2022水电安装施工合同范本_1.docx

《2022水电安装施工合同范本_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022水电安装施工合同范本_1.docx（76页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022水电安装施工合同范本水电安装施工合同范本1发包单位：xxxx工程项目部（以下简称：甲方）承包人： （以下简称：乙方）为落实岗位责任，保证工程质量、工期与平安生产，双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允的原则双方就本工程水电安装工程施工事项协商一样，订立本协议。一、工程内容：xxxx工程水电安装工程;二、工程承包方式：双包性质，包工包料、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格（确保优良）。三、承包范围：1.本工程施工图纸中的全部水电安装工程。2全部与水电有关的穿墙洞口、板面洞口线管和水管、电箱和线盒的预埋和洞口的封堵。洞口封

2、堵必需在装饰工程施工时全部完成且达到装饰验收标准。3.乙方必需义务协作甲方分包的其它工程的班组施工。4上级主管部门至工地平安文明检查的一切打算工作和隐患整改工作。四、合同工期：1乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当完成。本合同约定本工程总工期为：甲方与建设单位签订的合同工期天数提前35天完成。2乙方必需听从和执行甲方项目部下达的施工生产安排，依据甲方的进度要求，随时调正作业人数和其它资源。五、质量标准：1.为确保工程质量和施工进度，乙方必需交于甲方保证金叁拾万圆整。（保证金于主体封顶后无息退还 ，于竣工验收后无息退还 。）2.工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织

3、自检并报项目部，项目部依据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司依据项目部初评结果组织项目部、和施工班组进行现场实测验收。3.工程质量保修期和工程质量保证金依据甲方与建设单位签订的合同要求执行。六、平安文明施工1、遵守甲方及业主有关文明施工、平安标化管理的有关规定，全部现场运用的设备无条件满意业主的平安要求，材料应堆放整齐，不得破坏密目网，支配一至两人特地从事清扫整齐工作，若因乙方平安文明施工措施不力等缘由引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙工程款中扣除。2.平安方面乙方要做好施工人员的平安教化培训工作，签好平安合同，全部乙方施工人员自费办好暂住证，带好身份证，违者不得上工地施

4、工，严禁运用童工。不得在工地赌博酗酒，施工中根据平安操作规程要求施工，严禁野蛮施工，进入施工现场必需戴好平安帽，扣好帽带，违者从严罚款100元/人次，全部施工中造成的平安事故，一切经济损失全部由乙方负责，与甲方概不相关。七、合同价款及结算方式：本工程约定合同价款和结算方式为：依据甲方与建设单位签订的主合同中的合同价款和结算方式执行。（包含税金、管理费）八、甲、乙的权利和义务：1乙方在组织施工中必需依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要按图施工，不得随意变更设计。要求全部工程达到合格标准。施工用电乙方必需安装电度计量表。当乙方拒绝执行甲方或业主（或监理）的正确指令和发生

5、施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方担当。3.对乙方施工人员不遵守项目部规章制度，不听从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。并且每次惩罚人民币20xx元。4.乙方及工作人员必需遵守甲方和业主的有关规章制度，听从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的后果均有乙方担当，并对当事人处以一万元的罚款，由乙方代交，在乙方工程款中扣除。5.乙方全部水电预留必需一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每惩罚款20xx元。6.水电安装必需与土建同步施工，乙方无任何理由

6、延误钢筋工班组、泥工班组、粉刷工班组的施工工期。乙方必需无条件听从甲方支配的主体结构砼的每次浇筑日期。若乙方延误甲方各部位结构和装饰施工时，甲方有权支配作业人员进场水电安装施工，其发生的人工、材料费用甲方将以双倍的价款在乙方工程款中扣除。并且每次惩罚人民币伍仟元。7.乙方全体员工必需树立产品爱护意识（包括工地其他单位产品），对产品必需实行相应爱护措施，在工程竣工验收前，乙方担当产品爱护责任。8.乙方在施工中不得介绍其他班组进行转包或中途停工以任何理由加价，否则甲方将有权收回施工协议，重新支配施工班组，乙方此前完成的工程量计价按50%结算，并担当由此产生的一切损失。九、合同生效：1本合同自甲已双

7、方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。2本合同一式四份，甲、已双方各执二份。3本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：乙方：日期：水电安装施工合同范本2甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：乙方为甲方在负责水电安装。甲乙双方根据同等、自愿的原则，经甲、乙双方仔细协商，就本次水电安装工程劳务（包工）施工详细事项达成如下协议条款：第一条：劳务（包工）施工范围1、乙方依据甲方供应工程现有的水电安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管。4、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲

