2023商品房买卖合同模板合集10篇.pdf

《2023商品房买卖合同模板合集10篇.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023商品房买卖合同模板合集10篇.pdf（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023 商品房买卖合同模板合集 10 篇 商品房买卖合同 篇 1 (一)出卖方应严格遵遵守法律律法规，严守合同承诺。首先，出卖方应遵守国家工程质量的有关规定，保证售房质量，配套设施要齐全，房屋实际面积与合同约定的面积一样。其次，销售行为要规范，销售广告和宣扬材料不得夸大其辞。最终，要确保房屋按期交付，如期办理房屋全部权证。(二)买受方应正确理解销售广告与合同之间的区分。开发商的宣扬广告普遍存在夸大其辞的状况，但广告不具有合同的效力，对开发商也是没 有任何约束力的。而 90%的购房者首先是从广告中了解到房屋的大致状况，没有或是无法实地考察辨别真伪。因此，购房者在购房时不应把宣扬广告与商品房合同

2、划等号，必要时，可以在签订购房合同时，要求开发商将广告中的承诺写入合同，或作为合同的附件。(三)买受方应对房地产开发企业进行必要的资格审查。房地产开发企业在预售商品房时应当持有“一照”、“五证”。“一照”即企业法人营业执照，首先要清晰房地产开发商是否具有开发建设销售商品房的法定资质。“五证”即国有土地运用权证 建设用地规划许可证 建设工程规划许可证 建设工程施工许可证和商品房预售许可证，这些是购房人能否取得产权凭证的关键。消费者如购买现房，还应当了解该房屋是否已阅历收合格，向开发商了解相关的验收合格的证明，即住宅质量保证书和住宅运用说明书。(四)买受方签订合同时条款要约定得明确、详细、细致、规

3、范。房屋买卖合同标的，较之于一般标的物的买卖更困难，购房者对以下条款要特殊明确约定：(1)面积的确认及面积差异的处理；(2)规划设计变更的处理；(3)基础设施和公共配套建筑正常运行等；(4)对基础设施和公共配套建筑正常运行的详细日期；(5)交付房屋及办理产权证的时间及处理方式；(6)适用解除合同的条件和行使解除权的时限、方式等。商品房买卖合同 篇 2 1合同当事人订立合同前，须仔细协商各项条款。合同一经签字或盖章即生效（当事人另有约定的除外），任何条款的变更须经双方协商一样后，签字或盖章确认。2合同空格部分若为空白句，应用/划掉。涂改之处，须经合同当事人签字或盖章确认。3合同自订立之日起 30

4、 日内，当事人应到商品房买卖合同登记备案机关登记备案。合同发生重大变更、解除及合同文本遗失的，应刚好到原备案机关办理相关手续。4本合同不得翻印。合同编号：_ 出卖人（以下简称甲方）：_ 法定代表人：_ 联系电话：_ 注册地址：_ 邮政编码：_ 营业执照号码：_ 开户行：_ 帐号：_ 托付代理人（房地产经纪机构）：_ 法定代表人：_联系电话：_注册地址：_ 邮 政 编 码：_ 营 业 执 照 号 码：_房地产经纪机构资格证书编号：_开户行：_帐号：_买受人（以下简称乙方）：_国籍/法定代表人：_身份证（护照）/营业执照号码：_地址：_ 邮 政 编 码：_ 联 系 电 话：_ 托 付 代 理 人：

5、_国籍/法定代表人：_身份证（护照）/营业执照号码：_地址：_ 邮 政 编 码：_ 商品房买卖合同 篇 3 1、本合同文本为示范文本，也可以作为签约运用文本，商品房买卖合同范本。签约之前，买受人应当细致阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一样的，可向当地房地产开发主管部门询问。2、本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。3、为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后都有空白行，供双方自行约定货补充约定。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同签订生效后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。4、本合同中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。5、对

