2022工程施工合同(通用13篇).docx
《2022工程施工合同(通用13篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022工程施工合同(通用13篇).docx(66页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022工程施工合同(通用13篇)工程施工合同 篇1甲方:_省_市_建筑公司 乙方:_(身份证:_)为优质、高效完成_二级马路第五合同段工程的施工,充分发挥各方优势,经甲乙双方同等协商,甲方将_二级马路第五合同段工程的技术方面的工作承包给乙方,并达成以下协议:一、合作项目工程名称_二级马路第五合同段(昔董至瓦晓段)二、工程技术承包范围1)工程施工复测及相关资料编制。2)工程施工放样及相关资料编制。3)工程试验及相关资料编制。4)工程质检及相关资料编制。5)工程计量及相关资料编制。6)工程变更及相关资料编制。7)工程施工技术及工程的现场管理。8)工程施工工艺及工序的限制。9)工程竣工资料的编制。
2、三、合同工期1)从甲方通知乙方人员进场复测起先至工程交工为止。2)双方拟定施工合作时间为_个月,即从_年_月_日到_年_月_日,工期共_个月。3)以上合同工期,包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等缘由造成工程停工的时间,不包括工程竣工资料编制时间。4)竣工资料编制时间为_个月。5)若因建设方、甲方及雨季等缘由工程无法完成,乙方不负任何责任。6)如工期超出_个月,甲方应支付乙方超出工期的工程技术费。四、工程技术承包费用1)施工投标工程技术费:甲方投标工程总价,扣除第100章费用及工程备用金后按_%计。2)工程变更增加工程技术费:在施工过程中所产生的工程变更增加金额总量按_%计。3)工程中的非
3、计量增加工程技术费:按该款项_%计。4)前两项总计所产生的技术费若低于_元人民币,则甲方支付给乙方_元人民币;若超出则按前两项计算。5)工程延期费:超出双方约定的_月的工期甲方每月支付乙方_元人民币的工程技术费。6)施工复测费:_元人民币/每公里。7)竣工资料编制费:_元人民币。工程施工合同 篇2发包方(以下简称“甲方”):联系方式:法定代表人:承包方(以下简称“乙方”):法定代表人:联系电话:依照_及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在同等、自愿、协商一样的基础上,就甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下条款:第一条?工程概况11工程地点及
4、面积:地点:_。面积:_平方米。12工程造价:¥_元,大写(人民币):_。13工程承包方式:双方商定实行下列第_种承包方式。(1)乙方包工、包全部材料;(2)乙方包工、部分包料,甲方供应部分材料;(3)乙方包工、甲方包全部材料。14工程期限_天。开工日期_年_月_日;竣工日期_年_月_日。其次条?工程监理若本工程实行工程监理,甲方(或乙方)与监理公司另行签订工程监理合同,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方(或甲方)。第三条?施工图纸双方商定施工图纸实行下列第_种方式供应:31甲方自行设计并供应施工图纸,交图时间为_月_日,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份;
5、32甲方托付乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份,设计费由甲方支付(此费用不在工程价款内);33施工图纸双方签字后生效。第四条?甲方义务41开工前_天,为乙方入场施工创建条件。全部腾空或部份腾空房屋,清除影响施工的障碍物;对只能部份腾空的房屋中所滞留的家具、陈设应实行爱护措施,以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的牲口应仔细清点及爱护,并且双方签订“物品清单”;42开工前将原有的电话设备拆除;供应施工期间的水源、电源,并说明运用留意事项;43负责协调施工队与邻里之间的关系;44禁止拆动室内承重结构,如需拆、改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线,应负
6、责到有关部门办理相应的审批手续;依据有关部门规定,甲方无权要求乙方移动或改造暖气、燃气管线;45参加对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收;46工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用,由甲方交纳(出入证除外),乙方帮助供应物管所需相关材料。第五条?乙方义务51施工中严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范,保证工程质量,按期完成工程;52在甲方未正式供应有关部门的审批文件前,严禁改动建筑主体、承重结构、暖气及燃气管线等,否则应承揽相应责任;53严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;54爱护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下管道的畅通;55保证
7、施工现场的整齐,工程完工后负责清扫施工现场;56因乙方在施工中违反物业管理规定而引起的罚款及赔偿责任由乙方负责担当;57乙方设计师负责对甲方供应询问、设计、报价等相关服务。合同签订后,乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系,以确保工程中的统一指挥和管理。第六条?工程变更61为确保甲方工程质量、工期及保修服务,合同签订后如有工程项目或施工方式的变更,须由双方协商后签署书面协议装饰装修工程变更单,同时调整相关工程费用及工期,口头承诺或口头协议均视为无效;凡甲方干脆与乙方现场工作人员商定更改施工内容所引起的一切后果,均由甲方担当;62合同签订后,甲