8、杂人等进入施工现场。5、乙方如因施工缘由需居住现场，日常用水、用电等必需留意平安。其次条：承包劳务（包工）方式及付款方式1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工平安。安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金)，实际施工面积平方米，总工程款元。2、付款方式：甲方按工程进度分 5 次付款，主体工程分3次付款，当乙方施工5楼平面时，甲方应马上支付乙方总包工费%，当乙方施工到9楼时，甲方应马上支付乙方总包工费%，当乙方施工到11楼时，甲方应马上支付乙方总包工费%。二次排管分2次付款，当乙方施工到6楼时甲方应马上支付乙方总包工费%，当乙方施工到11楼时甲方应马上

9、支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应马上支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必需到达现场进行免费修理。质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应当马上付清全部余款。第三条：工程质量平安1、乙方应根据设计图的要求及施工规范进行平安施工。2、在施工过程中，乙方应听从甲方的管理，平安文明施工，留意人身平安，如由乙方缘由而引起的平安事故，由乙方自负，甲方不负责任。第四条：甲、乙双方责任(一)甲方责任：1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料刚好选购到现场(如因甲方材料未刚好到位给乙方造成的损失由甲方负责)。2、甲方供应良好的施工环境，如乙方

10、施工过程中产生的问题的确须要甲方牵头协调，甲方应主动组织协调。(二)乙方责任：1、提前刚好向甲方供应材料选购状况，便于甲方刚好选购材料。2、在施工过程中满意设计质量要求的前提下，到处要为甲方节约材料，不得无故奢侈，如因乙方安装质量问题导致的返工，由乙方负责，并赔偿甲方材料损失。第五条：如因设计及其它缘由增加施工范围以外的项目，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。第六条：本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，存档一份，双方签字生效，具有同等法律效力。第七条：补充事项甲方签字：乙方签字：年 月 日年 月 日水电安装施工合同范本3总承包方：_（以下简称甲方）分包方：_（以下简称乙方）

11、依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的前提下，结合本工程详细状况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的全部设备安装工程的分包施工，达成如下协议。第一条工程概况一、工程名称：_二、工程地点：_三、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的全部设备安装工程，招标文件要求报价及供应的施工图范围内的水电、消防、暖通等的全部设备。其次条安装工程分包方式，包工包料、包平安文明标化，材料自行选购，招标文件要求指定产品规定选购进入。第三条

12、工程施工期限一、依据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度安排，商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工，开工日期以_年_月_日为准。二、涉及分包工程内容延误工期，发包人（建设单位）签证，工期相应顺延。由于分包方自身缘由，造成工期延误，一切责任由分包单位担当。三、如总包方自身的缘由造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位担当。第四条工程质量一、依据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必需达到合格等级，并确保验收通过。二、本分包工程以建筑工程施工质量验收统一标准以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。三、如因分包缘由达不

13、到合同要求的质量标准，分包方必需无条件返工。直至合格，并担当由此而产生的一切费用。四、分包方在分包工程施工过程中应严格根据现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必需根据招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量达到设计要求。如发觉违规施工，经总包方提出后，分包方仍不整改，影响了合同要求的质量等级的评定，总包方有权单方面终止合同。第五条工程款支付结算一、工程费用取费标准：按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数，交总包方10%的管理费，临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装，以后的施工用电及修理由总包单位自行管理。二

14、、工程款的支付方法：每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方，分包方的工程款支付方法与总包方同步进行，工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求；整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%；余款5%作为工程保修金（不计息）。第六条双方职责一、总包方职责1、向发包人领取施工技术经济文件，刚好向发包人收取工程款。2、确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。3、按本合同规定刚好向分包方支付工程款。4、在接到分包方结算和交工验收资料后刚好组织向发包人结算工程价款，并按本合同规定与分包结算工程款。二、分包方职责1、组织协调与安装工

15、程有关各方面关系，组织质量、环境、平安、文明标化等各种审核，并组织有关部门的检查，直至验收合格为止。2、本分包合同内容必需自行完成，自报月形象进度款，不得再转包分包。如擅自转包分包，总包方有权单方面终止本合同。3、分包方负责组织工程管理班子（分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必需上报总包方，班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方，并附上岗复印件），负责工程一切技术及管理工作，工人进场前必需将进场人员的花名册报总包方，特别工种人员附上岗证复印件。4、随时受总包方监督及指挥，外来合同工应“三证”齐全，并办理好暂住证等手续。违约责任：甲方未能按承包合同内规定履行，除竣工日期顺延外，补偿乙方由此