6、合同文本中选择内容、空格部位填写及其他须要删除或添加的内容，双方应当协商确定。中选择内容，以划方式选定；对于实际状况未发生或买卖双方不作约定时，应在空格部位打，以示删除。6、在签订合同前，出卖人应当向买受人出示应当由出卖人供应的有关证书、证明文件。合同双方当事人：出卖人：注册地址：营业执照注册号：企业资质证书号：法定代表人：联系电话：邮政编码：托付代理人：邮政编码：注册地址：营业执照注册号：姓名：国籍 地址：姓名：国籍：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在同等、自愿、协商一样的基础上就买卖商品房达成如下协议：第一条 项目建设依据

7、出卖人以方式取得位于、编号为的地块的 土地运用权。商品房买卖合同 篇 4 前期合同双方当事人：出卖人：注册地址：营业执照注册号：企业资质证书号：法定代表人：联系电话：邮政编码：托付代理人：联系地址：身份证号码：邮政编码：联系电话：托付代理机构：注册地址：营业执照注册号：代理机构经当地房地产行政主管部门备案号：法定代表人：联系电话：邮政编码：买受人：姓名：国籍：号码：联系地址：邮政编码：联系电话：姓名：国籍：联系地址：邮政编码：电话：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法、中华人民共和国物权法 及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在同等、自愿、协商一样的基础上就买卖商品房

8、达成如下协议：第一条 项目建设依据。出卖人以 方式取得位于、编号为 的地块的土地运用权。为。该地块土地面积为 平方米，规划用途为，土地运用年限自 年 月 日至 年 月 日。出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，。建设工程规划许可证号为，施工许可证号为。其次条 商品房销售依据。买受人购买的商品房为。预售商品房批准机关为，商品房预售许可证号为。现售商品房备案机关为，现售备案号为。出卖人在签订本合同时，已向买受人出示上述国有土地运用权证(或其他有效用地证明文件)、建设工程规划许可证、施工许可证、商品房预售许可证和白蚁预防合同及出卖人的营业执照、开发资质证书等相关证件的原件或复印件。第三条 买受人所购

9、商品房的基本状况。买受人购买的商品房(以下简称该商品房，经有权机关批准的房屋所在层平面图见本合同附件一，房号以附件一表示为准)为本合同第一条规定的项目中的：第 号房。该商品房的用途为，属 结构，层高为 米，位于所在建筑设计标高0.000 第 层。建筑层数地上最高 层，地下 层。该商品房阳台为封闭式 个，非封闭式 个。该商品房建筑面积共 平方米，其中，套内建筑面积 平方米，公共部位共有分摊建筑面积 平方米(有关公共部位位置及共有分摊建筑面积计算构成说明见附件二)。该商品房所在建筑采纳的节能措施、指标见附件三。第四条 计价方式与价款。出卖人与买受人约定按下述第 种方式计算该商品房价款：1、按建筑面

10、积计算，该商品房单价为(币)每平方米 元，总金额(币)千 百 拾 万 千 百 拾 元整。2、按计算，该商品房总价款为(币)千 百 拾 万 千 百 拾 元整。3、按套内建筑面积计算，该商品房单价为(币)每平方米 元，总金额(币)千 百 拾 万 千 百 拾 元整。4、除上述购房款外，其他由出卖人代收的费用项目按以下标准、时间收取。1）提交 仲裁委员会仲裁;2）依法向人民法院起诉。其次十二条 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议(附件六)，但补充协议中不得含有减轻或免除本合同中约定应当由出卖人担当的责任，或加重买受人责任、解除买受人主要权利的内容。双方同意以下有关广告、宣扬资料作为本合同附件。

11、其次十三条 本合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。其次十四条 本合同连同附件共 页，一式 份，具有同等法律效力。合同持有状况如下：出卖人 份(其中房屋权属登记机构办理预售合同登记备案时存档壹份)，买受人 份(原件不少于一份)，份。其次十五条 本合同自双方签订之日起生效。本合同签订之日起 日内，由向房屋权属登记机构申请预报登记。其次十六条 商品房预售的，自本合同生效之日起 30 日内，由出卖人向 办理合同登记备案。出卖人(签章)：买受人(签章)：(签章)(签章)年 月 日 年 月 日 签于 签于 商品房买卖合同 篇 5 合同双方当事人：出

