2023年最新项目承包经营合同书(8篇).docx

《2023年最新项目承包经营合同书(8篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年最新项目承包经营合同书(8篇).docx（35页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年最新项目承包经营合同书(8篇)下面是我为大家整理的最新项目承包经营合同书(8篇),供大家参考。随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。项目承包经营合同书篇一承包人(乙方)：为强化公司管理，提高经济效益，公司决定上湾煤矿项目部实行承包经营，本着公司和承包人共同羸利的原则，经双方协商，制定如下协议，以资双方共同遵守。一、承包标的甲方与神东公司上湾煤矿签订的建设工程施工合同及补充协议等文件的所有责、权、利。二、承包方式：乙方以包工、包料

2、、包安全、包质量、包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏的方式向甲方进行总承包。三、承包期限承包期限为一年，自本合同签订之日起至 年 月 日。四、承包费、支付时间、方式。年承包费(包括工资)为18万元，分12个月支付完毕，每月支付月承包费的50%。五、承包管理鉴于建设工程的特殊性，为防范甲乙双方在施工期间出现经营风险，达到甲乙双方承包双羸的经营目的，甲方有权对乙方承包的项目进行管理，乙方有权在甲方的管理下自主经营。劳保用品、施工设备六、人员管理甲方负责委派项目经理1名，乙方负责外聘队长1人、焊工4人、力工10个、厨师1人，乙方外聘人员不得少于15人，人员工资由甲方负责发放。外聘人员的体检、食宿

3、、安全均由乙方负责。七、项目部经营管理1、乙方完成公司下达的任务工完料尽，无一例安全事故，公司进行一次性结算，并奖励2万元。2、乙方有用人自主权，但不得克扣工人工资。3、乙方所产生的材料款等费用由其承担。4、乙方雇佣人员在施工过程中出现意外伤亡事故，由此造成的经济损失由乙方承担。5、因诉讼，法院判决由甲方为项目部承担民事责任，给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方追偿，也可以从承包费中扣除。八、工程质量1、乙方应完全按照施工合同约定的施工进度施工，达到合同质量要求，在施工过程中不偷工减料，违反施工方案施工。2、甲方有权检查施工质量，发现有质量问题的工程甲方有权要求乙方改正。九、合同解除乙方有下列情

4、形之一的，公司有权解除合同，并安排其他项目部接管。1、 给公司造成重大经济损失的。2、 项目部内部管理混乱，有可能给公司造成重大损失的。3、 不接受公司管理和批评，拒不改正的。4、 严重损害公司商业信誉的十、合同终止1、 合同到期的。2、 双方协商一致终止承包合同的。十一、违约责任在承包期内乙方无故单方解除合同，违反本合同承包管理、人员管理、工程质量、项目部经营管理、合同解除情形的，应向甲方支付违约金。违约金以尚未支付的承包费计付十二、本合同一式2份，双方各执1份。十三、本合同签字盖章后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日项目

5、承包经营合同书篇二甲方：乙方：甲、乙双方在自愿平等的基础上，就有关服务项目的承包事宜达成如下条款：第一条：合作方式甲方允许乙方以承包经营方式，在甲方营业区域内为客人提供足疗按摩技师服务项目。第二条：合同期限本合同期限为 年，限从 年 月 日起到 年 月 日止，合同履行结束后，根据双方合作情况，乙方享有承包经营权。合同正常履行期间，甲乙双方不得随意更改提成比例，不得更改合同正常履行的期限(如有特殊情况，须由双方提前20日作出书面提议)。第三条：结算方式1、乙方在承包经营期间，对所有提供服务的客人都必须通过消费单的形式录入电脑，由客人统一在甲方收银台进行结帐。甲方为乙方每日提供客人累计消费清单，如

6、有差异，双方共同进行核对。甲、乙双方每 10 天结算一次费用分成，乙方足疗按摩项目的提成标准为项目定价的 50% 。搓澡项目乙方提供用品(盐、奶搓澡泥等附属品)但必须经过甲方质量审查，提成标准为项目定价的60%.2、乙方人员出售各类会员卡公司应按公司制定的员工提成标准办理，费用与各类按摩同期结算。3、甲方不负责向按摩技师支付薪金，所有提成均由按摩技师领队(协议签订人)代领并发放，甲方不承担技师薪金的发放，所有薪金诉讼关系均由乙方负责人承担。4、所有技师人员招聘、培训均由乙方负责，劳动关系隶属于乙方，甲方只提供场地供乙方合作经营。经营中所发生的隶属劳动关系及费用均由乙方自行承担，甲方不负责乙方技