16、而发生的经济损失，若因业主方缘由造成工程停建、缓建或设计重大变更等，造成的停工损失，甲方不担当赔偿，甲方协作乙方向业主方申请补偿，甲方未能按合同约定日期支付工程款工资，甲乙双方未能达成延期付款协议，乙方可以停止施工，甲方担当违约责任，并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格，引起的返工、返修费用，包括材料费全部由乙方担当，使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方担当，在施工期间，乙方盲目施工，机械操作人员无证上岗，违反平安操作规定所发生的平安事故，由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中假如发生争议应协商解决，协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲

17、裁，也可向当地人民法院起诉。本合同一式四份，总承包方持二份，分包方二份。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日水电安装施工合同范本4甲方：乙方:甲、乙双方经协商一样，确定由乙方作为商丘市宋城路景观绿化带工程中建筑及环境配套部分水电安装承包人，为明确双方责任，保质、保量、按期完成施工任务，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，并结合商丘市有关规定及本工程的详细状况，签订本合同，双方共同遵守执行。第一条 工程概况1、工程名称： 商丘市宋城路景观绿化带工程2、工程地点： 宋城路 睢阳大道-星林路其次条 承包

18、范围及内容1、承包范围（1）景观给排水安装商丘市宋城路道路绿化景观工程其次合同段、绿化给水环网、排水施工图纸设计内容。给水系统以市政总进水表点起，安装景观给水从水表安装至景观各给水点，与室内给水管以窨井进水表为界；排水系统从景观排水点至市政第一个检查井；（2）景观电气照明、动力配电范围：商丘市宋城路景观绿化带工程道路照明电气、室外埋地电缆套管施工图纸设计内容单体建筑室内配电电气线路、动力、设备配电安装，防雷接地、等电位系统。（3）本项全部各种井的砌体及安装全部用工。2、承包内容 商丘市宋城路景观绿化带工程景观及室内外水电施工图纸（包括设计变更和有关技术文件）中的水电安装全部施工内容。第三条 质

19、量技术要求1、严格执行有关施工图纸、图表、说明书、会审记录，设计修改、变更通甲方: 鄢陵新绿州园林绿化工程有限公司知关于本合同施工质量的要求、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准执行。2、乙方安装完毕并经自检确认合格后，应通知甲方管理人员进行验收，因乙方缘由造成第一次验收不合格，必需无条件进行整改,若其次次验收仍旧不合格，则惩罚1000元。同时乙方必需无条件返工，直至符合质量验收要求为止。造成该节点工期逾期的，按上述工期约定责任惩罚。3、各管线安装应严格设置限制点，确保横平竖直，位置正确，若出现平整度和垂直度达不到优良验收标准，每到处以200元罚款。未按设计图纸或变更

20、施工，造成的全部经济损失由承包方全部负责。4、预埋管线和冷热给水管在砼板内必需与其他工种协作的，应配备足够人员跟班协作。如预埋管线在砼内，浇砼现场必需有一个带班的班长负责，保证不发生质量问题，若发生质量问题凿打浇好的混凝土，责任全部由乙方负责，并每次罚款500元。第四条 承包方式包工、包机具、包质量、包平安、包验收、包资料，景观部分土方开挖、回填由乙方负责，须要大型机械由甲方供应。各种沟槽的开挖和回填、均有乙方负责。管网下要求素土夯实，土方回填时，须进行夯实，雨后表面不能出现沉陷，否则造成的损失费用由乙方负责担当。第五条 合同工期1、从20xx年03月16日至20xx年 05 月06日。总日历

21、工作天数为： 50 天。03月15日人员设备进场，2、经甲方确认，乙方工期可相应顺延：（1）甲方未能履行本协议规定之责任。（2）设计方案变更令施工无法正常进行而影响进度。（3）在施工生产过程中，因非乙方缘由连续停水、停电达24小时以上造成停工。（4）人力不行抗拒因素。第六条 单价及合同总价款1、合同综合单价包含各种费用、风险,不含税；合同固定综合单价款为一次性包干价，竣工结算时不作调整，施工期间市场价格变动不作调整,风险由乙方自行负责。2、合同总价本承包工程暂定合同总价为人民币（大写） 肆拾贰 万元整，￥：（小写） 42万元。第七条 乙方责任人合同履约金伍万元。完成工程的30%退还履约金50%

