2022一级建造师历年真题解析6章.docx

《2022一级建造师历年真题解析6章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022一级建造师历年真题解析6章.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022一级建造师历年真题解析6章2022一级建造师历年真题解析6章 第1章高桩码头施工期岸坡稳定性验算，在考虑了各种受荷隋况下，应与()组合验算。A.设计高水位B.设计低水位C.平均水位D.施工水位答案：B解析：下列属于反映某一时期经营成果的要素是（ ）。A.负债B.费用C.资产D.所有者权益答案：B解析：本题考核的是会计要素。资产、负债和所有者权益是反映企业某一时点财务状况的会计要素，称为静态会计要素，构成资产负债表要素；收入、费用和利润是反映某一时期经营成果的会计要素，称为动态会计要素，构成利润表要素。CDMA2000系统采用的“先连接再断开”切换技术称为( )。A.软切换B.硬切换C.

2、接力切换D.定向切换答案：A解析：CDMA系统采用软切换技术先连接再断开”这样完全克服了硬切换容易掉话的缺点。根据下表逻辑关系绘制的双代号网络图如下，存在的绘图错误是（ ）。A.节点编号不对 B.逻辑关系不对C.有多个终点节点 D.有多个起点节点答案：C解析：隧道水害的防治措施包括()。A.因势利导，给地下水以排走的出路，将水迅速地排到洞外B.将流向隧道的水源截断，或尽可能使其水量减少C.用各种耐腐蚀材料敷设在混凝土衬砌的表面D.分析病害成因，对症整治E.堵塞衬砌背后的渗流水，集中引导排出答案：A,B,D,E解析：2022版教材P263/2022版教材P257防治措施1.因势利导，给地下水以可

3、排走的通道，将水迅速地排到洞外。2.将流向隧道的水源截断，或尽可能使其水量减少。3.堵塞衬砌背后的渗流水，集中引导排出。4.合理选择防水材料；严格施工工艺。 某双代号网络计划中(以天为单位),工作K的最早开始时间为6,工作持续时间为4,工作M的最迟完成时间为22。工作持续时间为10,工作N的最迟完成时间为20,工作持续时间为5,已知工作K只有M,N两项紧后工作,工作K的总时差为（ ）天。A2B3C5D6正确答案：A2022一级建造师历年真题解析6章 第2章背景资料潮汐河口疏浚工程，落潮流强于涨潮流，采用耙吸式挖泥船（舱容10000m3）进行航道疏浚工程施工。在航道中间有1.2km 浅段，标高-

4、7.8m 至-9.0m，其余标高在-10m 以下（高程全部以理论深度基准面起算），平均高潮位为2.8m，平均低潮位1.0m，平均潮位1.9m，河床顶标高-9.0m，疏浚至-20.0m，土质分别为2、3、8、9 级土，满载吃水为8.9m。在施工过程中，因操作人员的原因，发生了触礁事故，船长160m，宽68m，吃水8.9m，事故中无人员伤亡、重伤，造成直接经济损失340 万元。问题2、3、8、9 级土分别是什么土质？采用什么耙头？哪几类土需要加高压冲水？答案：解析：2 级土为淤泥土类，3 级土为软黏性土，8 级土为松散砂土，9 级土为中密砂土。耙吸挖泥船把头应根据疏浚土类及其密实度选择。挖掘松散砂

5、土选用“冲刷型”耙头，挖掘中等密实砂选用“冲刷型”耙头加高压冲水，挖掘淤泥土类、软黏土选用“挖掘型”耙头。某施工单位承接了一项 PTN 网络工程，施工内容包括五个局站的设备安装及测试，其中甲站、丙站由安装 I 队施工（3 人组成，100 元/人?天），乙站、丁站、戊站由安装 II 组施工（2 人组成，100 元/人?天）；本机测试及系统测试由测试 III 组完成（2 人组成，400 元/人?天）；安装工具 2 套（租赁费 200 元/天），测试仪表 1 套（租赁费 500 元/天）；项目部制定的网络计划图如下：根据合同约定，建设单位按照各局站工作的最早开始时间，将设备运到机房，各项工作均按照最

