2022劳务合同范文合集九篇.docx

《2022劳务合同范文合集九篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022劳务合同范文合集九篇.docx（47页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022劳务合同范文合集九篇劳务合同 篇1发包方：(简称甲方)承包方： (简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就xx县xxxx建筑工程施工的劳务人工费、文明施工、施工管理、设备机械费用等事项协商一样，订立承包协议如下。一、工程概况工程名称：xx县 xx建筑工程工程地点：xx县工程规模：总建筑面积：约 承包内容：施工图(含散水沟)以内的劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其协助材料等一切费用(详尽内容见乙方投标预算标书)。二、合同工期施工工期： 个月，即： 年 月 日开工， 年 月 日完

2、工。除基础超深，重大设计修改，人力不行抗因素及室外附属工程外，双方不得更改工期，若需延长工期须经甲方主管负责人签字同意。三、工程质量工程施工质量等级标准为：达到合格，力创优良。并保证达到：(1)按设计施工图和甲方以及业主要求施工，施工执行标准按建筑工程施工质量统一验收标准GB5030020xx以及相关配套的现行国家规范标准;(2)分户检测合格：即房间几何尺寸、层高均符合设计，偏差值小于规定误差值;(3)实体检测合格：即设计梁板柱几何尺寸、钢筋位置、砼爱护层厚度，偏差值小于规定误差值。所完成工程质量不合格，以及由于乙方运用材料引起后续施工出现质量问题的返工等，全部损失均由乙方担当。四、工程费用计

3、算1、施工图(含散水沟)以内的施工作业劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其协助材料等一切费用，乙方以施工设计图建筑面积和乙方投标预算标书一次性 xxx万元总承包包干;2、因设计施工变更须增减工程量，另行据实计算(按清单报价方式进行签证)。五、工程款支付1、为确保工程施工履约实力，乙方必需交纳 万元履约保证金，签订本协议时缴纳，双方约定，工程施工完毕时退还;2、工程款先由乙方自行垫支，甲方按主体工程施工进度预支工程施工进度款，详细支付时段为：完成主体工程量的50%时支付已完工程部分的 %，主体工程全部完工时累计支付达到 %，主体验收合格后，累计支付达到 %，装饰和附属工程

4、按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付;工程全部竣工验收合格时累计支付至总价75%;竣工结算交付后 个月内支付至总价95%;其余5%留作质保金，1年保修期满，无承包范围内的质量问题时一次性付清。六、 双方权利义务和职责1、甲方的职责(1)负责除本合同约定由甲方负责选购的施工协助材料外的全部材料供应;(2) 负责监督管理乙方施工，以及业主、监理等上级领导部门检查验收工作;(3)负责对乙方申报的施工进度款进行审查和拨付等全部相关工作;(4)负责供应施工设计图纸和技术交底。2、乙方的职责乙方负责本工程设计施工图范围和图纸会审记录内劳务人工费用和全部施工机械、文明施工、施工管理等费用总包干承包和组

5、织施工，即包含下列内容：(1)施工图范围内全部施工人员劳务人工费用(含水电安装预埋费用);(2)完成施工图全部设计内容的一切机械设备、施工用具和机具、模具架料及其铺助材料，模具架料及其铺助材料自备，(机械设备如塔吊、提升机、搅拌机等;施工用具如钢筋、模工、水电工、砼工机具等;模具架料及其铺助材料如钢管及扣件、模板、平安网以及钉子、铁丝、绑扎丝、电线和灯(施工操作工作面内)等);(3)负责平安文明施工管理，强化平安措施，并担当投入此项工作的材料设备费用，即：平安文明施工管理工作，如平安教化、专职平安员管理等;平安保证措施的人工、平安设施：如平安帽、平安带、平安网以及劳保用品等，其他项目施工涉及的

6、平安设施、材料(如外架和架板高凳等)应无偿运用;(4)负责本工程临设搭拆人工费用;(5)负责本工程承包范围内的施工管理费用，即施工组织工作支配;指导工人按图施工，并检查其质量合格，交验甲方以及监理或业主;本工程按图施工抄平放线;本施工内容以及相关平安文明施工管理，工程材料管理及保卫工作费用;(6)负责本工程承包范围内的人员施工平安保险费用，应达到不记名100万元保险金额，承包范围内干脆的、间接的(含供应平安设施所引起的)一切平安事故均由乙方负责;(7)负责协作有关施工项目的协作费用;(8)负责本工程承包范围内的以及相关成品爱护等费用;(9)负责相应工程的进场材料及运用临时设施材料的御货。3、相

