价格。为此，该院请求省建委对原标底进行复核。2001年1月28日，被指定进行标底复核的省建设工程造价总站（以下简称总站）拿出了复核报告，证明某建筑事务所在编制标底的过程中确实存在这4家投标单位所提出的问题，复核标底额与原标底额相差近1000万元。由于上述问题久拖不决，导致中标书在开标三个月后一直未能发出。为了能早日开工，该院在获得了省建委的同意后，更改了中标金额和工程结

33、算方式，确定某省某公司为中标单位。问题：1.上述招标程序中，有哪些不妥之处？请说明理由。2.E单位的投标文件应当如何处理？为什么？3.对D单位撤回投标文件的要求应当如何处理？为什么？4.问题久拖不决后，该医院能否要求重新招标？为什么？5.如果重新招标，给投标人造成的损失能否要求该医院赔偿？为什么？【答案】1.在上述招标投标程序中，不妥之处如下：（1）在公开招标中，对省内的投标人与省外的投标人提出了不同的要求。因为公开招标应当平等地对待所有的投标人，不允许对不同的投标人提出不同的要求。（2）提交投标文件的截止时间与举行开标会的时间不是同一时间。按照招标投标法的规定，开标应当在招标文件确定的提交投

34、标文件截止时间的同一时间公开进行。（3）开标不应由该省建委主持。开标会应当由招标人或者招标代理人主持，省建委作为行政管理机关只能监督招标活动，不能作为开标会的主持人。（4）中标书在开标三个月后一直未能发出。评标工作不宜久拖不决，如果在评标中出现无法克服的困难，应当及早采取其他措施（如宣布招标失败）。（5）更改中标金额和工程结算方式，确定某省某公司为中标单位。如果不宣布招标失败，则招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。2.E单位的投标文件应当被认为是无效投标而拒绝。因为投标文件规定的投标保证金是投标文件的组成部分，因

35、此，对于未能按照要求提交投标保证金的投标（包括期限），招标单位将视为不响应投标而予以拒绝。3.对D单位撤回投标文件的要求，应当没收其投标保证金。因为，投标行为是一种要约，在投标有效期内撤回其投标文件的，应当视为违约行为。因此，招标单位可以没收D单位的投标保证金。4.问题久拖不决后，某医院可以要求重新进行招标，理由如下：（1）一个工程只能编制一个标底。如果在开标后（即标底公开后）再复核标底，将导致具体的评标条件发生变化，实际上属于招标单位的评标准备工作不够充分。（2）问题久拖不决，使得各方面的条件发生变化，再按照最初招标文件中设定的条件订立合同是不公平的。5.如果重新进行招标，给投标人造成的损失不能要求该医院赔偿。虽然重新招标是由于招标人的准备工作不够充分导致的，但并非属于欺诈等违反诚实信用的行为。而招标在合同订立中仅仅是要约邀请，对招标人不具有合同意义上的约束力，招标并不能保证投标人中标，投标的费用应当由投标人自己承担。