2022工程分包合同集锦15篇.docx
《2022工程分包合同集锦15篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022工程分包合同集锦15篇.docx(73页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022工程分包合同集锦15篇工程分包合同1承包单位(甲方):居处:组织机构代码:法定代表人(负责人):分包单位(乙方):居处:组织机构代码:法定代表人(负责人):根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,甲方将_工程的全部项目的施工任务交由乙方完成,经协商一样签订本合同。第一条、建设工程概况1、总体工程名称:2、分包工程名称:3、工程地点:4、分包工程范围:5、承包形式:6、工程期限:安排开工日期:_年_月_日,安排竣工日期:_年_月_日,合同总工期为_日。7、质量标准:(1)工程质量:按总(分)包合同有关质量的规定、国家现行
2、的建筑安装工程及验收规范和建筑安装工程质量评定标准,本工程必需达到质量评定等级。(2)标准规范:除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:_其次条、本合同条款符合总承包合同的要求第三条、双方的权利与义务1、甲方的权利、义务(1)负责帮助乙方对项目的施工组织与管理工作,保证交付时的工地是能施工的;对乙方担当施工任务的质量、平安、进度状况的监督、检查;制订生产、技术、质量、平安、材料等方面的管理规定和责任制,规范生产;制定施工进度总安排,并负责支配乙方实施;(2)向乙方供应施工图纸、图套,并组织图纸会审和技术交底;负责本工程的全面技术管理,解决图纸和施工中的技术问题,检查监督乙方施
3、工中的技术工作;(3)负责本工程的全面质量平安管理,批准有关质量平安措施及方案,检查监督乙方施工中的质量平安工作;(4)甲方要刚好派驻合格的工地代表,施工期间如要更换代表,应提前通知乙方,并保证更换的代表是具有相应资质的;(5)刚好供应生产设备和材料;工程完工时,刚好验收;劳动酬劳要按期发放。2、乙方权利与义务(1)对本合同分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资质的工人投入工作;严格根据甲方供应的图纸、图套、验收规范等施工,严格遵守平安生产制度,保证施工平安;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等部门对施工现场的管理规定;(2)平安生产,自行担当由于自身责任造成的质量修
4、改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各项罚款;(3)乙方应依据甲方的施工组织设计总进度安排的要求,支配制定施工安排(4)自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;工程竣工时,协作甲方办理交工验收;(5)保管好甲方交付的生产设备和材料,爱护工程四周的设施;(6)乙方必需为进入本工地的全部职工办理意外损害等各类保险,发生平安事故时,刚好处理;乙方要刚好派驻合格的工地代表,施工期间如要更换代表,不得擅自更换,更换前,应提前告知甲方,并保证更换后的代表是具有相应资质的。第四条、合同价款1、本工程价款依据下列两种方式择一确定:()(1)本工程为招标工程,合同价款为_元(大写:_元;本合同及
5、本工程所形成的一切税金,由乙方自行负责;在建设单位要求的状况下,可由甲方代扣代缴)。此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据,除甲方同意工程量增减或设计变更外,结算时不再进行调整。(2)本工程为非招标工程,在全部工程的施工图预算未审定前,合同价款(暂估价)为_元(大写:_元;本合同及本工程所形成的一切税金,由乙方自行负责;在建设单位要求的状况下,可由甲方代扣代缴)。此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据,但不作为结算的依据。结算价款以甲方审定的施工图预算为准。第五条、工程质量与检查验收1、乙方按国家现行施工及验收规范、评定标准、设计变更洽商单等组织施工,经建设单位及监理检
