2016造价师《建设工程计价》真题及解析.pdf

《2016造价师《建设工程计价》真题及解析.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2016造价师《建设工程计价》真题及解析.pdf（78页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2016 建设工程计价 一、单项选择题(共 72 题，每题 I 分,每题的备选选顶中,只有 I个是符合题意)1.【题干】关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）【选项】A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成 B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成 C。建设投资是为了完成工程项目建设,在建设期内投入且形成现金流出的全部费用 D.建设投资由固定资产投资和建设期利息组成 【答案】C 【解析】A 错误,不包含流动资金；B 错误,应该包含流动资金;D 错误，固定资产投资包含建设投资和建设期利息.【考点】我国建设项目投资及工程造价的构成.2.【题干】

2、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费合计为 30 万元，废品损失率为 10%,外购配套件费为 5 万,包装费率为 2,利润率为 10，用成本估算法计算该设备的利润值为(）元。【选项】A.3.366 B.3。370 C.3.376 D。3.876 【答案】C 【解析】30（1+10）+5 （1+2%)510%=3.376 【考点】国产非标准设备原价的计算。40489 9E29 鸩 026370 6702 朂 27710 6C3E 氾33961 84A9 蒩i25924 6544 敄 3.【题干】进设备的原价是指进口设备的()【选项】A.到岸价 B.抵岸价 C.离岸价 D

3、。运费在内价 【答案】B 【解析】进口设备的原价就指进口设备的抵岸价。【考点】4。【题干】某县城建筑公司承建市区某建筑工程，2015年 8 月编制估算的税前造价为,已知 6000 万元，已知营业税率为 3,市、县城市维护建设税税率分别为 7、5%,教育附加率和地方费附加率分别为 3%、2。该工程的结算造价为（）万元 【选项】A。6198。0 B.6201。2 C。6204.8 D。6208.6 【答案】D 【解析】6000/（1-3%-3%7%-3%3-3%2%)=6208。6 【考点】税金的计算。c36024 8CB8 貸.s3t 5。【题干】根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列

4、费用中属于安全文明施工费的(）【选项】A。夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用 B.工人安全防护用品的购置费用 C.地下室施工时采用的照明设施拆除费 D.建筑物的临时保护设施费 【答案】B 【解析】A 属于夜间施工增加费；C 属于非夜间施工照明费;D 选项属于建筑物的临时保护设施费。【考点】措施费的构成。6。【题干】关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法正确的是(）【选项】A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润 B.材料的预涨费计入管理费 C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费 D。【答案】C 【解析】A 错误，分包工程费包括：分包报价、总包管理费和利润。材料预涨费属于材

5、料费的一部分,B 错误。【考点】tIP20566 5056 偖 b26817 68C1 棁 31728 7BF0 篰 39681 9B01 鬁 7。【题干】下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（)【选项】A.土地补偿费 B.青苗补偿费 C。拆迁补偿费 D。新菜地开发建设基金 【答案】A 【解析】B 选项青苗补偿费归青苗所有者；C 拆迁补偿费归被拆迁人；D 选项新菜地开发建设基金归政府.【考点】建设用地费的构成。8。【题干】关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（)【选项】A。建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算 B。研究实验费包括新产品试制费 C。改扩建项目的

6、场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费 D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费 【答案】C 【解析】A 选项建设单位管理费的计算基础为工程费用;B选项研究实验费不包括新产品试制费；D 选项不拥有产权的专用通信设施投资列入专利及专有技术使用费.【考点】工程建设其他费用。37448 9248 鉈 38257 9571 镱 23329 5B21 嬡23245 5ACD 嫍20481 5001 倁 36109 8D0D 贍 9.【题干】某建设项目静态投资为 10000 万元，项目建设前期年限为 1 年，建设期为 2 年,第一年完成投资 40%，第二年完成投资 60.在年平均价格上涨率为

7、6%的情况下，该项目价差预备费应为(）万元。【选项】A。666。3 B。981.6 C。1306。2 D。1640。5 【答案】C 【解析】1000040(1+6%)1+1 0.5-1+1000060%(1+6%)1+20.51=1306。2 【考点】价差预备费的计算.10.【题干】某项目建设期为 2 年,第一年贷款 3000 万元,第二年贷款 2000 万元，贷款年均衡发放，年利率为 8%,建设期内只计息不付息。则建设期利息为()【选项】A.366.4 B。449。6 C.572.8 D.659.2 【答案】B 【解析】第一年利息为 3000/28%=120 万；第二年利息为（3000+12