7、关权利义务(1)施工期乙方必需遵守甲方一切管理制度，听从甲方监督管理，否则甲方有权对乙方进行惩罚;(2)乙方必需加强平安管理，全体职工自觉按平安管理制度施工，在施工前要进行质量平安交底，坚持班前教肓，严禁酒后作业，严禁违章施工，保证达到平安文明施工检查(现场部分)合格，否则，出现的一切后果均由乙方自行负责，甲方有权对乙方人员予以惩罚。上班不戴平安帽罚款50元/人次，高空不系平安带罚款200元/人次;(3)乙方在施工期间应按月优先支付工人工资，并接受甲方的监督，严禁出现拖欠工人工资闹事，否则甲方有权对乙方罚款10000-20xx0元/次;(4)乙方应疼惜甲方材料，严禁奢侈材料，留意成品爱护，否则

8、，甲方有权对乙方罚款5000-10000元/次; ( 5)乙方必需文明施工，严禁出现打架斗殴，否则甲方有权对乙方罚款500-1000元/人次;(6)乙方应抓紧时间施工，因乙方缘由造成工期延误或影响其他工序施工，造成业主和公司对甲方惩罚，以及赐予第三人的赔偿，乙方必需赔偿甲方相应损失;(7)若因业主方资金不到位給乙方造成损失按业主方給甲方劳务部分的赔偿额度干脆支付給乙方;(8)合同有效期内发生的平安责任事故概由乙方负责担当。七、违约责任1、出现下列情形之一视为乙方违约(1)乙方未经甲方同意，连续停工达到10日以上;(2)乙方超出本合同约定工期达到15日以上;(3)乙方因资金不到位，拖欠工人工资，

9、导致施工人员不足，施工进度严峻滞后，影响竣工交付：(4)乙方因组织施工和管理不善，出现重大平安责任事故;(5)工程施工不按规范要求进行，导致质量验收不合格或重大返工损失;(6)法律规定的其他违约情形。2、出现下列情形之一视为甲方违约(1)业主单位拨付工程款后，甲方未按合同约定支付乙方施工进度款;(2)甲方收到乙方竣工验收资料后，不刚好组织验收和竣工决算;(3) 法律规定的其他违约情形。3、违约后果(1)任何一方单方违约，违约方须按本合同标的总价款的10%向守约方担当违约金;(2) 任何一方单方违约,守约方有权单方解除合同;(3)乙方违约，其所交履约保证金甲方不予退还。八.本合同甲乙双方签字盖章

10、后生效，一式四份，双方各持二份，具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日劳务合同 篇2甲方：乙方(单位)：甲、乙双方依据中国劳动法和上海市劳动合同条例等有关规定，经双方同等协商一样，自愿签订本协议并共同遵照执行。本协议期自年月日至年月日止。在协议期内，甲方与劳务派遣人员的劳动合同期限以乙方的运用期限为准。(乙方与劳务派遣人员终止、解除劳务关系的，派遣人员与甲方的劳动合同关系自行终止、解除。)第一条依据乙方要求，乙方所需劳务派遣人员实行自行聘请和托付甲方代聘请两种聘请方式，托付甲方定岗聘请的劳务派遣人员，须严格按乙

11、方聘请的要求赐予举荐。其次条甲、乙双方间的权利、义务须严格按劳动法规及商定协议执行。甲方劳务派遣人员应严格遵守乙方的劳动纪律，保质保量的完成生产和工作任务，非定岗聘请的人员应听从乙方的工作岗位支配。第三条甲方的权利和义务1、依据乙方的要求，刚好供应符合条件的劳务派遣人员。2、根据国家、地方的法律、法规及政策规定，刚好为劳务派遣人员办理录用备案、合同签订和鉴证等各项用工手续。3、为劳务派遣人员代缴纳养老、工伤、生育、失业、医疗等各项社会保险金及外来人员综合保险，并负责办理劳务派遣人员在乙方工作期间社会保险的缴纳、申报、申领或关系转移等相关手续，乙方予以协作。4、对劳务派遣人员进行跟踪服务，帮助乙

