2023年资料承包合同范本,菁华8篇（范例推荐）.docx

《2023年资料承包合同范本,菁华8篇（范例推荐）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年资料承包合同范本,菁华8篇（范例推荐）.docx（48页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年资料承包合同范本,菁华8篇（范例推荐）资料承包合同范本1发包方：承包方：根据中华人民共和国经济合同法和“建筑安装工程承包合同条例”及有关规定的内容，结合本工程的具体实际情况，经双方合理协商后特签订本承包责任书如下：一、由乙方工程概况下面是我为大家整理的2023年资料承包合同范本,菁华8篇（范例推荐）,供大家参考。资料承包合同范本1发包方：承包方：根据中华人民共和国经济合同法和“建筑安装工程承包合同条例”及有关规定的内容，结合本工程的具体实际情况，经双方合理协商后特签订本承包责任书如下：一、由乙方工程概况1、本工程建筑面积86319，其中地下室20801，地上615层，整体现浇框架结构

2、，共计是三幢(包括一幢垃圾房)。2、工程地点：温州市茶山高教园区3、工程承包范围：温州高教园区适用房一期工程从土方开挖完成后，乙方从基础片石开始至工程竣工验收，不含内外墙砖、油漆、防水施工、二次装修外所有工序的工作内容，包括场地硬化、基坑排水、临边、周边及基坑防护等工作。二、承包形式及内容1、本工程以清工的形式承包(除大灯、一级与二级配电柜、高压水泵及相应水管安装外)其余的一切机械设备及工具(包括塔吊、升降机、三级配电箱及线缆、照明灯具、水泵、吊斗与床铺等)、劳动用工(包括班组内部配备二名安全员)均承保在内。2、承包内容：A、钢筋除原材料由甲方提供外，其余的一切均由乙方负责(气压焊20以下每个

3、接头甲方补助一元，22以上接头甲方补助2元)。焊接试件由乙方制作，由于乙方焊接原因，致使试验不合格，试验费用由乙方承担。B、模板包工包料全由乙方负责(后浇带撑木与钢板网除外)，剪力墙拉杆钢筋原材由甲方提供，其余配件及加工由乙方承担，钢管及扣件所有工地的安全、各项施工以及所有的内墙外墙全部由乙方施工，包括安全网、毛竹片等。本工程的木工班组必须选用宝业建设工地木工班组C、砼的浇捣，甲方只提供砼和泵车输送到各楼层，泵车达不到局部人工运输浇捣各种墙体砌块砌筑，甲方只提供各种原材料，其余的均由乙方负责。多层建筑地面由乙方施工(包括土方回填后的石子冲*，砼浇捣及面层抹光)。D、内外墙面粉刷抹灰、地坪(不包

4、括内外墙地砖)、外墙保温施工(只包括人工工资)，不包括室内外防水施工和二次装修，甲方自己提供原材料。E、屋面及地下室顶板分项工程施工(不包括防水施工、回填土、植草砖施工)。甲方只提供原材料。F、各种机械工具、各种小型工具乙方自理，甲方只提供现场总配电箱及二级配电箱，其余三级配电箱、设备、照明等电线电缆、均由乙方提供，各种设备操作人员均由乙方自行解决，所有操作人员必须持证上岗。G、乙方所需用的一切材料，均由乙方自行安排场地堆放，施工场内的水*运输、垂直运输、材料清理、材料二次搬运、施工区域内的清理、楼层内所有垃圾及时清理，直至工程竣工验收交货为止等一切工作(包括所有的用工均在承包范围内)，不在有

5、点工出现。三、承包单价本工程清工总承包价按建筑面积每*方米226元，建筑面积暂按中标通知书面积86319计算，合同金额暂定19680732元，结算总面积以浙江省20XX土建定额面积计算规则计算，多退少补其余均不得调整。乙方自负亏盈，一次性包死，不论市场价如何变化以后均不作调整。由于现金支付困难，乙方在购买材料时均应开放票转账，额度不关联，能少于合同总价的20%，乙方与第三方签订的所有合同，均与甲方无关联，由乙方负全责。四、工程质量本工程是温州市重点工程，根据我公司和项目部的质量目标是“争创钱江坏，确保瓯江杯”，所以基础工程与主体工程必须达到优良，达到瓯江杯每*方米奖励三元，达不到不奖不罚。乙方