8、0+2000/2)8=329.6 两年合计利息为 449.6 万 11.【题干】下列说法中,符合工程计价基本原理的是（）20650 50AA 傪 34685 877D 蝽 32983 80D7 胗 725477 6385 掅40574 9E7E 鹾 24584 6008 怈 【选项】A.工程计价的基本原理在于项目划分与工程量计算 B.工程计价分为项目的分解与组合两个阶段 C。工程计价包括工程单价的确定和总价的计算 D.工程单价包括生产要素单价、工料单价和综合单价 【答案】C 【解析】A 错误，工程计价的基本原理在于项目的分解与组成;B 错误，工程计价分为工程计量和工程计价两个环节;D错误，工程

9、单价包括工料单价和综合单价。【考点】工程计价的基本原理.12.【题干】关于工程定额，下列说法正确的是（）【选项】A。劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额 B.企业定额是企业内部使用的预算定额 C。补充定额只能在指定范围内使用 D.地区统一定额应依据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制 【答案】C 【解析】A 错误，劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为时间定额；B 错误，企业定额是企业内部使用的施工定额；D 错误，地区统一定额主要是考虑地区性特点和全国统一定额水平做适当调整和补充编制的.【考点】工程定额体系。30304 7660 癠 3

10、7086 90DE 郞 30751 781F 砟 35131 893B 褻37002 908A 邊_w 13.【题干】根据建设工程工程量清单计价规范(GGB505-2013）下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（)【选项】A.第三级编码为分部工程顺序码,由三位数字表示 B。第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置,不得重码 C。同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码 D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示 【答案】B 【解析】A 错误，第三级编码由二位数字表示；C 错误，特征相同的工程不得有重码；D 错误，补充项目编码以上计量

11、规范代码加“B”和三位数字表示。【考点】分部分项工程量清单。14。【题干】对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率数值，则（)【选项】A.以定额计价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额 B。以”定额人工费+定额机械费为计算基础，以国家、行业、地区定额中相辦计算金额相应费率计算金额 C.只填写“金额”数值,在备注中说明施工方案出处或计算方法 D。备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础和“费率”【答案】C 【解析】对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则只填写“金额”数值，但应在备注中说明

12、施工方案出处或计算方法。【考点】措施项目清单的编制./21990 55E6 嗦m39234 9942 饂33430 8296 芖25393 6331 挱 15。【题干】采用工程量清单计价的总承包服务费计价表中，应甶投标人填写的内容是()【选项】A.项目价值 B.服务内容 C.计算基础 D。费率金额 【答案】D 【解析】投标时，总承包服务费的费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中.【考点】总承包服务费。16。【题干】下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是(）【选项】A.筑路机在工作区末端的调头时间 B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间 c.机械在工作地点之前的转移时间 D.装车数

13、量不足而在低负荷下工作的时间 【答案】B 【解析】B 选项为有根据的降低负荷下的工作时间。【考点】工作时间分类.39319 9997 馗 23607 5C37 尷 Y29858 74A2 璢 B21821 553D 唽 17。【题干】若完成 1m3 墙体砌筑工作的基本工时为 0。5 工日，辅助工作时间占工序作业时间的 4。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3和 12%，该工程时间定额为（)工日/m3。【选项】A.0.581 B。0.608 C。0。629 D.0。659 【答案】D 【解析】0。5/(1-4）/（16%3%12%)=0。659 工日/m3 【

14、考点】人工定额消耗量的计算方法.18.【题干】某出料容量 750L 的砂浆揽拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为 150s、40S、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为 50s,机械利用系数为 0。8。该机械的台班产量定额为（)m3/台班.【选项】A。29。79 B。32.6 C。36。00 D.39.27 【答案】C 【解析】一次循环的时间为 480S,台班产量定额为 3600/48080.750.8=36。q#36991 907F 避38331 95BB 閻29485 732D 猭23681 5C81 岁D36545 8EC1 軁 【考点】机