6、验,达到交工验收条件为准;2、乙方必需严格根据施工图纸、交底记录和甲方要求组织施工。未经甲方有关人员的书面通知,不得自行变更施工工序、质量标准、设计要求或自行进行材料代换;3、工程质量按建设单位方规定要求合格率_%;4、乙方因施工质量问题,应无偿返修至合格,因乙方缘由造成的损失,由乙方负责,费用从承包费用中扣除,因甲方造成的损失,由甲方担当;5、由于甲方供应材料质量造成的损失由甲方负责,乙方不担当损失,整改费用由甲方支付。第六条、材料、机械设备供应与管理1、本承包工程所需全部材料、成品、构配件等由甲方供应管理,乙方按甲方制定的有关材料发放及运用管理规定进行领取、运用,不得奢侈。因乙方缘由造成奢
7、侈,甲方有权对奢侈所造成的损失按规定对乙方进行惩罚;乙方在施工过程中应做到现场材料按甲方指定位置堆放,日用日清,保持现场的整齐。2、乙方在施工过程中运用剩余的材料应即时退库,丢失剩余材料按丢失材料原值从承包者承包款中扣除。3、乙方在施工过程中运用剩余的废材料应即时运到甲方指定位置堆放,丢失运用剩余的废材料按原值从承包者承包款中扣除。4、乙方领用材料必需与运用材料、剩余材料及废材料相符,出现材料不符状况,按材料丢失处理。第七条、平安生产与文明施工1、甲方对乙方担当的本协议工程应进行平安交底,提出明确的平安要求并进行监督检查;2、乙方必需仔细贯彻执行国家和地方有关平安施工的规章制度,严格遵守甲方发
8、布的平安操作规程,因乙方违章作业或违反有关规定发生人身伤亡事故,由乙方担当全部责任和损失,甲方不担当任何责任;3、乙方应协作土建施工单位实施施工作业场地的维护和清洁工作;4、乙方全部特别工种工人具备相应的资质,不得支配无资质人员从事非本专业工作。第八条、工期延误1、因不行抗力事务或其他非乙方责任造成的爆炸、火灾,乙方应马上通知甲方,并实行措施尽力削减损失。不行抗力事务结束_小时内,双方就损失状况和工期延期进行协商;2、因建设单位或甲方提出变更安排或设计、未能按约定供应图纸、未按约定支付工程备料款、工程进度款,致使施工不能正常进行等建设单位或甲方缘由造成工期延误;3、因建设单位提出变更安排或设计
9、、未能按约定供应图纸、未供应施工现场水、电源、道路接通条件,障碍物未能清除,影响进场施工等建设单位缘由造成工期延误。由于建设单位缘由造成窝工,乙方要主动协作甲方,打算相应索赔资料向建设单位索赔,索赔费用安排双方另行协商;4、一周内非甲、乙方缘由停水、停电、停气造成停工累计超过_小时。5、分包人不能按分包合同约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的,应担当违约责任,但因上述四款造成工期延误的,分包人不算违约,不担当责任。第九条、保密条款1、在合同履行期间,乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方全部,乙方负有保密义务。未经甲方书面同意,乙方不得在合同期内或合同履
10、行完毕后以任何方式泄露;2、未经甲方书面同意,乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用,或者运用本合同任何部分进行促销和做广告宣扬;3、对于乙方运用的新技术和新方法,甲方负有保密义务,未经乙方书面同意,不得以任何方式泄露;4、本合同的保密条款在合同解除或终止后,保密资料依法定途径公开前,同样具有约束力。第十条、工程转包与再分包乙方不得将本合同所涉及的全部工程项目或劳务作业转包或部分再分包给他人。第十一条、合同解除1、乙方有下列情形的,甲方有权解除合同:(1)没按设计规范要求施工,监理下发整改通知达_次的;(2)延期十天没有进场施工,或拖延工期达施工进度安排同期期限_%的;(3
