2022一级建造师考试历年真题精选6节.docx

《2022一级建造师考试历年真题精选6节.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022一级建造师考试历年真题精选6节.docx（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022一级建造师考试历年真题精选6节2022一级建造师考试历年真题精选6节 第1节 建设工程质量管理条例规定，除（ ）外，设计单位不得指定生产厂、供应商。A.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等B.建设单位有特殊要求的C.建设单位申请使用的D.施工单位申请使用且质量合乎要求的正确答案：A某建设单位A 通过招标，确定了某管道安装工程由B 单位承包,A 单位与B 单位签订的合同约定，采用单价合同，并约定若结算工程量增加超过招标工程量15%，且该清单项目投标报价超过招标控制价15%时，工程量超过招标工程量15%以上部分按招标控制价的115%确定。合同工期为28 天。工期每提前1 天奖励20

2、00 元，每拖后1 天罚款3000 元。B 单位在开工前及时提交了施工网络进度计划（如下图所示），并得到A 单位的批准。B 单位在工程施工中发生如下几项事件：事件1：因施工场地供电电源出现故障造成施工现场停电，使工作A 和工作B 的工效降低，作业时间分别拖延2 天和1 天；人员窝工8 个和10 个工日；租赁的工作A 的施工机械每天租赁费为500 元，工作B的自有机械每天折旧费200 元。事件2：为保证施工质量，B 单位在施工中将工作C 原设计尺寸扩大，增加工程量160m3，该工作综合单价为87 元/m3，作业时间增加2 天。事件3：因设计变更，工作H 工程量由300m3 增至360m3，该工作

3、投标时的综合单价为65 元/m3，招标控制价为52 元/m3。事件4：鉴于该工程工期较紧，经A 单位同意B 单位在工作G 和工作J 作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2 天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元2500 元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。1按B 单位的施工网络进度计划，用节点表示上述进度计划图的关键线路。计算计划工期为多少天？2B 单位发生的哪些事件可以提出工期和费用补偿要求？哪些事件不能提出工期和费用补偿要求？说明其原因。3B 单位可以得到的每项事件的工期补偿多少天？总工期补偿多少天？44 个事件发生后，综合考虑4

4、个事件的影响，再用节点表示其关键线路。计算实际工期为多少天？5假设人工工日单价为50 元/工日，窝工费25 元/工日，管理费利润等不予补偿。试计算A 单位应给予B 单位的追加工程款为多少？答案：解析：1答1：关键线路：计划工期：5+5+4+8+6=28 天2答：事件1：可以提出工期和费用补偿要求，因为提供可靠电源是甲方责任。事件2：不可以提出工期和费用补偿要求，因为保证工程质量是乙方的责任，其措施费由乙方自行承担。事件3：可以提出工期和费用补偿要求，因为设计变更是甲方的责任。事件4：不可以提出工期和费用补偿要求，因加快施工属承包商提出，加快施工的技术组织措施费应由乙方承担，而工期提前应按工期奖

5、励处理。3.答：事件1：工期补偿2 天，因为工作A 在关键线路上，其作业时间拖延的2 天影响了工期；但工作B 不在关键线路上，其作业时间拖延的1 天没有超过其总时差，不影响工期。事件2：工期不与补偿。事件3：工期补偿为0 天，因工作H 不是关键工作，增加工程量后作业时间增加：（360-300） m3 /300 m3 /5 天=1 天，没有超过总时差，不影响工期。事件4：工期不与补偿。总计工期补偿：2+0 =2（天）4答：事件1：由于建设单位的原因，A 实际作业时间是7 天，B 实际作业时间是5 天；事件2：由于施工单位自身的原因，C 实际作业时间是5 天；事件3：由于建设单位的原因，H 实际作

6、业时间是6 天；事件4：经建设单位同意赶工后，G 实际作业时间是6 天，J 实际作业时间是4 天；关键线路为： 实际工期7+5+4+6+5=27 天5答5：事件1：人工费补偿：（8+10）工日25 元/工日=450 元机械费补偿：2 台班500 元/台班+1 台班200 元/台班=1200 元事件3：工程量增加的比例：360/300-1=20%15%控制价调整上限=控制价115=52115=598 元/m，清单单价=65598 元/m，所以增加的工程量超过15%以上部分应该按调整的单价598 元/m 执行。按原单价结算的追加工程款：30015%65=2925 元按新单价结算的追加工程款：（36

