2022标准工程工程合同 (5篇).docx

《2022标准工程工程合同 (5篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022标准工程工程合同 (5篇).docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022标准工程工程合同 (5篇)标准工程工程合同 1发包方：十公司其次分公司(简称甲方)承包方：(简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、行政法规，遵守同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，双方就本工程施工任务协商一样，特订立本合同。一、工程名称及施工地点：工程名称：施工地点：二、工作内容：1、工作内容：2、承包单价：立方米14.00元计算，堵地下室窗洞口每个5.00元三、验收及价款支付：1、工程验收必需符合要求，土方回填时必需每30c夯实一次，每次夯实三边。任务单必需由项目部质量员、施工员、平安员签字认可，并经项目经理签审后方可结算。2、余款等2楼基础回填完毕后

2、，与2楼首付的90%一次支付四、合同工期及工程进度：1楼基础外围回填自_年_月_日起计算，截止_月_日结束。1楼基础地下室回填自_年若天气影响，工期相应顺延。五、甲方责任：做到安排周到，交底清晰，给各工种创建有利的工作环境;协调工序，工种协作;六、乙方责任：1、工程质量由承包方施工的全部分部分项工程必需达到符合要求，若达不到符合要求，甲方有权终止合同，乙方担当由此引起的一切责任和经济损失。2、乙方人员进入现场后，应严格遵守国家、地方、公司、分公司的相关规定及相关操作规程，不得违章操作，不得出现任何事故，否则因此造成的一切责任及经济损失均有乙方担当。3、乙方自备本工种所必需的机具;4.乙方必需按

3、甲方的工作支配和进度要求施工，若不听从，每次罚款100元;5.、各工种要紧密协作，不但要疼惜自身产品，同时要留意爱护其它公众的产品，如出现损坏他人产品的状况，视情节每次罚款50500元.6.、留意XX团结，管好自己的工作人员，严禁在施工现场打架斗殴、聚众。如若发觉，每次罚该班组200元，情节严峻者，送公安机关处理。7、把好进人关。如若发觉盗窃行为，罚该人所在班组500元，并由该班组赔偿因此给甲方造成的损失，且无条件辞退此人。8、以上各条乙方必需严格遵守。如若发生，一经确认，当月结算时扣除。9、按文明工地的要求施工，各工种做到工完场清，材料按归类整齐码放到指定的地方;七、未尽事宜，双方协商解决.

4、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份,双方签字后生效。甲方:乙方:负责人:负责人:_年_月_日标准工程工程合同 2发包方： 有限公司 以下简称甲方总承包方： 以下简称乙方分包方： 以下简称丙方甲、乙、丙叁方依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的精神，本着各方自愿、同等、互利的原则，结合本消防工程详细状况，达成协议如下：一、工程概况1.工程名称： 有限公司一期消防工程2.设计单位：3.工程地点： 路二、各方职责 甲方： 乙方： 丙方： 技术文件和承包范围 技术文件：1、（一期工程）施工图2、建筑工程消防审核看法书杭公消审 第 号3、施工图审查报告4、（二期工程）消防系统图5、投标文件

5、（预算书） 承包范围： 主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统 包括：消防自动报警限制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含限制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的全部工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动限制系统，应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。第一条 工程造价 主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部

6、消防系统造价按一次性包干总价 万元（其中包括如下费用）。1、总包管理费3%2、市场价格风险调整的不行预见费用3、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）4、设计变更调整的费用（以供应的技术文件为依据）5、其它与领取消防工程验收合格证的全部费用。6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。7、涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。其次条 工期要求和开工日期1、工期要求： 主厂房： 天（到_年_月_日止）起始时间要明确 展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必需满意中国建筑第八工程局的施工进度要求。 （工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位

7、）第三条 质量要求和评定标准1、质量要求：合格并符合消防和设计要求2、评定标准：按国家和_市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。第四条 平安生产规范执行 必需符合国家和_市有关规定要求。第五条 材料、设备的选购、供应方式和要求1、本工程的材料及设备由丙方选购。按规定报甲方、总包、监理单位验收。由甲方、总包、监理单位盖章确认。2、材料及设备品牌必需采纳投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求。以保证质量。第六条 工期、质量保证金1、丙方保证工程质量、工期、平安文明施工全部达到本协议承诺的要求。愿支付给甲方项目保证金为 万元（其中质量保证金 万元，工期保证金 万元，文明、

8、平安保证金 万元）。2、项目保证金的支付： 本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金 万元。3、竣工后阅历收达到质量、工期、平安文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方（项目保证金不计息）。第七条 工程价款及支付方式1、 房屋结顶 天，甲方支付给丙方 万元；2、 丙方支付给乙方总包管理费 %（ 万元）；3、 房屋结顶后，按每月完成工程量的 %支付；4、 竣工后并且交付消防验收合格证和全部竣工技术资料时支付到总工程款的 %；5、 余款 万元（其中 万元作为工程保修金），在满_年后支付 万元， 万元工程保修金满_年后按规定返还（保修金不计息）。6、 接受工程价款的 单位名称：