12、方对劳务派遣人员进行厂纪、厂规培训，国家法律、法规的教化。5、对乙方依法解除、终止派遣人员劳务关系的，应刚好为其办理劳动关系中止和社会保险中止等事宜。6、甲方与劳务派遣人员签订的劳动合同原件由甲乙双方保存。7、甲方协作乙方处理乙方与劳务派遣人员因用工关系所产生的纠纷。第四条乙方的权利和义务1、建立劳务派遣关系前，应向甲方书面申请并供应有效的营业执照、组织机构代码证、等相关材料及复印件。2、负责供应符合国家平安、卫生规定的工作环境，保证甲方劳务派遣人员在人身平安及人体不受危害的环境条件下从事工作。3、乙方依据劳动法、上海市劳动合同条例、劳动合同中约定规定，留用或解除、终止劳务关系的派遣人员需提前

13、一个月书面通知甲方和个人。4、乙方帮助甲方对劳务派遣人员进行必要的管理，因乙方不能刚好按甲方要求办理劳动事务代理，所导致甲方劳务派遣人员工资拖欠、社会保险迟缴、中断等，后果均由乙方担当全部责任。甲方(盖章)：负责人(签字)乙方(盖章)：负责人(签字)：日期：劳务合同 篇3甲方（雇主）：代表：地址：电话乙方（雇员）：身份证：地址：电话：鉴于甲方广告工作须要，聘请乙方从事广告相关劳务工作，依据中华人民共和国合同法和有关规定，甲乙双方经同等协商一样，自愿签订本劳务协议，以资共同遵守。一、合同期限本合同采纳固定期限合同。合同期限自_年_月_日起，至_年_月_日止。其中，试用期为_个月，试用期自_年_月

14、_日起，至_年_月_日止。二、工作内容和工作条件1、甲方依据单位状况和有关人事政策法规，通过双向选择、择优聘任、竞争上岗等方法，确定乙方的工作岗位，其岗位职责按签订的岗位聘任合同或岗位责任书执行。2、甲方依据乙方的岗位及工作要求，为乙方供应必需的工作条件和劳动爱护设施，保障乙方的平安与健康。三、酬劳和保险、福利待遇1、员工的工资保障前提是每月完成_元的业务量。超额部份以_%提成。如不能按期完成每月所定业务量的将根据实际业务金额的_%提成。在试用期间，公司赐予_元的试用期工资，转为正式员工后每月底薪为_元加上_%的期提成。2、依据按劳安排为主体、多种安排方法并存的安排制度，甲方依据国家有关规定和

15、乙方完成工作任务等状况，以货币按月核发乙方应得的工作酬劳，不得克扣或无故拖欠，并依据国家有关规定，为乙方建立档案工资。3、乙方在合同期内的工时制度、公休假日均按国家及本省有关规定执行。四、工作纪律1、甲方应明确并切实加强公司内部的岗位责任制，建立健全考核制度，做到职权清晰、责任明确、考核严格、奖惩分明。2、甲方有权依据国家现行有关法律、法规和政策，制定本单位的规章制度，乙方有违反的，甲方可按规定赐予必要的处理。3、乙方应努力学习政治文化，主动参与岗位技能培训，忠于职守，听从领导，团结同志，努力完成本职工作。五、聘用合同的变更、解除、终止1、因特别状况致使合同无法履行，经双方协商同意可以变更本合

16、同的相关内容，也可以解除本合同。2、乙方有下列状况之一的，甲方可以解除本合同：（1）在试用期间被证明不符合聘用条件的。（2）严峻违反甲方规章制度和工作纪律，经指责教化仍不改正的。（3）严峻失职，假公济私，泄露商业隐私事项给甲方利益造成重大损害的。（4）被依法追究刑事责任的。（5）乙方患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不听从另行支配适当工作的。（6）连续_年考核不合格的，又不听从组织支配或重新支配后年度考核仍不合格的。（7）聘用合同订立时所依据的客观状况发生重大改变，致使原合同无法履行，经当事人协商不能就变更聘用合同达成协议的。3、有下列状况之一的，乙方可以解除聘用合同：（1）试用期

17、内的。（2）甲方未根据国家规定或聘用合同支付工作酬劳或供应工作条件的。（3）根据国家规定乙方经甲方同意考入一般高等、中等专业学校，应征入伍，以及经甲方同意调出的。4、有下列状况之一的，聘用合同终止：（1）聘用合同期满。（2）双方约定的终止条件出现的。（3）乙方被开除、自动离职以及死亡的。5、有下列状况之一的，甲方不得终止或解除聘用合同：（1）在正常的合同工作期间的。（2）乙方患病或者负伤，在规定的医疗期内的。六、违约和解除合同责任甲方或乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合本合同所约定的，应担当接着履行、实行补救措施或者赔偿损失等违约责任。1、合同期间，一方违反合同有关条款规定，应付给对方违

