2022工程设备安装合同_1.docx

《2022工程设备安装合同_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程设备安装合同_1.docx（72页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022工程设备安装合同工程设备安装合同1合同编号：签约地点：需方：地址：电话：传真：法定代表人：签约代表：供方：地址：电话：传真：法定代表人：签约代表 ：本合同是由供需双方共同制定，双方同意按如下条款进行操作：一、产品名称：该工程室内机采纳南京天加风机盘管，室外机暂定南京天加机组。新、排风机采纳应达风机。付款方式：1、合同双方签字盖章后二日内，需方支付部分工程款 元,供方组织设备、调试的打算。2、需方指定日期XX年 月 日施工，供方按需方日期要求进入施工现场后，按双方认可的施工图进行施工。3、工程进展 时,需方再向供方供应工程安装费 元。4、工程结束(供需双方共同验收合格)。需方再向供方支付

2、 元,以及部分加工设备( 咬口机、台钻、无齿锯等)。5、XX年 月 日前主要设备(空调主机)进入需方施工现场时，供需双方共同开箱验货，符合合同要求后，需方须向供方再支付3,000元，供方组织设备的安装、调试。6、工程验收说明：供方在自检合格的前提下，向需方提出书面申请验收单，供需双方共同组织不少于5人进行空调工程验收。如需方在接到供方书面申请三个工作日内，不参与验收，则供方有权自行验收，工程视为合格。7、人工安装费税金由需方代缴，并以现金方式支付。二、技术说明：1、中心空调工程方案设计说明及依据(见附表)2、系统说明(见附表)3、主要设备技术参数(见附表)4、运行费用分析(见附表)三、工程内容

3、：说明：本工程为后续接手工程。1、空调主机、风机盘管系统的安装调试。2、空调制冷、热水系统的安装调试。3、空调限制系统的安装调试。4、空调水泵系统的安装调试。5、空调供暖系统(板式换热器)的安装调试。6、排风、新风管道系统的安装调试。7、风机减振、消音系统的安装调试。8、新风机组的制作、安装、调试。四、设备运输及平安：1、需方责任需方负责空调系统阶段验收合格后相关部分的平安。2、供方责任供方负责供方所供应设备的运输及设备在运输和安装过程中的平安。五、质保期：1、空调系统整体部分：设备调试结束，工程验收合格之日起12个月或设备到货之日起18个月，以先到期者为准。2、空调系统风机盘管部分：设备调试

4、结束，工程验收合格之日起36个月或设备到货之日起45个月，以先到期者为准。六、安装：1、严格按进行施工。2、供方按图施工，如有变更，必需有经供需方申请，设计部、工程部、公司负责人签字的设计变更单。3、严格实行。4、遵守需方施工现场代表人员的指挥。5、施工工期：l 空调系统主体部分10天。排风系统5天。l 其余需与装修协作的部分，如风口部分要与装修同步进行。七、售后服务：1、在保质期内，若因供方产品自身质量出现问题，供方保证在4个小时内赶到用户现场进行处理， 并免费进行零部件更换及修理;若因需方供应产品质量出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理， 免费进行修理，收取相应材料成本费。2、

5、在保质期内，若空调系统因需方违规操作出现问题，供方保证在4个小时内赶到用户现场进行处理， 并免费进行修理，收取相应材料成本费。3、在保修期外，如供方产品出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费修理，实惠供应零部件进行更换。4、供方将需方相关资料纳入公司统一售后服务管理系统中，为b级监控对象。b级监控单位工作内容：l 具体的客户档案(需供方协作供应)l 客户空调系统运行、修理记录l 季节性设备保养、调试记录l 定期预警记录l 专人负责及交接记录5、供方将不定期进行季节性客户走访。6、供方免费为需方培育两名空调操作人员。7、开通24小时技术支持电话：139-40404619八、需方责

6、任：1、供应合理的施工现场。2、供应不小于10平米的库房。3、供应专职现场协调人员。4、保证施工现场的水、电的供应，费用由买方担当，并有独立的限制系统。5、阶段验收合格后，相应设备及系统产品的爱护。6、有义务组织、协调供方与施工现场相关施工单位的合作。7、有义务对供方的工程价格进行保密。九、供方责任：1、由于本工程材料由需方供应，因此，供方在施工当中应尽量节约材料，对供方在工程中有意奢侈材料现象，需方有权制止，情节严峻者，将受到惩罚。2、供方有义务帮助需方选购各种材料， 并保证选购价格的合理性。3、施工中应尽量保持需方最高吊顶高度。4、保证风机盘管的噪音不影响室内正常营业要求，小于45分贝。5