7、0-300115）598=897 元合价=2925+897=3822 元事件4：合同工期为28 天，可索赔的工期为2 天，实际工期为27 天，所以工期实际提前的天数为28+2-27=3 天。工期奖励为：32000=6000 元合计补偿的追加工程价款为：450+1200+3822+6000=11472 元起重机选用时，（）参数是制定吊装技术方案的重要依据。A.额定起重量B.起重机总重量C.最大幅度D.最大起升高度E.吊装载荷答案：A,C,D,E解析：2022版教材P42 / 2022版教材P33本题主要考起重机选用的基本参数。主要有吊装载荷（也称吊装重量）、吊装计算载荷，额定起重量、最大幅度、最

8、大起升高度等，这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。根据我国招标投标法，招标人和中标人订立书面合同的时候是（ ）之日起30日内。A. 合同谈判开始B. 开标C. 评标D. 中标通知书发出答案：D解析：本题考核的是订立书面合同的时间。建设行政主管部门自收到书面报告之日起5日内未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人可以向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标的投标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送县级以上工程所在地的建设

9、行政主管部门备案。综上所述，正确选项为D。根据相关法律法规的规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治 区、直辖市税务局批准，可以延期缴纳税款，但最长不得超过（ ）个月。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4答案：C解析：本题考核的是延期缴纳税款的期限。纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税 、款的，经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准，可以延期缴纳税款，但是最长不得超过3个月。在建设工程施工投标过程中，施工方案应由投标人的（ ）主持制定。A. 项目经理B. 法人代表C. 技术负责人D. 分管投标的负责人答案：C解析：本题主要考查建设工程施工投标的内容。在建设工程施工投标

10、过程中，施工方案应由投标人的技术负责人主持制定。综上所述，本题正确答案为C。隧道围岩分级的综合评判方法根据（ ）来确定隧道围岩分级。A.岩石坚硬程度B.完整程度C.有无地下水D.存在高初始应力与否E.详细定级的修正因素答案：A,B,E解析：2022版教材P227/2022版教材P221隧道围岩分级的综合评判方法宜采用两步分级：根据岩石的坚硬程度和岩体完整程度两个基本因素的定性特征；对围岩进行详细定级时，应在岩体基本质量分级的基础上考虑修正因素的影响，修正岩体基本质量指标值。根据公路工程标准施工招标文件（2022 年版）合同文件范本，关于计量支付管理的说法，错误的有（ ）。2022年A承包人应对

11、已完成的分项工程向业主申请质量认证B承包人应在协议约定的时间内向监理工程师申请计量C监理工程师应对实际完成的工程量进行计量，并签发计量证书给承包人D承包人可凭质量认证和计量证书向业主提出付款申请E应向监理工程师复核申报资料，确定支付款项，并批准向承包人付款答案：A,D,E解析：对已完成的分项工程向监理工程师申请质量认证。错。承包人凭质量认证和计量证书向监理工程师提出付款申请。错。监理工程师复核申报资料，确定支付款项，向业主提供付款证明文件。设备监造的内容有（）。A、审查制造单位的质量保证体系 B、审查原材料的质量证明书和复检报告 C、现场见证制造加工工艺 D、监督设备的集结和运输 E、施工现场

12、设备的检验和试验答案：A,B,C解析：教材P265设备监造管理的要求。设备监造的内容包括：（1）审查制造单位质量保证体系；施工技术文件和质量验收文件；质量检查验收报告。（2）审查制造单位施工组织设计和进度计划。（3）审查原材料、外购件质量证明书和复验报告。（4）审查设备制造过程中的特种作业文件，审查特种作业人员资质证。（5）现场见证（外观质量、规格尺寸、制造加工工艺等）；停工待检点见证。2022一级建造师考试历年真题精选6节 第2节某施工单位承建一矿井井底车场及硐室工程，编制的施工网络计划如图所示，其中井底车场中属于主要排水系统的工程有：泵房及变电所工程H，吸水井及配水巷工程I，水仓工程L。监