15、械台班定额消耗量的确定方法。19。【题干】从甲、乙两地采购某工程材料,采购量及有关费用如下表所示。该工程材料的材料单价为(）元/t.来源 采购量(t）原价运杂费（元/t）运输损耗费(）采购及保管费率（%）甲 600 260 1 3 乙 400 240 【选项】A。262。08 B。262.16 s29570 7382 玂 R34759 87C7 蟇20109 4E8D 亍 u32973 80CD 胍 C。262。42 D。262。50 【答案】B 【解析】材料单价=（原价+运杂费）(1+运输损耗率）(1+采购及保管费率)【考点】20.【题干】某大型施工企业机械预算价格为 5 万元，机械耐用台班

16、数为 1250 台班,大修理周期数为 4,一次大修理费为2000 元，经常修理费系数为 60%，机上人工费和燃料动力费为60 元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为(）元/台班.【选项】A。107。68 B。110.24 C。112。80 D。52.80 【答案】A 【解析】台班折旧费=50000/1250=40 元；大修理费=(4-1)2000/1250=4。8;经常修理费=4。860%=2.88，合计 40+4.8+2。88+60=107。68 【考点】机械台班单价的计算.21。【题干】完成某分部分项工程 1m需基本用工 0.5 工日，超运距用工 0。05 工日，辅助用工

17、0.1 工日,如人工幅度差系数为 10，则该工程预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m。【选项】A。6.05 B。5.85$431187 79D3 秓=R21448 53C8 又 29401 72D9 狙 C。7.00 D。7。15 【答案】D 【解析】（0。5+0。05+0。1）(1+10）10=7。15 工日/10m 22.【题干】下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是()【选项】A.场外运输损耗 B。工地仓储损耗 C.一般性检验鉴定损耗 D。施工加工损耗 【答案】D 【解析】施工加工损耗属于不可避免的材料损耗，应列入材料定额消耗量中。23。【题干】下列施工机械中，在计算预算定额机械

18、台班消耗量时，不另增加机械幅度差的是(）【选项】A。打桩机械 B.混凝土搅拌机 C.水磨石机 D。吊装机械 V 27615 6BDF 毟 o33866 844A 葊 25551 63CF 描 20278 4F36 伶 【答案】B 【解析】砂浆、混凝土搅拌机由于按小组配用，以小组产量计算机械台班产量,不另增加机械幅度差.24。【题干】下列工程造价指数，既属于总指数又可用于综合指数形式表示的是（)【选项】A.设备、工器具价格指数 B。建筑安装工程造价指数 C.单项工程造价指数 D.建设项目造价指数 【答案】A 【解析】BCD 三个选项均是用平均数指数形式表示的。【考点】工程造价指数的类别。25.【

19、题干】某建筑工程报告期各项目费用构成和各单项价格指数如下表所示,则该工程的建筑安装工程造价指数为(）报 告 期费用(万元）人工费 材料费 施 工 机具 使 用费 企 业 管理费 利润、规费、税金 q-a.30294 7656 癖35205 8985 覅37607 92E7 鋧 1520 3200 580 600 700 价 格 指数 1。08 0。95 1.01 1.03 1 【选项】A.0。995 B.0。996 C.0.997 D.0。998 【答案】A 【解析】（1520+3200+580+600+700)/(1520/1.08+3200/0。95+580/1。01+600/1。03+7

20、00）=0.995#U35821 8BED 语 40201 9D09 鴉G34035 84F3 蓳 【考点】工程造价指数的计算 26.【题干】建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（)【选项】A.是否选择了合理的物料消耗定额 B.是否符合工艺流程的柔性安排 C。是否使工艺流程中的工序合理衔接 D。是否符合节能清洁要求 【答案】D 【解析】生产方法选择时，研究拟采用生产方法是否符合节能和清洁的要求,应尽量选择节能环保的生活方法。【考点】技术方案选择的内容.27.【题干】某地 2016 年拟建一年产 50 万吨产品的工业项目，预计建设期为 3 年，该地区 2013 年已建年产

21、40 万吨的类似项目投资为 2 亿元。已知生产能力指数为 0.9，该地区2013、2016 年同类工程造价指数分别为 108、112，预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为 5。用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为（)亿元。【选项】A。2.54 B。2。74 C.2。75 D。2.94 【答案】A 【解析】(50/40）0.9112/1082=2.54 24127 5E3F 帿 32611 7F63 罣 30909 78BD 碽_28954 711A 焚38500 9664 除 28061 6D9D 涝 H 【考点】生产能力指数法.28。【题干】下列安装工程费估算公式中,适用于估算工业炉窑