7、师团队的费用支出。第四条：甲方的权利义务1、 甲方要求乙方遵守国家法律、法规和酒店的各项规章制度，合法经营，保证服务质量，不得有损害酒店利益和名誉的行为，若因违规造成的后果由乙方承担。2、 甲方有权利制定乙方开展经营活动有关的合理规章制度，制定工作休假时间安排。3、 甲方有义务为乙方员工提供住宿，工作场地待钟休息间、确保各类设施设备的正常使用。4、 甲方有权要求乙方对新员工做系统的入职培训，包括技术培训。5、 甲方有义务提供乙方开展经营活动所需要的经营场地。6、 甲方有义务在本合同履行期间内，甲方负责设施、设备及物品中正常使用情况下的维修，更换，但由于不当或其他人为原因造成的损坏，由乙方承担维

8、修、更换费用。7、 甲方每月向乙方每人收取300元/月伙食费，伙食费直接从技师领队每10天结账费用中扣除。第五条：乙方的权利义务1、 乙方自行负责技师的招聘并承担技师的报酬等费用，自费负责技能及仪容仪表的培训工作，自费负责技师的培训教具及服务装备。2、 乙方必须严格规范所聘技师的服务操作，技师必须在甲方规定区域内为客人提供规定服务，不得为客人提供有损甲方利益的服务。3、 乙方必须保持相关服务区域达到严格的卫生标准。4、 乙方聘用的技师应根据甲方要求定期参加卫生体检，持有健康证后技师证方可上岗，费用乙方自理。5、 乙方应当加强对技师的管理工作，不得私自侵吞甲方或客人的财物，不得擅自使用专为客人提

9、供的客用设施。6、 本合同签订后，乙方进场前必须向甲方交纳保证金人民币 叁万 元整(30000元)，其中合同签订后缴纳1000元，面试合格后缴纳10000元，进场后缴纳10000元。保证金应当于本合同履行完毕后一次性退还乙方。若因乙方技师违反甲方管理规定，甲方可扣罚乙方保证金。7、 乙方及聘用的技师应当维护甲方企业形象需要，不得泄漏甲方的商业机密。8、 乙方根据客源客流随时调配人员数量。9、 乙方须按甲方经营要求，开业进场按摩技师30名，中医理疗技师4名，搓澡技师18名(南方)。技师要求：身高1.63身高以上，形象好、手法统一。10、 乙方合法经营情况下，甲方必须保证乙方足疗按摩技师的安全。第

10、六条：违约责任及纠纷的解决1、 合同履行期间，若有一方因特殊情况不能继续合同，应提前两个月通知对方，方可执行。2、 本合同履行期间，若有一方未按照企业要求进行经营另一方可终止合同，并赔偿损失。3、 关于双方因为本协议的用语和有关协议所触及的法律条款，在合理的解释下，发生的一切争执，双方应利用一切合理以及多方面的方法和手段共同努力，友好协商解决所发生的争端，若不能达成一致，双方应通过当地仲裁委员会仲裁，裁决为最终结果，仲裁费由败诉方承担。第七条：其他1、 本合同一式两份，甲方双方各执一份，自双方代表签字盖章后生效。2、 本合同未尽事宜，可由甲乙双方共同协商达成补充协议，补充协议中如有修改本合同的

11、内容，以补充协议为准。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日项目承包经营合同书篇三甲方：乙方：甲、乙双方在自愿平等的基础上，就有关服务项目的承包事宜达成如下条款：第一条：合作方式甲方允许乙方以承包经营方式，在甲方营业区域内为客人提供按摩服务项目。第二条：合同期限本合同期限为 年，限从 年 月 日起到 年 月 日止，合同履行结束后，根据双方合作情况，乙方享有承包经营权。合同正常履行期间，甲乙双方不得随意更改提成比例，不得更改合同正常履行的期限(如有特殊情况，须由双方提前20日作出书面提议)。第三条：结算方式1、乙方在承包经营期间，对所有

12、提供服务的客人都必须通过消费单的形式录入电脑，由客人统一在甲方收银台进行结帐。甲方为乙方每日提供客人累计消费清单，如有差异，双方共同进行核对。甲、乙双方每 天结算一次费用分成，2、乙方人员出售各类会员卡公司应按公司制定的员工提成标准办理，费用与各类按摩同期结算。第四条：甲方的权利义务1、 甲方有权要求乙方遵守国家法律、法规和酒店的各项规章制度，合法经营，保证服务质量，不得有损害酒店利益和名誉的行为，若因违规造成的后果由乙方承担。2、 甲方有权利制定乙方开展经营活动有关的合理规章制度，制定工作休假时间安排。3、 甲方有义务为乙方员工提供住宿，工作场地待钟休息间、淋浴间，确保各类设施设备的正常使用