13、理认为该网络计划的主要排水系统工程安排不合理，要求进行调整。 建设单位提供的地质资料预测，E工作需穿过一断层破碎带。在实际施工中，E工作较地质资料数据提前8m揭露该断层破碎带，造成工作面突水。施工单位按应急方案进行了处理并顺利通过，增加费用20万元，工期延误1个月。施工单位以地质资料不准为由，向建设单位提出索赔。 K工作因围岩破碎严重，经建设单位同意增加了钢棚支护，费用增加10万元，工期延误1个月；施工单位提出了补偿费用10万元、总工期顺延1个月的索赔要求。1.按照图1计算该施工网络计划工期，指出其关键线路。2.调整网络计划中排水系统的施工安排，并说明理由。3.施工单位对处理E工作断层破碎带提

14、出的索赔是否合理？说明理由。4.施工单位针对K工作增加钢棚支护提出的索赔是否合理？说明理由。5.E工作的延误，对哪个紧后工作有影响？说明理由。答案：解析：1.按照图1计算该施工网络计划工期，指出其关键线路。 答：网络计划工期为13个月。关键路线有2条，分别为ADGJ，CFIL。 2.调整网络计划中排水系统的施工安排，并说明理由。 答：水仓工程L作为吸水井及配水巷工程的I的紧前工作，并与泵房及变电所工程H平行施工。 理由：（1）吸水井及配水巷工程I实际施工中不做为水仓工程L的紧前工作，其紧前工作只能是水仓入口工程；（2）水仓工程L与泵房及变电所工程H同时平行施工，有利于缩短工期；（3）水仓工程L

15、与泵房及变电所工程H施工完成后，吸水井及配水巷工程I开工更为方便；（4）调整后的关键线路与总工期不变。3.施工单位对处理E工作断层破碎带提出的索赔是否合理？说明理由。 答：不合理。建设单位提供的地质资料与实际揭露情况基本相符，造成工作面突水主要是施工单位的施工方法存在问题，没有坚持“有疑必探、先探后掘”的原则，穿越断层前没有进行探放水工作。该事故增加费用20万元，工期延误1个月，由施工单位自己承担。4.施工单位针对K工作增加钢棚支护提出的索赔是否合理？说明理由。答：费用索赔合理。K工作发生的情况是非施工单位原因造成的，可归纳为地质资料不准确，应由建设单位承担该风 险；另一方面，建设单位也已同意

16、增加钢棚支护，所以该事故造成费用增加10万元；工期索赔不合理，因为工期延误1个月，没有超过K工作的总时差，所以不予索赔。 5.E工作的延误，对哪个紧后工作有影响？说明理由。 答：E工作有两项紧后工作H和G，延误1个月不会影响关键线路工作G和总工期，但会影响非关键线路工作H的最早开工时间（推迟1个月），同时，E工作仅有1个月的总时差，延误1个月E工作将成为关键工作，增加了关键线路。施工企业发生的下列费用，应当计入财务费用的有（ ）。A. 财会人员的工资B. 短期借款的利息C. 财务部门的办公费D. 应付票据的利息E. 汇兑损失答案：B,D,E解析：2022年建设工程经济真题第72题本题主要考查了

17、期间费用的核算。期间费用包括管理费用、财务费用和销售费用。BDE项：财务费用是指企业为筹集生产所需资金等而发生的费用，包括应当作为期间费用的利息支出（减利息收入）、汇兑损失（减汇兑收益）、相关的手续费以及企业发生的现金折扣或收到的现金折扣等内容。因此，BDE项正确。AC项：财会人员的工资和财务部门的办公费应计入管理费用。因此，AC项错误。综上所述，本题正确答案为BDE项统计水上交通事故的基本计算方法包含()等。A.死亡(含失踪)人数按事故发生后7日内的死亡(含失踪)人数进行统计B.重伤人数参照国家有关人体伤害鉴定标准确定C.船舶溢油数量按实际流入水体的数量进行统计D.直接经济损失按水上交通事故

18、对船舶和其他财产造成的直接损失进行统计E.船舶沉没或者全损按发生沉没或者全损的船舶原值进行统计答案：A,B,C,D解析：移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁，浇筑分段工作缝，必须设在()附近。A、最大弯矩B、最小弯矩C、弯矩零点D、负弯矩答案：C解析：2022/2022教材P79（二)移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁（3）浇筑分段工作缝，必须设在弯矩零点附近。施工成本可以按成本构成分解为（?）A.人工费、材料费、施工机具使用费和措施项目费B.人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费C.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和分部分项工程费D.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和