22、砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是(）【选项】A。设备原价设备安装费率(%)B.重量(体积、面积）总量单位重量（体积、面积)安装费指标 C.设备原件材料费占设备费百分比材料安装费率（%)D.安装工程功能总量功能单位安装工程费标准 【答案】B 【解析】工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的估算，采用的公式为：重量（体积、面积）总量单位重量（体积、面积)安装费指标。【考点】设备及工器具购置费估算.29.【题干】按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费用的是（)【选项】A.开办费 B.非专利技术使用费 C.土地使用权取得费 D。生产准备费 【答案】C j2903

23、9 716F 煯 zB34928 8870 衰 O 【解析】A 选项和 D 选项为其他资产费用;B 选项为无形资产费用。土地使用权取得费一般列入固定资产费用。【考点】建设投资估算表的编制。30。【题干】关于住宅建筑设计中的结构面积系数,下列说法中正确的是()【选项】A.结构面积系数越大,设计方案越经济 B.房间平均面积越大，结构面积系数越小 C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关 D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关 【答案】B 【解析】A 选项错误，结构面积系数越小，设计方案越经济;C、D 选项错误，结构面积系数与房间户型组成有关,与房屋长度、宽度有关，与结构面积

24、系数与房屋结构有关，与房屋外形有关。【考点】民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素。31.【题干】下列原因中，不能据以调整设计概算的是（)【选项】A。超出原设计范围的重大变更 B。超出承包人预期的货币贬值和汇率变化 C。超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加 D。超出价差预备费的国家重大政策性调整 【答案】B 37884 93FC 鏼 23765 5CD5 峕 25105 6211 我 37160 9128 鄨31356 7A7C 穼 94 【解析】ACD 选项都可以。【考点】设计概算的作用。32。【题干】某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为 36

25、00 元/m2，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板,每 100m2 该类建筑中铺贴地面面积为 50m2。当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为 128 元/m2，190 元/m2。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为 25。则用概算指标法计算的拟建工程概算指标为（)元/m2.【选项】A.2918.75 B.3413.75 C.3631.00 D.3638.75 【答案】D 【解析】3600+(190-128)50/100(1+25%)=3638。75 【考点】概算指标法 33.【题干】某地拟建一工程，与其类似的已完工程单方工程造价为 4500 元/m2，其中人工、材

26、料、施工机具使用费分别占工程造价的 15、55和 10%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为 1.05、1.03和 0.98 假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25。用类似工程预算法计算的拟建工程造价指标为（)元/m2。【选项】A。3699。00 B.4590。75 C.4599.00 D.4623.75 【答案】C 21086 525E 剞33419 828B 芋 21533 541D 吝 27784 6C88 沈j40648 9EC8 黈 【解析】4500(0.151.05+0.551.03+0.10.98+0。2)=4599.00 【考点】类似

27、工程预算法 34。【题干】关于施工图预算的含义，下列说法中正确的是(）【选项】A.是设计阶段对工程建设所需资金的粗略计算 B.其成果文件一般不属于设计文件的组成部分 C.可以由施工企业根据企业定额考虑自身实力计算 D。其价格性质为预期,不具有市场性质 【答案】C 【解析】A 错误,是设计阶段对工程建设的需资金较精确的计算;B 错误，其成果文件属于设计文件的组成部分;D 错误，具有市场性质。【考点】施工图预算的说法。35【选项】实物量法与定额单价法编制施工图，编制步骤的主要差别在于（）A。列项 B.计算工程量 C.计算工料机费用 D.计算利润与管理费 【答案】C 【解析】A、B、D 选项两者都有

28、。39224 9938 餸p30016 7540 畀,J 【考点】施工图预算的编制方法。36。【题干】某单项工程的单位建筑工程预算为 1000 万元，单位安装工程预算为 500 万元，设备购置预算为 600 万元，未达到固定资产标准的工器具购置预算为 60 万元，若预备费费率为 5%，则该单项工程施工图预算为（)【选项】A。1500 B。2100 C。2160 D。2268 【答案】C 【解析】单项工程施工图预算包括单位建筑工程预算、单位安装工程预算、设备购置预算和未达到固定资产标准的工器具购置预算.【考点】施工图预算的费用组成。37。【题干】根据标准施工招标文件（2007 年版）,关于“分包