13、。4、 甲方有权要求乙方对新员工做系统的入职培训，包括技术培训。5、 甲方有义务提供乙方开展经营活动所需要的经营场地及各种设施工具。6、 甲方有义务在本合同履行期间内，甲方负责设施、设备及物品中正常使用情况下的维修，更换，但由于不当或其他人为原因造成的损坏，由乙方承担维修、更换费用。第五条：乙方的权利义务1、 乙方自行负责技师的招聘并承担技师的报酬等费用，自费负责技能及仪容仪表的培训工作，自费负责技师的培训教具及服务装备。2、 乙方必须严格规范所聘技师的服务操作，技师必须在甲方规定区域内为客人提供规定服务，不得为客人提供有损甲方利益的服务。3、 乙方必须保持相关服务区域达到严格的卫生标准。4、

14、 乙方聘用的技师应根据甲方要求定期参加卫生体检，持有健康证后方可上岗，费用乙方自理。5、 乙方应当加强对技师的管理工作，不得私自侵吞甲方或客人的财物，不得擅自使用专为客人提供的客用设施。6、 本合同签订后，乙方进场前必须向甲方交纳保证金人民币 元整( )，保证金应当于本合同履行完毕后一次性退还乙方。7、 乙方及聘用的技师应当维护甲方企业形象需要，不得泄漏甲方的商业机密。8、 乙方根据场地需要随时调配人员数量。第六条：违约责任及纠纷的解决1、 同履行期间，若有一方因特殊情况不能继续合同，应提前半个月通知对方，方可执行。2、 本合同履行期间，若有一方使用威胁暴力恐吓等手段，另一方可终止合同，并赔偿

15、损失。3、 关于双方因为本协议的用语和有关协议所触及的法律条款，在合理的解释下，发生的一切争执，双方应利用一切合理以及多方面的方法和手段共同努力，友好协商解决所发生的争端，若不能达成一致，双方应通过当地仲裁委员会仲裁，裁决为最终结果，仲裁费由败诉方承担。第七条：其他1、 本合同一式两份，甲方双方各执一份，自双方代表签字盖章后生效。2、 本合同未尽事宜，可由甲乙双方共同协商达成补充协议，补充协议中如有修改本合同的内容，以补充协议为准。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日项目承包经营合同书篇四甲方：_有限公司乙方：根据需要，甲方将小区供

16、暖项目承包给乙方经营管理，经双方协商一致，特签订本合同。甲乙双方须共同遵守执行，内容如下：一、承包年限为年月日至年月日止。二、承包费承包管理费为 元。三、支付方式甲方于供暖期内每月底以现金方式支付承包管理费的五分之一。四、甲乙双方权利义务1、甲方权利义务：(1)甲方负责锅炉、管道等供暖设备的运作、维修、维护保养和相关费用的支付。(2)甲方负责提供供暖必备的工具设施和水、电线路及其必要的费用，并保证乙方能正常使用，同时为乙方工作人员提供住宿。(3)甲方按乙方要求，及时进行设备设施的检查、保养和清理，如锅炉、管道等供暖设备发生故障，乙方必须及时通知甲方，并采取必要措施防止故障扩大，减少损失。(4)

17、甲方有权对乙方进行各种行政管理，如：卫生、安全、治安消防、综合治理、监督等，特别要禁止火灾等事故发生，一旦发生类似事故，甲方有权追究乙方的责任。(5)若因甲方提供取暖煤源质量出现问题，导致乙方供热未达到规定标准，由甲方负全部责任。2、乙方权利义务：(1)乙方按照东港供暖条例的相关规定按时、按量供暖，工作日内保证室内温度保证在正负16摄氏度。(2)乙方负责锅炉工的招聘选任工作，保证锅炉工证照齐全，持证上岗，乙方负担其工资发放。(3)一旦出现锅炉工操作失误造成的一切后果，由乙方负责，与甲方无关。五、违约责任1、甲方未按约定时间及时维修设备，造成乙方不能按时、按量供暖，甲方承担一切责任。2、甲方若未