11、)发生重大工伤事故,或发生工伤事故后不刚好处理影响工程进度或受害人向甲方主见权利的;(4)拖欠材料、人工费用不刚好处理,致使相关人员向甲方主见权利的。2、甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额_%以上的,乙方有权解除合同。3、乙方应在甲方解除合同_日内清场,每逾期一天,乙方自愿按总工程价款的_%作为违约金支付给甲方。第十一条、违约责任甲、乙双方本着诚恳信用的原则履行本协议,任何一方违反上述条款,致使本合同不能履行或者履行瑕疵的,都应担当相应的违约责任。第十二条、解决争议的方法1、本合同在履行过程中假如产生纠纷,则各方应首先友好协商解决。若无法协商,双方均可向合同签订地、合同履行地、被告
12、居处地的人民法院提起诉讼。2、乙方因本工程须要,以甲方名义对外提起诉讼的,甲方应予帮助,相关律师代理费、诉讼费、保全费等,均由乙方担当。第十三条、本协议壹式_份,双方各执_份,自签字之日起生效。第十四条、本协议未尽事宜双方协商解决。甲方(盖章):代表:_年_月_日乙方(盖章):代表:_年_月_日工程分包合同2建设单位:牡丹江新世纪房地产开发有限公司 总包单位: 温州建设集团公司(简称甲方)分包单位: 牡丹江市中科基础工程有限责任公司 (简称乙方) 由公司投资建设、甲方总承包施工的 牡丹江市百好花园1#2#楼工程,因工程建设须要(或经业主举荐)现将其桩基分部工程托付乙方施工,为明确各方责、权、利
13、,保质、保量、按期地完成施工任务,依据我国现行的建筑法合同法建筑安装工程总分包实施方法建筑工程质量管理条例,经协商一样,特签订本合同,以资共同信守执行。一、工程概况:1)2)二、工程承包范围:1)、 桩基工程2)、三、工程内容: 钻孔 桩 600 m3,桩径 60cm桩长 11 m 只。四、承包方式:包工包料(其中 材料甲供);五、材料选购:本工程所需材料钢材、商砼 ,选购方在选购材料的同时应严把质量关,全部进场的原材料、半成品均须有质量合格证明。六、工程造价:1)本分包工程暂定造价 m3,含税金),完工后按实际发生的工程量经建设单位签证后按实调整,材料价格实行 。2)本分部工程运用20xx年
14、浙江省建筑工程预算定额及省市配套文件为依据,计算方法:3)工程款支付:本工程总包合同的工程款支付为按月支付,每月25日前乙方应上报已完工程量,甲方进行汇总后统一向业主上报,经业主核定后,在次月7日前支付工程款,按当月完成量的80%支付(甲方在业主资金到位状况下,应保证乙方的工程款项,若不到位,按规定计取违约金,违约金为应付款的月息2%)当月甲供材料同时扣回,余款在该桩基工程通过验收,办理该桩基工程竣工结算后结清(留保修金)。5)其他;1、总包方向分包方收取的协作管理费按中标的桩基造价%计取。 2、七、施工工期:1)本分部工期为 30个日历天,自 20xx 年 7月 1日至20xx 年 7月30
15、 日为止。如工期延误,每延期一天罚200 元,超过天,每延期一天罚 300 元,以40天 为限。如工期提前,每提前一天奖 200 元,以 30天 为限。2)在分部工程施工期间,假如遇到非乙方因素和不行抗力,致使工作不能正常进行的,经业主及甲方签证后,工期予以顺延。八、工程质量:1)乙方在施工时必需严格根据设计图纸、会审纪要、工程变更联系单及现行的施工规范细心组织施工,确保工程质量达到100%合格,本工程总包合同质量等级为创杯 等级。假如该工程今后获得杯等级,总包方应将所得嘉奖总额的%嘉奖给乙方;由于乙方缘由造成该工程总体未能达到验收标准,则惩罚乙方 万元,若分项工程未达到合格,乙方必需无条件返
16、工至合格并惩罚桩基工程总价的%罚款,并担当所产生的一切相应费用,返工工期不予顺延。2)本分项工程竣工验收合格后30天内,乙方负责按温州市建设工程资料存档与IS09001质量体系认证要求,整理好有关技术资料送交总包单位。3)在工程的合理运用年限内,如桩基质量引起建筑物质量问题的,乙方应负修理、赔偿费用及一切相关责任。工程保修金按 %扣留,计 元,归还期限和方式按集团公司与建设单位签订的合同中相应条款执行。九、双方责任:甲方责任:1) 做好施工现场的“三通一平”工作,施工用水、用电接通至现场,供应总配电房、配电箱(一级配电箱)。2) 供应施工图纸、地质勘察报告等技术资料,供应座标限制点、水准点。3