12、售方：身份证号码：注册地址：联系电话：托付代理人：地址：联系电话：购买方：身份证号码：注册地址：联系电话：托付代理人：地址：联系电话：一、销售依据：出售方依据取得号土地运用权及开发权，并依据取得建筑工程规划许可证和建筑用地规划许可证。二、购买方所购商品房的基本状况：1、出售方所购商品房按规定项目中的第幢单元号房。2、该商品房用途为住宅，框架，水泥面，毛地平，屋内上顶不粉。3、此楼窗户为塑钢，无色玻璃，入户安装防盗门。三、计价方式与价款：出售方与购买人约定该商品房价款：1、按建筑面积计算，该商品房单价为(小写)元/平方米，建筑面积写)(小写)元。2、本协议所指的商品房价款，不包括车库，煤棚及商品

13、房买卖的有关费用(如物业管理费、律师费、公证费、保险费、修理基金、有线电视、电话、宽带网开户等一切费用)，除双方有约定外，一概由购买方担当。四、付款方式及期限：购买方按下列第种方式按期付款：1、一次性付清(实惠 2%)，实惠后总金额大写小写￥元。2、分期付款，首付定金交付总金额的%，首付计款小写￥，封顶后付总金额的%，交房时一次性付清，交钥匙时提前通知，十天内肯定领取，不领者视为违约。3、结算时凭收条为依据。注：车库、煤棚不参加实惠，单价/平方米，建筑面积为小写(车库、煤棚)处于规划建设项目中第幢单元号(见附图二)。五、关于房屋产权手续与交接的约定：1、房屋产权手续由购买方自行办理(包括房权证

14、的过户费、水、电开户费)，由此产生的费用均由购买方担当。(如办房权证所产生的契税、地税、人防等一切费用)，如需出售方帮助办理，购买方应供应相关证件(如：身份证、户口薄、结婚证、未婚证、私章等)。2、交房约定完善后，购买方必需按约定时间付清全部房款，否则每推迟一天，出售方收取购买方按天计算 2的滞纳金。3、商品房达到交付运用条件后，出售方应当书面通知购买方办理交付手续(合同有约定交付期限的按合同约定时间为准)，如购买方接到通知后，不履行义务，购买方视为违约合同，预交的房款作为违约金赔偿给出售方。六、交付期限：出售方应当在_年_月_日交付运用(为合同约定时间)，依照国家和地方人民政府的有关规定并符

15、合本合同约定的商品房，阅历收合格后，交给购买方运用，但如遇政府有关部门规定调整，修改或验收的缘由及遭受不行抗力时，购买方在发生上述状况之日起日内通知购买人。七、房屋质量承诺和保修责任：1、在商品房保修内和保修范围内发生质量问题，由出售方履行保修义务，因不行抗力自然缘由或非出售缘由造成损失，出售方不担当责任，但可帮助修理;修理费由购买方担当。2、保修期为一年()。3、购买方装修房屋时，不得擅自变更承重墙受力结构，否则担当由此而引起的一切后果。八、本合同未尽事宜，双方可签定补充协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。九、本合同一式两份，出售方与购买方各执一份，如有一方违约，赔偿对方总金额的

16、 10%损失，双方签字后生效。出售方(签章)：购买方(签章)：托付代理人：托付代理人：签订时间：_年_月_日 商品房买卖合同 篇 6 合同编号：_ 出卖人：_ 居处：_ 邮编：_ 营业执照号码：_ 资格证书号码：_ 法定代表人：_ 联系电话：_ 托付代理人：_ 联系电话：_ 买受人：_ 国籍：_ 性别：_ 诞生年月日：_ 居处（址）：_ 邮编：_ 证件名称：_ 号码：_ 联系电话：_ 托付法定代理人：_ 居处（址）：_ 联系电话：_ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在同等、自愿、协商一样的基础上就买卖商品房达成如下协议：第一条