18、按约定方式支付承包管理费，乙方有权中断供热，由此带来的一切后果由甲方承担。3、乙方供热未达到标准，每延误一天，甲方按照不同程度从承包费用中扣除相应费用。4、若因停水、停电造成供热中断的，或因供热设施正常的检修和抢修造成锅炉停烧，乙方不承担责任。本协议自甲乙双方签订之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：年 月 日项目承包经营合同书篇五甲方：乙方：根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国民法典及国家有关法律法规的规定，按照甲方与建设方签订的建设施工合同及相关工程协议、纪要的要求(以下简称总承包合同)，乙方以大包干的方式承包甲方以承接 工程项目。经甲、乙双方充分协商，现就该工程项目内部

19、承包的有关事项达成一致协议。第一条 工程项目概况1.1 工程名称：河南尉氏县水坡 中心社区工程项目1.2 工程地点： 河南尉氏县水坡镇 1.3 计划工期：1.4 合同价款：1.5 工程质量标准： 合格 第二条 工程承包范围、机构和人员组成2.1 乙方承包范围及内容：本工程采用包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包与建设方的总承包合同中所涉及到合同内容、包对建设方的承诺和建设方所作的规定、约束等的包干方式、全面负责该工程范围内的全部工作内容、自负盈亏。处理好政府主管部门和社区地方关系。乙方应承担全部技术、质量、经济责任及工程保修责任。乙方应维护甲方形象和信誉，严格按照施工管理的有关国家

20、及地方法规和甲方内部管理规定、标准组织施工，自觉接受甲方监督、管理和指导。2.2 乙方承包本工程设立的机构和主要成员2.2.1 乙方承包本工程设立的机构名称：海南中航天建筑工程有限公司重庆江分公司第一项目部。2.2.2 乙方根据工程需要，自行招聘工程项目经理和项目管理人员。并根据规定组建项目部。2.3 项目部由乙方负责管理，并对项目部的所有行为承担全部责任。2.4 项目部的工作任务：项目部是代表甲方对该工程进行具体实施的机构，它必须全面履行甲方与建设方签订的总承包合同及补充协议中规定的所有内容执行。2.5 该工程实施完毕后，甲乙双方履行完本协议书规定的责任义务后，项目部自行撤销。第三条 协议双

21、方的责任、权利和义务3.1甲方的责任权利和义务3.1.1 定期或不定期对乙方在本工程施工中的质量、安全、技术、工艺、进度、财务、文明施工、劳动力使用、机具设备和材料的采购、管理和使用进行监督、检查、指导及服务，乙方必须配合和接受监督。3.1.2 督促乙方按国家、地方相关规定实施工程管理，并监督乙方编制施工组织设计、预(结)算资料、施工日志、安全及文明施工自检记录、现场签证、报表及竣工图、竣工资料并审核相关资料。3.1.3 随时抽查或参加本工程中的隐蔽验收、中间验收、分部分项验收、基础结构验收、竣工验收和提出的问题、建议并责令乙方整改。3.1.4 在履约有效期内，实时监督乙方相应的法律行为和工程

22、管理能力。为切实维护承建人履约职能和社会信誉，乙方一旦出现违约行为，甲方有权采取强制措施，追究乙方法律责任和经济责任。3.1.5 在不影响甲方利益、名誉及保证总承包合同正常履行的前提下，为乙方办理必须以承接项目经理名义签订的建设方的合同及补充协议、验收、决算，以及其他一切手续等。3.1.6 督促、协助乙方办理工程税务事宜和办理施工许可证等相关证件。3.1.7 控制乙方擅自转包和分包的违规行为。3.1.8 监督乙方统一推行工程施工现场整齐的标牌、标识悬挂，对乙方在施工区域的划分、安全设施和临时设施布置搭建进行指导。3.1.9 乙方的生产经营活动严重损害甲方企业形象的，甲方有权解除本协议。3.1.

23、10 乙方违反本协议各项约定的义务时，经甲方敦促后不及时改正，并严重影响甲方利益，甲方有权立即解除本协议。3.1.11 在乙方承包本项目期间，乙方的工资及社保费用由项目部承担，乙方同时应将工资表报甲方备案。3.1.12 该工程由于工程量较大，公司(甲方)派工程师一人。负责和监督本工程的质量、进度、安全、分部、分项单位工程验收。并派一名财务人员对该项目的工程款使用跟踪，合理使用工程款。两人的工资和食宿由项目部负责。3.2 乙方的权利和义务3.2.1 承担工程全部资金投入和与工程关联的全部支出及税费，同时，拥有以项目部名义组织、管理、指挥本工程的施工生产和经营活动的全面管理权利和义务。3.2.2