6、要思想明确精心施工，对于难度大。要求高的部位要提前探讨、研究施工方法，做到统一认识，责任落实到人来确保工程的质量。五、安全生产、文明施工，乙方必须协调项目部一起处理本工程是温州市重点工程，根据我公司和项目部的目标是争创省级标化工地，确保市级标化工地：1、安全生产：乙方必须树立以安全第一为主的思想观念，对所有职工在进行场施工前，必须进行登记备案，附身份证复印件和照片两张，甲方上报当地派出所办理暂住证和工地出入证，费用乙方自负，并进行三级安全教育，特殊工种必须持上岗证，各班组长要协助项目部教育职工不得违章操作，无条件服从项目部管理人员管理，如在施工中发生安全事故，每次事故费用在20000元人民币以

7、内，由乙方自负，超过20000元人民币，超出部分乙方承担20%，乙方必须协调项目部一起处理相关事宜。2、文明施工：甲方安排给乙方施工人员工人宿舍50间，若人多不够住，乙方自愿承担外租住房及费用。乙方必须服从甲方对所有进场职工住宿、床位等统一安排，严禁开小灶、用电炉及宿舍内乱拉电等现象，每间宿舍内要设一名舍长，并做到清洁、整齐，乙方不得聘用50岁以上及18岁以下的工人，严禁使用三无证人员，如有工人调动，不管是进是出，都要事先向向项目部安全科申报登记，施工现场的材料、必须堆放整齐，对自己场地内的垃圾必须每天清扫，保持清洁，各班组、各职工之间要做到团结，严禁争吵、打架、对公用设备要做到各班组间协调使

8、用。班组或工人在现场打架斗殴每发生一次，不管原因双方各罚款 元，从工程款支付中扣除，情节严重送*机关处理。3、安全文明施工费：乙方必须自备雨具、安全帽、安全带与劳保用品，课先由项目部代购，结算时候扣回。在有关职能部门的例行检查中，因乙方原因，被停工或处罚，损失后由乙方承担因乙方责任，导致市标化工地评审未通过，乙方承诺愿意按建筑面积每*方15元作为违约金赔偿甲方。六、工期要求本工程总工期723天(日历天)。乙方承担保工期为400天，施工进度安排：乙方从基础砼垫层开始至主体结构与水箱完成施工时间为220天(日历天)，装饰分部完成施工时间为180天(日历天)。乙方根据项目部的形象施工进度计划，提前准

9、备施工中各项工作，按项目部编制每年、每月、每周的施工进度计划完成施工任务，同时必须服从项目部队施工进度计划的随时调整，如班组无故拖延，乙方延期一天罚款人民币 元，提前一天奖人民币 元。若甲方造成延误工期的，需做好记录可顺延。七、工程款支付与结算甲方根据乙方每月完成已验收合格的工程量总支付80%(后附各分项价格表)，经有关科室签字至之财务可领取，如有缺额由乙方自行*衡。乙方要按甲方每月拨领工资进行分配，并造工资表由职工签领。剩余工程款一次性结清(包括文明施工、安全生产措施费)。如有不合格的一律返工为合格止，所发生的经济费用及工期延误均由乙方负责，同时按工程具体实际情况而定，对乙方作相应的经济处罚

10、。八、双方责任1、甲方：组织甲、乙双方有关人员进行施工图技术交底，解决施工图存在的疑难问题，直至乙方贯通明白为止。甲方提供施工图纸及联系单三套，负责现行施工规范及技术交底，安全交底按生产计划及时提供施工所需材料，必须满足施工进度需要。配合乙方指挥施工，对施工现在的工程进度、质量进行强化管理和隐蔽工程验收。审核乙方完成的工程量和材料耗用量，并按月进行工程量结算。2、乙方：、乙方要严格执行温州外来人口的管理规定，缴纳有关管理费用，积极组织新进厂职工至项目部登记备案，并进行三级安全教育，同时提供身份证和三张照片，由项目部统一制作工作卡(其费用由乙方负责)，班组擅自接收民工后上班，如检查后发现一个则处