19、税金答案：B解析：施工成本可以按成本构成分解为人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费等。在此基础上，编制按施工成本构成分解的施工成本计划。目视助航灯光系统下列描述中正确的是（）。A.灯泡连接在隔离变压器的次级B.灯泡发光强度与回路中的电流成正比C.灯光回路由一系列隔离变压器串联构成D.灯光回路由一系列隔离变压器并联构成E.灯光系统光强一般分为3个等级答案：A,B,C解析：理解性记忆调光回路的组成。目视助航灯光系统的描述正确的是：灯泡连接在隔离变压器的次级，灯泡发光强度与回路中的电流成正比，灯光回路由一系列隔离变压器串联构成，灯光系统光强一般分为5个等级。所以D和E不正确。长12.5m，宽7

20、.5m，深7.5m的基坑可以采用什么方式降水（）。A喷射井点、单排管路B管井降水、单排管路C喷射井点、双排管路D管井降水、双排管路答案：A解析：基坑宽度7.5m，小于10m，可采用单排布置。降水深度7.5m，可采用喷射井点，不能采用管井井点。故选A。 下列对期间费用理解不正确的是()。A是施工企业当期发生的费用 B主要包括直接费用和间接费用c于发生时直接计人当期损失 D主要包括财务费用和管理费用正确答案：B下列关于评标委员会的说法中，正确的是()。A.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的二分之一B.评标委员会成员不得要求投标人就投标文件中的技术信息和数据问题进行说明C.评标委员

21、会成员可以透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况D.评标委员会成员因就职于项目主管部门而应当主动提出回避答案：D解析：2022版教材P94 / 2022版教材P93依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，故选项A错误。评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，故选项B错误。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处

22、，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的意向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为，故选项C错误。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会；已经进入的应当更换，2022一级建造师考试历年真题精选6节 第3节某潮汐河口航道整治工程，实际收集了该河段的河宽资料如下表，该河段的放宽率是（）。A.002005B.0.0501C.0203D.0305答案：B解析：潮汐河口航道整治工程河段放宽率的计算式为： B2=B0(1+B)x 式中B2下游计算端的整治线宽度(m)； B0上游计算端的河宽(m)； B放宽率； x河流轴线上B0和B

23、2两端断面间的距离(km)。 1800=1500(1+B)2 (1+B)2=18001500=12 (1+B)=1096 B=0096下列情形中，会造成钻孔偏斜的是( )。A、钻头受力不均B、钻杆接头间隙太大C、钻头翼板磨损不一D、钻压过高使钻头受力不均答案：B解析：2022教材P357 / 2022教材P359本题考核的是造成钻孔偏斜的原因。钻孔偏斜：场地平整度和密实度差，钻机安装不平整或钻进过程发生不均匀沉降;钻杆弯曲、钻杆接头间隙太大。A、C、D选项会造成钻孔偏离钻进方向。#解体安装是在安装施工现场，重新按设计及（ ）要求进行装配和安装。A.制造B.规范C.生产D.工艺答案：A解析：安装

24、：是指对某些大型设备，由于运输条件的限制，无法将其整体运输到安装现场，出厂时只能将其分解成部件进行运输，在安装现场重新按设计、制造要求进行装配和安装。甲施工企业与乙供应商于2022年4月1日签订了水泥供应合同，约定2022年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2022年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2022年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2022年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述正确的是( )。A.由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任B.甲施

25、工企业只能要求乙供应商承担违约责任C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任D.由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任答案：B解析：违约责任，是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任。合同法规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。合同法规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。关于钢筋代换的说法，正确的有（ ）。A.当构件配筋受强度控制时，按钢筋代换前后强度相等的原则代换B.当构件按

