2022简单土方合同范本.docx

《2022简单土方合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022简单土方合同范本.docx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022简单土方合同范本简洁土方合同范本1甲方：乙方：现甲方有土方挖装、转运、弃土推平工程壹宗，现托付乙方承包操作，为使工程按时按质按量依时顺当完成，经甲乙双方友好协商订下如下条款，以便双方共同遵守执行。一、工程地点：二、工程承包内容：乙方承包基地场地内土方挖装，转运弃土推平。三、工程承包范围及单价：以原土地挖装，在场地内转运、弃土推平，以(不含税金)每壹立方米元整，以(含税金)每壹立方米元整，总工程量为万立方，总造价为人民币元整。土方挖装、转运由甲方供应图纸，并无偿帮助施工，刚好提示不足之处，免以后双方引起误会所造成工期的延误。四、工程承包期限：从201年月日起至201年月日止。如因甲方土地

2、纠纷或其他缘由所造成的不能正常施工，时间不能刚好完成土方，应按时间依次推延。五、工程付款方法：机械进场施工2天后，甲方支付乙方油料费及员工生活费人民币壹拾万元，以后每施工十天按工程进度预付工程量的80%款，工程完成后，余款在天内一次性付清完工程款。六、双方责任：(1)甲方负责委派现场施工技术人员，供应图纸所标高及指导弃土平整，动工前应双方确认工程量，计量方法应按图纸测量计算工程量，甲方负责工地住宿、水、电、工地所引起的纠纷、人为破坏机械的损失。(2)乙方负责机械油料费及其他机械管理人员的费用，负责按质、按量、按时顺当完成土方工程任务，乙方负责自己保管机械，人员食膳、修理机械的自理。七、本合同有

3、效期限：经甲、乙双方即签订之日起生效，具有同等法律爱护，工程完成付完款后自动失效。八、此合同一式两份：甲、乙双方各执一份，希双方应共同友好遵守执行。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日简洁土方合同范本2发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）经甲、乙双方协商一样，就甲方托付乙方建立兰埔花园园林工作项目，签订以下协议：一、工作项目内容：包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工作项目（详见图纸）。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。二、工期：1、开工日期：本项目工作项目工期从

4、20xx年 月 日起至20xx年 月 日止，共 个日历天。2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因状况或甲方书面确认工期可顺延。3、因甲方缘由不能刚好移交施工场地则工期顺延。三、工作项目合同价款：经协商本合同总承包价款为人民币：壹佰零捌万元整。若施工过程中甲方有变更须要增加工作项目，则按实结算。四、承建方式乙方对水电及园建工作项目包工、包料；包质量、包验收合格、包平安、包工期、包文明施工。1、乙方负责供应所承建工作项目的饰面样板，必需经双方确认方可进料施工。2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。五、工作项目付款方法1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的3

5、0%，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。乙方收款后其次天支配人员进场施工。2、待完成总工作项目80%后，甲方于3天内向乙方支付工作项目合同价款的30%，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。3、工作项目竣工后，甲方于一周内向乙方支付工作项目合同价款的20%， 即人民币：贰拾壹万陆仟元整。4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工作项目合同价款的10%，即人民币：壹拾万零捌仟元整。六、程质量要求：1、乙方必需严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必需听从甲方监督管理，若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停

6、工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责担当。2、施工过程必需作好记录及隐藏工作项目验收签证。七、工作项目竣工验收结算：乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内依据设计施工图纸、合同、补充合同及有关园林绿化标准赐予合格批准或提出整改看法。乙方须按甲方要求整改，并担当因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工作项目的签证清单进行结算，并于三十三个工作日内结算完毕。八、延期违约责任：乙方必需在施工期内按质、按量、按期完成工作项目。若工作项目延误，则每延误一天计罚人民币20xx元；若工作项目提前完成，则每

7、提前一天完成嘉奖人民币1000元。若因甲方责任或不行抗力因素而令工作项目延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工作项目进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。九、质保内容质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。十、质保期限以工作项目竣工验收合格之日起计算园建工作项目、水电工作项目质保期为十二个月。绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日起先计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。十一、双方在施工中的几项规定：1、施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙

8、方发觉有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工。2、施工期间，乙方必需做好平安生产防范工作，落实各项平安措施，确保施工平安，担当平安施工责任，教化施工人员遵纪遵守法律。3、开工前三天甲方负责向乙方供应施工场地（应符合“三通一平”要求），施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，供应施工现场范围内地下管网图。若甲方未能刚好供应施工场地，乙方有权顺延施工工期。4、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。5、乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的土建项目，应与相关安装工序亲密协作，要求应用书面联系。6、工作项目竣工后，乙方负责施工范围内垃