11、罚乙方负责人2001000元，并追回公物，罚款由乙方负责人承担。负责施工范围的场地清理工作，做到工完清楚，材料堆放整齐有序，做好落手清工作等，确保文明施工，在施工过程中出现材料、设备的无故丢失、;浪费、破坏等，按其价值以一罚五由乙方承担。乙方要根据项目部的施工进度计划要求，每月25日向甲方提交下月所需的材料计划报表，否则所引起的误工及工期延误均由乙方负责。乙方必须在施工前熟悉施工图纸及有关图集、规范、不明之处及时向甲方技术员提问直到懂为止，否则出现差错引起的返工所产生的经济损失、工期延误均由乙方自负。乙方必须做到事前、事中、事后质量三把关，自检合格后以书面形式申报给项目部(如果到时间没有申报，

12、则每次罚款500元)，由项目部安排有关人员复验，确保质量验收通过，如有不合格，必须及时返工整改至合格。乙方承包本工程和施工任务不准转包，必须安排经验丰富的工长在现场施工，甲方施工人员确定每层标高，轴线定位，乙方施工人员负责拿塔尺、弹线等配合工作。乙方必须配备有各工种的技术管理人员：总协调一人，木工一人，钢筋工一人，外架工一人，电工一人，乙方必须无条件服从甲方管理，乙方在工程开工后各管理人员到位，缺少一天罚款500元。乙方在拆除塔吊、升降机、外架等应提前15天通知项目部备案，未经甲方允许，不能拆除。乙方对下属职工的工资分配合理，接受民工时应说明工资报酬，质量要求及有关责任等，对每个职工要签订责任

13、书(项目部可以协调)，使每位职工明白自己的报酬与责任是相连的，才能确保本工程的质量、安全与进度。九、其他1、合同签订后乙方必须缴纳保证金30万元到项目部，如乙方在没有征得甲方同意退场、也不进场施工以及提出超出合同的要求，甲方有权力没收保证金，并进一步要求乙方赔偿损失。地下室全部完成，返还十万，结构全部封顶，返还10万，竣工预验收后全部返还。2、乙方在承包范围外如有发生的点工，按甲方代表签证计工日(属甲方原因引起返工，停工等)，中途所有的变更联系单，乙方无权拒绝施工，发生工程量的增，减均工程量，价格在 元以内，不予增加，超过 元，按承包的价格来结算。3、乙方如不能满足甲方对进度、质量、安全等方面

14、的要求，无法继续履行责任时，甲方有权单方解除合约，乙方承担由此造成的经济损失。4、本协议书在执行中发生分歧时，由甲乙双方协商解决，无法达成一致时，则提请业主，监理或地方主管理部门促裁。5、附件两份，总*面布置图一份，单项价格表一份。本协议书自签订乙方缴纳保证金后生效，工程完工，款项结算，付清后自行失效。本协议书未尽事宜，经双方协商补签协议，本责任书一式四份，甲、乙双方各执行壹份，公司备案壹份，望双方各自遵守，并具有法律同等效力。甲方：乙方：20XX年2月2日资料承包合同范本2发包发：_承包方：_经双方协商同意甲方将_工程承包给乙方，为了明确甲乙双方责任和义务，特签订本合同：一、承包方：本工程乙

15、方包工不包料，包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。二、工程承包范围：_三、工程承包单价_四、付款方式：进度款按完成工程量_按月支付，竣工退场支付_。五、甲乙双方责任：1、甲方责任：提供图纸、*面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、安全帽、购买施工期间员工意外保险、提供足够材料。2、乙方责任：按图施工，以甲方交底执行，并按照国家现行有关规范和工程质量要求施工，做好工程自检，确保工程质量必须优良。如工程质量不符合施工图纸及质量标准，造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。砌砖工程：砖必须湿水后方能砌筑，砌筑时确保地面干净、湿水；墙面*整，垂直误差正负35mm，灰缝厚度1015mm，且

16、*直均匀饱满，墙体砌好46天才能顶砖、加气砖，断切时要*直，用锯用刀砍。预留之前叉口时必须一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排门窗、洞口尺寸预留准确。建筑垃圾及时清理并再利用，必须做到当天工完场清。内墙抹灰工程：硂柱、墙、梁、加气块墙面必须甩浆。柱、剪力垟、梁与砖接触的垂直缝，顶缝必须挂网，先定点，现成管理人员验收合格后方能批灰，批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角*整，垂直通长误差不草果3mm，且无空股裂缝，落地灰及时清理再利用，施工现场工完场清。外墙装饰工程：柱、剪力墙、梁板、加气块*面甩浆，孔洞封堵，所有硂、砖触面的垂直缝，顶缝全部挂网。外墙定点与现场管理人员配合施工，并经专业管理