6、早开始时间开始，施工中发生如下事件：事件一：乙站设备推迟 2 天送到机房事件二：施工单位仪表比计划最早进场时间推迟 5 天；事件三：丙站设备推迟 2 天运到机房；事件四：在丁站本机测试中，仪表故障造成测试工作延迟 6 天；问题：1.按照下表格计划列出各项工作的紧前工作和紧后工作。2.参照 A 标注 B、E、F、I 工作时间参数3.列出本项目的关键工作，计算计划工期。4.在保证工期的前提下，测试工作于第几天开始能保证仪表的最高利用率？5.各事件顺序发生时，是否可以提出工期索赔和费用索赔；并说明理由。本工程的实际工期是多少天？索赔费用为多少？答案：解析：1.答：各项工作的紧前工作和紧后工作的表格如

7、下：2.答：四个时间参数见标注如下：3.答：（1）本项目的关键工作：A、D、H、J、K、G、L、M（2）本项目总工期：5+7+6+8+2+3+15+10=56（天）4.答：由于 E 工作是最早开始的测试工作，E 工作的时间参数是：图3因此，为了保证仪表的最高使用率，就要求仪表连续不间断工作，才能避免仪表窝工，即要求最早开始测试的工作 E 以它的最晚开始时间开始，即测试工作应于第 21 天开始。5.答：事件一：可以提出工期索赔，不能提出费用索赔；理由：设备推迟运至机房属于建设单位的责任；乙站设备推迟 2 天运至机房，导致 D 工作推迟 2 天，因为 D 工作为关键工作，致工期拖后 2 天，可以索

8、赔工期 2 天，施工单位无因此增加的费用。事件二：不能提出工期和费用索赔；理由：施工单位机械推迟进场属于施工单位的责任。根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定，人民法院采取的证据保全措施不包括( )。（2022）A.先予执行B.查封C.拍照D.制作笔录答案：A解析：A项：先予执行指人民法院在终局判决之前，为解决权利人生活或生产经营的急需，依法裁定义务人预先履行一定数额的金钱或者财物等措施的制度。主要是为了满足权利人的迫切需要。因此，先与执行不属于证据的保全措施，所以A当选。（先予执行现在的教材讲的很少。）最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定中规定，人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，

9、采用查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。1某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位（乙方）与建设单位（甲方）签订了承建该办公楼施工合同，合同工期为41周。合同约定，工期每提前（或拖后）1d奖励（或罚款）2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划，并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示。 施工过程中发生了如下事件： 事件一：在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质复查，配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3d,人工窝工15个工日。 事件二：辅

10、楼施工时，因某处设计尺寸不当，曱方要求拆除已施工部分重新施工，因 此造成增加用工30个工日，材料费、机械台班费计2万元，辅楼主体工作拖延1周。 事件三：在主楼主体施工中，因施工机械故障，造成人工窝工8个工日，该工作工期延长4d。 事件四：因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格，曱方令乙方重新购买，因此造 成该项工作多用人工8个工日，该项工作工期延长4d，材料损失费1万元。 事件五：鉴于工期较紧，经曱方同意，乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措 施，使得该项工作缩短了 1周，该项技术组织措施费0.6万元。其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。针对上述每一事件，分别简述乙方能否向甲方提出工

11、期及费用索赔的理由。答案：解析：上述各事件中，乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的判断及理由：事件一：可提出费用和工期索赔。因为地质条件变化是甲方应承担的责任。由此产生的费用及关键工作工期延误都可以提出索赔。事件二：可提出费用索赔。因为乙方费用的增加是由甲方原因造成的，可提出费用索赔；而该项关键工作的工期延误不会影响到整个工期，不必提出工期索赔。事件三：不应提出任何索赔。因为乙方的窝工费及关键工作工期的延误是乙方自身原因造成的。事件四：不应提出索赔。因为室外工程管线材料质量不合格是乙方自身的原因造成的，由此产生的费用和工期延误应由自己承担。事件五：不应提出任何索赔。因为乙方釆取的加快施工的技术措