9、圾的清理，做到工完场清。十二、合同生效与终止：本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工作项目质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。十三、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。托付代表：托付代表：签名： 签名：签订日期：签订日期：简洁土方合同范本3发包人(全称)：(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工

10、程地点：工程内容：资金来源：企业自筹。二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：_年_月_日(以发包人开工通知日期为准)合同工期_个月。四、质量标准工程质量标准：合格五、合同数量、单价及价款工程量：土石方工程经双方共同测量为280万立方米;边坡防护及道路工程按最终竣工数量为准。单价：土石方工程按固定包干人民币30.5元/立方米(含税价);按山西省20xx年及其配套的费用定额进行结算,材料、人工及全部措施费用按项目所在地实际市场价格进行调整。合同金额(大写)：￥：上述金额仅为签署本合同的参考造价，工程最终结算造价按本合同条款中约定的结算计价方式和实际完成的工程量进行结算。六、合同生效合同

11、订立时间：合同订立地点：本合同双方约定签订之日，双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日简洁土方合同范本4发包人(以下简称甲方)_承包人(以下简称乙方)_经双方协商一样制定本条款，双方务必遵照执行，一、承包项目：本工作项目地块土方的开挖、运弃、平整。二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。三、承包价格：开挖、运输土方元/m3(石砂)。四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日起先施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求：1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应

12、符合设计图纸的要求，偏差限制在施工规范允许范围内。2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。3、回填土时，应清除草皮、杂物和解除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则担当整修、返工费用。六、平安要求：1、开工前、乙方应做好本工种工人的平安思想教化和平安留意事项并做好交底记录。2、严格根据土方工作项目施工技术操作规程中的平安留意事项进行施工。否则出现平安事故，概由乙负责。3、遵守工地规章制度，听从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通

13、。5、雨季施工应留意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6、发觉地下水或预埋管道、电缆线等应刚好报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。七、结算方式：采纳现金支付形式，开挖完成阅历收合格后的第2天支付清工作项目款，。 店面承包合同 建房承包合同 果园承包合同 渔业承包合同八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工作项目款结清后自然失效。单位工作项目负责人(甲方)：_承包班组长(乙方)：_联系电话：联系电话：简洁

14、土方合同范本5依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一样，订立本合同。一、工程概况1.1工程名称：吉安市儿童医院1.2工程地点：吉安市城南1.3承包范围及内容：本工程地下室土方挖运(包施工机械进出场费、路基箱费用、地下障碍物的破裂及外运费、施工道路，场内外菜地、坟墓、鱼塘、房屋拆除的建筑垃圾等清除、场内外和沿线道路保洁、文明施工、周边协调、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用)。1.4甲方视须要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，乙方应无条件接受，不因此作为对合同

15、单价和总价作出调整的理由。1.5承包方式：本工程采纳“包工期、质量、平安、文明施工、环境爱护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。二、合同工期2.1乙方接甲方进场通知后2日内做好施工现场打算工作。2.2合同工期：本工程于日开工，至年月日完工，共_个日历天。2.3工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，每延误一天违约金为本合同总价款的1%计算，按天累计。2.4遇有下列状况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长(如业主不同意工期延长，则按上述2.3执行)：a.因不行抗

16、力的影响;b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原安排进行;c.业主缘由的工期调整。2.5发生不行抗力，乙方有责任主动组织抢补措施并相应调整安排，尽一切可能保证工期。2.6发生不行抗力的费用担当：2.6.1人员伤亡由其所属单位负责，并担当费用;2.6.2造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方担当;2.6.3所需清理修复工作的责任与费用由乙方担当。三、合同造价3.1乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同第1.3条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，是不再计取任何费率，为完成本合同内容所发生的一切费用，一次包死不再调整的单价，工程量按现

17、场实际测量数据结算。3.2综合单价：3.21工程量计算规则：挖土方体积均以挖掘前的.自然密实体积计算。3.2.2乙方在进场后不得以不熟识现场状况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求。四、甲方责任4.1供应工程总进度安排要求和详细的形象进度要求。4.2审核乙方报送的施工组织设计，工程进度状况汇报和每月的工程款的申请。4.3刚好传达上级部门和业主的有关指示、要求。4.4在开工前甲方供应乙方施工所需的水准点和坐标限制点。4.5负责对乙方施工过程中的尺寸、标高复核工作，甲方对乙方的尺寸、标高的复核并不免除乙方对最终工程质量的责任。五、乙方责任5.1乙方在施工全过程中应遵守国家和地方现行的有关环境