17、) 刚好参与隐藏工程验收。4) 刚好按合同约定支付工程款。5) 协作乙方协调有关工作。6) 依据乙方的安排刚好供应甲供材料,并供应临时设施场地。7) 帮助乙方办理签证手续。8) 甲方驻现场代表: 张健,联系电话: 15145370666。 乙方责任:1) 对施工期间劳动力、材料、资金投入、质量、平安管理进行全过程统筹安排,不得转包。2) 仔细做好工程原始记录,隐藏工程验收要提前半天通知业主、监理单位、甲方及有关部门。3) 施工期间,乙方应协作业主、监理单位、甲方及有关部门对现场操作技术、平安资料、现场文明施工等各方面的随时抽查。4) 必需确保工程技术资料记录完整、精确、真实、齐全,提交完整竣工
18、资料交付甲方。5) 乙方必需办理施工过程中的所须要的文件。6) 乙方驻现场代表: ,联系电话: 。十、平安、环保、文明施工:1)依据施工现场平安生产、文明施工的管理要求,乙方进场前须与甲方签订“平安生产责任书”,并向甲方缴纳平安生产、文明施工押金(为合同价的5,不少于5000元)计 元(假如的确有须要),若有违章行为,甲方在权按有关规定条款予以惩罚。2)乙方应在现场设置项目负责人和平安员,并落实其相应的平安责任。3)乙方施工人员要求入住甲方现场民工宿舍,人员应具备“三证”方能入住,三证办理由乙方自行负责;甲方负责供应平安帽、床铺、上岗证等(费用乙方自理),全部进场人员必需遵守施工现场各项管理制
19、度。4)甲方应组织乙方项目管理班子进行项目部管理制度交底;乙方负责对其进场员工进行必要的平安学问教化,保证每位员工熟识平安操作规程及劳动爱护用品的运用,加强员工的自我爱护意识,每周开展平安自查。5)有特别要求的施工作业,乙方必需依据规定依据规定支配持操作证的人员上岗,乙方进场的机械设备必需经自验合格签字后报甲方。6)工程施工过程中,乙方应严格执行甲方运行的OHSAS18001职业健康平安管理体系相关要求,严格根据平安操作规程进行,实行有力的平安防护措施,确保施工平安;乙方分包范围内如发生一切人身、设备平安事故,其事故费用及责任均由分包单位自负,对甲方造成影响和损失的,甲方有权要求乙方赔偿。7)
20、工程施工过程中,乙方应严格执行甲方运行的ISO14001环境管理体系相关要求,做好文明施工,遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境爱护和文明生产等的管理规定,进场材料和建筑垃圾按甲方要求定点堆放,做好落手清,保证施工场地清洁,符合环境卫生管理的有关规定,担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款。8)乙方违反本合同平安生产约定条款或甲方有关施工平安管理要求的,甲方按本公司有关制度予以惩罚,罚款从乙方平安保证金中扣除;上级部门对乙方的惩罚另由乙方担当。十一、乙方合同履约保证金为 万元,退还保证金时间和方式按集团公司与建设单位签订的合同中相应条款执行。十二、本合同一式柒份,双方签字盖
21、章并经业主鉴证后生效,双方各执正本壹份,副本贰份,鉴证单位壹份,各自转报有关部门备案。十三、本合同如有未尽事宜,由双方另行协商解决,协商不成可申请温州仲裁委员会仲裁。十四、本合同工程完工达到质量要求,技术资料齐全,工程款项结清后失效。 甲 方: 乙 方:代 表: 代 表:年月日 年月日鉴证单位:代 表:年月日工程分包合同3甲方:_乙方:_依据中华人民共和国建筑法、劳动法等相关法律法规,经甲乙双方友好协商,达成共识,甲方将邾城中心花园外脚手架承包给乙方,双方本着同等、自愿、互利共赢、和谐共处的原则,签订本合同。一、承包内容:本工程为优质结构工程和平安文明施工标化工地。分包内容:1、外架搭设和拆除
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 工程 分包 合同 集锦 15
限制150内