12、施是为了赶工期做出的决策，属于自身原因。法律责任以（ )为前提。A.法律认定B.法律后果C.法律义务的存在D.承担方式答案：C解析：2022 / 2022版教材P51法律责任是因违反法律上的义务(包括违约等)而形成的法律后果，以法律义务存在为前提。项目管理规划大纲的内容主要包括（ ）。 A. 项目概况B. 总体工作计划C. 项目进度管理归划D. 成本计划E. 项目风险管理规划答案：A,C,E解析：本题主要考查项目管理规划大纲。项目管理规划大纲的内容一般可包括：项目概况、项目范围管理规划、项目管理目标规划、项目管理组织规划、项目成本管理规划、项目进度管理规划、项目质量管理规划、项目职业健康安全与

13、环境管理规划、项目采购与资源管理规划、项目信息管理规划、项目沟通管理规划、项目风险管理规划、项目收尾管理规划十三项内容。综上所述，本题正确答案为ACE。2022一级建造师历年真题解析6章 第3章施工企业发生的下列费用，应当计入财务费用的有（ ）。A、财会人员的工资B、短期借款的利息C、财务部门的办公费D、应付票据的利息E、汇兑损失答案：B,D,E解析：2022版教材P113 / 2022版教材P111财务费用是指企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的费用，包括应当作为期间费用的利息支出（减利息收入）、汇兑损失（减汇兑收益）、相关的手续费以及企业发生的现金折

14、扣或收到的现金折扣等内容。关于项目经理的说法，正确的是（）。2022 A.项目经理的权利来自于企业法人的授权 B.施工项目可以设有项目经理 C.项目经理具有相对独立的法人资格 D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉答案：A解析：本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。在每个施工项目上必须有一个经企业法人授权的项目经理。当采用排列图法分析工程质量问题时，将质量特性不合格累计频率为（）的定为A类问题，实施重点管理。A.050%B.0%70%C.0%80%D.0%90%答案：C解析：2022/2022教材P198根据表1Z204063-2的统计数据画排列图，

15、如图1Z204063所示，并将其中累计频率080%定为A类问题，即主要问题，进行重点管理；将累计频率在80%?90%区间的问题定为B类问题，即次要问题，作为次重点管理；将其余累计频率在90%100%区间的问题定为C类问题，即一般问题，按照常规应当加强管理。以上方法称为ABC分类管理法。 经评审，推荐为第一中标候选人应具备的条件是（ ）。A若采用最低评标价法，评标价最低的投标人B若采用最低评标价法，评标价居中的投标人C若采用综合评分法，平均分居中的投标人D若采用合理最低投标价法，能够满足招标文件各项要求，投标价格最低的投标人正确答案：A关于建筑室内给水排水管道安装的技术要求,正确的是（ ）。A.

16、室内给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于0.5mB.室内给水与排水管道交叉敷设时的垂直净距不得小于0.5mC.室内给水与排水管道平行敷设时的水平净距不得小于0.5mD.敷设在排水管下面时的给水管应安装排水管管径2倍的套管答案：C解析：教材P159160给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时，两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉铺设时，垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面，若给水管必须铺在排水管的下面时，给水管应加套管，其长度不得小于排水管管径的3倍。流动资金的估算方法包括（ ）。A.概算定额法B.概算指标法C.扩大指标估算法D.分项详

17、细估算法E.类似工程预算法答案：C,D解析：本题考查的是流动资金的估算方法。流动资金的估算方法有扩大指标估算法和分项详细估算法。ABE是单位建筑工程概算的编制方法。2022一级建造师历年真题解析6章 第4章 对建设工程项目进行价值工程分析，最关键的环节是（ ）。A设计方案优化B施工招标管理C竣工结算管理D材料采购控制正确答案：A（2022年真题）SF6断路器的灭弧介质和绝缘介质分别是（ ）A.气体和液体 B.气体和气体 C.液体和液体 D.液体和真空答案：B解析：六氟化硫断路器，利用六氟化硫（SF6）气体作为灭弧介质和绝缘介质的一种断路器，简称 SF6断 路器下列关于总进度目标论证的说法，正确