26、最小配筋率配筋时，按钢筋代换前后截面积相等的原则代换C.钢筋代换时应征得设计单位的同意D.当构件受裂缝宽度控制时，代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算E.同钢号之间的代换，按钢筋代换前后用钢量相等的原则代换答案：A,B,C,D解析：2022教材P106 / 2022教材P105（1） 代换原则：等强度代换或等面积代换。当构件配筋受强度控制时，按钢筋代换前后强度相等的原则进行代换；当构件按最小配筋率配筋时，或同钢号钢筋之间的代换，按钢筋代换前后面积相等的原则进行代换。当构件受裂缝宽度或挠度控制时，代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算。 （2） 钢筋代换时，应征得设计单位的同意，并办理相应手续 根据下列条

27、件回答 2829 题： 某施工企业对项目进行人力资源管理，编制了项目人力资源管理计划，并制定了项目团队的建设计划。第28题：项目人力资源管理的目的是（ ）。A调动所有项目参与人的积极性B降低项目的人力成本C建立广泛的人际关系D调动与项目相关的所有人员的积极性正确答案：A项目人力资源管理的目的是调动所有项目参与人的积极性，以实现项目的目标。与项目相关的所有人员范围太广，不是全部包括在项目人力资源管理范围内。B、C不是项目人力资源管理的目的。下列选项中，计算机辅助网络计划编制的意义不包括（ ）。A.有利于工程网络计划实施的控制B.确保工程网络计划计算的准确性C.有利于工程网络计划及时调整D.有利于

28、编制资源需求计划答案：A解析：2022/2022教材P116计算机辅助工程网络计划编制的意义如下：（1）解决当工程网络计划计算量大，而手工计算难以承担的困难；（2）确保工程网络计划计算的准确性；（3）有利于工程网络计划及时调整；（4）有利于编制资源需求计划等。下列荷载中，属于可变荷载的有（）。A、雪荷载 B、结构自重 C、基础沉降 D、安装荷载 E、吊车荷载答案：A,D,E解析：荷载的分类。可变荷载是指在设计基准期内，其值随时间变化。如安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪荷载、风荷载、吊车荷载、积灰荷载等。2022年7月22日，某施工现场为了浇筑钻可孔桩而钻了8处深20米、宽15米的坑。为了避免有人

29、掉入坑中，在坑边设立了明显的警告标志，但是当晚这些标志被人移走，工人孙某看到坑旁没有了警告标志，感觉缺少了警标后容易出现安全事故，于是通告了自己宿舍的工友，提醒他们小心。次日，有工人落入坑中，造成重伤，孙某违背了（ ）义务。A. 危险报告B. 遵守安全生产规章制度的C. 批评和检举、控制D. 接受安全生产教育培训的答案：A解析：本题考查了施工作业人员应当履行的安全生产义务。根据安全生产法的规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。综上所述，本题的正确答案为A。2022一级建造师考试历年真题精选6节 第4节绝

30、热层施工技术要求中，说法正确的是（ ）。A.保冷层厚度100mm时，应分为两层或多层逐层施工B.保冷层采用硬质绝热制品时，拼缝宽度不应大于5mmC.保冷设备上的支座、吊耳等附件，必须进行保冷D.水平管道的纵向接缝位置，应布置在管道下部垂直中心线45范围内答案：C解析：A选项，当采用一种绝热制品，保温层厚度100mm或保冷层厚度80mm时，应分为两层或多层逐层施工，各层厚度宜接近。B选项，硬质或半硬质绝热制品用作保温层时，拼缝宽度5mm；用作保冷层时，拼缝宽度度2mm。D选项，水平管道的纵向接缝位置，不得布置在管道下部垂直中心线45范围内。机场工程中通常采用（ ）的处理方法保证机场道面下土基的强

31、度和稳定性。A.降低地下水位B.土基专项治理措施C.土基进行充分压实D.设置隔离层E.抬高道槽设计标高答案：B,C,D,E解析：B、C、D、E降低地下水位实施极为困难，不宜采用此方法保证土基的强度和稳定性。建设工程项目质量控制系统的质量责任动态界面是指项目实施过程（ ）的衔接配合关系及其责任划分，必须通过分析研究，确定管理原则与协调方式。A.监理单位与施工单位之间B.设计单位与施工单位之间C.施工单位之间D.设计单位之间E.施工单位与材料供应单位之间答案：B,C,D解析：2022/2022教材P162动态界面主要是指项目实施过程中设计单位之间、施工单位之间、设计与施工单位之间的衔接配合关系及其