7、、新风、排风系统的噪音已应满意室内营业要求，小于45分贝。6、保证新风过滤系统符合中效过滤标准。7、三层包房、卫生间、办公室应采纳单独排风限制要求。8、室外排风口位置，应留意冷凝水的排放。9、空调、排风系统安装应全面考虑需方整体装修效果。十、合同附件：1、施工明细图。2、现场施工规范。3、现场施工平安制度。十一、工程变更说明：1、供方应严格按供需双方会签认可的施工图进行施工。2、工程施工过程中，如有工程变更需求，无论何方均无权单独擅自改动，由此造成的工程质量等一切问题有变更方负责。3、工程变更必需由供需双方会签的工程设计变更单。4、本工程结束后，允许工程变更引起增加或削减的人工安装费用不超过3

8、00元 。超过 部分应相互计算，计算标准按辽宁省工程材料定额标准。十二、不行抗力：1、供需双方因不行抗力的影响而不能履行合同责任时，履行合同的时间与不行抗力持续的时间相同。2、合同的价格不因不行抗力而变更。十三、仲裁：1、因执行合同所发生的或者与本合同的相关的一切争吵，原则上，由供需双方友好协商解决。2、如双方不能解决时，将提交违约方的对方所在的人民法院或中国经济贸易委员会仲裁。十四、 合同生效：本合同用中文书写，供需双方各持一份，自双方代表签字、盖章之日起生效。需方： 供方：日期： 日期：工程设备安装合同2甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法、建筑法、建筑安装工程承包合同条例和国家工商行政管

9、理局、建设部颁发建设工程施工合同，并结合本工程详细状况，经甲、乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议：第一条：工程承包范围1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。其次条：工程承包方式及合同单价2.1工程承包方式：本工程采纳综合单价的承包方式。假如实施中乙方的施工质量、平安、进度等不能令甲方满足，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。2.2合同单价：见后附工程量清单单价，假如甲方发觉乙方在工程量清单单价的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标

10、明的单价。本合同单价在任何状况下不予上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备安拆，工程修建、中小型机具运用费、生产工具运用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、劳动爱护费、生活水电费、平安文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或示意发生的全部费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。第三条：工程承包内容乙方工作内容包括但不限于以下施工工序：母线、

11、限制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆(线) 防雷及接地装置、配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化限制仪表等工程施工。第四条：工期和工程进度41工程进度与工期和土建工程进度相适应，且不得影响其他专业的施工。阶段工期为：20xx年2月18日前地下结构完成，达到0.000板全部封顶。20xx年5月30日前整体结构封顶完成，20xx年7月20日结构验交，转入装修阶段，20xx年12月20日竣工。第五条：项目经理与技术负责人51乙方委派的担当驻工地履行本合同的施工队长（法人代理人）是： 李发友 ，技术负责人： 熊宗旭 。52乙方施工队长及技术负责人在本工程未结束前

12、不得更换，如有特别状况，必需更换时，应取得甲方的同意，并办理相关的托付变更手续。53施工中双方往来的信件，签署的有关法律意义的文书，包括变更设计的签认单，工程计价（结算）书，现场质量及数量签认单，除盖有单位的公章并有项目经理及总工程师的签名，否则，不具有法律效力。第六条：工程质量61乙方必需按设计文件，现行国家的技术规范及业主和甲方的质量要求进行施工，并受甲方管理人员的监督、管理，细心施工，工程质量必需达到优良标准，否则，甲方有权处以结算总价12%的经济惩罚。62乙方帮助甲方做好本合同的施工测量和试验工作，竣工交付及文件编制由甲方负责，乙方协作。63乙方应协作甲方做好贯标工作。应根据甲方贯彻I