17、人员验收合格后方能批灰。批灰过程中，垟面须先湿水，沙浆比例达标，垟面、阴阳角垂直*整误差低于3mm，且无空股、裂缝、沙眼。落地灰及时清理再利用，放线贴砖时门窗洞口要求整砖，特殊情况与现成管理人员配合处理。砖缝必须横*竖直，缝大小均匀，所有窗台、飘板等凸出构件，下口做滴水，上口做斜水，门窗洞口，硂砖迸缝沙浆严密饱满，确保不渗水，渗水保修。室内粘贴：地板粘砖时，地面清理干净，并扫防水沙浆，验收后方能开始贴砖。粘贴时确保无空鼓，否则返工赔料，完成面必须水*直缝，卫生间、厨房等防水地面，按图纸要求走水至地漏，地面无存水现象。施工过程中，如因做工马虎偷工损料，造成外墙、卫生间、厨房、层面等渗水现象，后果

18、全部由乙方承担。施工时严禁浪费材料，要合理利用各种材料，违者罚款由乙方全部承担。中途不管任何原因私自*，停工一天，按照实际人数每人每天罚款一百元，停工1天以上按自动退场处理。工程款按实际工程量的70%结算。工期进度：乙方必须按以上进度准备足够工人，若因乙方人员不足，拖延工期，拖延一天罚款1000元，拖延3填以上甲方有权另进班组，以保住工期按时完成。六、安全、质量罚款细则：不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罚款30元；乘坐提升架上落，每人次罚款5000元宿舍白天不关灯、用电烧水、做饭等违章用，每人次罚款500元，并没收用电器具；厨房、冲凉房或施工中用水，用电完后不关，每人次罚款200500元；施工中

19、浪费材料，按原价十倍罚款；高层抛掉物罚款10003000元，造成严重后果全部由乙方负责decision的用法；违反本合同乙方责任中的任何安全质量问题，似情节轻重处以罚款不等，如多次出现质量问题，停工整顿，严重者甲方有权清退乙方出场，工程款按60%结算。工伤、工故乙方承担30%。七、其他事项：1、本工地内打架每人次罚款1000元，严重者送*机关处理，一切法律经济责任自负，本工地员工在工地外发生一切事情与本工地无关。2、借领工具、损坏或原价赔偿，违规操作损坏机械者，维修费用或造成其它损失由乙方负责。八、本合同安全、质量等未尽事宜按国家有关规定执行，本合同双方签字后生效，工程竣工时结算余款后自动失效

20、，本合同一式两份均具同等法律效力。发包方签字：_承包方签字：_资料承包合同范本3发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据经济合同法、建筑法、劳动法和建筑工程承包条例相关内容，结合有关规定及本工程的具体情况，经双方协商同意签定本建筑工程资料承包合同。一、工程名称：东方燕园二期14号、15号、16号、17号、18号、19号、20号、21号、22号楼、人防地下室、幼儿园工程。二、施工图建筑面积：约85000*方米三、承包范围：乙方承包该工程的土建、水电资料。工作要求：乙方负责将该工程的土建、水电资料，按照现行施工规范和城建档案馆规定整理四、工程施工周期：（以监理单位开工令下达日期起）即从

21、20xx年10月22日至20xx年6月22日（600天）五、甲乙双方责任：1、甲方责任：负责提供办公用房、办公用具、用品供乙方使用。负责提供材料的合格证及出厂检验报告，一套有出图章、审图章的施工蓝图、变更图；支付工程送检材料、试件和全部检测费用。负责所有对内、外协调工作及费用。负责由资料存档产生的费用。2、乙方责任：负责工程建设过程中土建、水电、资料的收集、编制和整理。乙方提供质量监督管理局对工程建设过程中检查的资料。乙方负责在施工现场打印工程所需资料及文件，材料、工程资料的报验报审工作、负责本工程相关资料与相关单位有关的盖章工作。乙方负责施工过程中原材料及试件的送检（不包含材料、试件和检测费