9、帐号： 开户银行：第八条 工程质量保修 保修期为_年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起 小时内派员进行保修，否则甲方有权另行托付修理，费用从保修金内干脆扣除。第九条 违约责任及处理1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金 万元，同时每逾期一天再按每个单体工程计 元天计算罚金支付给甲方。2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺， 万元保证金作为丙方违约金予以罚没。3、平安文明：符合国家和_市有规定要求。丙方承诺确保做好平安生产工作，若发生任何人员平安事故，丙方担当全部责任和全部费用，造成甲方的损失由丙方全额担当，并愿将 万元人民币作

10、为丙方违约金予以罚没。4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按 元天计取。5、丙方必需接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次 元次。第十一条 其它1、丙方必需负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，平安等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行担当。2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。3、施工用水、用电由丙方干脆与总包单位结算。4、甲

11、乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力，建筑工程承包合同、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。5、本协议履行地为本工程所在地。6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。甲方：乙方：丙方：杭州XX公司代表： 代表： 代表：_年_月_日标准工程工程合同 3发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、规章、道德同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲乙双方就_市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一样，订立本合同。一、 工程名称：二、 工程地址：三、 承包方式：包工包料(

12、大包)。四、 工程内容：点式玻璃雨搭。五、 工程用料：1、框架：用15与10的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架，作成之后进行防锈处理，然后进行氟碳烤漆。2、拉筋：点式玻璃雨搭专用拉筋。3、玻璃：88钢化夹胶玻璃，用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。六、 承包总价：(1500元)每平方米，大约66平方米，总计(99000元)，拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以验收实际测量面积结算。七、 工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。八、 付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入现场后付工程款的30%，主框安装完毕后在付30%，完工验收合格后付 37%，留3%的质量保证金。(无质量问题

13、按国家规定_年内返还保质金)。九、 违约责任：1、承包人向发包方承诺根据本合同约定进行施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员不足，质量达不到本合同规定要求，须返工重来，造成损失由乙方担当，工期不予顺延。2、发包方向承包人承诺根据本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款，乙方有权予以停工，工期顺延，造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方担当，并在复工前支付违约费用。十、 本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至_市人民法院。十一、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，望共同遵守。甲方(公章)：_乙方(公

14、章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日标准工程工程合同 4发包方：承包方：根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第一条工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包方式：5、工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。6、工程质量：7、合同价款（大写人民币）：其次条发包方工作1、开工前_日，向承包方供应经确认的施工图纸或作法说明份，并向承包方进行现场交底。2、向承包方供应施工所需的水、电，并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。3、指派（联系电话：）为发包方驻工地代表或主要

15、联络人，负责合同履行。对工程材料、工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。4、如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责与业主办理相应审批手续。5、供应经业主或发包方确认的工程材料清单，内容包括材料名称、规格型号、数量、品牌、其他技术要求等。第三条承包方工作1、参与发包方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交发包方审定。2、依据发包方供应的工程材料清单选购合格的工程物料，并由发包方驻工地代表签字确认。3、指派（联系电话：）为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜。4、严格执行施工规范

16、、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定、严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，并担当相应费用；处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位（住户）的关系。6、对施工现场业主所滞留的物品、设施等实行爱护措施。7、施工中未经发包方或业主的书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。8、工程竣工未移交发包方前，负责对现场的一切设施和工程成品的爱护。9、参与发包方或业主单位主持召开的工程进度协调会议。第四条关于工期的约定1、发包方要求比合同约定的工期提

17、前竣工时，应征得承包方同意，并支付承包方因赶工实行的措施费用。2、因发包方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。3、因承包方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4、因设计变更或非因承包方缘由造成的停电、停水及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上（含8小时，一周内累计计算），工期相应顺延。第五条关于工程质量及验收的约定1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。发包方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向承包方支付由此增加的费用

18、。3、发包方、承包方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。发包方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，承包方可自行验收，发包方应予承认。若发包方要求复验时，承包方应按要求办理复验。若复验合格，发包方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由承包方担当，但工期也予顺延。4、由于承包方缘由造成质量事故，其返工费用由承包方担当，工期不顺延。5、工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方自接到验收通知_日内组织验收，并办理验收、移交手续。如发包方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知承包方，另定验收日期。但发包方应承认竣工日期，并担当承包方的看管费用和相关费用。第六条关