18、的是（ ）。A.建设工程项目总进度目标是在实施阶段策划时确定的B.建设工程项目总进度目标的控制是施工方项目管理的任务C.大型建设项目总进度目标论证的核心工作是编制总进度纲要D.总进度规划的编制工作是总进度目标论证的一部分答案：D解析：A 选项错误，建设工程项目的总进度目标指的是整个工程项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的。B 选项错误，建设工程项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务；C 选项错误，大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。D 选项正确，总进度目标论证并不是单纯的总进度规划的编制工作，它涉及许多工程实施的条件分析和工程实

19、施策划方面的问题。某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为（ )。A 丁级 B.丙级 C.乙级 D.甲级答案：D解析：工程勘察综合资质只设甲级，可以承接各专业、各等级工程勘察业务。接入网（AN）和电信管理网（TMN）之间的接口是（）。A.Q1B.Q2C.Q3D.Q4答案：C解析：2022版教材页码P11-14下列关于工程网络计划的表述中，正确的是（ ）。A.单代号搭接网络计划属于肯定型网络计划B.双代号网络计划属于非肯定型网络计划C.双代号时标网络计划属于非肯定型网络计划D.单代号网络计划属于事件网络

20、计划答案：A解析：单代号搭接网络计划是前后工作之间有多种逻辑关系的肯定型网络计划，只应有一个起点节点和一个终点节点2022一级建造师历年真题解析6章 第5章为控制装修对建筑结构的影响，正确的做法有（ ）。A.装修时不能自行改变原来的建筑使用功能B.新的装修构造做法产生的荷载值不能超过原有楼面结构荷载设计值C.经原设计单位的书面有效文件许可，即可在原有承重结构构件上开洞凿孔D.装修时不得自行拆除任何承重构件E.装修施工中可以临时在建筑楼板上堆放大量建筑装修材料答案：A,B,C,D解析：装修对结构的影响及对策：（1)装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。如若必要改变时，应该取得原设计单位的许可。（

21、2)在进行楼面和屋面装修时，新的装修构造做法产生的荷载值不能超过原有建筑装修构造做法荷载值。如若超过，应对楼盖和屋盖结构的承载能力进行分析计算，控制在允许的范围内。（3)在装修施工中，不允许在原有承重结构构件上开洞凿孔，降低结构构件的承载能力。如果实在需要，应该经原设计单位的书面有效文件许可，方可施工。（4)装修时，不得自行拆除任何承重构件，或改变结构的承重体系；更不能自行做夹层或增加楼层。如果必须增加面积，使用方应委托原设计单位或有相应资质的设计单位进行设计。改建结构的施工单位也必须具有相应的施工资质。（5)装修施工时，不允许在建筑内楼面上堆放大量建筑材料，如水泥、砂石等，以免引起结构的破坏

22、。（6)在装修施工时，应注意建筑结构变形缝 的维护：变形缝间的模板和杂物应该清除干净，确保结构的自由变形。关于沉降缝现在常采用后浇带的处理方式来解决沉降差异的问题，但有时仍会产生微小的沉降差。为了防止装修做法的开裂，最好还应设变形缝。防震缝的宽度应满足相邻结构单元可能出现方向相反的振动而不致相撞的要求。当房屋高度在15m以下时，其宽度也不应小于5cm。建筑结构变形缝的装修构造， 必须满足建筑结构单元的自由变形，以防结构的破坏。疏浚工程施工组织设计中的工程概况应包括（ ）。A.工程名称B.码头结构形式C.工程规模D.工程位置E.工程范围答案：A,C,D,E解析：工程概况:（1）工程名称、工程位置

23、、工程规模、范围和工程量。（2）工程技术规格和质量要求，包括疏浚、吹填区位置、设计尺度、吹填标高、预留沉降量和施工允许偏差，以及平面控制的坐标系统和高程基准。（3）疏浚土的处理区的位置、面积、水深、容泥量;取土区的位置、水深、土质、取土面积、深度和土源储量。（4）合同的主要规定:包括工期要求、双方责任和义务、工程变更、工程验收方法和标准、合同总价及单价、费用支付方法、违约罚款、奖惩制度等。（5）施工条件:包括现场自然条件（水文、气象、工程地质概况等）和施工组织条件（交通、补给、修船、燃料备配件供应等）。不属于措施项目费的有（）。A.特殊地区施工增加费B.仪器仪表使用费C.脚手架工程费D.安全文