32、责任划分，必须通过分析研究，确定管理原则与协调方式。关于建设工程总承包的规定，以下说法错误的是（ ）。A.总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类B.工程总承包企业不得将工程转包，但可以将设计和施工业务分别分包给其他单位C.工程总承包一般采用设计-采购-施工总承包或者设计-施工总承包模式D.项目管理单位不得与工程总承包企业具有利害关系答案：B解析：工程总承包企业不得将工程转包，也不得将设计和施工业务一并或者分别分包给 其他单位。关于违约金的说法，正确的有（）。A、支付违约金是一种民事责任的承担方式 B、约定的违约金低于造成的损失时，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加 C、违约支付违约

33、金后，非违约方有权要求其继续履行 D、当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时对方可以同时适用违约金条款和定金条款 E、约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以减少答案：A,B,C,E解析：P152本题考查的是违约责任及违约责任的免除。选项C错误，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。民航机场工程中，内容涉及（）的建设项目管理文件需建造师签署。A.现场环保文明施工B.工程监理C.施工组织D.施工进度E.成本费用答案：A,C,D,E解析：下列影响建设工程项目质量的因素中,属于管理环境因素的是( )。A.人的因素和技术因

34、素B.决策因素和组织因素C.人的因素和环境因素D.技术因素和决策因素答案：B解析：2022/2022教材P154主要是指项目参建单位的质量管理体系、质量管理制度和各参建单位之间的协调等因素。#甲将其房屋卖给乙，并就房屋买卖订立合同，但未进行房屋产权变更登记，房屋也未实际交付。2022真题关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法，正确的是（）。2022真题A、买卖合同有效，房屋所有权不发生变动B、买卖合同无效，房屋所有权不发生变动C、买卖合同有效，房屋所有权归乙所有，不能对抗善意第三人D、买卖合同效力待定，房屋所有权不发生变动答案：A解析：本题考查的是物权的设立、变更、转让、消灭和保护。不动产物权的

35、变更，依法登记发生效力，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。消除物的不安全状态，实现作业条件安全化的主要措施有()。A.鼓励采用新工艺、新技术、新设备、新材料，保证安全措施费用足额使用，改善劳动条件B.加强安全技术的研究，采用安全防护装置，隔离危险部位C.采用符合标准的安全防护用具、机械设备和机具配件D.建立安全总监巡查制度，及时发现和整改安全隐患E.创建“平安工地”，定期对施工项目进行安全评价，持续改进安全绩效答案：A,B,C,E解析：2022一级建造师考试历年真题精选6节 第5节为了

36、有效控制施工机械使用费的支出，施工企业可以采取的措施有（ ）。A.加强设备租赁计划管理，减少安排不当引起的设备闲置B.加强机械调度，避免窝工C.加强现场设备维修保养，避免不当使用造成设备停置D.做好机上人员和辅助人员的配合，提高台班产量E.尽量采用租赁的方式，降低设备购置费答案：A,B,C,D解析：（2022年真题）某机电工程公司施工总承包了一项大型原油储备库工程，该工程主要包括 4 台 50000m3浮顶原油储罐 及其配套系统和设施。工程公司项目部对 50000m3浮顶储罐的施工方案进行了策划，确定罐壁焊缝采用自 动焊的主体施工方案，为了减少脚手架的搭设和投入，选用了适宜的内挂脚手架正装法组

37、装罐壁，确定主 体施工方案后项目部编制了施工组织设计，并按规定程序进行了审批。施工过程中，发生了如下事件：事件 1：由于罐壁自动焊接设备不能按计划日期到达施工现场，为不影响工程进度，项目部决定将罐 壁焊缝自动焊改为焊条电弧焊（手工焊）。为此，项目部根据电弧焊方法修改了施工组织设计，由项目总 工程师批准后实施，在施工过程中专业监理工程师发现，认为改变罐壁焊接方法属于重大施工方案修改， 项目部的施工组织变更的审批手续不符合要求，因此报请总监理工程师下达了工程停工指令。 事件 2：修改罐壁焊接方法后，工程公司项目部把焊缝的焊条电弧焊焊接作为质量控制的重点，制定 了合理的焊接顺序和工艺要求，并制定了质