24、根据国家规范、地方法规及建设方制度，拥有独立制定本工程实施细则、管理措施、施工方案等权利，并交建设方审查和甲方备案。严格按照施工图纸、相关图集、规范进行施工;切实贯彻执行国家安全生产法规，作好工程的安全防范措施，杜绝事故的发生;在工程质量、技术、安全文明施工等方面，必须接受甲方的监督和指导，同时加强施工管理，确保工程质量、安全、工期达到相关文件及建设方的要求。乙方应在项目部建立安全、质量保证体系，确保体系的有效运行，及时发现并消除质量、安全隐患，项目部发生的一切损失或发生重大质量事故和人员伤亡事故，乃至合同赔偿的全部经济责任和法律责任，由乙方自行承担。给甲方造成损失的，乙方应无条件赔偿。因乙方

25、现场管理不力，质量、安全、进度达不到业主要求，经整改还是达不到业主要求甲方有权对项目全面接管，挽回损失。乙方不得提出任何索赔要求，并承担由此造成的经济损失。3.2.3 根据工程的需要，自主调配机具设备、周转和材料物资，并予管理和使用3.2.4 负责完成总承包合同及补充协议规定的所有条款及工作内容，按总承包合同规定办理工程结算。合理使用工程款、专款专用，对本工程经营活动中的盈利拥有所有权、使用权、支配权。本工程承包期内形成的债权债务均有乙方享有或承担与甲方无关。3.2.5 不得以甲方或该项目部的名义与任何第三方签订借款协议等，乙方与第三方签订的协议产生的法律与经济关系的一切后果、损失由乙方负责。

26、甲方印章(含项目部章)，除所建项目函件及竣工资料外，一律不得对外使用。3.2.6 对组建的项目部，乙方必须依法用人用工，依法保障民工和员工的合法权益，不得以任何理由拖欠民工工资，如因工资拖欠原因导致民工来闹事等行为，乙方除每次支付违约金 10 万元外，甲方有权解除本协议。3.2.7 乙方必须做好对所有施工工程的成品在移交建设方前的保护工作，负责对施工现场临设、建筑物及测绘制桩等的保护，并承担因其保护不善而造成的成品损坏的一切损失。乙方应负责本工程的施工中所产生的垃圾的清洁工作及生活区的环境卫生工作，由此引起的费用均由乙方承担。乙方必须按施工安全规范规定做好预防事故的各项安全措施，确保施工安全和

27、第三者的安全，如因乙方原因发生的人员伤亡、火灾等事故由其承担全部责任，并按规定书面报告甲方和主管单位备案。乙方必须加强施工组织管理，保证现场整洁文明，做到文明施工，减少噪声对周围居民的干扰。否则，由此引起的一切处罚由乙方承担。3.2.8 乙方必须有相应的资金实力，项目如需垫资由乙方自己解决，工程款暂不到位时，乙方必须保证连续施工。不得借故窝工、停工，不得借此向建设方和甲方提出无理要求。乙方如以此为由而影响或拒绝工程的施工工作，乙方除承担总承包合同及本协议违约责任外，还应承担由其自身原因给其他第三方造成的损失的责任。乙方在主合同约定时间承担本施工质量保修的所有责任。3.2.9 乙方及其组建的项目

28、部加强现场所有工作人员的安全教育、法律教育，并强化现场的管理，严格遵守安全措施及建设单位提出的相关要求。因乙方经营管理不善出现延误工期、不合格工程或发生质量、安全事故，由甲方视情节轻重作出相应处罚，甲方有权解除本协议。造成甲方受到市级以上通报批评的，乙方应支付甲方违约金其标准为：市级通报 10 万元，省级通报 20 万元，部级通报 30 万元。3.2.10 乙方必须按照国家、地方及上级机关关于计划生育的规定，做好现场计划生育工作。否则，将承担由此带来的一切损失与处罚。3.2.11严格遵守甲方制度，服从甲方管理。该工程在当地备案由乙方负责办理，甲方配合。第四条 账户的开设与工程款的收取、支付4.

29、1 工程款的收取：所有工程款必须进入甲乙双方开设的账户内，乙方不得私自收取工程款，否则一经发现，甲方有权解除本协议，并且乙方向甲方支付违约金 30 万元整。4.2 工程款的支付:发包人拨付工程款到甲乙双方开设的账户后，甲方扣除管理费，剩余工程款在三个工作日内(因国家政策导致不能划款的除外)划拨给乙方，乙方需提出资金使用计划，提交其签字的请款书和付款依据(材料提供税务发票和材料入库单和出库单、发工资需附工资表)，由甲方审定无误后直接支付到乙方指定的账户上。4.3 如果业主方未按合同约定向甲方支付工程款，乙方不得要求甲方付款，甲乙双方统一意见后由甲方向发包方提出追工程款的知通及协商要求。4.4 工