17、项目建设依据 1、出卖人以方式取得座落于_地块的国有土地运用权。2、该地块为：_，土地运用权面积为：_，买受人购买的商品房（以下简称该商品房）所在土地用途为：_，土 地 运 用 年 限 自 _ 年 _ 月_日至_年_月_日止。3、出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房为：_，建设工程规划许可证号为：_，建筑工程施工许可证号为：_，建设工程施工合同约定的开工日期为：_，建设工程施工合同约定的竣工日期为：_。其次条 商品房状况 该商品房销售许可证号：_。商品房座落：_区_县_路、道、街。设计用途_；建筑结构_；建筑层数为_层。建筑面积_平方米，其中：套内建筑面积_平方米，公共部位分摊建筑面积_平方

18、米。商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等状况见附件二。第三条 计价方式与价款 出卖人与买受人约定按下述第_种方式计算该商品房价款：1、按建筑面积计算，该商品房单位为（_币）每平方米_元，总金额（_币）_元。2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为（_币）每平方米_元，总金额（_币）_元整。3、按套（单元）计算，该商品房总价款为（_币）_元整。4、_。第四条 付款方式及期限 买受人实行下列第_种方式付款。1、一次性付款，自签约日起_日内付全部价款_元。（小写：_万元）2、分期付款。（1）第一次付款自签约日起_日内付全部价款的 _ ；_ 币 _ 元。（小 写：_元）（2）其次次付款自签约日起_日

19、内付全部价款的 _ ；_ 币 _ 元。（小 写：_元）（3）其余部分在移交房屋前一天付清_；_币_元。（小写：_元）3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_，其余价款可以向_银行或住房公积金管理机构借款支付。4、其他方式_。第五条 房产交付 1、房产实物状况、权利状况，符合有关规定和双方约定的，方可交付；不符合有关规定和双方约定的，不得交付。2、出卖人须于_前，将该房产及相关证明交付买受人。如遇不行抗力，双方约定处理方式：_。商品房买卖合同 篇 7 合同双方当事人：出卖人：_ 注册地址：_ 营业执照注册号：_ 企业资质证书号：_ 法 定 代 表 人：_ 联 系 电 话：_ 邮政编码：

20、_ 托 付 代 理 人：_ 地 址：_ 邮政编码：_联系电话：_ 托付代理机构：_ 注册地址：_ 营业执照注册号：_ 法 定 代 表 人：_ 联 系 电 话：_ 邮政编码：_ 买受人_ 本人法定代表人姓名：_国籍：_ 身份证护照营业执照注册号：_ 地址：_ 邮政编码：_联系电话：_ 托 付 代 理 人 姓 名：_ 国 籍：_ 地址：_ 邮 政 编 码：_ 电 话：_ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在同等、自愿、协商一样的基础上就买卖商品房达成如下协议：第一条 项目建设依据。出卖人以_方式取得位于_、编号为_的地块的土地运用权。

21、土地运用权出让合同号土地运用权划拨批准文件号划拨土地运用权转让批准文件号为_。该 地 块 土 地 面 积 为 _，规 划 用 途 为_，土地运用年限自_年_月_日至_年_月_日。出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，现定名 暂定 名 _。建 设 工 程 规 划 许 可 证 号 为_，施工许可证号为_。其次条 商品房销售依据。买受人购买的商品房为现房预售商品房。预售商品房批准机关为_，商品房预售许可证号为_。第三条 买受人所购商品房的基本状况。买受人购买的商品房(以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的：第 _ 幢 座 _ 单元层_号房。

22、该商品房的用途为_，属_结构，层高为_，建筑层数地上_层，地下_层。该商品房阳台是封闭式非封闭式。该 商 品 房 合 同 约 定 产 权 登 记 建 筑 面 积 共_平方米，其中，套内建筑面积_平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)第四条 计价方式与价款。由于商品房的用途为一般住宅、经济适用住房、公寓及其他高档住宅等居住类房屋，出卖人与买受人约定按下述第一种方式计算该商品房价款，商品房用途为非住宅的，出卖人与买受人约定按下述第种方式计算该商品房价款：按套内建筑面积计算，该商品房单价为(_币)每平方米_元，总金额(_币)_ 仟 _ 佰