18、约金_元；给对方造成经济损失的，应担当相应的经济赔偿责任。2、如乙方是甲方出资培训或引进的，乙方违约或提出解除合同，如双方订有协议，培训费或引进费问题按协议规定办理；如双方没有签订协议，甲方可适当收取用费，数额按培训或引进后乙方为甲方服务的年限，以每年递减所支费用的_%的比例计算。3、乙方与甲方解除聘用合同，涉及商业隐私、学问产权等方面问题，而给甲方造成经济损失的，按国家相应的法律、法规，乙方应赐予甲方必要的经济赔偿。七、合同争议处理甲乙双方因履行本合同发生争议，应协商解决；不愿协商或协商不成的，双方可向_仲裁委员会申请仲裁。八、其他1、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠看法进行协商补充

19、解决。2、本合同一式_份，自双方签字日起生效，双方各执_份，均具同等法律效力。甲方（签章）：代表（签字） ：_年_月_日乙方（签字）：_年_月_日劳务合同 篇4甲方：乙方：发包方（以下简称甲方）代表人：承包方（以下简称乙方）依据本工程的建设特点，依照中华人民共和国合同法中华人民共和国 建筑法 及其他有关法律、法规、遵循同等自愿、公允、诚恳、信用的原则，乙方自愿担当凯里“将来城，一期房建项目二标段（A1 地块泥工班工程的工程内容。为明确甲、乙双方的责、权、利，双方就本工程施工事项仂、商一样，特订立本协议，以共双方共同遵守执行，协议订立本合同：一、工程概况1、承包单项工程名称：基础清基及回填、砼施

20、工、砖砌体、室内粉刷。2、工程地点：凯里市原棉纺厂至西出口片区（武警支队旁）3、建筑面积：约 96000.00 平方米。二、劳务分包方式、范围（内容） 分包范围（内容）详细承包内容如下：1、本工程混凝土生产及浇筑工程：潮湿、浇筑养护 （务必收面、拉毛）砼 覆盖等（包含废料的处理及其相关的协助工作比如：为处理废料而搭设架体、安设管道等协助工作）， 本工程砼均采纳商品砼浇筑（二次构件为自拌砼）等全部与泥 工有关的零星安装以及后浇带二次施工等工序，包括施工图、图纸会审记录、设 计变更中所包括的内容。2、室内抹灰工程：包含楼梯间梁板柱墙、天井通道粱 （墙上梁）柱墙、室内 梁（墙上梁）柱墙、地下室（车库

21、）梁板（天棚）柱墙、消防水池梁板（天棚）柱墙、空洞 强弱电消防设备管井及封堵（包含二次封堵）等一切设计内容， （外墙内保温 YT 砂浆由甲方负责，非 YT 砂浆外的内墙保温由甲方自行负责）；3、楼地面：包含车库、消防水池、厕所等除防水、饰面层以外的一切工序，其他楼地面结构砼浇筑时一次性拉毛找平，不做找平层，但若达不到此要求，找 平耗费的材料费、人工费等均由乙方担当； 主要内容：砂浆及砼施工机械的配套，与泥工相关的全部平安带、平安帽、平安绳以及工人的防寒、 防暑等全部劳保用品，凡所属工程范围内转运均内乙方 2 自行负责，甲方不再支付任何费用。确保工程正常运用。4、双方约定，基础工程中孔桩数量不多

22、于 10 个孔，超过 10 个孔双方更行 协商。5、 针对保险一事，对于工地内泥工班组的二次保险费用限制在两万元以内，由乙方支付两万元保险费， 超过该范围内保险公司及施工总包负责若不超过则由 甲方自行处理。6、成品爱护、保卫（场内外全部材料 50 米距离内的上车下车及码放）；7、夜间照明（地下室、操作层、楼梯、通道）设施安设、施工用水管网的安 设等临时用电工作；甲方将配电箱设置于现场一级配电室及其他至楼层总配电箱，各层设备用电均由乙方设置；8、如因图纸变更增加工程量单处超过 1000.00 元，按实际发生计算；9、甲方有权依据监理、业主及自身要求增加或削减某一分项工作，乙方不得有任何异议或其他