24、明施工费答案：B解析：仪器仪表使用费属于施工机具使用费，不属于措施费范围，其他三项均属于措施费，故选B。国际工程投标中，投标人做出最终报价前应对估算人员算出的暂时标价进行对比分析，其目的是（）。A.从宏观上把握标价的合理性B.分析报价的竞争力C.预测报价的利润水平D.检查标价计算是否存在错误答案：A解析：标价的对比分析是依据在长期的工程实践中积累的大量的经验数据，用类比的方法，从宏观上判断计算标价(结构)的合理性。下列担保中，担保金额在担保有效期内逐步减少的是（ ）。A. 预付款担保B. 投标担保C. 履约担保D. 支付担保答案：A解析：本题主要考查预付款担保的内容。A项：预付款担保的担保金额

25、通常与发包人的预付款是等值的。预付款一般逐月从工程付款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少。所以A项正确。B项：投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过80万元人民币。有效期应当超出投标有效期三十天。所以B项错误。C项：履约担保的有效期始于工程开工之日，终止日期则可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日。银行履约保函担保金额的10%左右，保留金一般为每次工程进度款的10%，但总额一般应限制在合同总价款的5%。一般在工程移交时，业主将保留金的一半支付给承包人；质量保修期时，将剩下的一半支付给承包人。所以C项错误。D项：支付担保是承包商向业主保证，将把业主支付的用于实施分

26、包工程的工程款及时、足额地支付给分包人。支付担保的额度为工程合同总额的20%-25%。所以D项错误。综上所述，正确选项为A。港口工程质量检验中，栈桥、引堤、独立护岸和防汛墙工程，各作为一个单位工程； 工程量大、工期长的同一结构形式的整治建筑物，可按（）划分为一个单位工程。A. 100m 左右 B. 3000m 左右C. 1000m 左右 D. 10000m 左右答案：B解析：2022一级建造师历年真题解析6章 第6章卫星通信与其他通信方式相比较，具有( )的特点。A.通信距离远，建站成本与距离无关，除地球两极外均可建站通信B.组网灵活，便于多址连接C.不能采用空分多址(SDMA)方式D.机动性

27、好E.通信线路质量稳定可靠答案：A,B,D,E解析：卫星通信作为现代通信的重要手段之一，与其他通信方式相比有其独特的优点: (1)通信距离远，建站成本与距离无关，除地球两极外均可建站通信。(2)组网灵活，便于多址连接。(3)机动性好。(4)通信线路质量稳定可靠。(5)通信频带宽，传输容量大，适合多种业务传输。(6)可以自发自收进行监测。根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，关于施工企业不良行为记录的说法，正确的是（）。2022真题A、超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为 B、工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为 C、委托不具有相应资质的单位承

28、担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为 D、将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为答案：D解析：本题考查的是建筑市场施工单位不良行为记录的认定标准。选项A属于资质不良；选项B属于工程质量不良；选项C属于工程安全不良。下列费用中，应计入施工机械台班单价的有（ ）。A、折旧费B、日常维护费C、安拆及场外运费D、动力费E、采购人员工资答案：A,B,C,D解析：2022版教材P168 / 2022版教材P162“施工机械台班单价应由下列七项费用组成：（1）折旧费（2）大修理费（3）经常修理费（4）安拆费及场外运费（5）人工费（6）燃料动力费（7）税费（2022年真题）设备采购实

29、施阶段的工作不包括（）A.报价与评审B.接收请购文件C.催交与检验D.编制采购计划答案：D解析：P259-262考察设备采购管理。 实施阶段采办小组的主要工作包括接收请购文件、确定合格应商、招标或询价、报价评审或评标定标、召开供应商协调会、签订合同、调整采购计划、催交、检验、包装及运输等。供货方的项目管理目标，包括()。A.成本目标B.进度目标C.安全目标D.质量目标E.环保目标答案：A,B,D解析：2022/2022教材P6 供货方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和供货方本身的利益，其项目管理的目标包括供货方的成本目标、供货的进度目标和供货的质量目标。#由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按（ ）计算。A.台班费B.台班折旧费C.折算租金D.折算租金乘以规定的降效系数答案：B解析：2022教材P330 / 2022教材P326如系承包人自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。