22、用），甲方提供运输工具。协助甲方编制工程资料相关的内部文件资料。六、合同价款及付款方式：1、合同价款：按2元/计算，该工程合同暂定总价170000元（大写人币：拾柒万元整）结算时按图纸实际建筑面积结算总价。超过合同施工周期时，按每个月暂定4500元补给工期延长费，不足一个月的按一个月计算。2、付款方式：甲方每月10日支付6000生活费。竣工验收合格后日起一个月内，甲方支付所有余款给乙方。送检费，乙方凭检测中心发票，向甲方报销。纠纷解决方法：任何一方违反本合同规定，双方协商不成，按以下任一方式解决：向工程所在地的经济合同仲裁机关申请仲裁。向工程所在地的人民法院起诉。推荐阅读：资料承包合同模板土建

23、资料承包合同范本建筑资料承包合同格式简单的工程资料承包合同5篇工程资料承包合同标准版工程资料承包合同七、合同的生效和终止：本合同经双方签字或盖章后生效，工程竣工验收合格，结清全部工程资料款后终止。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。甲方代表（签名）：乙方代表（签名）：联系电话：联系电话：日期：日期：资料承包合同范本4发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据合同法及相关法律条例规定，结合本工程的实际情况，经双方协商达成一致，特制定本合同。一、甲方将工程资料整理工作发包给乙方，本工程建筑总面积*方米，按每*方米元，总价元。二、质量要求：各项资料应以甲方工程质量为标准，与甲方工程质量相符。

24、三、甲、乙双方各自承担的费用1、甲方承担各项检测费、资料存档费、取备安证、评优费及在评优过程中出现的招待及礼见费。2、乙方承担工程资料所用的电脑、软件费、所有的办公用品、文具。3、甲方承担各相关管理部门收取的各种费用。四、甲、乙双方的责任和义务1、乙方工作内容是一名资料员应做的范围内的所有事情，各种资料必须与工程同步，并配合甲方进行保证资料的收集，如因甲方进场的材料不合格，现场做的混凝土试块和砂浆试块强度达不到，甲方负责协调处理，乙方必须积极配合。2、乙方应积极配合甲方施工、工程验收、检查等工作，并出示相关资料以备检查及办理相关手续。3、甲方应根据工程进度及时提供送检的各种试块及送检的材料、各

25、种材料的原始证明（出厂合格证及检验报告）。并由甲方派专人送检。4、乙方工作完毕是以房屋取得备案证和资料移交市城建档案馆（或区城建档案馆），并出示相关工程竣工证明书为依据。五、付款方式：甲方在乙方开工时付乙方起动资金5000元，基础验收付总承包额的20%，主体验收付40%，装修完工付20%，竣工备案付清余款。六、违约责任1、乙方不得延误甲方工程验收，工程资料必须齐全，如有关部门检查资料不合格，是因乙方责任由乙方负责；如因甲方责任造成资料不合格，由由甲方承担。2、按甲方的要求按时将资料验收备案，如不能备案，甲方可拒付余款。3、甲方按约定支付乙方资金，如甲方资金不到位出现的误工现象由甲方负责。4、如

26、因建设方或甲方的原因迟迟不能备案，时间顺延造成的损失和责任由甲方或建设方承担。七、未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后生效。甲方：乙方：xx年x月x日 xx年x月x日资料承包合同范本5发包方：承包方：依照甲方公司内部生产管理责任制度及其他相关规定，经双方协商一致，就理想伊萨卡三期2、3、4楼标段项目钢筋分项工程施工实行内部分包事宜签订本责任书。一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：杭州下沙经济技术开发区百合路。二、承包条件1.乙方必须遵守国家有关法律、法规和甲方公司内部的各项管理制度，并就该分项工程的质量、安全、工期等向甲方承担全部责任，同时

27、，乙方自愿承担所属职工的医保、社保、健康、治安和工资等全部经济责任。2.乙方承诺风险自负、盈亏自负。三、承包方式与内容1.承包方式：包清工。2基础、主体所有钢筋工程。3.工作内容：所有钢筋工程的取料、制作、绑扎、安装、预埋铁件制作、埋设、焊接等工作，包括钢筋材料进场卸车、整理、归堆(按标化要求各型号分开标识)、场内清理、钢筋保护层垫块、马丁摆设、整修钢筋，桩钢筋处理，浇砼时值守校正，各楼层及场地内的钢筋清理工作。4.双方约定乙方自带机具(材料)情况：乙方自带机械(包括乙方自带除物料提升机等大型机械以外的一切工具、机具(其中包括切断机、弯曲机、电焊机、对焊机等)和照明灯具、照明用的电缆线、三级配