8、方工程减项超过总工程款5%以上时,须向乙方支付减项总额8%的变更费。若甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场,甲方需另外支付材料来回托运、损耗及退货费用;若甲方要求削减的施工项目已施工,甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费、管理费及拆除费;63甲方其次次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方该增加项目100%的工程款后方予以施工。第七条?材料的供应71由甲方供应的材料、设备,其规格、质量应符合设计要求。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;若甲方未按时供应材料或材料的规格、质量不符合设计要求,由此而延误工期或影响工程质量,责任由甲方担当;72由乙方供应的材
9、料、设备的,乙方应在料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方,双方共同验收;若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符,甲方有权拒绝运用,由此而延误工期或影响工程质量,责任由乙方承提;73甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准,由乙方负责为甲方代购的,在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可运用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费(材料款的_%)+材料运输费(依据实际状况确定);若施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货,以及因此延误工期,均由甲方担当任;74除合同注明外,五金(门锁、拉手、水龙头等)、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等,均由甲方购买并按时运到现场;若须要乙方代购,加收所购材料款
10、_%的选购费及运输费。第八条?工期延误81对以下缘由造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:(1)工程量改变和设计变更;(2)不行抗力;(3)甲方未按时参与阶段验收而造成的停工;(4)甲方同意工期顺延的其他状况。82因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方担当,工期顺延;83甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延;84因乙方供材或施工等缘由不能按期完工的,工期不顺延;因乙方缘由造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承提,工期不顺延。第九条?质量标准91双方约定本工程施工质量按下列第_项标准验收:(1)GB502
11、10_建筑装饰装修工程质理验收规范;(2)_市家庭房屋装饰装修工程质量验收规定;(3)其它验收标准:_。92施工过程中双方对工程质量发生争议时:(1)可向_市消费者协会家庭装饰装修投诉中心或_市建筑装饰协会投诉进行调解;(2)如不服调解,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方担当。双方均有责任,由双方依据其责任分别担当。第十条?工程验收和保修101双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收:(1)水、电管线,防水层及吊顶基层等隐藏工程验收;(2)油漆、面层涂料施工前验收;(3)竣工验收。乙方应提前二天通知甲方进行各阶段验收,各阶段验收合格后应填写工程验收
12、单。若甲方接到通知后,未按时参与验收,乙方有权停工等待,由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方担当;102工程竣工验收合格并结清工程余款后,乙方向甲方办理移交手续,并填写工程保修单。第十一条?工程款支付方式111双方约定按以下第_种方式支付工程款:(1)合同生效后,甲方按下表中的约定干脆向乙方财务支付工程款:支付次数支付时间付款比例支付金额:第一次合同签订之日;其次次隐藏工程验收后_日内;第三次竣工验收合格后_日内。(3)其他支付方式:_。112工程验收合格后2日内,乙方应在向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后2日内如未有异议,双方应在工程结算单上签字,甲方并同时向乙方
13、结清工程尾款。113甲方应将工程款干脆交乙方财务部。工程款全部结清后,乙方应穨甲方开具正式统一发票。若因甲方将工程款干脆交给乙方施工人员而造成损失,责任由甲方自负。第十二条?违约责任121合同签订后,合同任何一方提出解除合同或无论因何缘由违约造成合同无法履行的,应刚好通知另一方,经双方协商同意后,可办理终止或延期履行合同手续,违约方应向守约方支付工程造价_%的违约金;若因此造成损失的,违约方应予以赔偿;122工程未验收合格或未结清尾款而未移交,甲方运用或擅自动用工程成品的,工程视为合格,由此而造成损失的由甲方负责,并视为甲方自动放弃保修及修理权利且乙方仍有追收尾款的权利;123甲方未按期支付其
14、次(三)次工程款的,乙方有权停工,每延误一日向乙方支付工程总造价2的违约金;124由于乙方缘由,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,所需修理费用由乙方担当,工期不予顺延。125由于甲方或乙方缘由致使工期延误,每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2作为违约金。第十三条?合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时,按下列第_种方式解决:(1)向_委员会申请_;(2)向_人员法院起诉。第十四条?几项详细规定141工程地在市区以外的装饰工程,乙方加收工程总造价的3%-10%的远程施工费;142因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责清运到政府规定的垃圾堆放点,甲方应支付垃圾清运费用(人民币