18、爱护、职业健康和平安的法律、法规。5.2乙方在施工过程中严格限制好施工噪声、扬尘对四周环境影响，应遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工，并担当对乙方职工的教化责任，实现施工范围内的质量、环境与职业健康平安目标(指标)达到规定要求。5.3乙方应按甲方要求配备必要的管理人员及施工人员，施工人员到位后，按规定的要求进行施工。并随时接受业主、甲方、监理的检查。在施工过程中，乙方如违反规定或达不到规定标准的，甲方有权要求乙方返工，费用由乙方担当，但工期不予延长，并追究乙方的违约责任。同时有权终止合同，另行支配其他施工单位进行施工，所发生的实际费用及甲方的损失，甲方在乙方工程款中扣除，不够扣除

19、的，甲方有权向乙方追索。5.4在施工过程中如因乙方管理及施工不完善造成的事故，由乙方负责，并应刚好报告甲方提出事故处理方案，经业主、设计、监理、甲方等单位共同探讨认可后，由乙方组织实施，并担当一切费用。5.5乙方队伍进场后必需将施工人员身份证复印件和机械操作证复印件交甲方项目部，乙方的管理人员和机械操作人员，必需持有效证件上岗，如因无证操作引起的事故，均由乙方负责;在项目尚未完成之前不得随意调动管理人员和施工操作人员，遇特别状况须提前七天书面通知甲方并经甲方同意;如未经同意擅自撤离现场，视为乙方单方面终止合同，并由乙方担当法律责任。5.6乙方的现场施工人员不得运用不满18周岁未成年工及55周岁

20、以上老年工，由于非法用工造成平安质量事故的，均由乙方担当与此相关的一切责任。5.7乙方必需仔细贯彻执行平安生产的法律、法规和各项规章制度，严格遵守平安操作规程。针对本工程的特性，制定针对性的平安措施，确保工程施工的平安。5.8发生平安人身伤亡事故除应刚好向上级单位报告外，还应在半小时内向甲方通报并以书面形式具体报告，一般事故应在1天内将具体书面状况上报给甲方。5.9在施工期间，贯彻谁施工谁负责平安的原则，如发生工伤事故，甲方有帮助紧急抢救的义务;对其善后处理由乙方对伤亡职工全面负责，所涉及的费用由乙方全面解决。5.10乙方自备的设施、设备、机械必需符合平安生产的标准及要求，必需向甲方报验后方可

21、进场，在运用前须通过甲方的验收，在施工时严格执行平安操作规程和机械定期检修保养制度，并纳入甲方机械管理范围，如因乙方自备设施、设备、机械不良引起的事故，均由乙方负责。六、履约保证金履约保证金：在合同签订前，乙方需将履约保证金期限从本合同签订到乙方完成合同规定全部义务为止。七、付款方法7.1本工程无预付款，乙方完成伍万立方米的土方挖运后，甲方支付已完成工作量的70%工程款。7.2土方挖运工程全部完成后，经甲乙双方现场测量核对工程量无误后，剩余工程款15日内全部支付给乙方。7.3在合同签约时，乙方对本工程的资金支付状况已作充分了解。乙方同意甲方根据业主资金到位状况赐予工程款的支付，并共同担当资金风

22、险。由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的状况，乙方不得追究甲方责任，但乙方有义务会同甲方，共同向造成资金风险的业主进行催讨和索赔。八、违约责任8.1乙方不得对本工程项目进行转包，如发生此状况，属违约，甲方一经发觉，有权单方面终止合同，按乙方完成工程量的50%进行结算退场。8.2工期延误或出现重大事故，而乙方没有主动措施确保按合同工期完成，乙方应担当违约责任，违约金为本合同总价款的2%，且甲方有权单方面终止合同，乙方不得有议。8.3由于乙方缘由，造成工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金计算按本合同其次条执行。同时，甲方有权单方面终止合同，乙方担当违约责任。8.4乙方在工期、质量、平安