28、电箱、插头等及相应劳保用品，包括各类雨具)。四、责任工期1.开工日期：以甲方下达的施工任务单为准。2.工期总日历天数应根据甲方进度要求确定，根据项目部编制的计划工期按时完成。五、质量及安全生产1.质量标准：严格按设计要求和现行施工验收规范及省市相关标准实施。验收结果以项目部组织的实测实量数据为考评依据，并通过监理、建设、质监站等部门验收合格。2.安全生产、文明施工：本项目安全目标为无重大安全质量事故。要求乙方必须做到班组内部的安全教育和交底工作，积极配合、服从项目部的安全文明管理，并配合项目部做好标化工作。六、结算及付款方式1.2.该价格已含人员招聘进出场，人工工资社会福利、各类补贴、防暑降温

29、、劳保用品、2%的劳务税金、临时设施施工费、施工用具小型材料及各种误工、停、续工费等全部费用。场内材料二次搬运费。3.周转材料的用量以双方签字盖章确认的周转材料用量为准，超出部分以甲方项目部确认的采购价从承包人的工程款中扣除。4.工程款支付：七、结算方式按本工程施工图纸、设计变更联系单。八、双方职责1.甲方责任(1)对乙方负有领导、服务、监督、管理的责任;(2)提供乙方住宿，代办乙方职工的暂住证、劳务证、就业证和上岗证等(所需费用由乙方自行承担);(3)提供施工所需的图纸资料，及时下达作业计划和要求;(4)不定期地进行检查、督促乙方的施工进度、质量、安全生产和文明施工，发现问题可根据公司有关管

30、理制度采取奖罚措施，情况严重者，有权提前结束承包关系。(5)协调本项目各班组之间的配合工作。2.乙方责任(1)严格按施工图纸、施工规范及甲方下达的施工任务单，精心组织施工，并听从甲方的正确指挥，完成各项任务，并签工序验收单作为结算凭证。(2)遵守甲方的各项管理制度，操作规程，服从甲方的管理和处罚条例。(3)做到团结互助，不打架斗殴，积极配合甲方和其他班组工作，确保工期、质量、安全目标。(4)在施工中，必须自觉节约材料，做到工完料尽场清，材料必须按项目部指定位置分类堆施，施工用料不准隔夜留置，负责人每日应对施工区进行检查。(5)施工工具必须按规定的位置放置，每日使用的各种机械设备、小型工具必须清

31、洗养护。施工现场本工种内材料二次搬运。(6)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方行业安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全教育和安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。(7)向甲方提供总进度、季、月、周度工程进度计划，月、周材料供应计划及相应进度统计报表。(8)严格执行用工制度，在职工进场时进行教育，把各职工的身份证、务工证(就业证)、计生证、暂住证、照片交到甲方项目部处进行登记，对未办理者甲方代为办理，费用由乙方自负(由乙方先付款后再由甲方代为办理，甲方财务上不产生代办费用)。(9)积极配合甲方

32、做好创标工作，材料分类堆放整齐，做好安全教育、技术交底，并履行签名手续。(10)工人医药费、病假工资等全由乙方自行承担。(11)特殊工种作业必须持证上岗。(12)局部设计更改或其他班组引起的局部返工皆不发生点工(大面积设计更改除外)。(13)每周必须上报项目部班内人员进出情况，上交身份证做好登记工作。否则没有经项目部登记或不上交身份证的人员，项目部一律不承认为我公司员工，以后该人员出现的工伤事故或其他事故，则费用全部由该人自行承担，同时对该班组责任人处以200-5000元/次不等的罚款。(已登记人员按本责任书第九条第3款执行)如造成甲方公司信誉资质影响的另处10万元。(14)班组长必须在施工现

33、场，如未能及时到位必须委托代理人员在施工现场积极配合项目部做好应急小组工作，班组长组织应急人员。(15)甲方下达的临时施工任务，乙方必须先无条件执行完成，不得以费用未谈协而拒绝。九、处罚条款1.若乙方未按甲方任务单要求完成施工任务，导致延误工期，按1000元/天承担罚款(项目部同意顺延的除外)，逾期超过30天的，甲方同时有权单方解除承包关系。2.若工程质量经甲方及相关部门检验达不到合格标准的，则甲方有权扣除乙方工程款的30%，并且乙方须向甲方支付实际完成工程总价的10%作为处罚。3.若乙方在施工过程中未做好必要的安全措施而造成安全事故的，则甲方有权根据严重程度对乙方处以200-5000元/次不