23、 _ 拾 _ 万 _ 仟 _ 佰_拾_ 出卖人：买受人：xxx 年 xx 月 xx 日 商品房买卖合同 篇 8 -环保验收条款维持原状；-消防验收标准修改为“公安消防部门出具的建设工程消防验收合格看法书或备案凭证”；-删除建设工程质量监督报告。本报讯(记者蒋悦飞 通讯员 穗房宣)本报昨日文章广州买楼网签近期接近于 0报道新版商品房合同可能存在的问题，得到广州市房管局的关注和认可。昨日广州市房管局召开新闻发布会，公布 7 月 6 日以来的 3 天时间，“阳光家缘”网上正式签约 14 份。新版商品房买卖合同涉及的交楼三条，环保验收条款维持原状，消防验收标准修改为“公安消防部门出具的建设工程消防验收

24、合格看法书或备案凭证”，删除建设工程质量监督报告。“与 20 xx 版商品房买卖合同的交房条件相比，20 xx 版商品房买卖合同最大的特点之一就是严格了开发商的交房条件。”广州市房管局新闻发言人黄文波表示，欢迎社会各界多提珍贵看法。关于个别媒体反映开发商提出交房时取得商品房的建设工程质量监督报告、建设工程消防验收合格看法书和环保验收合格证有困难的问题，黄文波一一作出说明。关于环保验收问题：黄文波表示，“交房前，商品房须取得环保部门看法是肯定要严格执行的”。关于排水许可证：依据水务部门看法，在交房时取得排水许可证是可以办到的。同时，20 xx 版商品房买卖合同第十五条列明的资料中并非必需要 环保

25、验收合格证，而是“环保部门出具的认可文件或准许运用文件”。对于个别项目办理环保验收合格证确有困难的，持环保部门认可文件或准许运用文件也可视为符合交房条件。关于消防验收问题：20 xx 版商品房买卖合同将第十五条中的(四)公安消防部门出具的建设工程消防验收合格看法书修改为(四)公安消防部门出具的建设工程消防验收合格看法书或备案凭证。商品房买卖合同 篇 9 甲 方（卖 方）：_ 身 份 证 号 码：_ 乙 方（买 方）：_ 身 份 证 号 码：_ 甲乙双方经过有好协商，就房屋买卖一事，在同等、自愿、诚恳信用的前提下，达成如下协议：第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋详细状况，并

26、自愿买受该房屋。该房屋详细状况如下：1.1 座落于_，建筑面积为_平方米；套内建筑面积_平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米；1.2 出售房屋的全部权证（不动产权证）证号为_；1.3 房屋平面图及其四至见房产证。1.3.1 该房屋占用范围内的土地运用权随该房屋一并转让。1.3.2 该房屋的相关权益随该房屋一并转让。甲方还应当将附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝、其他设施、设备，转让给乙方，其转让价格已包含在上述房屋的价款中，乙方不再另行支付价款。其次条甲方保证已照实陈述上述房屋权属状况和其他详细状况，保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷，保证该房屋不受他人

27、合法追索。若因此发生相关纠纷，其后果由甲方担当。甲方需付乙方违约金_万元。甲方保证出售房屋中未曾发生过重伤、非正常死亡、严峻刑事案件等可能导致乙方心理担心的严峻状况，不存在不正常辐射及其他致病等状况，若有，甲方必需尽到告知义务。假如乙方发觉房屋中曾经发生过上述状况而甲方未曾予以书面披露的，乙方有权解除合同或者要求甲方支付违约金_万元。第三条计价方式与价款 按建筑面积计算价款，房屋单价为人民币每平方米_元，总金额人民币_元整；第四条履约定金 乙方在_年_月_日前付给甲方定金人民币（大写_）元，（小写_）元。定金在乙方最终一次付款时充抵房款。第五条价款支付：乙方分三期付给甲方：第一期：在_年_月_