23、、文明施工方面不能满意甲方要求时，甲方有权对由此造成的经济损失要求乙方赔偿。8.5乙方由于非甲方的其他缘由使合同无法履行的行为，属于违约，乙方应担当违约给甲方造成的损失。九、其它条款9.1本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。9.2本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一样，向合同签约地有管辖权的人民法院提出诉讼。9.3本合同自双方法定代表或托付代理人签字后生效。9.4本合同一式2份，双方各执1份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日简洁土方合同范本6发包方：(以下

24、简称甲方)承包方：(以下简称乙方)本着公允公正、同等互利的原则，经过甲、乙双方共同友好协商后，达成如下土方工程施工意向协议书：一、工程概况：1、工程名称：2、工程地址：3、工程内容：二、开竣工日期1、开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日2、如遇下列状况工期按实际相应顺延：(1)因甲方缘由引起的工期延误。(2)因遇人力不行抗拒的自然灾难(地震、台风、水灾及超常暴雨)而停工。三、质量标准：本工程质量等级定位合格。四、工程质量与验收1、乙方应仔细根据建设标准、规范和设计要求组织施工，随时接受甲方的检查和检验。2、严格执行隐藏工程验收制度，隐藏工程必需当时验收并签证，手续必需完备，否则视为无效

25、签证。(隐藏工程签证必需由甲方现场管理人员及造价部门人员、监理、乙方三方同时签字后有效)3、施工中经检查、验收发觉工程质量不合格，乙方必需按要求返工、修改，并担当一切经济责任和由此造成的一切后果，因设计变更或甲方提出修改所发生的费用由甲方担当。4、乙方应按本工程的施工进度同步做好资料，乙方在进行下道工序施工前，必需刚好通知监理和甲方现场管理人员对上道工序进行验收，确认合格签字后，方能进行下道工序施工。5、施工单位不听从监理和甲方现场人员管理，对发觉的质量问题束之高阁或不刚好整改的，监理和现场管理人员有权拒签本月进度款;对情节较重的，甲方有权终止协议，更换施工队伍。五、承包方式：本工程意向性的由

26、乙方担当施工，待前置审批手续完成后，由甲方进行公开招标，如乙方未中标，乙方应无条件的根据本协议的计价依据及方式办理结算和退场手续，不得计取其他的任何费用。六、计价依据及方式1、由甲方供应的本工程现状土方测量图纸。2、建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2022)3、房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB50854-2022)4、2022年湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及基价表(结构-屋面)5、2022年湖北省建设工程公共专业消耗量定额及基价表(土石方-地基处理-桩基础-预拌砂浆)6、2022年湖北省建筑安装工程费用定额7、省、市造价管理部门颁发的现行相关造价文件;8、主要材料按_年

27、_月武汉建设工程价格信息及市场询价计取。9、工程总造价下浮;10、土方来源及弃土场由乙方自行解决，甲方不担当任何费用，运距不论远近均按7公里计算。11、青苗补偿按_元包干计算。12、工程施工中的用水用电均由乙方自行解决。七、协议价款及付款方式1、协议价款的结算方式：本协议价款采纳固定单价方式确定，工程量实做实收，以勘察单位勘察的土方数量以及现场签证为准。2、支付方式：合同签订后七日内支付青苗补偿费元，工程每完成万元工程量时按其完成量的支付进度款，阅历收合格结算完毕后，一次性付清。八、工程的竣工与决算工程竣工后，乙方应在竣工验收前10天向甲方提交竣工验收报告和竣工资料。1、设计变更通知、变更图和

28、工程洽商记录2、隐藏工程记录、验收记录、各种试验报告等技术管理资料、隐藏工程以甲方代表签证为准进入决算。3、工程竣工图(含电子版竣工图)4、工程竣工决算书5、工程竣工验收单九、平安生产、文明施工及施工协调问题1、乙方必需根据平安生产有关规定施工，实行严格的平安措施，确保工程施工无重大平安事故的发生。否则一切责任和经济损失均由乙方担当。2、乙方必需根据文明施工要求，保证施工现场的环境整齐与卫生，否则由此引发的事故均由乙方担当责任。3、施工协调问题：各施工单位周边的协调问题原则上由施工方负责解决，如遇困难较大者甲方协调解决。十、保修及违约责任1、本工程不得分包或转包，否则甲方有权终止协议，一切责任