34、等的罚款，同时，乙方须承担由此引起的甲方的全部损失。如果乙方在施工过程中违章作业发生职工重大伤亡事故，则乙方自行承担一切损失和责任，同时甲方有权扣除乙方交纳的50%的承包保证金。如造成甲方公司信誉、资质影响的另处罚10万元。非乙方在施工过程中违章原因发生的工伤事故中的单人医疗费在3000元(包括3000元)内的，由乙方全额承担;超过3000元的部分(含赔偿)与甲方项目部协商解决，其中乙方承担不少于20%。4.若甲方有要求，则乙方必须派翻样员参与甲方施工放样，且须从开始至结束为同一人，否则甲方有权对乙方处以人民币500元/次的罚款。5.乙方必须做到每天工完料尽，如有违反则发现一次罚人民币500元

35、，并赔偿3倍以上的材料费。6.乙方须把施工工具按指定地方堆放整齐，材料堆放整齐，清理干净，如达不到甲方要求则每次罚200元。7.乙方人员应严格服从甲方管理人员的管理，如因不服从管理人员的管理而与管理人员发生冲突的，甲方有权对乙方处以人民币 元/人/次的罚款。8.乙方人员如发生打架、斗殴、酗酒、偷窃等行为的，每发生一次，甲方有权对乙方处以人民币10005000元的罚款，并清退出场，因此造成甲方的所有损失由乙方承担，严重者送*机关处理。9.如发现乙方人员不住现场或寝室卫生不好等情况，每发现一次，甲方有权对乙方处以人民币100元/间的罚款。10.乙方人员须遵守宿舍制度，不得自开伙食，严禁在宿舍内使用

36、热得快、电炉、煤气灶、煤炉等器具，一旦发现，甲方有权没收该电器，违者按人民币1000元/次罚款;除班组长家属(限三人)外，其他人家属、小孩、亲戚朋友等不允许住进生活区，违者按人民币1000元/次罚款。班组长的家属擅自进入施工现场，若发生安全事故的，一切责任都由乙方自行承担。11.主体结束后，乙方施工人员需立即退场(施工过程中，人员的进场、出场必须按项目部进度计划要求实施)，不得以任何理由住在施工现场，如不听从项目部的安排迟延退场的，须按人民币1000元/天承担罚款，同时，甲方有权暂停结算工作，直至乙方所有人员退场。12.乙方被质检单位、监理例会、公司质安、建设单位点名批评则罚人民币1000元/

37、次，被书面形式通报罚人民币 元/次。13.乙方人员发生其他违反甲方公司及项目部相关管理制度的，甲方有权根据其严重程度对乙方处以相应的罚款。1.承包期间，若乙方不服从甲方管理，或在质量、工期、安全生产和文明施工等面达不到甲方要求，且经甲方指出后未予整改或整改后仍不符合甲方要求的，则甲方有权更换本分部(项)工程的承包人，同时，乙方应赔偿因此造成甲方的经济损失。2。承包期间，若发生乙方劳动力不足，不能满足本工程进度要求时。甲方有权外借劳动力，外借劳动力的工资在乙方的承包款中扣除。17、乙方如有违章作业行为或违反相关制度、规范标准，甲方有权对乙方处罚，处罚金额视情节轻重而定，并且赔偿全部损失金额。违反

38、安全生产、文明施工管理条例按其管理条例条款处罚。18、本责任书约定的罚款和赔偿款，甲方有权从工程款或每次支付的工程款中扣除。19、本责任书中的罚款是指惩罚性违约金。20、参加每周工程例会，如未经请假同意处50元/次罚款。十、质量保修1、质量保修内容及范围：乙方对其依据本责任书进行的一切施工工程，向甲方履行质量保修义务。2、质量保修期：自伊萨卡三期2、3、4楼、A区地下室、5商铺项目整体工程竣工并经甲方及相关*部门验收合格之日起一年。3、质量保修责任：乙方对其在保修范围内的一切施工工程承担质量保修责任。十一、其他本责任书于 年 月 日在理想伊萨卡三期2、3、4楼标段项目部签订，责任书壹式肆份，甲