13、SO9001：20xx质量管理体系标准、ISO14001：1996环境管理体系标准和GB/T28001：20xx职业健康平安管理体系标准的工作要求，刚好精确地报送有关资料，完成与此有关的各项工作。第七条：协作与协作71在协议实施过程中，临时便道由甲方负责，施工与生活用水由甲方给乙方指定水源，乙方负责用水设施；施工用电甲方负责二级配电箱以内的设施，二级配电箱以下的电线电缆及用电设施由乙方负责（每个楼层设一个二级配电箱）。当甲方支配其他施工队伍运用便道、水源及搭接电力线路时，乙方应无条件听从，并为其他施工队伍供应便利，主动做好协作工作。72为保证工程按安排顺当进行，乙方应主动或在甲方的协调下做好与

14、甲方作业队、各协作施工队之间的联系和协作。乙方应无条件听从并不向甲方索取任何费用。73若本工程施工对已完工程造成破坏，由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准。74用电设施、电气管道的预埋件由乙方自行负责制安。75为规范管理，乙方进场后必需把全部进驻现场的所属人员造表后抄送甲方，甲方对进驻现场的全部人员都视为甲方的施工人员，甲方有权对全部人员进行监管和实施奖罚。为确保上述人员的工资和农夫工的合法权益，对乙方进驻现场人员的工资，由乙方造表甲方审定后监督发放。甲方认为有必要时可从乙方的工程款中预留出专款用于支付上述人员工资，也可为上述人员干脆代发工资。尽管甲方对上述人员进行监管或工资的审定或代发工资等

15、的管理工作，都不能免除或减轻按本协议乙方应当担当的一切责任和费用。第八条：月计价（结算）及拨款81本合同工程每月2030日期间进行计价（结算）。计价（结算）时甲方预扣计价（结算）款的10作为质量保证金，工程竣工后返还5%，缺陷责任期满后返还剩余部分(质量保证金的返还均不计利息)。计价（结算）工程数量由甲方项目经理部依据当月现场实际完成合格工程量，确定当月应计价数量。计价数量在业主设计图纸和变更数量限制下，并最终以现场实际测量完成的数量经项目经理、总工程师、专业工程师联合审定后为计价数量。工程中所发生的一切内容或工序及超出业主、设计图纸和变更的数量的部分如不符合建设工程工程量清单计价规范（GB5

16、0500-20xx）且未得到业主支付，则所发生的全部费用都视为已包括在包干单价中，甲方不再另行支付。82乙方在进行当月计价结算前，必需先办理当月材料领用、机具租赁结算手续，办理甲方现场签认手续并申请办理当月计价结算。计价结算报表由甲方项目经理、总工程师、专业工程师依据现场实测的工程量进行编制，并复印若干份送财务、安排及乙方各一份，审核后按本协议的有关约定方可付款。83本工程实行工序单价包干，数量当月认定，当月计价（结算）的方式。84为了爱护民工的权益，乙方为本项目所雇的民工和其他人员的工资由甲方监督发放，乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由乙方发放，当甲方认为有必要时也可以干

17、脆代发；但由于各种缘由，当乙方所计工程款不足以支付乙方人员工资时，乙方将担当责任并补齐其差额部分。85依据当月实际完成的项目工序数量计量后，扣除材料款、工具款、机械租赁费、生活水电费用、民工工资、税金、借支及其他扣款等费用后为计价（结算）后的拨款数，与此同时，甲方视整个项目业主资金状况支配资金拨付。由于业主资金不到位或工程竣工结算后业主资金不能到位，甲方不担当任何责任。对此，乙方不得以任何理由提出仲裁或诉讼。86全部工序完工后乙方凭最终一次结算支付报表及结算签认单和协议书进行最终债务清算，办理退场手续。在业主对该工程建设资金拨付到位的前提下，甲方应刚好办理结算手续，资金将依据现场的实际状况由甲

18、方确定一次或分期支付，不计利息。87依据国家的税务政策，对乙方计价款扣除民工工资及税费、规费等费用后的余款，乙方应出具税务发票给甲方财务列入成本。88本工程合同内项目不发生零散用工，如发生合同内容以外的零工，劳力工按40元/天计，技工按45元/天计。第九条：材料供应91为保证工程质量和进度，工程所用的小型机具设备由乙方自备，当乙方部分设备不能满意施工要求时，甲方有权代购代买后转入乙方运用，其购买及运输过程中发生的费用均由乙方无条件担当。92用于本合同的主要材料（见附录安装工程主要材料书目）由甲方供应，卸车由乙方负责，卸车费用已包含在相应的工序单价中。其他零星材料由乙方自行选购且质量必需满意规范