23、诉求。三、承包单价 根据以上的工作内容、范围，以人工费包干的形式按以下方式结算：按设计图中建筑面积据 元/平方米（裙楼、塔楼的一次结构及二次结 构）按设计施工图中的建筑面积计算工。四、工期要求1、根据甲方与工程承包人签订劳务合同的节点工期为准，不分节假日严格根据甲方制定工程节拍的施工进度安排顺当完成， 下雨不超过二小时必需正常上 班。否则将根据甲方制定的相关制度处以相应的罚款，不得有任何异议。2、乙方必需严格根据甲方制定的施工方案正确施工。做到不野蛮施工，不蛮干做到文明施工。必需听从现场管理人员及高层管理人员的管理，不得有辱骂 现场管理人员，斗殴、偷盗、酗酒、赌博等行为，否则视为违规现象，轻者

24、罚款直至整个班组清理出场，重者送相关法律部门，并且全部后果自负。3、乙方必需根据甲方的要求（如工种、人数、进场时间 ）组织人员入场，工 程结束时，速办理有关离场手续。乙方必需满意甲方的施工进度要求，在施工过程中刚好调配（增减）人员。乙方人员由乙方负责管理教化，甲方有权监督检查，全部进场人员必需听从甲方统一支配调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人 3 员离开岗位； 严禁招用老、弱、病、残、孕及未满 l8 岁的未成年人； 严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工； 严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业； 严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业； 甲方发觉乙方招用以上违禁

25、人员，乙方须支付￥500 元/人次的违约金，并 且乙方要马上清退违禁人员出场，并担当招用违禁人员造成的一切责任。乙方要管好自己的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、等。一旦造成犯罪均由乙方担当相应责任，甲方概不负责。4、乙方必需保证做好甲方分包的其他分项工程队伍的协作工作，乙方向承包分项进度不得对其他施工对分项工程造成阻碍（乙方不得对项目部其他各分包 单位分项工程施工造成阻碍、阻碍、或由于乙方进度缘由造成无法施工等，乙方必需无条件予以协作并加快进度）乙方必需在标准层的进度在每月五层以上， 一旦发生，乙方必需组织工人，加快进度。否则由乙方赔偿其他分包队伍（单位） 的工期损失，否则当月

26、不预料量及拨款；5、工程部每月以施工任务单的形式对乙方施工进度进行节点限制，如达不 到施工任务单进度要求，则由乙方担当相应的延期费用。五、质量标准1、乙方应根据设计要求、施工图纸纪要、设计变更、甲方要求（包含但不限 于施工组织设计及全部相关的专项施工方案）图集、和相关的施工规范、质量检验评定的有关要求施工。工程质量必需达到合格标准。质量标准的评定以国家、 地方或行业的质量检验评定标准为依据。甲方组织有关人员到工地验收所承包的 分项工程时，乙方负责人必需到场参与，发觉问题立即进行整改。2、假如乙方的工程施工质量达不到国家、地方规定的现行质量合格标准（或 设计要求）而造成返工的，人工损失、材料损失

27、、工期延误等均由乙方担当，并赔偿甲方因此造成的全部经济损失。若因此而给其他分包项目工程造成损失的， 乙方还应负责赔偿其他项目工程的全部经济损失。3、 每完成一层或一段分项工程必需进行自检互检，交接工作上不清下不接，并由甲方现场管理人员签字认可。 4 4、乙方应保证其承包范围的工程能一次顺当验收。若因乙方缘由影响工程 验收而造成的一切损失均由乙方担当。5、因甲方缘由掉料造成工期延误则工期顺延，超过三天按实际补贴乙方 50 元/天生活费。相反延误工期一天扣除乙方延误费 500 元/天，在当月工程款中 扣除。六、付款方式及要求 1、乙方先进场施工完成地面二层浇注，一层模板拆除并清理干净经甲方检查确认

28、合格后起先第一次付款，支付比例为已完工部分的 80%；2、乙方在施工过程中未达到甲方平安、质量、进度要求或甲方、监理、业主检查不合格，并下达整改看法三次以上均无改观，则甲方有权要求乙方出场， 且甲方按所做过程实际完成量的 60%支付乙方劳务工程款，且其所交纳的纳履约保证金不予退还，作为违约处理。3、人工费的支付：在甲方支付乙方工资时，乙方将工人当月工资表交甲方，采纳实名制，并附工人身份证复印件一份，由甲方监督发放。4、本工程款仅发放于本工程施工工人，不得挪用于其他工程上，否则将视为违约。5、进度支付按每栋每月完成 5 层为支付节点，支付比例为己完工部分的 80%；达不到支付条件，当月不予以支付