39、方执叁份，均具有同等法律效力。甲方：浙江国兴建设集团有限公司理想伊萨卡三期2、3、4楼标段项目部代表(签字)：乙方代表(签字)：年 月 日资料承包合同范本6发包方：承包方：根据中华人民共和国经济合同法和“建筑安装工程承包合同条例”及有关规定的内容，结合本工程的具体实际情况，经双方合理协商后特签订本承包责任书如下：一、由乙方工程概况1、本工程建筑面积86319，其中地下室20801，地上615层，整体现浇框架结构，共计是三幢(包括一幢垃圾房)。2、工程地点：温州市茶山高教园区3、工程承包范围：温州高教园区适用房一期工程从土方开挖完成后，乙方从基础片石开始至工程竣工验收，不含内外墙砖、油漆、防水施

40、工、二次装修外所有工序的工作内容，包括场地硬化、基坑排水、临边、周边及基坑防护等工作。二、承包形式及内容1、本工程以清工的形式承包(除大灯、一级与二级配电柜、高压水泵及相应水管安装外)其余的一切机械设备及工具(包括塔吊、升降机、三级配电箱及线缆、照明灯具、水泵、吊斗与床铺等)、劳动用工(包括班组内部配备二名安全员)均承保在内。2、承包内容：A、钢筋除原材料由甲方提供外，其余的一切均由乙方负责(气压焊20以下每个接头甲方补助一元，22以上接头甲方补助2元)。焊接试件由乙方制作，由于乙方焊接原因，致使试验不合格，试验费用由乙方承担。B、模板包工包料全由乙方负责(后浇带撑木与钢板网除外)，剪力墙拉杆

41、钢筋原材由甲方提供，其余配件及加工由乙方承担，钢管及扣件所有工地的安全、各项施工以及所有的内墙外墙全部由乙方施工，包括安全网、毛竹片等。本工程的木工班组必须选用宝业建设工地木工班组C、砼的浇捣，甲方只提供砼和泵车输送到各楼层，泵车达不到局部人工运输浇捣各种墙体砌块砌筑，甲方只提供各种原材料，其余的均由乙方负责。多层建筑地面由乙方施工(包括土方回填后的石子冲*，砼浇捣及面层抹光)。D、内外墙面粉刷抹灰、地坪(不包括内外墙地砖)、外墙保温施工(只包括人工工资)，不包括室内外防水施工和二次装修，甲方自己提供原材料。E、屋面及地下室顶板分项工程施工(不包括防水施工、回填土、植草砖施工)。甲方只提供原材

42、料。F、各种机械工具、各种小型工具乙方自理，甲方只提供现场总配电箱及二级配电箱，其余三级配电箱、设备、照明等电线电缆、均由乙方提供，各种设备操作人员均由乙方自行解决，所有操作人员必须持证上岗。G、乙方所需用的一切材料，均由乙方自行安排场地堆放，施工场内的水*运输、垂直运输、材料清理、材料二次搬运、施工区域内的清理、楼层内所有垃圾及时清理，直至工程竣工验收交货为止等一切工作(包括所有的用工均在承包范围内)，不在有点工出现。三、承包单价本工程清工总承包价按建筑面积每*方米226元，建筑面积暂按中标通知书面积86319计算，合同金额暂定19680732元，结算总面积以浙江省20XX土建定额面积计算规

43、则计算，多退少补其余均不得调整。乙方自负亏盈，一次性包死，不论市场价如何变化以后均不作调整。由于现金支付困难，乙方在购买材料时均应开放票转账，额度不关联，能少于合同总价的20%，乙方与第三方签订的所有合同，均与甲方无关联，由乙方负全责。四、工程质量本工程是温州市重点工程，根据我公司和项目部的质量目标是“争创钱江坏，确保瓯江杯”，所以基础工程与主体工程必须达到优良，达到瓯江杯每*方米奖励三元，达不到不奖不罚。乙方要思想明确精心施工，对于难度大。要求高的部位要提前探讨、研究施工方法，做到统一认识，责任落实到人来确保工程的质量。五、安全生产、文明施工，乙方必须协调项目部一起处理本工程是温州市重点工程，根据我公司和项目部的目标是争创省级标化工地，确保市级标化工地：1、安全生产：乙方必须树立以安全第一为主的思想