19、要求。93主要材料进入现场后属甲方全部，任何单位和个人未经允许无权调出施工现场，如发觉上述状况将实施重罚，其惩罚金额为1000050000元并追究责任。94乙方须严格限制主要材料的用量，杜绝奢侈。材料用量必需限制在设计量内。超过设计用量的材料费用由乙方按市场价的1.3倍担当。95乙方必需24小时轮班作业并负责看管工地全部材料与设备（含甲方材料与设备），此类费用已含在乙方单价内，乙方不得因此向甲方索取任何费用。96因工程须要需选购材料时，先由乙方依据工程进度状况供应材料选购安排交技术部审核，再交物资部依据工地存料状况进一步核实，然后交项目技术负责人审核，最终交项目经理审批后方赐予购买。第十条：甲

20、方责任101组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程总工期和质量向发包人负责。102负责办理征地拆迁工作，并按业主的规定担当费用。103指导工程的施工，对进度、质量、平安实施全方位监督和限制，保证工程的圆满完成。104负责工程质量监督、检查、评定，定期对其工程质量进行验收评定（由甲乙双方负责人及质量负责人会同相关部门共同评定）。105供应主要工程材料及大型机械设备（塔吊、外用电梯、汽车起重机、卷扬机）。保证物资的供应。106负责项目的技术指导及管理工作，包括实施性的施工组织设计的编制，重大施工方案的制订，限制测量等。107负责现场对内对外的协调和现场

21、的综合治理工作。第十一条：乙方责任111保证向甲方供应有关证件与批文的合法、真实和有效。112乙方进场施工的劳务人员，乙方必需与之签订劳动合同，建立起劳动合同关系，否则不得进入工地从事施工。113依据本工程工期、全部工序工作量及各项协议条款，在协议签订后，按甲方通知要求五日内组织足够的劳务人员和机具设备进场，保证开工后马上形成均衡生产实力。114严格按设计文件、安排要求组织施工，听从甲方监督、检查、指导，确保工程质量，不合格项目必需返工，直至达到优良后才予以计价（结算），返工费用乙方自行担当。115乙方应细心组织、合理支配，依据施工现场详细状况制定切实可行的措施。对因乙方施工给当地居民造成了损

22、害，乙方应担当其产生的一切损失和费用。116乙方应组织管理好施工队伍，听从甲方现场管理，遵守甲方各项规章制度117为完成本工程所布设的临时住房、便道、给排水管道、电力线路等由甲方投入的一切设施乙方应进行修理养护，未经甲方同意不得拆除。118按国家的规定，除营业税及附加由甲方交纳外，其它税费、地方或国家的规定费用由乙方自行缴纳，相应的费用已包含在工序单价中。119负责甲供材料的卸车，费用已含在相应的单价中。1110无论什么缘由乙方不得向甲方提出任何索赔追加费用要求。1111不论什么缘由乙方不得擅自停工，否则赐予10万元一次的罚款。1112因各种缘由，乙方需在结构上开洞、开槽等，其开洞（槽）及修补

23、工作和相应费用由乙方负责。第十二条：平安及文明施工121乙方在施工中要仔细执行“平安第一、预防为主”的方针，常常对所属人员进行平安交底，平安教化和宣扬，并按本协议及有关建筑施工平安的各项规章制度及本工程特点，制定并实行必要的平安防护措施，遵守平安规程，杜绝违章作业，确保平安生产，避开伤亡事故。122乙方必需为参与本工程项目施工的全部人员办理保险业务，也可由甲方代办，费用转乙方担当。假如乙方在工序施工期间造成的一切事故包括人员伤亡均由乙方自行处理并担当责任和由此而产生的费用，同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的平安惩罚。123甲方将在乙方前三期的工程计价中每期扣除1万元作为平安生产保证金。凡