19、于工程价款及结算的约定1、双方商定本合同价款采纳第种：（1）固定价格；（2）固定价格加%包干风险系数计算，包干风险包括内容；（3）可调价格：根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。2、本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算或质保期届满时一次结清。3、工程竣工验收后，承包方提出工程结算并将有关资料送交发包方。发包方自接到上述资料_日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在审查期满后_日内结清尾款。第七条关于材料供应的约定1、本工程发包方供应设备的，应为符合设计要求的合格产品。凡约定由承包方提货的，由承包方担当运输费用。2、由发包方供应的设备发生质量

20、问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方担当。3、全部工程材料、设备均由承包方负责保管。由于承包方保管不当造成损失，由承包方负责赔偿。4、凡由承包方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由承包方负责。第八条有关平安施工和防火的约定1、发包方供应的施工图纸或作法说明，应符合建筑装饰工程施工及验收规范或其他发包方供应的书面标准。2、承包方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程和其他相关的法律法规、规范。3、由于发包方确认的图纸或作法说明违反有关平安操作规程和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，发包方应担当由此产生

21、的相应经济损失。4、由于承包方在施工生产过程中违反有关平安操作规程，导致发生平安或火灾事故，承包方应担当由此引发的相关经济损失。第九条嘉奖和违约责任1、由于发包方缘由导致延期开工或中途停工，发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，发包方支付承包方XX。发包方担心合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。2、由于承包方缘由，逾期竣工，每逾期一天，承包方支付发包方XX违约金。发包方要求提前竣工，除支付赶工措施费用外，每提前一天，发包方应支付承包方XX作为嘉奖。3、承包方根据发包方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本热门合同.2款增加优质价款外，发包方应支

22、付承包方XX作为嘉奖。4、承包方应妥当爱护施工现场的设备及堆放的各种物品，如造成损失，应照价赔偿。5、发包方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由发包方负责并担当损失。6、未经发包方同意，承包方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包方负责并担当损失。7、因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条争议或纠纷处理1、凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商；协商不成的，可提交原告方所在地人民法院，以先受理的法院为准，根据法律程序进行裁判。

23、2、除双方另有约定或法律另有规定的，诉讼费由败诉方担当。第十一条不行抗力1、本合同所称不行抗力指不行预见、不能避开并不能克服的客观状况，包括斗争、地震、火灾、动乱、罢工、运输事故、空中飞行物体坠落、乙方供应商发生不行预料的事故，或其他非合同双方责任造成的爆炸、火灾等。2、因不行抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无需担当任何责任，但本合同另有规定的除外；3、因不行抗力致使部分不能履行合同的，依据不行抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外；4、因发生不行抗力影响合同履行的，遭遇不行抗力的一方须在_日内以书面形式通知对方，并在不行抗力结束后_日内向对方提交发生不行抗力的充分而有

24、效的证明；5、因一方的违约行为导致延期履行合同，导致合同履行遭受不行抗力的，违约方应担当不行抗力造成的相应损失的赔偿责任。第十二条其他约定1、本合同未尽事宜，双方可协商另行签订协议；若双方不能签订协议的，根据现行行规、惯例执行。2、本合同一式二份，双方各执一份，经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。3、本合同履行完成后自动终止。第十三条附件1、施工图纸或作法说明；2、工程预算书；3、发包方供应货物清单；4、会议纪要；5、设计变更；6、其他发包方：（盖章）承包方：（盖章）法定代表人：法定代表人：签字代表：签字代表：单位地址：单位地址：电话：电话：传真：传真：签订日期：签订日期标准工程工程合同

25、 5发包方：（以下简称甲方）分包方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法，甲方将承建的工程劳务分包给乙方。为明确甲、乙双方权利、义务，结合工程的实际状况，经双方协商一样，达成如下协议：一、工程名称：二、建筑面积：平方米三、工程总金额：元四、工程期限：_年_月_日至_年_月_日五、质量等级：六、工程款支付：开工_月后付万元，其余待工程完工后付清。七、乙方在施工过程中必需达到特别工种持证率100%，技工持证率85%，平工持证率60%。八、分包工程质量必需全部合格，质量要求须由甲方现场项目部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。九、分包工期：乙方进场后按项目下达的生产工期施工

26、，每延长一天，罚款元，以此类推。十、乙方的个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳，并向乙方出具纳税证明。十一、临时设施水、电费由方担当。十二、乙方必需与农夫工签定劳动用工合同。十三、乙方必需严格根据劳动合同法和建设部关于建设领域农夫工工资支付暂行方法等法律、法规的规定支付农夫工工资，不得拖欠或克扣工资，工资发放应编制工资表，并将签字发放后的工资表报甲方项目部备案。十四、本合同未尽事宜，双方均应本着诚恳信用的原则按有关规定协商解决，若在此前提下仍不能解决，向甲方所在地人民法院起诉。十五、本合同一式份，甲方持份，乙方持份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效分包工程完工交验后自然失效。甲方：法定代表人：托付代理人：现场代表：_年_月_日乙方：法定代表人：托付代理人：分包商：_年_月_日