30、程竣工结算时一次性预留质量保修金，预留的质量保修金比例为工程结算总价的_3_%。第五条 管理费、税金扣交管理费是乙方在承包本工程项目中应缴纳的甲方监督管理费用：税金是指乙方在承包本工程项目应向税务机关缴纳的所有税费(本工程项目所有相关税费由乙方负责按国家相关政策进行缴纳)。凭所有缴纳的税务单据交回公司财务冲抵税款。5.1 甲方按以下方式收取乙方应交本工程的管理费：5.1.1 乙方按本工程竣工验收结算总金额收取4.5%(结算依据已20xx.3.25日与发包方签的合同办为准)管理费。5.1.2 本工程管理费用的缴纳：由甲方在建设方每次划拨到的工程款中按规定比例收取。5.1.3 说明：a、工程涉及所

31、有费用由乙方自行在项目所在地缴纳，甲方予以配合办理。b、乙方向甲方缴纳管理费的计算基数为本工程最终审定的结算总价。c、管理费仅包含企业管理费用，不包含计划利润、工会经费、教育经费、职工工资、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、住房公积金、交易费、中标费、建管费、保险费、定额测定费、工程成本支出及国家规定的各种税费。5.2 乙方的工程款应按下列比例标准作帐：乙方根据工程款的金额提供76%以上的材料发票，不超过千分之3的招待费发票，不超过17%的有劳务资质单位开具的劳务发票(附上民工的身份证复印件和工资表)，6.7%的办公费及其他差旅交通等票据。工程款的拨付甲方需查收对应工程款已完成税务凭证和工资

32、、成本发票无误并按发票金额向乙方收取代缴代扣的营业附加费、合同、资源税等实际税费后在行拨款。5.3 甲方配合乙方将本工程项目开设海南中航天建筑工程有限公司重庆江北分公司外出经营许可证。本工程项目所得税由甲方在建设方每次划拨的工程款中按规定比例扣除负责缴纳，营业税及应缴的税费。5.4 河南尉氏县水坡镇中心社区单独成立指挥部，名字叫海南中航天河南尉氏县水坡镇中心社区指挥部，下设项目部、项目部章和财务章由甲方管理使用。第六条 工程竣工验收与结算、保修竣工验收后，要具备以下各条后方能在甲方办理财务结算手续。6.1 工程竣工资料(含竣工图);6.2 财务账目情况(税票等);6.3 印章回执6.4 工程结

33、算书、按20xx.3.25日与发包方签的合同办理。6.5 劳务工资支付情况6.6 工程保修协议6.7 有关部门的会签纪要第七条 其他费用7.1 在签定本协议时三天内乙方缴纳伍拾万元人民币作为合同信用金。另甲方接业主通知交伍佰万元人民币给建设方时，乙方立即缴纳以甲方委托乙方缴纳伍佰万元人民币给建设方书面通知。二日内不缴，视为违约，伍拾万元作为赔偿甲方经济损失。其进场后再向建设方缴纳保证金壹仟伍佰万元人民币凭收据给乙方。同时缴纳安全保证金叁佰伍拾万元人民币给甲方，凭收据给乙方。7.2总工程八十万平方米保证金共计贰仟肆佰万元人民币，缴足后合同生效，保证金无利息，在结清财务后无息返还给乙方。第八条 双

34、方义务8.1 乙方未能履行本协议中的责任和义务，未遵守本协议中甲方的权利，均属于违约行为，甲方视其情况，以扣减保证金等措施给予处罚;甲方违反本协议，损害乙方利益时，乙方有权利向甲方提出索赔，并由甲方承担资金占有利息损失(按中国人民银行同期同类贷款利率)。8.2 在协议工程中，发生争议时，甲乙双方尽量友好协商解决，协商不能达成一致，向重庆市仲裁委员会申请仲裁。8.3 终止8.3.1 本协议的所有责任义务，协议目标全部实现，自然终止。8.3.2 乙方严重违法本协议规定的义务，不能履行项目的责任;因乙方原因造成工程停工;因乙方原因出现重大质量、安全隐患等，甲方有权解除本协议，乙方应无条件承担造成的一