24、因乙方责任导致发生人身伤亡事故的，重伤一人赐予乙方10000元惩罚，每亡一人赐予乙方30000元惩罚，同时其责任事故均由乙方担当，虽然甲方赐予了平安生产惩罚，但并未能免除或减轻乙方应负的其他行政惩罚与法律责任。施工中假如未发生平安事故，工程完工后退还平安保证金。124为了保障进入现场人员的平安，乙方应在平安有隐患的部位实行必要的防护措施，设置照明、警告标识、信号和支配专职平安防护员现场指挥，其费用已包括在乙方包干单价中。125乙方不按业主监理工程师和甲方的要求进行平安施工的，甲方将不予计量。126施工期间，施工现场必需做到整齐、整齐，进出施工现场的道路要做到平整干净无积水，水沟要保证畅通。由于

25、乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工，甲方将对乙方处以30008000元的罚款。127乙方应对所属人员进行文明施工教化，全部现场施工人员必需自觉遵守甲方各项现场管理规定，维护甲方良好的社会信誉，施工过程中必需佩带上岗证牌，头戴平安帽，禁止穿拖鞋上班，杜绝一切不文明现象发生。如发觉违章者，甲方将赐予违章者5001000元/次的罚款。第十三条：违约责任131 乙方有下列状况之一者，甲方有权终止协议，收回全部单项工序并追究乙方违约责任，同时将乙方清退出场，乙方必需在收到甲方退场通知之日起十日内无条件退场，否则甲方有权恳求有关部门强制执行，由此造成的一切损失及后果概由乙方自行担当：（1）、经甲方组

26、织检查，乙方在施工进度或质量方面存在严峻问题时，甲方发出通知书警告限期整改，若乙方仍组织不力，改善不大，甲方将向乙方发出其次次通知书警告，同时，赐予乙方七日视察期，状况未见改观或整改不志向时；（2）、乙方施工质量达不到要求，甲方有权要求乙方无偿返工或修复，返工、返修后达不到规定质量要求时；（3）、乙方施工进度达不到要求，严峻影响整个合同段工程进度，经督促、警告仍无力满意要求时（赔偿由此给甲方造成的赶工增加费损失）；（4）、平安管理体系不健全，造成等级以上平安事故的；（5）、乙方严峻违约使协议不能接着履行的。132乙方不得以任何形式将本劳务转包、分包。否则甲方一经查实，甲方将收回全部单项工序，勒

27、令退场，没收履约金和信誉金，并由乙方自行担当退场引起的相关损失。第十四条：履约保证141 依据本工程的特别状况及单项工序的特点，甲方不向乙方支付任何预付款，但乙方在签订本协议之前应向甲方缴纳履约保证 金 壹拾 万元，工程竣工后无违约状况赐予退还。第十五条：质量保证金条款151为确保工程施工质量，本合同采纳质量保证金制度。甲方扣留乙方当月验工计价款10%作为质量保证金，待各项工序验收合格移交后退还5%，其余5%在缺陷责任期满后一年内按约定支付。假如在缺陷责任期内合同工序出现质量瑕疵时，该款充作修理费用，不足部分乙方仍旧应担当责任。乙方应在收到修补通知之日起七日内派人修理（无法通知则适用后款）；否

28、则，甲方有权委派他人执行，费用在质量保证金中扣除。缺陷责任期满后，无质量瑕疵时，退还本金，不计利息。第十六条：合同附件161 乙方向供应甲方的承诺书、竞标报价的工程量清单单价、都是是本合同的重要组成部分，具有同等的法律效力。162 双方在施工期间发生及签认的验工计价单，领料单、机械、料具租赁单、清算资料以及法人授权书、介绍信、营业执照、资质证书、税务登记证、平安许可证和甲方与业主（建设单位）签订的合同中有关技术、质量、平安规范的条款。都是本协议的组成部分。第十七条：争议解决171 协议履约过程中发生争议，双方应本着公允、合理的原则，协商解决，协商不成的，双方同意向北京市怀柔区仲裁委员会或法院提

29、请仲裁或诉讼。第十八条：协议生效与终止本协议自甲、乙双方签字并盖章之日起生效，本协议工程履约完毕，双方办理最终结算并支付完全部余款后合同关系即告终止。第十九条：本协议正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份，甲方叁份，乙方壹份。甲 方：（公章） 乙 方（公 章）代 表： 代 表：日期： 年 月 日工程设备安装合同3发包方（甲方）：_代表人：_承包方（乙方）：_负责人：_依据中华人民共和国合同法等有关法律、法规的规定，在同等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装_设备设备达成如下协议：第一条 甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：1、设备状况：产品名称_规格型号_单位_数量_2、安装工程