29、和偏离问题处理”的内容应包括于（）之中。【选项】A.招标公告 B。投标人须知 C.评标办法 D。合同条款与格式 【答案】B 【解析】投标人须知中总则包括分包和偏离问题的处理。-P Qp/【考点】施工招标文件的编制内容。38。【题干】关于暂列金额，下列说法中正确的是（).【选项】A.用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目 B.由承包人支配，按签证价格结算 C。不能用于因工程变更而发生的索赔支付 D。不同专业预留的暂列金额应分别列项 【答案】D 【解析】A 错误,暂列金额用于尚未确定或不可预见费用;B错误,暂列金额由招标人支配;C 错误,可用于因工程变更而发生的索赔支付.【考点】其他项目清单的编制

30、.39.【题干】关于工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是(）.【选项】A。建设规模是指工程投资总额 B。工程特征是指结构类型及主要施工方案 C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求 D。施工现场实际情况是指自然地理条件 【答案】C 【解析】A 错误,建设规模是指建筑面积；B 错误，工程特征应说明基础及结构类型、建筑层数、高度、门窗类型及各部位做法；D 错误，施工现场实际情况是指施工场地的地表状况。L32080 7D50 結 30378 76AA 皪cW 【考点】工程量清单总说明的编制。40。【题干】关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（)。【选项】A.国有资金投

31、资的工程建设项目,应编制招标控制价 B.招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价 C.招标控制价超过标准概算 3%以内时，招标人不必将其报原概算审批部门审核 D。当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价 3%以内时，应责成招标人改正 【答案】A 【解析】B 错误，招标控制价应在招标文件中公布，需公布总价和详细组成；C 错误,招标控制价超过标准概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核;D 选项错误，当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价大于3时,应责成招标人改正。【考点】招标控制价的编制规定。41.【题干】关于依法必须招标工程的标底和招标控制价，下列说法中正确的是（）。【选项】A.招标人

32、有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标 B.采用设标底招标的，招标人有权决定是否在招标文件中公开 C。采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价 D。公布招标控制价时,还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金 【答案】D 【解析】A 错误，若是国有资金投资的，应编制招标控制价；B 错误，采用设标底招标的，标底应该保密；C 错误，采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，但不能规定最低投标限价。q28508 6F5C 潜 34481 86B1 蚱.:31633 7B91 箑 26360

33、66F8 書 【考点】招标控制价的编制规定。42。【题干】招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的,总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为（)。【选项】A.专业工程估算造价 B。投标报价总额 C。分布分析那个工程费用 D.分部分项工程费与措施费之和 【答案】A 【解析】招标人仅要求总承包人对分包的专业工程进行统一管理和协调的,按分包的专业工程估算造价的 1.5计算。【考点】其他项目费的编制要求。43。【题干】施工项目投标报价的工作包括：收集投标信息;选择投标报价策略;组装投标班子;确定基础报价;确定投标报价；研究招标文件，以上工作正确的先后顺序是（).【选项】A。B。C.D.【答案】

34、B 【解析】考核的是投标报价的工程流程。31802 7C3A 簺 40286 9D5E 鵞 23234 5AC2 嫂 j36629 8F15 輕30825 7869 硩 35736 8B98 讘=【考点】施工报价流程。44。【题干】投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为()。【选项】A.承包商任务 B。计价方式 C.付款方法 D.合同价款调整 【答案】B 【解析】A、C、D 选项为合同条款分析。【考点】45。【题干】投标人在投标报价时，应优先被采用综合单价编制依据的是（）.【选项】A。企业定额 B.地区定额 C.行业定额 D。国家定额 【答案】A 【解析】企业定额是企业

35、在投标报价编制时首先采用的.20555 504B 偋 O27337 6AC9 櫉 21002 520A 刊 40732 9F1C 鼜27253 6A75 橵 t 【考点】投标报价的计算.46。【题干】根据 建造工程工程量清单计价规范（GB505002013)，允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是（)。【选项】A。分部分项工程量清单 B。措施项目清单 C.暂列金额 D。计日工 【答案】B 【解析】分部分项工程量清单不能修改;暂列金额和计日工也不能修改；措施项目清单在投标人投标时，除安全文明施工费以外，可由投标人自行确定.【考点】投标报价的计算。47。【题干】下列评标时所遇

36、情形中，评标委员会应当否决其投标的是()。【选项】A.投标文件中大写金额与小写金额不一致 B。投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致 C。投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字 D。对不同文字文本投标文件的解释有异议的 【答案】C 【解析】C 选项属于投标文件中实质性不响应招标文件要求的。24658 6052 恒 v36991 907F 避 38331 95BB 閻 29485 732D 猭23681 5C81 岁 D36545 8EC1 軁 【考点】初步评审及标准。48。【题干】关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是()。【选项】A.评标委员会按照公平、公正、公开的原则评标 B.