22、，工程如出现原材料问题，乙方不担当责任，施工中如图纸有变，甲方须要以书面形式通知乙方。工程完成80%履约金退清。第八条 甲方责任1、在开工前，向班组供应必需的施工图纸。2、制定项目的管理措施，加强对班组的技术质安工作指导、管理、检查、监督，协调各班组的生产管理工作。3、负责将工程施工用水、用电管线架设到各配电总箱，并供应施工用水用电。4、保证刚好供应工程所需的材料和垂直运输机械。5、负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。如乙方未能按设计图纸所示内容进行施工，或质量未达到要求，甲方有权责令其返工或停止施工。6、负责代办班组生产工人意外损害保险，保险费用按乙方承包工费的0.6%在乙方的结算工款中

23、扣缴。7、施工完成后，在约定的时间予以验收及办理结算。第九条 乙方责任1、自觉遵遵守法律律法规及有关规章制度。严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门有关平安及施工现场的管理规定，加强平安教化，加强现场管理，仔细落实措施，确保平安及文明施工。2、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责，严格根据设计图纸、有关技术要求及施工验收规范施工，确保工程质量达到约定的标准。3、如发觉承包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应刚好通知甲方。4、科学支配作业安排，投入足够的人力、物力，保证工期，依据施工组织设计总进度安排的要求，每月底前7天提交下月施工安排和物资需用量安排

24、表，经甲方批准后严格实施。5、组织具有相应资格证书及素养良好的娴熟技术工人持证上岗，并配备相应固定的管理人员到现场进行连接和管理。按甲方要求统一规划堆放材料、机具，按工程甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场。6、妥当保管、合理运用甲方供应的机具、材料及其他设施，做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作，因乙方责任发生损坏，应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款。7、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况，与现场其

25、他单位协调协作。8、负责办理和供应进场人员的有关手续和个人档案资料，并担当其费用。主要有办理手续过程中需甲方帮助的，甲方应予以协作。9、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，协作工程甲方办理交工验收。10、按时发放工资，如未按时给工人发放工资引起的纠纷，甲方有权代发工人工资，并将赐予乙方壹万元 (10000.00元)的罚款, 乙方应无条件退场并担当其它相应的法律责任。11、乙方违反有关规定及本合同约定造成造成甲方损失，包括政府主管部门罚款，应向甲方担当赔偿责任。第十条 平安要求1、乙方应严格遵守建设工程平安生产管理条例等有关规定，实行必要的平安防护措施，仔细执行平安技术交底，确保本乙方人员熟识

26、本工种的平安技术操作规范及有关方面的平安学问，杜绝违章生产、违章作业。2、乙方驻现场的施工管理人员为，负责安排支配、人员调配、平安教化、技术交底、质量检查与报验，有事外出必需向甲方项目负责人请假。随时接受各级主管部门的检查。如发觉违章作业，每次罚款贰佰元(200.00元)，由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方担当。3、严禁随意拆除平安设施，施工时遇障碍时必需经甲方管理人员同意后方能拆除，否则每次罚款伍佰元（500.00元）造成严峻后果者由乙方自己负责；杜绝重大平安事故和违章作业，工人月轻伤事故率不得超过千分之三。4、工伤事故及其他平安事故， 由乙方担当责任，发生平安事故

27、及重大伤亡应按有关规定马上上报有关部门并报告甲方。5、为统一管理，甲方为全部工人代投保意外损害保险，按本合同总金额%水电安装施工合同范本5甲方：_代表(以下简称甲方)乙方：_ _代表(以下简称乙方)依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规，本着同等、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就 。水电安装劳务分包事宜协商一样。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程承包范围 工程范围与内容：全部施工图内全部的水电、消防及弱电安装工程，(施工图重大变更后工程量另行计算)四、 工期要求乙方必需在 _年 _月 _日前竣工。乙方协作总包单位在总

28、包方预验收前完成全部施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。五、 质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必需达到质量评定合格等级。六、 工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程根据甲方规定工期通过有关部门的验收并交付运用。采纳固定劳务单价方式。七、 合同价款 本合同价款为人民币：_元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外损害保险、税金等各项费用。八、 付

29、款和结算方式工程款支付：工程量全部完成阅历收合格，于建设单位支付该项目工程款到账后，30日内甲方向乙方按比例赐予支付。保修期1年。九、 设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期依据主合同相应顺延。十、 材料设备供应1本合同工程全部用于水电主材(未计价材料)均由甲方选购供应，全部辅料(计价材料)由乙方自行负责。2水电安装的全部工器具乙方自备，甲方不再供应相应的工器具。十一、 双方职责1甲方职责按时甲方供应的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。 甲方指定现场负责，负责协调协作管理施工现场负责有关签证。甲