30、概况：_全球中文家居门户（1）工程地点及面积：_（2）工程造价：_元；（3）开工日期：_年_月_日；（4）竣工日期：_年_月_日；（5）付款方式：_其次条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必需是具有平安保证的），工程材料的平安由甲乙方共同负责。乙方安装调试_设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可；未有甲乙双方验收签字，材料、设备不得运用、安装。第三条 产品的安装、调试、验收：1、乙方负责_设备设备的安装、调试。甲乙双方商定：（1）_年_月_日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场起先安装施工；（2）_年_月_日之前，完成前期隐藏工程施工并验收；（3）_

31、年_月_日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部_设备工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家供应的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。乙方负责供应产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障询问。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。第四条 违约责任1、乙

32、方责任：（1）工程现场乙方负责人_全面负责安装施工现场的工作；（2）除合同规定外，假如乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额_%的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的_%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方担当。甲方签字认可的除外。（3）乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1的违约金，但因甲方缘由造成的除外。（4）由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。2、甲方责任：（1）工程现场甲方负责人_全面负责安装施工现场的工作；（2）开工前_天，甲方应为乙方入场施工创建条件，腾空场地、接通施工水电；甲方：（签

33、字）_乙方：（签字）_联系电话：_联系电话：_年_月_日_年_月_日工程设备安装合同4发包方：福建恒亿建设集团有限公司（以下简称甲方）（新罗区财政局综合业务大楼项目部）承包方：龙岩市新罗区民安人防设备经营部 (以下简称乙方) 根据中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方签订如下合同条款：第一条 工程概况1、 工程名称：龙岩市新罗区财政局综合业务大楼 人防工程防护设备与安装2、 工程地点：登中学路与溪南路交汇处西北角3、 承包方式：包工包料，独立核算，自负盈亏（含在施工中的一切所需机械、工具）。4、 结算方式：按图纸内容包干计算。5、 合同总价款（人民币

34、）其次条 工程承包范围人防防护、通风设备（详见乙方报价清单）第三条 关于工程质量及验收的约定1、 质量标准：根据国家人防办、建设建设部最新图集生产，产品达到合格标准。2、 工程质量以施工图纸、做法说明、设计变更、建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-20xx），福建省人防办关于结合地下室修建人防工程最新规范为质量评定验收标准。3、 乙方保证所供应的全部人防产品达到人防验收标准。生产厂家必需是经龙岩市人防办审定注册允许运用的厂家，并供应各项产品的质保书。第四条 承包工作内容和工作时间1、 乙方应按甲、乙双方协定的和全部图纸设计中所需全部的人防产品（可分期）依据甲方的工程进度安排和工程进度

35、所需入场安装。乙方应负责场内外全部的运输、安装、保管等责任工作。为确保工程进度，乙方应主动协作做好各项的本职工作，并负责安装到位、验收合格为准。乙方在施工中的一切所需开支和验收费用由乙方自己负责。各项产品进场后应刚好将该产品的合格证、说明书等（质保书）交付甲方，以便认产品、品牌。2、 综合治理、平安生产、文明施工：乙方进场人员应自行办好外来人员各种证件（如暂住证、婚育证、劳务证等），不满十八周岁的人员不许上岗操作，严格遵守国家和地方政府的各项法规、法令，违法的经济惩罚由乙方自行担当；乙方在施工期间应遵守建筑法及公司的一切规章制度，凡发生盗窃、酗酒、随地大小便以及家属带小孩进入工地等现象，均按公

36、司有关规定赐予重罚，所造成的责任及经济损失均由乙方自行担当。在工地凡动手打架、斗殴者每人次罚款500元整。乙方应严格执行平安生产操作规程及平安生产管理条例，全部进场人员应无条件地接受公司“三级”平安教化，施工前应进行技术交底，不接受教化、违章作业，出现平安事故由乙方担当全部责任和一切经济损失，违章未造成损失，每发觉一次罚款200元，施工所需个人防护用品由乙方自行解决。乙方班组人员在施工时应留意平安，若因乙方自行造成的事故，甲方不负任何法律责任，一切费用由乙方自理。第五条 工程结算及付款方法：按实际工程量结算，甲方按业主的来款和甲方公司的付款规定分期付给乙方（有关甲方向乙方提取管理费、配套费等，