29、和经济损失由乙方担当。2、本协议一式捌份，甲乙双方各持肆份，自双方签字之日起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日简洁土方合同范本7发包方：_(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法以及其它相关法律、法规的规定，结合本工程的详细状况，甲、乙双方在同等互利的基础上达成一样看法，为明确双方在履行过程中的权利、义务和责任，就乙方承揽甲方土方工程等事宜，制定本合同，以供双方共同遵守执行。一、工程概况：工程名称：工程地点：工程内容：二、承包方式及价款：_元/m3一次性包死(含一切费用)三、工期：本合同全部工程于_年

30、_月_日开工至_年_月_日竣工，共_天。在施工过程中,除遇下列状况外，工期不予顺延。1、因天灾或其它不行抗力的缘由被迫停工的;2、因甲方提出变更安排或变更施工图而不能接着施工的;3、因甲方不能按期供应图纸、材料、设备以及其它约定的条件，以及设备不符合规格要求，被迫停工或不能顺当施工的。四、工程质量和保修1.工程质量要求:按有关规定和本合同的约定,经甲方、业主、监理工程师和有关质量监督部门检验,工程质量达到合格标准;2.乙方必需严格根据甲方供应的施工图纸、说明文件、国家颁发的有关工程规范、规程和标准,甲乙双方的技术交底文件和甲方的书面指令进行施工,并接受甲方、监理和业主代表的监督、检查;3.乙方

31、应依据甲方要求,随时供应有关技术资料,如材料,设备出厂合格证,试验报告等影印件或原件(由乙方供应的材料);4.甲方可以随时对工程作业进度、质量进行检查,乙方施工不符合双方约定的要求或有关技术规范,甲方可要求乙方停工或返工,停工或返工给双方造成的损失和返工费用由乙方担当;5.工程竣工,阅历收达到本合同约定的合格标准,乙方按国家关于工程保修的有关规定担当保修责任并担当此项费用。五、双方责任甲方责任1.按本合同约定的期限支付工程款(含进度款和结算款);2.帮助乙方办理有关施工报建手续并协调与当地政府和居民的关系;3.负责现场施工的协调指挥,派出技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查,办理签证中间

32、工程的验收手续;4.向乙方供应与本合同相关的图纸、资料;5.在开工前,就本工程及相关项目向乙方进行技术交底;6.帮助乙方办理施工人员的暂住证及劳动用工手续;7.核查乙方进场人员平安教化证,培训上岗证;9.负责组织相关的试验检测工作,乙方需组织相宜人员协作甲方进行试验工作;10.负责指导乙方进行相关施工资料的填报工作。乙方责任1.听从甲方、监理及业主现场指挥及管理;2.听从甲方现场的质量、平安、进度、文明施工等管理机构的管理;接受甲方按制订的工程进度奖罚制度进行奖罚.对担当的工程项目的施工质量、平安、进度、文明施工负责;3.按时组织施工,保质、保量、平安、按期完成本合同约定的全部工作内容并交付运

33、用;4.负责依据本合同关于施工内容的有关资料(如图纸,甲方指令等)编制组织,施工方案,并报甲方审批;5.制定妥当的工程质量和平安保证措施;6.对施工工人进行平安生产方面的教化，杜绝平安事故。六、结算以及付款方式：1、以甲、乙方共同确认的实际完成工程量结算;2、本合同自签定生效之日起，甲方应在_日内一次拨付给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应依据工程进度拨给乙方进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的百分之_的尾数款，待工程竣工验收合格后结清，不按合同规定时间、数量、比例拨付工程款的，按银行有关逾期付款方法的有关规定处理。3、乙方必需供应经税务机关认可的建安发票，否则甲方有权拒绝付款，且

34、工期不予顺延。七、乙方必需听从甲方工地代表及监理工程师的监督管理，甲方必需赐予乙方施工必要的帮助与支持。八、乙方要做好平安生产工作，如发生平安事故，由此产生的费用由乙方自己担当。九、乙方必需将土方运输到甲方指定的地点，不得外运和乱弃。十、违约处理：如乙方未在本合同约定的竣工日期完工，每延误一天罚款人民币500元整。如甲方未根据本合同的约定按时、按量支付工程款的，根据银行同期贷款支付给乙方利息。十一、争议解决：如双方发生争议，甲乙双方应当友好协商，协商不成可以向人民法院提起诉讼。十二、未尽事宜,双方协商一样可以订立补充条款,补充条款为本合同的补充合同,与本合同具有同等的法律效力.十三、双方可以约定将与该工程有关的工程项目一览表等文件作为本合同的的附件，为该合同的组成部分，应共同遵守。十四、本协议自双方签字或盖章后生效，一式_份,双方各持_份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日