35、切损失。8.3.3 在本协议终止后，乙方应主动无条件退场，并与甲方办理交接及清算工作。第九条 行政处罚9.1 乙方在履行工程合同过程中，发生国家行政机关及行业主管部门的行政处罚，乙方应主动支付。9.2 乙方在处罚有限期内不履行义务，发生滞纳金时，甲方有权在工程款中加倍扣除实际罚款金额。第十条 附则10.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，工程竣工交验，并结清工程各款项及税费，且总承包履行完毕，本协议自动失效。10.2 本合同未尽事宜双方另行商议完善解决，并应形成书面补充合同，才能与本合同具有同等约束力。10.3 本合同一式肆份，甲、乙双方各贰份。经甲、乙双方签字盖章后生效。l甲方：乙方：日期：

36、年月日地址：项目承包经营合同书篇六订立合同双方:发包方:_公司承包方:_公司(发包方)与_(承包方)经协商一致，且经_公司股东会批准，现将公司经营权在本合同期限内发包给承包方以供经营，订立本合同。第一章总则第一条承包经营期间,公司独立核算、依法纳税,自主经营,自负盈亏.财政,税收渠道不变.第二条承包经营期间,承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动(以本公司企业法人营业执照为准)。第二章承包的期限,方式和主要指标第三条承包经营的期限为一年,即从20_年八月七日起至20_年八月六日止.第四条承包经营的方式为:发包方在承包经营期限内将公司经营权提供给承包方，承包方为此支付给发包方人民币二千元

37、。该笔款项于_ _之前付清。第三章承包方的权利与义务承包方的权利第五条承包经营期间,承包方指派的代理人(仅限一人)作为公司的法定代表人,行使总经理的职权。第六条 承包方在承包期间,对本公司享有自主、独立的的经营权。具体权利如下:1 有权聘任副总经理和各部门经理,组成本公司的领导机构,并报股东会备案,承包期满或合同解除后,该领导机构即告解体.2有权决定公司的机构设置，制定规章制度，人事聘用、任免和奖惩。3有权根据实际需要购置新设备和资产。第七条承包方有权根据本合同规定,取得其应得的合法收入.第八条承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。项目承包经营合同书篇七甲方：_

38、汽车客运站有限公司 (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方) 甲、乙双方为共同发展_汽车站洗车及安检工作。更好为本站的营运车辆提供优质服务。经双方友好协商，本着平等，互惠互利的原则。甲方将车站内的洗车、安检项目承包给乙方经营及租用维修场地一事，双方签订租赁协议如下：第一条：经营期限。自_年_月_日起至_年_月_日止，将车站洗车、安检项目承包给乙方经营及提供维修场地。第二条：付款方式。签订本协议时，乙方需向甲方缴付保证金人民币 伍仟 元整。月租为人民币 贰仟伍佰元整。一次缴清一年租金，甲方给乙方免半年租金。_年12月1日至_年5月31日为免租期，_年6月01日至_年11月30日的租金于协议订立时

39、一次性付清人民币壹万伍仟 元整。以后每月5号前缴付月租，逾期一天交迟纳金3%，押金不能抵扣租金。第三条：经营方式。此项目在合法的前提下经济由乙方独立核算，自负盈亏。安检工作人员行政由甲方统一管理。第四条：双方的权利和义务。甲方的权利和义务：1、甲方有权按协议向乙方收取租金，并按相关规定收取水、电等费用;2、甲方有权对乙方承包项目进行监督管理。必要时可要求乙方配合甲方站场管理;3、在乙方按协议第二条约定交纳完租金及保证金后，甲方于_年12月1日将承包项目交给乙方经营;4、甲方保证在乙方承包期间水、电的正常供应，但非甲方原因除外。乙方的权利和义务：1、乙方在本协议约定范围内享有对所经营项目的自主经

40、营;2、在承包期间，乙方必须按物价部门规定承担水、电等费用，并分担相应的水、电损耗;3、乙方经营项目必须遵守协议第二条约定。在承包期间内遵纪守法、合法经营，如因乙方原因造成甲方损失的，甲方有权终止合同并要求乙方赔偿损失;4、广告牌、招牌应严格按照车站管理统一要求制作、悬挂;5、本协议履行期满后，在同等条件下乙方享有优先承包权。第五条：协议的解除条件：一、有下列情形之一的，甲方有权解除本协议：1、乙方不交或者未按约定缴付租金30日以上;2、承租人拖欠水、电费达1个月或 1000 元以上;3、未经甲方同意，乙方擅自改变经营项目的;4、乙方在承包期内进行违反活动，受到相关行政管理部门查处或受到停业处

