2023年县级公路建设工程施工合同,菁华2篇.docx

《2023年县级公路建设工程施工合同,菁华2篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年县级公路建设工程施工合同,菁华2篇.docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年县级公路建设工程施工合同,菁华2篇县级公路建设工程施工合同1合同编号：_甲方(发包人)：_乙方(承包人)：_签订地点：_根据中华人民共和国民法典和建设工程质量管理条例及有关法律、法规的规定，并下面是我为大家整理的县级公路建设工程施工合同,菁华2篇,供大家参考。县级公路建设工程施工合同1合同编号：_甲方(发包人)：_乙方(承包人)：_签订地点：_根据中华人民共和国民法典和建设工程质量管理条例及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在*等自愿、公*和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。第一条工程概况一、工程名称：_。二

2、、工程地点：_。三、承包工程范围四、承包工程内容：_五、工程工期：开工_日期_年_月_日 ，竣工_日期_年_月_日 。六、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为(小写)￥万元(大写)。第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准：符合乙方企业标准。二、施工的产品名称、型号、规格：三、工程完工后，甲乙双方应及时验收。如工程实际投入使用，或完工后5_日内未进行验收，视为工程验收合格。第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3_日内，甲方支付合同价款的50%作为预付款;二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的80%;三、工程验收合格后5_日内，付至合同价款的90%;四

3、、结算完成后7天内付至结算价的95%;五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。在达到合同约定的质保期限后支付。第四条双方的权利和义务一、甲方责任：_1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好_日常监管工作。2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。3、按照合同约定支付工程款。4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。5、甲方现场负责人：，身份证号：，联系电话：_。二、乙方责任：_1、按甲方的要求，委派有专业经验的技术人员，严格按国家操作规范，精心组织施工、完成工程。2、乙方技术人员按施工方案组织施工，对工程质量、安全、工期等全面管理、

4、负责，并按甲方工期计划要求完成所承包的任务。3、在本工程竣工后清理现场。4、乙方在施工过程中必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。5、乙方现场负责人：，身份证号：，联系电话：_。第五条承包方的安全责任一、工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。二、承包方必须按照国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。三、承包方对所承担的施工项目，必须制定施工方案，并结合工程实际做好安全工作。四、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。

5、五、现场施工中，遵守现场的各项规章制度。第六条违约责任一、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：甲方不按约定支付工程款，每延误一_日，应向乙方支付合同工程总造价的违约金，工期顺延，并赔偿因此给乙方造成的经济损失及相关的所有费用。二、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：_乙方因自身原因延期完工的，每延误一_日，应向甲方支付合同工程总造价的的违约金。第七条质量保修一、保修内容及期限：保修年。二、保修期起始时间：自工程验收合格之_日起计算。三、乙方保修范围：_因人为破坏、丢失、不可抗力等因素引起的损坏，不在乙方质量保修范围内的，修复所发生的价格双方另行商定。四、在质保期内，如果由于产品本身

6、的质量问题及施工问题，乙方及时派专业人员到现场进行排查、维修。第八条合同争议的解决方式本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成的按下列第种方式解决。1、提交北京仲裁委员会仲裁。2、依法向人民法院起诉。第九条附则本合同一式4份，合同工程量及固定综合单价表1份，与合同具有同等法律效力，甲乙双方各执2份。自双方签字盖章后生效。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_法定代表人签字(盖章)：_法定代表人签字(盖章)：_委托代理人：_委托代理人：_地址：_地址：_电话：_电话：_签订时间：_签订时间：_县级公路建设工程施工合同2合同编号：_甲方(发包人)：_乙方(承包人)：_签订地点：_根据

7、中华人民共和国民法典和建设工程质量管理条例及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在*等自愿、公*和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。第一条工程概况一、工程名称：_。二、工程地点：_。三、承包工程范围四、承包工程内容：_五、工程工期：开工_日期_年_月_日，竣工_日期_年_月_日 。六、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为(小写)￥万元(大写)。第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准：符合乙方企业标准。二、施工的产品名称、型号、规格：三、工程完工后，甲乙双方应及时验收。如工程实际投入使用，或

8、完工后5_日内未进行验收，视为工程验收合格。第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3_日内，甲方支付合同价款的50%作为预付款;二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的80%;三、工程验收合格后5_日内，付至合同价款的90%;四、结算完成后7天内付至结算价的95%;五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。在达到合同约定的质保期限后支付。第四条双方的权利和义务一、甲方责任：_1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好_日常监管工作。2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。3、按照合同约定支付工程款。4、负责完成乙方施工前所应

9、具备的施工条件。5、甲方现场负责人：，身份证号：，联系电话：_。二、乙方责任：_1、按甲方的要求，委派有专业经验的技术人员，严格按国家操作规范，精心组织施工、完成工程。2、乙方技术人员按施工方案组织施工，对工程质量、安全、工期等全面管理、负责，并按甲方工期计划要求完成所承包的任务。3、在本工程竣工后清理现场。4、乙方在施工过程中必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。5、乙方现场负责人：，身份证号：，联系电话：_。第五条承包方的安全责任一、工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。二、承包方必须按照国家有关规定，为施工人员配备合格的

10、劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。三、承包方对所承担的施工项目，必须制定施工方案，并结合工程实际做好安全工作。四、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。五、现场施工中，遵守现场的各项规章制度。第六条违约责任一、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：甲方不按约定支付工程款，每延误一_日，应向乙方支付合同工程总造价的违约金，工期顺延，并赔偿因此给乙方造成的经济损失及相关的所有费用。二、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：_乙方因自身原因延期完工的，每延误一_日，应向甲方支付合同工程总造价的的违约金。第七

11、条质量保修一、保修内容及期限：保修年。二、保修期起始时间：自工程验收合格之_日起计算。三、乙方保修范围：_因人为破坏、丢失、不可抗力等因素引起的损坏，不在乙方质量保修范围内的，修复所发生的价格双方另行商定。四、在质保期内，如果由于产品本身的质量问题及施工问题，乙方及时派专业人员到现场进行排查、维修。第八条合同争议的解决方式本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成的按下列第种方式解决。1、提交北京仲裁委员会仲裁。2、依法向人民法院起诉。第九条附则本合同一式4份，合同工程量及固定综合单价表1份，与合同具有同等法律效力，甲乙双方各执2份。自双方签字盖章后生效。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_法定代表人签字(盖章)：_法定代表人签字(盖章)：_委托代理人：_委托代理人：_地址：_地址：_电话：_电话：_签订时间：_签订时间：_