37、评标委员会可以接受投标人主动提出澄清 C.评标委员会可以要求投标人澄清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求 D.评标委员会有权直接确定中标人 【答案】C 【解析】A 错误,评标委员会按照公平、公正、科学、择优的原则评标；B 错误,评标委员会不接受投标人主动提出的澄清；D 错误,招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。【考点】建设项目评标。49。【题干】某招标项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为 5，投标人四同时投标 1、2#标段，报价分别为 5000 万元，4000 万元。若四在 1标段中标，则其在 2#标段的评标价为（)。【选项】A.3750 B。38

38、00 C。4200 D.4250 【答案】B 【解析】2#标段的评标价为 4000（1-5)=3800 s29570 7382 玂 R34759 87C7 蟇20109 4E8D 亍 u32973 80CD 胍 【考点】经评审的最低投标价法。50.【题干】关于工程总承包投标报价中的标高金,下列说法中正确的是（).【选项】A.标高金分析首先应对风险进行评估 B。标高金分析应进行价值增值分析 C.标高金中不包括利润和风险费 D.标高金中的管理费主要指公司本部费用 【答案】A 【解析】标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本以外的金额。【考点】工程总承包投标报价分析

39、。51.【题干】国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入()。【选项】A.直接费 B.分包费 C。间接费 D.暂定金额 【答案】C 【解析】将分包费列入直接费中，即考虑间接费时包含了对分包的管理费.$431187 79D3 秓=R21448 53C8 又 29401 72D9 狙 【考点】承揽国际工程时投标报价的计算。52.【题干】工程延误期间,因国家法律、行政法规发生变化引起工程造价变化的,则(）。【选项】A.承包人导致的工程延误,合同价款应予调整 B。发包人导致的工程延误，合同价款均应予调整 C.不可抗力导致的工程延误，合同价款均应予调整 D。无论何种情况，合

40、同价款均应予调整 【答案】C 【解析】因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按原则分别承担并调整合伺价款和工期。【考点】53。【题干】根据建设工程工程量清单计价规范(GB 50500-2013),当实际增加的工程量超过清单工程量 15以上,且造成按总价方式施工的措施项目发生变化的，应将().【选项】A.综合单价调高,措施项目费调增 B.综合单价调高,措施项目费调减 C.综合单价调低，措施项目费调增 D。综合单价调低，措施项目费调减 【答案】C 【解析】工程量增加超过 15%以上时，按总价方式计算的措施项目费调增，综合计算下来综合单价调低。V 27615 6BDF 毟o

41、33866 844A 葊25551 63CF 描20278 4F36 伶 【考点】工程量偏差的价款调整。54。【题干】施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为5%,超出部分依据 建设工程工程清清单规范（GB-2013）造价信息法调差。已知承包人投标报价格、基准期发布价格分别为 2400 元/t、2200 元/t、2015 年 12 月、2016 年 7月造价信息发布价为 2000 元/t、2600 元/t.则该两月钢筋的实际结算价格应分别为().【选项】A.2280,2520 B。2310，2690 C.2310，2480 D.2280，2480 【答案】C 【解析】投标价高于基准价,跌

42、的时候以基准价为基准超过约定的幅度值按实调整,所以2015年12月的价格为2400-(220095%2000）=2310;投标价高于基准价,涨的时候以投标价为基准超过约定的幅度值按实调整，所以 2016 年 7 月的价格为2600-24005=2480。【考点】造价信息调整价格差额.55.【题干】根据建设工程工程量清单规范（GB2013)，下列关于计日工的说法中正确的是（).【选项】A。招标工程量清单计日工数量为暂定,计日工费不计入投标总价 B。发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行 C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润

43、D。计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付 【答案】C 【解析】A 选项错误，招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费计入投标总价;B 选项错误，发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行;D 错误，计日工金额与进度款同期支付。qa。30294 7656 癖 35205 8985 覅 37607 92E7 鋧 【考点】计日工费用调整.56。【题干】根据招标施工招标文件（2007 年版）通用合同条款,承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是(）。【选项】A.基准日后法律的变化 B.发包人更换其提供的不合格材料 C。发包人提前向承包人提供工程设备 D.发包人在