29、； 七、乙方义务 1、乙方承包的全部分项工程必需按施工图纸、图集要求、施工规范及甲方要求（包含但不限于施工组织设计及全部相关的专项施工方案）进行作业。担当因质量不合格而实行的一切补救措施费用；组建与工程相适应的管理班子并报甲 方、监理审批备案。2、组织有相应资格证书的健康的娴熟工人（男 18 岁以上 50 岁以下、女 20 岁以上 45 岁以下）投入生产活动；自觉遵遵守法律律法规、甲方公司制度流程及项目 部的有关规章制度；乙方施工人员必需进行“三级平安教化”后方能上岗操作， 特种作业人员进入施工现场必需是经过培训合格，持有有效的国家颁发的上岗证 的人员方能上岗作业；乙方必需保证施工人员的素养，

30、保持队伍的稳定，在合同 未履行完毕之前，除甲方要求乙方退场外，乙方中途不得随意更换班组人员和擅 5 自撤离施工现场。3、乙方班组长或代班长必需在施工现场，离开工地连续 4 小时以上，须告 知甲方，并另派人到施工现场，不得影响施工，否则按 500 元/次担当违约金。4、乙方必需根据甲方的要求（如工种、人数、进场时间 ）组织人员入场，工 程结束时，速办理有关离场手续。乙方必需满意甲方的施工进度要求，在施工过程中刚好调配（增减）人员。乙方人员由乙方负责管理教化，甲方有权监督检查，全部进场人员必需听从甲方统一支配调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人 员离开岗位； 严禁招用老、弱、病、残、孕及未满 1

31、8 岁的未成年人； 严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工； 严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业； 严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业； 甲方发觉乙方招用以上违禁人员， 乙方须支付￥500 元/人次的违约金， 并且 乙方要马上清退违禁人员出场，并担当招用违禁人员造成的一切责任。乙方要管好自己的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫等。一旦造成犯罪均由乙方担当相应责任，甲方概不负责。5、严格根据图纸设计、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计（专项 方案）细心组织施工，确保工程量达到约定的标准；科学支配作业安排，投入足 够的人力、物力、保证工期；落实平

32、安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安；加强现场管理，做到文明施工；担当由自身责任造成的修改、返工、工期拖延等损 失。6、自觉接受甲方及监理、质监站和有关部门管理、监督和各阶段定时和不定时检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况及其作业人员的有效 证件、持证上岗状况；与现场其它分包单位协调协作，顾全大局。7、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求搞好生活区的管理， 做好自身责任区的治安保卫工作；按时足额供应本工场所须要的施工机械 设备、 周转材料、 平安设备等保证施工须要。自行负责材料和设备的保管和看管， 如有偷盗自行负责。 6 8、妥当

33、保管、合理运用甲方供应的成品或半成品材料，如乙方运用超过定 额损耗量，乙方负责赔偿超损部分。9、乙方必需听从甲方的现场全部工程师的指令。10、乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应担当并履行承包合同约定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。11、乙方不得以任何理由影响甲方生产和进度，造成停工、罢工或找理由拖延工期的，影响恶劣的，甲方可以单方面马上终止合同，且甲方按所做过程实际 完成量的 60%予以结算乙方劳务工程款。12、乙方民工进场后，其暂住证由甲方协作乙方办理，费用由乙方担当。乙方雇请人员的一切福利、劳保、保险等由乙方负责，应根据劳动法有关规定按时 支付其雇请人员的工资、加班费：13

34、、刚好无偿悬挂、安装项目部标识、标语牌（条幅）；八、平安文明施工1、乙方新工人进场时甲方向工人进行书面平安技术交底，使工人明确危急所在，同时乙方每天应对班前平安意识教化，并做好记录，每周甲方检查一次记 录。乙方在施工过程中严格根据平安气操作规程施工。栓、戴好个人平安防护用 品，不违章作业，不野蛮施工。否则由此造成一切经济损失法律责任由乙方全部担当，并接受平安违规惩罚。因乙方缘由发生平安事故时，金额在 20000 元以内 由乙方自行负责，超过 20000 元以上保险公司赔偿以后余下金额，由甲方负责 70%，乙方负责 30%的费用。2、每天支配二人以上特地负责生产作业区的清洁、保卫等工作：3、每一