37、按总造价的18%从各次转款中按比例提取）。工程竣工验收后三个月内付清尾款，乙方应按工程款的70%税票供应给甲方。第六条 争议或纠纷处理1、 合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或有关部门进行调解。2、 解决合同纠纷方式：双方本着真诚解决纠纷的原则进行协商，协商不成则提交仲裁机构仲裁，不服仲裁，可向当地人民法院提出诉讼，双方均应听从人民法院的判决。第七条 双方责任1、 为保证安装拆卸和保养的须要，乙方应在施工过程中应于顶板预埋安装所需的预埋件和吊环，费用由乙方负责。2、 甲方按合同规定时间向乙方支付各期工程款。3、 甲方供应相关地下室人防部分施工图纸和人防

38、办审核看法书及技术材料（经人防部门审核认可的图纸），如乙方未按甲方供应经人防办审核认可的图纸施工，由此造成工程未通过验收，由乙方担当责任，并负责由此发生的一切经济损失责任。4、 甲方向乙方供应施工所需水、电接口。5、 乙方在施工中协作甲方工地做好平安及质量监督工作。6、 工程完工后，乙方须供应全部施工及技术资料，并负责本工程通过人防主管部门的验收工作。7、 乙方门扇到场之前，甲方需供应乙方门扇顺当进场的运输通道。第八条 其他事项1、 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。2、 本合同履行完成后自动终止。3、 施工过程中如有增减项目，竣工验收结算应按实际相应增减；即原图纸中已有的项目价格根据合同单价

39、，图纸中没有的项目另行经监理、业主签证确认后结算。补充条款：甲方（盖章）： 乙方（盖章）：甲方代表： 乙方代表：单位地址： 单位地址：电话：电话：合同订立时间： 年 月 日合同签订地点：新罗区财政局综合业务大楼工地工程设备安装合同5发包方（甲方）：_代表人：_承包方（乙方）：_负责人：_经甲、乙双方友好协商，甲方同意将_地段，全部土石方工程发包给乙方施工，现就有关条款明确如下：一、工程内容：地段内土石方挖填与平整运弃。二、工程地点：三、工程量：土石方约_万立方米左右，在线内组织施工，工程结算按实际完成工程量计算。四、承包方式：采纳包工的方式，单价以_元/m3基数。本工程全部渣土、运输、倒土及渣

40、土办证手续费用等全部费用，全部由乙方负责，石方和混凝土结构双方协商另行计价。五、结算方法：乙方进场后，甲方先付_元给乙方进场费，以后按_立方米结算一次，以此类推。余款在工程竣工后阅历收合格，在乙方完工_天内进行工程验收工程，并且出结算表，凭结算表_个月内付清。六、税收由甲方担当。七、甲方责任1、水、电源由甲方供应。2、甲方派技术人员到现场帮助乙方搞好施工指导，加强工程质量监督，确保工程质量达到要求，并刚好进行隐藏工程质量验收。3、甲方负责派专人刚好签收认定所做工程量，以协作乙方顺当进行后续工作。九、本合同未尽事宜，双方另行协商补充完善协议。十、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，双方签字或盖章

41、后生效，并具有同等法律效力，工程款付清，合同终止。甲方：（签字）_乙方：（签字）_联系电话：_联系电话：_年_月_日_年_月_日工程设备安装合同6甲方：_厂法定代表人：_厂长乙方：_甲方因业务须要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：一、安装的项目名称和地点：_二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装酬劳：名称：_规格：_型号：_数量：_安装：_合计：_三、完成安装的期限：从_年_月_日到_年_月_日。四、安装的质量要求：_五、安装的平安责任：乙方确保规范、平安地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行担当全部责任或者损失，与甲方无关;六、安装酬劳的结

42、算支付时间：_七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金_元;甲方逾期付款的，根据每日万分之二点一赔偿利息损失;八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由_县人民法院裁判。九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。甲方：_厂乙方：_年_月_日工程设备安装合同7发包方（甲方）：代表人：承包方（乙方）：负责人：风险提示：发包人的相对义务依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误