38、量预控方案。 事件 3：在对第一台焊接的 50000m3浮顶罐进行罐壁焊缝射线检测及缺陷分析中，认为气孔和密集气 孔是出现频次最多的超标缺陷，是影响焊接质量的主要因素，项目部采用因果分析图方法，找出了焊缝产 生气孔的主要原因，制定了对策表，在后续的焊接施工中，项目部落实了对策表内容，提高了焊接质量 1.说明内挂脚手架正装法和外搭脚手架正装法脚手架的搭设区别。 2.事件一中，为什么监理工程师认为项目部对施工组织设计变更不符合要求？ 3.写出储罐罐壁焊缝采用焊条电弧焊焊接方法的合理焊接顺序和工艺要求？ 4.事件三中，项目部制定的焊缝质量对策表应包括哪些内容？答案：解析：1.脚手架搭设方式不同之处包

39、括：外搭脚手架随罐壁板升高而逐层搭设；内挂脚手架只需要 23 层脚手架，脚手架从下至上交替使用，不需要整个罐壁搭满脚手架。 2.事件 1 中的改变罐壁焊接方法是施工组织设计原则的重大变更，须履行原审批手续，不能项目总工 程师批准后随即实施。所以监理工程师认为项目部对施工组织设计变更的审批手续不符合要求。 3.焊接顺序：先焊纵向焊缝，后焊环向焊缝：当焊完相邻两圈壁板的纵向焊缝后，再焊其间的环向焊 缝。工艺要求：焊工应均匀分布，并沿同一方向施焊。 4.项目部制定的对策表一般包括的内容：因素（人、机、料、环、法）；主要原因；采取的措施；执 行人及完成日期关于此双代号时标网络图（单位:天），下列选项中

40、，正确的是（ ）。A.I工作、J工作完成后，M工作即可开始B.G工作延误2天，将会使总工期延长2天C.I工作的最迟开始时间为第5天D.E工作延误1天，对H工作无影响，但会使I工作最早开始时间延误1天答案：D解析：A 选项错误，M 工作的紧前工作为H、I、J；B 选项错误，G 工作的总时差为2 天，G 工作延误2 天，不会影响总工期；C 选项错误，I 工作最早开始时间为第4 天，总时差为2天，则最迟开始时间为第6 天。根据国际设施管理协会的设施管理定义，下列管理事项中，属于物业运行管理的是（ ）。A.空间管理B.用户管理C.维修管理D.财务管理答案：C解析：ABD属于物业资产管理。物业运行管理包

41、括：维修和现代化管理。水泵按泵轴安装形式分为（ ）。A.立式泵B.离心泵C.卧式泵D.混流泵E.斜式泵答案：A,C,E解析：2022版教材P135 / 2022版教材P137水泵的类型中按泵轴安装形式的分类.水泵按泵轴安装形式分为立式、卧式和斜式.在进行施工图预算审查时，利用计算出的底层建筑面积或楼（地）面面积，对楼面找平层、顶棚抹灰等的工程量进行审查。这种审查方法是（ ）。A、逐项审查法B、分组计算审查法C、对比审查法D、“筛选”审查法答案：B解析：2022版教材P232 / 2022版教材P226分组计算审查法就是把预算中有关项目按类别划分若干组，利用同组中的一组数据审查分项工程量的一种方

42、法。这种方法首先将若干分部分项工程按相邻且有一定内在联系的项目进行编组，利用同组分项工程间具有相同或相近计算基数的关系，审查一个分项工程数，由此判断同组中其他几个分项工程的准确程度。该方法特点是审查速度快、工作量小。底层建筑面积或楼（地）面面积，对楼面找平层、顶棚抹灰等的工作有一定的关系，有相近的工程量，所以采用分组计算审查法。拆除工程施工过程中，当发生重大险情或生产安全事故时，应及时启动应急预案，采取（ ）等措施，并向有关部门报告。A、疏导交通B、排除险情C、保持信息畅通D、保护事故现场E、组织抢救答案：B,D,E解析：2022教材P440 / 2022教材P441四（10）拆除工程施工过程