35、道工序完工，必需严格执行“三检 制度。尤其其配套跟进的平安 文明措施。九、事故处理 发生重大伤亡及其他平安事故，乙方应马上报告甲方，按国家有关法律、行 政法规和本合同的相关约定事项进行处理。一旦发生平安事故，乙方应主动实行措施，防止或削减损失，同时爱护好现场。乙方在施工中发生的一切平安事故的 刑事、民事责任均由乙方全部担当，甲方不担当任何责任。十、竣工结算1、全部工作完成，并经工程承包人组织单项预验收后 15 天内，劳务分包人 向工程承包人递交完整的结算资料，双方根据本合同约定的计价方式，进行劳务 酬劳的最终支付。2、结算办理完后 30 个工作日内支付实际完成工程量工程款至 98%，预留 2%

36、作为质量保证金，工程保修期 1 年。十一、施工变更1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方提前 2 天以书面形式通知乙 方， 并供应变更的相应图纸和说明，乙方按甲方的变更内容和工程施工要求刚好 进行各项调整和变更。2、图纸变更或工程增减按实调整（价格按乙方所报相应部位分项综合单价）乙方务必严格按设计、规范要求及施工组织设计（专项施工方案）施工（操作），不 得擅自对工程设计进行变更，园乙方擅自变更设计而发生的一切事故产生的费用 和因此导致甲方的损失，均由乙方担当，且延误工期不予顺延。十二、施工验收1、乙方应确保所完成施工工程的质量符合本合同约定的质量标准，甲方其它项目的隐藏工程验收结果或工程竣

37、工验收结果表明乙方施工质量不合格时， 乙 方应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的相关损失。十三、其他1、乙方下料必需正确，其配料单必需在下料前三天交甲方技术负责人复核签字后方可下料，梁、柱、板钢筋必需满意设计要求严格根据砼工程现行施工 规范要求机械施工。2、如因乙方与务工人员的工资纠纷，导致甲方被有关主管部门及上级公司问询、务工人员因工资纠纷造成工地停工、影响甲方现场工作人员正常办公，每 次对乙方处以罚款壹万元整。3、凡与平安防护有关设施非专业人员不得擅自乱拆或松动，如平安设施的确档道， 需刚好向项目部汇报， 由项目部统一支配专业人员处理， 否则擅自松动、 拆除将按 5001000 元

38、以上罚款。造成严峻后果者追究责任班组全部责任。4、乙方必需仔细熟读本工程图纸严格根据业主方的图纸施工，在施工过程中乙方必需根据甲方要求组织施工人数， 乙方必需常住现场人员不得低于 10 人， 8 若乙方在工作中达不到甲方要求人数或进度甲方有权给乙方补足调配人员， 其工 资按市场价从乙方工程款中扣除。5、乙方负责施工临时场地约 120 平方米的砼坪，以交付甲方用于建设临时 办公室。另修建一个临时侧所。6、乙方对工地的临时材料要刚好进行爱护，特殊是水泥，要刚好进行覆盖，以削减损失。十四、争议1、 甲方和乙方在履约合同时发生争议，可以自行和解或要求有关部门调解，任何一方不愿和解，调解不成的可向当地仲

39、裁委员会或人民法院提出起诉。2、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议。3、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。发包方（公章） 承包方：法定代表人： 身份证号：托付代理人： 托付代理人：日 期： 日 期：劳务合同 篇5甲方：乙方：依据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国建筑法等相关法律法规的规定，为了高效、优质、平安按时顺当的完成K-7食堂工程，经双方协商，甲方将该工程整个模板工程承包给乙方，详细条件如下：一、承包范围：本工程设计施工图范围内(包括本施工图纸内的全部变更部分)的模板制作、安装、拆除及扫尾工程和模板起钉、下车、归堆，内脚手架的搭拆及归堆;基础用旧模板转运上下车灯;基础

40、、主体后浇带、屋面女儿墙、门窗边夹墙柱;圈梁等部位的二次结构，包括调运周边模板，膨模的砼修复处理，楼板预留洞口的防护等。铁丝、铁钉乙方购买，丝杆、镰刀卡甲方供应乙方保管，在施工过程中如有损失乙方赔偿。二、责任范围：1、平安要求：乙方施工人员必需听从甲方现场负责任管理，文明施工、平安生产，若不按甲方平安生产、文明施工条例施工的，自身所发生的一切平安事故都由乙方负责;若甲方达不到平安生产、文明施工条例设施的由甲方负责。2，质量要求：乙方必需有一个技术人员协作甲方施工人员按规范施工放线、测量，在施工过程中若工程质量达不到要求，乙方无条件返工，工料损失全部由乙方负责。3、每层主体结构强度达到要求才能拆