15、)_元,(此费用不在工程款内);143施工期间,甲方将外屋门钥匙_把,交给乙方施工负责人_负责保管工程竣工移交后,甲方负责供应新锁_把,由乙方当场负责安装好交付甲方运用;144施工期间,乙方每天的工作时间为:上午_点_分至_点_分;下午_点_分至_点_分。第十五条?附则151本合同签订后工程不得转包;152甲、乙双方干脆签订合同的,本合同一式_份,双方签字(盖章)后生效,甲、乙双方各持_份;甲方(签字):法定代表人(签字):_年_月_日乙方(盖章):法定代表人(签字):_年_月_日工程施工合同 篇3发包人(以下简称甲方):统一社会信用代码:通讯地址:风险提示:对于承包方的主体资格审查应从有无企
16、业法人营业执照、是否具有与所承包工程相适应的资质证书等方面。最好是具有相应施工资质的公司主体。假如承包方是个人,存在以下风险:1、本合同可能被认定无效;建议发包给有资质的单位;2、对方所雇佣的工人发生工伤,对方干脆携款跑路,我方可能被要求担当赔偿责任;建议让对方给工人购买意外险承包人(以下简称乙方):统一社会信用代码:通讯地址:甲乙双方依照民法典、中华人民共和国建筑法及国家有关法律、法规,本着同等、自愿、公允、诚信的原则,结合本工程施工详细状况,经甲乙双方充分协商,就_工程施工事宜达成如下协议,以资共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称:_2、工程地点:_3、工程内容:_4、工程范围:_风险提
17、示:明确约定好工程期限有利于保障工程进度,是保证工程正常进行的必要条件。另外,承包方假如没有根据约定的时间完成工程,发包方也可以据此要求承包方担当违约责任。另外,在涉及工程工期的诉讼中,由于不同的缘由所造成工期延误的法律后果是不同的。因此,在履行工程合同中,发包方应当对可能出现工期延误的状况特地制定制度作出书面认定,比如增加建设项目、增加工作量、供应原材料和其他条件的时间等方面的事项,以避开将来发生诉讼时无据可查。5、工程期限:_开工日期:_年_月_日,竣工日期:_年_月_日,总共_天。6、承包方式:应当在合同中明确约定结算时间,以及明确约定拖延结算的违约责任,这样不仅促使发包方为避开担当违约
18、责任而主动支付工程价款,同时也促使施工方主动完成工程,当出现发包方拖延结算、克扣工程款等问题的时候,走向诉讼维权的时候,合同约定也可以成为呈堂供证。二、工程结算和支付1、结算工程量的核实确认,按图纸设计量并能同业主结算的工程量为依据,临时工程以方案量并参照测量收方量为结算的依据。2、乙方应在每月_日前按甲方规定的报表上报,甲方向业主办理完毕工程结算手续后_日内向乙方办理工程价款结算。3、本合同外因设计变更或业主(或监理)缘由而对新增项目的工程量与新增单价(或费用)在业主未批复之前暂不进行对乙方的计量和结算,最终的计量和结算以业主(或监理)的正式批复为准。4、设计修改的新增项目如本合同内有相应单
19、价的执行此单价结算,无相应单价的双方在施工前协商签订补充单价。5、甲方按业主所结工程款(货币)的同等比例并扣除下述费用后向乙方进行支付。6、工程结算支付采纳银行转账方式,乙方必需供应正规的发票。7、当工程结算达本合同工程价款总额的90%(含已扣质保金)时,甲方暂停付款,待工程完工验收合格,双方办理竣工结算(扣除质保金)后在_。天内甲方支付乙方。8、本合同工程质保金的支付:在甲方主合同全部履行完毕:验收鉴定、移交签证起至质量保证期满,经业主验收合格,业主支付给甲方工程质保金后_天内甲方向乙方支付(但乙方所担当的施工项目如在质保期内出现质量问题的修复费用应扣除)。三、工程进度1、乙方应按甲方的进度
20、安排和指示实施本合同工程,工期自甲方开工令下达之日算起。2、不论何种缘由造成施工进度滞后,乙方均应按甲方的指示,实行有效措施赶上进度。赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度安排3、乙方应根据本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方缘由不能按本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的,乙方担当违约责任及相应费用。4、工程暂停施工后,乙方应与甲方协商实行有效措施主动消退停工因素的影响,当工程具备复工条件时,乙方应在指定的期限内复工,若乙方无故拖延和拒绝复工,由此增加的费用和工期延误责任由乙方担当。5、由于自然条件影响或业主缘由导致的工程停工、工期拖延等造成的经济损失
21、及潜在风险甲乙双方各自担当自己的部分,乙方无权就此向甲方索赔。6、工程实施期间不行避开的会出现窝工、停工现象,除甲方调剂工作面以外所发生的窝工与停工的费用一律不予补偿。四、工程质量标准及验收1、乙方必需根据国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求限制质量,接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、限制。2、乙方应配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检限制度,协作甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。3、乙方应对其所担当工程项目的施工质量负全责,如发生质量事故,应在_小时内报告甲方,对施工质量缺陷负责返工并担当相关费用;对不合格产品,甲方有权要求乙方
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 工程施工 合同 通用 13
限制150内