30、方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。甲方随时检查乙方施工质量、进度、平安、材料运用保管状况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗状况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方担当。2、乙方责任施工图内全部的水电、消防及弱电安装工程。应根据设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。施工现场水、电材料上下车及现场转运。乙方进场人员需无条件听从甲方的管理、调度，特殊是质量、平安、进度、现场文明施工方面的管理及调度。(5)现场由甲方供应的原材料严禁奢侈或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。(6)在没有交付甲方时前必需爱护设备

31、设施，做好成品爱护。十二、违约责任1、甲方违约责任如甲方违约，必需按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。2、乙方违约责任如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方全部做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工平安不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。双方约定的工期不论任何缘由均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行支配劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。在施工中如乙方因施

32、工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行担当，甲方并总价2%向乙方收取违约金。(5)乙方必需做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。(6)乙方必需听从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、支配、调派，有有意刁难、停工、罢工、不听从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。 (7)乙方必需按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工平安技术交底，仔细完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。(8)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中

33、干脆扣除。十三、平安文明施工1、乙方在施工作业中要文明施工，不奢侈材料，不出平安事故，必需听从甲方管理人员的支配和管理，如不听从管理和支配，后果由乙方自行负责。2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不担当任何费用。3、乙方在施工作业中必需平安爱护和甲方供应的水电材料，如发觉奢侈材料和不爱护材料，甲方有权对乙方做出罚款。4、乙方在施工中必需留意平安，杜绝平安事故发生，乙方必需为进场施工人员购买意外损害保险，如因乙方违章操作造成的平安事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身担心全行为发生的意外损害，甲方概不负责。5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、

34、平安工作。十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。2、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。甲方(签字或盖章)：_ 乙方(签字或盖章)：_代表：_ 代表：_年 _月 _日 _年 _月 _日水电安装施工合同范本6发包方：_（以下简称甲方）承包方：_（以下简称乙方）依照合同法有关规定，甲方将位于_的非机动车车棚制作安装工程承包给乙方。本着同等、自愿的原则，经甲乙双方协商一样订立本合同。一、工程基本状况1、工程位置：2、工程名称及量预估（竣工后按实际面积核算）车棚：约平方米。合同总金额约为人民币_元（大写

35、：_），后附预算明细。二、施工期限施工期限为_天，自_年_月_日起至_年_月_日止。三、付款方式自车棚全部竣工验收合格后10日内甲乙双方进行结算。甲乙双方之间签署结算书后，甲方向乙方支付总工程款的。剩下作为质保金，待工程竣工验收合格满一年后，若工程无质量问题，甲方再予支付乙方。四、工程质量和验收1、质量要求：乙方保证为甲方设计、制作非机动车车棚所用材料及施工过程，结果应符合制作安装行业国家规定的标装。2、制作和安装要求：非机动车车棚安装坚固，在风雨等荷载作用下不受任何破坏。五、甲乙双方的权利义务（一）甲方权利义务1、甲方有义务按约定支付工程款。2、甲方有义务协作乙方施工，并供应施工中所需水、电

36、等。3、甲方有权对乙方施工过程进行监督，当乙方施工违法或不符合同约定时，甲方有权提出异议并责令乙方改正。（二）乙方权利义务1、乙方负有平安保障义务。如因乙方在安装期间和在维护期间出现非机动车车棚及相关材料损坏掉落或其他缘由造成甲方或第三方人身伤亡或财物损失等，由乙方负责赔偿。2、非机动车车棚保修期为一年，乙方在保修期内有义务定期对非机动车车棚进行检查和维护，确保车棚安装稳固、正常运用。相关的检查和维护、修理费用由乙方担当。3、乙方在施工中有权恳求甲方作好协调工作。4、乙方支配的施工及修理人员若发生工伤事故，相关的法律责任由乙方自行担当。六、违约责任1、甲乙双方都不得单方擅自终止合同，否则擅自提

37、出终止合同的一方应按合同总额的5%向对方支付违约金，并且对方有权要求接着履行合同。2、乙方若逾期未完成施工或交付的工程不符合合同约定，应当按合同总金额的5%向甲方支付违约金，并负责无条件接着施工或返工直至符合合同约定。在接着施工或返工期间，乙方还应按合同总金额的日万分之五向甲方持续支付违约金。3、若乙方不按本合同履行维护责任，因此而造成的一切损失由乙方负责赔偿，且甲方有权没收质保金。4、若甲方拖延向乙方支付工程款，甲方应按合同总金额的日万分之五向乙方支付违约金。七、争议解决方式本合同在履行中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。协商不能达成一样的，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。八、其他约