41、模，拆模时模板必需清理干净，打脱模剂，不得四处散放或积累于楼层上。4、模板轴线的偏差及模板的垂直度、平整度必需在规范要求范围以内，如超出范围，每处扣100;有膨模的，每处扣100-500元;梁下口有飞机翅膀的，每处扣100元;如无上述现象的，达到要求的每层班组嘉奖100元。整栋楼完工无平安事故的，嘉奖班组500元。5、乙方在承包期间各自施工的分部分项工程质量，综合评定为不合格的，由甲方罚乙方20xx元，其罚款金额由甲方在乙方承包金额中扣除。6、乙方必需严格按甲方编制的施工进度安排施工，未完成的必需加班，因乙方责任每延误一天，罚款200元。以上罚款如初次违反，按上述标准的50%执行，再违反按此标

42、准加倍。7、乙方在施工中，梁、柱、板模板要保证横平竖直，木工完后报监理施工员验收合格后方可浇灌。8、乙方不能履行合同，因进度、质量达不到要求甲方有权勒令乙方中途退场，甲方按完成工程量的70%计算给乙方，余款作为赔偿甲方换人造成的损失。因乙方自身缘由中途退场，甲方按完成工程量的50%计算给乙方，余款作为赔偿甲方换人损失费。乙方停工待料，由甲方负责，由此引发的经济纠纷，由双方协商解决，或在地方法院及主管部门协商处理。9、施工中全部机具、用具、平安帽及电线全部由乙方负责。甲方电源只供应二级配点箱。三、工程期限：从开工之日起必需按时完成每周工程量。主体结构进度安排编制好后，必需严格按此安排完成。如未完

43、成，按本合同规定进行惩罚。四、结算方式：K-7食堂工程总包干价 50元/m 元大写 每平方伍拾元整 。五、付款方式：工程施工至基础验收后，甲方按月支付当月完成工程量60%，主体结构封顶及二构工程完工支付合同总价的80%，余款年内付清。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自甲乙双方签字之日起生效。甲方(签字) 乙方(签字)年 月 日 年 月 日劳务合同 篇6甲方：_；乙方：_；依据发展及教学须要，结合实际，经甲乙双方协商一样，达成如下协议：一、甲方在年月 日，聘请乙方担当专业课程的教学工作；二、甲方职责：1、甲方按元/小时的标准向乙方支付课时津贴，每月月末结算，次月15日发放；2、每月15号前

44、向乙方供应课程教学大纲、教本、授课安排表课程表、上课时间、学生点名册等；3、对乙方进行教学平常检查、学期（年）考核，确定成果，指出不足，主要检查教学进度、教案、学生实习和平常上课状况。进行听课和教学测评；4、甲方如因故停课，应至少提前一天通知乙方；如临时停课未刚好通知乙方，且乙方已到校做好上课打算，则甲方按课酬的50%付给乙方；5、每季度评优一次，对优秀者赐予精神和物质嘉奖。对教学效果差，学生看法大的予以辞退。三、乙方职责：1、全面贯彻党的教化方针，严格根据教学大纲的要求，遵守课堂教学常规，仔细备课，按时完成教务处规定课程的讲授、指导、批改作业等教学任务；2、应常常主动与负责人联系，探讨有关教

45、学中存在的问题，接受教学质量检查及日常教学评价，刚好反映学生的学习要求，对甲方的教学管理可提出看法或建议；3、维持课堂纪律和正常的教学秩序，严格考勤；4、按时报送学生成果及学习状况；5、学校禁止停课，原则上不得调课，确因故需停课或调课，必需负责人处签字同意后，方可办理；6、如乙方单方面要求终止合同，需提前两周以书面形式通知甲方协商后方可解除合同。凡中途解除合同的老师，一律不补发课酬差额部分；7、乙方在甲方任课期间，应自觉遵守甲方的工作纪律。四、在下列情形之一者，甲方在乙方当月课酬中扣除50-200元，情节严峻的，甲方可单方解除合同：1、讲课无教案或不根据授课安排进行授课；2、上课迟到、早退、缺勤或随意