28、日前付人民币_万元；其次期：在不动产权证过户手续办理完毕之日，付款_万元；第三期：在交付房屋之日，付清尾款人民币_万元。每期付款，甲方收到后向乙方出具收据并签字画押。乙方以银行转账方式向甲方支付款项，甲方收款信息如下：开户银行：_。开户名称：_。银行账号：_。第六条不动产权变更 1、甲、乙双方同意，双方应于本合同生效之日起_日内办理过户手续。2、在乙方办理相关产权转移时，如须要甲方出面处理的，不论何时，甲方应予帮助。如因甲方的延误，致影响过户登记，因而遭遇的损失，由甲方负赔偿责任。如甲方缘由而不能办理过户登记，乙方有权解除合同，解约时，甲方除返还全部房价款外，并按本合同第九条担当违约责任。3、

29、办理以上手续应当缴纳的税费，由甲、乙双方按国家规定各自担当。第七条附属设施等相关手续办理时间约定：1、甲、乙双方定于_年_月_日正式交付该房屋；甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。2、双方定于_年_月_日前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。3、甲方应在房屋交付前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。第八条共有产权人状况 甲方确认本合同所售房屋（有/无）共有产权人。假如有，无论不动产权证上是否登记了共有权人，甲方需供应共有产权人同意甲方出售房屋的书面看法。第九条违约责任 1、甲方如不按合同规定的日期办理房产过户以及交付房屋，每逾期_天按房价的总额_计算违约金给与乙方。逾期超过_个月时，

30、乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并按房屋总价的_%向乙方支付违约金。2、乙方全部或一部分不履行本合同约定的日期给付房价款时，其逾期部分，乙方应加付按日_计算的违约金给与甲方。逾期超过_个月时，甲方有权解除本合同，并要求乙方向甲方支付合同总价_%的违约金。3、违约方要担当守约方为实现债权而产生的律师费、差旅费、误工费等。第十条该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方，转移前灭失的风险由甲方担当。第十一条该房屋正式交付时，物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，由_担当。第十二条本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或

31、补充协议以及本契约的附件均为本契约不行分割的部分。第十三条甲、乙双方在履行本合同中若发生争议，应协商解决。协商不成的，由房屋所在地人民法院起诉管辖。第十四条本合同一式_份。其中甲方留执_份，乙方留执_份，为申请房屋全部权转移登记提交房屋权属登记机关_份。均具有相同的法律效力。第十五条本合同自甲乙双方签订之日起生效。甲方（签章）：_ 乙方（签章）：_ 联 系 地 址：_ 联 系 地 址：_ 联 系 电 话：_ 联 系 电 话：_ _年_月_日_年_月_日 商品房买卖合同 篇 10 甲方(卖方)：_ 单位：_职务：_ 身份证号：_家庭住址：_ 邮编：_电话：_ 甲方(与上述甲方系夫妻关系)：_ 单

32、位：_职务：_ 身份证号：_家庭住址：_ 邮编：_电话：_ 甲方夫妻身份证、结婚证见合同附件一 乙方(买方)：_ 单位：_职务：_ 身份证号：_家庭住址：_ 邮编：_电话：_ 乙方(与上述乙方系夫妻关系)：单位：_职务：_ 身份证号：_家庭住址：_ 邮编：_电话：_ 买方夫妻身份证、结婚证见合同附件二 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，在同等、自愿、协商一样的基础上，甲乙双方就买卖商品房事宜达成如下协议：第一条甲乙双方经协商，乙方确定购买甲方拥有土地运用权、房屋全部权的商品房(以下简称商品房)，商品房位于_幢_楼第_单元_号房屋。商品房建于_年