43、中，当发生重大险情或生产安全事故时，应及时启动应急预案排除险情、组织抢救、保护事故现场，并向有关部门报告。关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是（）。2022真题A、是指企业拥有的资产 B、是指企业的注册资本金 C、应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准 D、即所有者权益答案：D解析：本题考查的是施工企业资质的法定条件。净资产是属于企业所有并可以自由支配的资产，即所有者权益。在仲裁协议中，（ ）是必须约定的内容。A. 选定的仲裁员B. 仲裁的地点C. 仲裁的时间D. 选定的仲裁委员会答案：D解析：仲裁协议应具备下列内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）

44、选定的仲裁委员会。综上所述，本题正确答案为D。2022一级建造师考试历年真题精选6节 第6节安全防范系统的子系统主要包括（ ）等。A.入侵报警系统B.视频监控系统C.出入口控制系统D.电子巡查系统E.联动控制系统答案：A,B,C,D解析：教材P195安全技术防范系统主要包括：出入口控制系统、入侵报警系统、视频监控系统、电子巡查系统、停车库（场）管理系统以及以防爆安全检查系统为代表的特殊子系统等。某市心区新建一座商业中心，建筑面积26000m2，地下2层，地上16层，13层有裙房，结构形式为钢筋混凝土框架结构，柱网尺寸为8.4m X 7.2m,其中二层南侧有通长悬挑 露台，悬挑长度为3m。施工现

45、场内有一条10kV高压线从场区东侧穿过，由于该10kV高压线承担周边小区供电任务，在商业中心i程施工期间不能改线迁移。 某施工总承包单位承接了该商业中心工程的施工总承包任务。该施工总承包单位进场后，立即着手进行施工现场平面布置：在临市区主干道的南侧采甩1.6m高的砖彻围墙作围挡。 为节约成本，施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路。为满足模板加工的需要，搭设了一间50m2的木工加工间，并配置了一只灭火器。受场地限制在工地北侧布置塔式起重机一台，高压钱处于塔式起重机覆盖范围以内。 主体结构施工阶段，为赶在雨期来临之前完成基槽回填土任务，施工总承包单位在露 台同条件混凝土试块抗压强

46、度达到设计强度的80%时，拆徐了露台下模板支撑。主体结构 施工完毕后，发现二层露台根部出现通长裂缝，经设计单位和相关检测鉴定单位认定，该 裂缝严重影响到露台的结构安全,必须进行处理，该事故造成直接经济损失8万元。指出施工总承包单位现场平面布置中的不妥之处，并说明正确做法。答案：解析：施工现场必须实施封闭管理，现场出入口应设门卫室，场地四周必须采用封闭围挡，围挡要坚固、整洁、美观，并沿场地四周连续设置，一般路段的围挡高度不得低于1. 8m，市区主要路段的，围挡高度不得低于2.5m。施工现场应积极推行硬地坪施工，作业区、生活区主干道地面必须用一定厚度的混凝土硬化，场内其他次要道路地面也应硬化处理。

47、临时水工间、油漆间、木机具间等，每25m2应配置一只灭火器。目前各种网络为用户提供了大量的不同业务，业务网不包含( )。A.同步网B.公用电话网C.数字数据通信网D.移动通信网答案：A解析：目前现代通信网提供的业务网主要有公用电话网、数字数据通信网、移动通信网、智能网、互联网等。 某企业采用双倍余额递减法计算折旧，设固定资产原值为 12 万元，预计净残值为2 万元，预计使用年限是 10 年，则其第一年固定资产年折旧率为( )。A10 B20 C12D164正确答案：B背景某建设公司承揽某机场主跑道的修筑工程，主跑道长3800m，宽60m。在实施合同的过程中，由于业主拖欠工程进度款，造成合同工期

48、延误和巨大的成本额外开支，与施工进度计划相比，主跑道施工工期整体延误200d，施工过程赶上雨期，工期延误20d，由于地质勘察资料不完善，工期延误30d，建设公司蒙受重大损失。据此，该公司邀请某律师事务所于2022年向业主提出索赔报告。问题(1)指出索赔程序。(2)指出承包人提出索赔的期限的相关规定。答案：解析：分析(1)承包人索赔程序：1)索赔事件发生后28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。2)发出索赔意向通知后28d内，向监理工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料。3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告及有关资料后，在28d内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。监理工程师在收到承包人送交的索赔报告及有关资料后的28d内，未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。4)该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性地向监理工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28d内，向监理工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与上述规定相同。(2)承包人提出索赔的期限的