41、分的;二、有下列情形的，乙方有权解除本协议;1、甲方无按协议约定交付承包经营项目场地的;2、属甲方原因无法正常提供水、电的：3、甲方在车站内另设相同项目;三、协议变更或解除的其他情况：1、遭遇不可抗力原因，经协商可以变更或解除本协议;2、经双方友好协商并达成一致，本协议可以变更或解除;3、遇公共突发事件，双方可依据公平原则协商变更或解除本协议。第六条：其他约定。第二年，根据实际情况，作适当调整租金。第七条：违约责任。如果在协议期内，本协议任何一方单方解除合同的，违约方需向守约方支付本协议保证金金额 50% 的违约金。第八条：本协议未尽事项，双方当事人可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等

42、效力，本协议一式两份。甲、乙各壹份，自签订之日生效。第九条：合同纠纷处理。本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成可依法向人民法院起诉。甲方：_汽车客运站有限公司 乙方：代理人 理人：_ 代理人：_签订日期： 年 月 日 项目承包经营合同书篇八发包人(甲方)：承包人(乙方)：为强化公司管理，提高经济效益，公司决定上湾煤矿项目部实行承包经营，本着公司和承包人共同羸利的原则，经双方协商，制定如下协议，以资双方共同遵守。承包方的义务第九条承包方在承包期间应尽义务如下:1 必须依照国家有关规定,按期如数缴纳应缴纳的各种税,费等. 2在承包期间,应保证公司各项资产的完好(合理损耗除外),.

43、第十条承包方必须全面履行本合同中应由承包方履行的全部条款.第四章发包方的权利与义务第十一条发包方的权利如下:1有权维护公司利益不受损害。2有权监督本公司的经营范围。3对本公司有财务监督权。第十二条发包方的义务如下:1不得以任何形式干涉承包方的经营权。2必须按本合同规定保障承包方的合法权益。3必须全面履行合同中应由发包方履行的全部条款。第五章承包方的收入第十三条承包方的收入计算方法：承包方在承包经营期限内的所有利润均由承包方享有。第六章合同的变更,解除或终止第十四条本合同生效后即具有法律约束力,发包、承包双方均不得随意变更或解除.本合同需要变更或解除时,须经双方协商一致达成新的书面协议,在新的书

44、面协议未达成之前,本合同仍然有效。第十五条本合同履行期间,如国家有关政策与本合同签订时相比，发生重大变更，发包、承包任何一方利益受到重大影响,受影响的一方可以提出变更或解除本合同。第十六条发包方如违反本合同规定,干扰承包方的经营管理活动,使承包方无法继续经营下去,或使承包方的合法收入得不到保障,承包方有权解除本合同以及暂停支付承包费用，并要求发包方承担违约责任。第十七条由于不可抗力的原因使本合同无法完全履行或无法履行时,须发包,承包双方协商一致,可以变更或解除合同。第十八条本合同规定的承包期满,发包承包双方的权利,义务履行完毕后,本合同自行终止。第十九条本合同期满三十日以前,承包方应接受发包方

45、派出的审计机构对其承包情况进行审核,确定无误后,双方代表在审计意见书上签字,承包方方可离职。第七章违约责任第二十条发包,承包双方应全面实际履行本合同,不履行或不完全履行的应负违约责任。第二十一条发包方如违反本合同第二十条的规定，应承担违约责任，支付承包方对公司的投资总额的50%作为违约金，如承包方的实际损失超出该违约金的，则发包方按承包方的实际损失赔偿。第八章附则第二十二条承包方如发生意外事故,无法继续履行本合同,则由承包方另行推选或指派承包经营者,经发包方认定,继续履行本合同。第二十三条在签订本合同时，发包方应将公司所有资产及债权债务状况编制成册，双方确认后作为本合同的附件。第二十四条本合同

46、期满后,如本公司承包经营,且承包方履行本合同情况良好,承包方在同等条件下有优先再承包的权利。第二十五条本合同由双方签字盖章后生效。第二十六条本合同正本二份,发包方,承包方各执一份。第二十七条本合同适用中国法律，双方在履行合同中发生争议的，应协商解决。如协商不成的，双方提交 仲裁委员会仲裁。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日一、承包标的甲方与神东公司上湾煤矿签订的建设工程施工合同及补充协议等文件的所有责、权、利。二、承包方式：乙方以包工、包料、包安全、包质量、包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏的方式向甲方进行总承包。三、承包期限承包期限为一年，自本合同签订之日起至 年 月 日。四、承包费、支付时间、方式。年承包费(包括工资)为18万元，分12个月支付完毕，每月支付月承包费的50%。五、承包管理鉴于建设工程的特殊性，为防范甲乙双方在施工期间出现经营风险，达到甲乙双方承包双羸的经营目的，甲方有权对乙方承包的项目进行管理，乙方有权在甲方的管理下自主经营。劳保用品、施工