33、_月_日，土地运用权证号为_，房屋全部权证号为_。属_砖混_结构，建筑层数为_层。其次条乙方向甲方购买商品房的建筑面积共_平方米，共_室_厅_卫。(该商品房房屋平面图见本合同附件三)。第三条自商品房交付之日起，商品房所占用的土地运用权依法随之转移给乙方。第四条商品房总金额为共_万_千_百_拾_(人民币)元整。(括弧外填汉字大写，括弧内填阿拉伯数字，发生争议以汉字大写为准)第五条乙方应当在甲乙双方共同到房地产产权登记机关进行办理房屋权属变更登记手续之日付房款_%。否则，甲方有权解除合同，或者要求乙方每日甲方支付相当于总房价 0.1%的违约金。鉴于乙方经济困难，甲方同意乙方在乙方居住该商品房3 个

34、月内付清房款的_%。若乙方违约，甲方有权要求乙方每日甲方支付相当于总房价 0.1%的违约金。甲方应当在甲乙双方共同到房产登记机关进行办理房屋权属变更登记手续之日，即本条第一款日期将商品房钥匙交付给乙方。否则从该日起，甲方每日向乙方支付相当于总房价 0.1%的违约金。第六条甲乙双方应当在签订合同之日起日内携带有关商品房登记过户所需的全部证件、资料、票据等，到市房产局将商品房办理产权登记过户给乙方。否则从甲乙双方签订合同之日第日起，违约方每日向未违约方支付相当于总房价0.1%的违约金。该商品房登记过户由乙方负责，甲方帮助，所需契税、评估费等过户费用由乙方负担。商品房无法登记过户的，乙方有权马上解除

35、合同，甲方应当马上退还所收全部房款，并自确定不能登记过户之日起有权要求甲方每日支付乙方相当于总房价 0.1%的违约金。甲方应当在甲乙双方办理完毕付清房款之日将商品房钥匙交付给乙方。否则从乙方付清房款之日起，甲方每日向乙方支付相当于总房价 0.1%的违约金。甲方要将房子在过户交屋前,将室内清扫干净,不能留有垃圾,废弃物等。第七条甲方承诺该商品房内从未发生过任何人死亡、从未发生过恶性伤人等涉嫌犯罪案件、以及从未发生过其他使社会一般人居住在该房产生精神惊慌、惊恐等不利益的不法事务，否则乙方有权解除合同要求退房;如乙方暂不解除合同要求退房，则甲方应自该事务发生之日起7 日内向乙方支付违约金万元，逾期则

36、甲方再每日向乙方支付相当于总房价0.1%的违约金。该商品房全部权转移后，甲方承诺其不欠任何物业管理费、水费、电费等。如发生此种状况，甲方承诺在接到乙方所称甲方拖欠上述费用通知之日起 7 日内结清。否则从乙方通知甲方之日起第 8 日起，甲方每日向乙方支付相当于总房价 0.1%的违约金。该商品房全部权转移过程中及转移后，甲方承诺其他任何第三方不会对乙方所购的商品房及该房屋相关设备、设施等提出任何权利(包括但不限于抵押权、留置权、交纳土地出让金权利等)要求，不会要求乙方支付除房款以外其他任何价款才能使乙方达到取得商品房的土地运用权、房屋全部权等设施、设备的目的。如发生此状况，则乙方有权解除合同要求退

37、房;如乙方暂不解除合同要求退房，则甲方应自该事务发生之日起每日向乙方支付相当于总房价 0.1%的违约金，直至甲方将上述阻碍乙方利益行使的事项消退。第八条本合同之附件均为本合同不行分割之一部分。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同任何一处修改须经甲乙双方在修改处签名捺手印认可，否则所作修改无效。第九条本合同经甲、乙双方签字之日起生效。第十条本合同连同附件共_页，一式_份，甲、乙双方各执一份，另一份提交市房产局办理过户手续，均具有同等效力。甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_ _年_月_日签于_年_月_日签于_ 我保证甲方以后不会违约，假如甲方违约，我担当保证责任。甲方保证人：_身份证号：_单位：_ _年_月_日 我保证乙方以后不会违约，假如乙方违约，我担当保证责任。乙方保证人：_身份证号：_单位：_