44、竣工前占用工程 【答案】D 【解析】A 只能获得费用;B 可以获得工期和费用；C 可以获得费用.【考点】标准施工招标文件中关于索赔的规定.57。【选项】当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方式是（）.A。按照机械设备台班费计算 B.按照台班费中的设备使用费计算 C。自有设备按照台班折旧费计算 D。租赁设备按照台班费租金计算 【答案】C 【解析】在计算机械设备台班停滞费时，不能按机械设备台班费计算，因为台班费中包括设备使用费。如果机械设备是承包人自有设备，一般按台班折旧费计算;如果是承包人租赁的设备，一般按台班租金加上每台班分摊的施工机械进出场费计算.【考点】费用索赔的计算。

45、U35821 8BED 语 40201 9D09 鴉G34035 84F3 蓳 58。【题干】某工程施工过程中发生如下事件：应恶劣气候条件导致工程停工 2 天,人员窝工 20 个工作日；遇到不利地质条件导致工程停工 1 天，人员窝工 10 个工作日，处理不利地质条件用工 15 个工作日。若人工工资为 200 元/工日,窝工补贴为 100 元/工日，不考虑其他因素.根据招标施工招标文件（2007 年版）通用合同条款，施工企业主索赔的工期和费用分别是()。【选项】A.3 天，6000 元 B。1 天，3000 元 C.3 天，4000 元 D.*【答案】C 【解析】恶劣气候条件只能过索赔工期，2

46、天，不利地质条件可以索赔工期和费用，费用为 10100+20015=4000,工期为 1 天，合计工期可以索赔 3 天。【考点】索赔的计算。59.【题干】采用网络图分析法处理可原谅延期,下列说法中正确的是(）。【选项】A。只有在关键线路上的工作延误,才能索赔工期 B。非关键线路上的工作延误，不应索赔工期 C.如延误的工作为关键工作，则延误的时间为工期索赔值 D.该方法不适用于多种干扰事件共同作用说引起的工期索赔 【答案】C 【解析】A 错误，在非关键线路上的工作延误，也可以索赔工期;B 错误，非关键线路上的工作延误,若导致变成关键线路，也可索赔工期;D 该方法适用于多种干扰事件共同作用说引起的

47、工期索赔。【考点】工期索赔的计算。24127 5E3F 帿 32611 7F63 罣 30909 78BD 碽_28954 711A 焚38500 9664 除 28061 6D9D 涝 H 60.【题干】已知某建筑工程施工合同总额为 8000 万元,工程预付款按合同金额的 20计取，主要材料及构件造价占合同额的 50。预付款起扣点为（)。【选项】A。1600 B.4000 C。4800 D。6400 【答案】C 【解析】预付款起扣点=8000-800020/50=4800 【考点】预付款起扣点的计算。61.【题干】由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除

48、，具体的扣除标准是(）.【选项】A。按签约单价和签约数量 B。按实际采购单价和实际数量 C。按签约单价和实际数量 D.按实际采购单价和签约数量 【答案】A 【解析】本题考查的是预付款及期中支付。由发包人提供的材料、工程设备金额,应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣除，列入本周期应扣减的金额中.【考点】j29039 716F 煯 zB34928 8870 衰 O 62。【题干】关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法中正确的是（)。【选项】A。措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算 B。总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整 C。暂列金

49、额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人 D。工程实施过程中发承包双方已经确定的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算 【答案】D 【解析】本题考查的是竣工结算.选项 A 属措施项目中的单价项目;选项 B，总承包服务费应依据合同约定额计算,如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算;选项 C，有余额归发承包人。【考点】63.【题干】建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括:提交最终结清申请单;签发最终结清支付证书;签发缺陷责任期终止证书；最终结清付款;缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是（)。【选项】A。B.C.D。【答案】A 【解析】本题考查的是最终结清.所谓最终结清，是指合同约定的

50、缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩下工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动.最终结清顺序：最终结清申请单、最总支付证书、最终结清付款。【考点】37884 93FC 鏼 23765 5CD5 峕 25105 6211 我 37160 9128 鄨31356 7A7C 穼 94 64.【题干】施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是（）。【选项】A。和解协议书 B。造价认定书 C.行政调解书 D。仲裁调解书 【答案】D 【解析】本题考查的是合同价款纠纷的处理。当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解