38、定本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，以便相互监督履行。甲方：_法定代表人：_乙方：_法定代表人：_年_月_日水电安装施工合同范本7发包单位：_(甲方)承包人：_ (乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，结合本工程的详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲、乙双方就本工程水电安装工程施工事项协商一样，订立本合同。第一条、工程概况：工程名称：_工程水电安装(以下简称：本工程)工程内容：强电、弱电：按施工图完成全部施工程任务，室内全部施工预埋管、穿线安装、调试完毕，且配电箱主线需预埋管至室外1.5米。(弱电包括通讯、宽带、电视、智能等)防雷：包括防雷接

39、地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等。给水、消防：按施工图完成全部给水、消防工程任务。雨水：按施工图完成全部雨水工程任务。污水：按施工图完成全部污水工程任务，室外施工至红线外市政管道污水井。施工现场条件：以现场实际状况为准;施工部位：本合同约定乙方施工部位为：_项目工程水电施工图及变更水电安装工程包含的内容。其次条、工程承包方式、承包范围及承包内容：承包方式：乙方承包内容包括：人工、主材、辅材、施工机具、质量、进度、平安文明施工、工期、验收合格。承包范围：包括强电、消防、弱电、防雷等分项工程的预埋、安装，调试检测及验收合格工作;室内等全部一切给排水、室外落水和阳台排水及空调排水。验收合格以专

40、业资质报告为准。承包的主要内容：见第一条其次款。甲方干脆分包的其他专业工程，乙方需全力协作，帮助完成。第三条、合同工期：乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当实现。本合同约定本工程总工期为_日历天;开工日期为：_年_月_日，竣工日期为：_年_月_日。乙方必需听从和执行甲方项目部下达的施工生产安排，依据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源。第四条、质量标准：适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)：建设强制性条文; 建筑工程质量检验评定标准GBJ_; 建筑电气工程施工质量验收规范GB_; 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB_; 采暖与卫生施工验

41、收规范(GBJ_); 电气安装工程施工及验收规范(GBJ_) 建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ_);甲方制定的工程质量验收实施细则。工程质量必需达到国家建设工程质验收合格标准要求，符合建设设计与施工规范要求及甲方的施工图纸设计的要求。若工程质量验收为“不合格”，乙方承诺负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，返工所需的材料、人工等全部费用均由乙方担当。若因乙方返工导致甲方工期延误，担当全部的违约责任。工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工队组组织自检并报项项目部，项目部依据队组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理部，监理部依据项目部初评结果组织工程部、项目部、

42、和施工队组进行现场工程保修按建设部有关规定执行，保修期自竣工通过验收的工程质量认定签字之日起。(保修期2年)第五条、文明工地、平安标化标准：遵守甲方及业主有关文明施工、平安标化管理的有关规定，全部现场运用的设备无条件满意业主的平安要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，支配一至两人特地从事清扫整齐工作，若因乙方平安文明施工措施不力等缘由引起业主对甲方的罚款，甲方均从应付乙方工程款中扣除。在施工中应做到细心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人损害或自身受到损害，均应由乙方担当全部责任。第六条、合同价款、工程量的计量及结算方式：承包单价：承包工程综合单价按总建筑面积_元/(含协作

43、费、税金)包干，承包工程总价暂定1927万元。(详见合同附件一)工程量的计算：结算工程量以建筑施工图纸实际建筑面积为准;零星工程的工程量以“工日”为计算单位;工程量的确认及申报按甲方的相关制度执行。结算方式：工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：结构预埋部分占本项目合同价的15%;墙体预埋部分占本项目合同价的15%;安装部分占本项目合同价的40%;调试验收部分占本项目合同价的25%，验收完后留5%质保金，保修期满后30天内付清。依据工程实际状况须要发生的工程变动，并由设计、建设方、监理书面签字为工程变更。变更量按合同在20_元内不与增减。第七条、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：为保证本工程质量、工期、平安文明施工目标的实现，签订本合同乙方须向甲方交纳_万元履约保证金，在合同签订后7天内全部交納。保证金返还：1、_以下全部预埋完成后10天内返还全部保证金;假如甲方支配_以下分期施工，则一期_