2022一级建造师考试历年真题精选6辑.docx

《2022一级建造师考试历年真题精选6辑.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022一级建造师考试历年真题精选6辑.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022一级建造师考试历年真题精选6辑2022一级建造师考试历年真题精选6辑 第1辑招标人和中标人在签订合同的谈判中,为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险，一般通 过（ ）约定风险承担方式。 A.调整投标价格 B.价格调整条款C.调整中标价格 D.调整工作范围答案：B解析：对于工期较长的建设工程，容易遭受货币贬值或通货膨胀等因素的影响，可能给承包人造成较大损失。价格调整条款可以比较公正地解决这一承包人无法控制的成险损失。无论是单价合同还是总价合同，都可以确定价格调整条款，即是否调整以及如何调整等。 现金流量表的作用是( )。A提供企业现金流量信息，对企业整体状况做出客观评价B有助于评价企业的支付

2、能力c有助于预测企业未来的情况D有助于看到企业资产的流失情况E提供所有者权益信息正确答案：ABC 对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务的是（ ）。A项目管理职能分工表B项目管理任务分工表C项目工作流程图D项目结构图正确答案：D 沥青贯入式碎(砾)石可做面层或沥青混凝土路面的下层，作面层时常用厚度为（ ）mm。A1530B1550C5070D5080正确答案：D 下列关于水电工程验收的说法，正确的是（ ）。A工程蓄水验收由项目法人委托有资质单位与省级政府主管部门共同组织工程蓄水验收委员会进行B_工程安全鉴定由质量监督部门指定有资质单位负责C水轮发电机组启动验收由项目法人会

3、同参建单位共同组织启动验收委员会进行D能独立发挥效益且不影响工程运行安全的单项工程验收，不能与工程阶段性验收和竣工验收同步进行时，可单独进行竣工验收正确答案：D 工程项目施工成本分析的基本方法有（ ）。A.比较法B.因素分析法C.统计核算法D.差额计算法E.比率法 答案：A,B,D,E解析：成本分析的基本方法包括比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等。施工过程中，施工组织设计应进行修改或补充的情况有（ ）。A.工程设计有重大修改B.有关标准规范修订和废止C.原审批人员发生变更D.主要施工资源配置有重大调整E.施工环境有重大改变答案：A,B,D,E解析：2022教材P434 / 2022教材P

4、435项目施工过程中，发生以下情况之一时，施工组织设计应及时进行修改或补充：1）工程设计有重大修改；2）有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；3）主要施工方法有重大调整；4）主要施工资源配置有重大调整；5）施工环境有重大改变。下列措施中，不属于施工质量事故预防措施的有（ ）。A.严格按照基本建设程序办事 B.依法进行施工组织管理C.加强施工安全与环境管理 D.做好质量事故的观测记录答案：D解析：施工质量事故预防的具体措施：（1）严格按照基本建设程序办事；（2）认真做好工程地质勘查；（3）科学地加固处理好地基；（4）进行必要的设计审查复核；（5）严格把好建筑材料及制品的质量关；（6）对施工

5、人员进行必要的技术培训；（7）依法进行施工组织管理；（8）做好应对不利施工条件和各种灾害的预案；（9）加强施工安全与环境管理。2022一级建造师考试历年真题精选6辑 第2辑航空固定业务电信网(AFTN)和国际航空通信协会通信网(SITA)使用（）的通信方式传输业务。A.平面电报B.数据通信C.话音通信D.数据链答案：A解析：垂直开挖的坑壁条件中，对密实（镐挖）的基坑深度不超过（ ）。A.075mB.150mC.175mD.20m答案：D解析：垂直开挖的坑壁条件：土质湿度正常，结构均匀。对松软土质基坑深度不超过0.75m；中等密度（锹挖）的不超过1.25m；密实（铺挖）的不超过2.0m。关于大体

6、积混凝土施工所采取的措施，合理的有（ ）。A.掺入一定量的缓凝减水剂B.掺入适量微膨胀剂C.尽量增加水泥用量D.选用硅酸盐水泥E.混凝土内部采取人工降温措施答案：A,B,E解析：2022版教材P101大体积混凝土宜采取以保温保湿养护为主体，抗放兼施为主导的大体积混凝土温控措施。由于水泥水化热引起混凝土浇筑体内部温度剧烈变化，使混凝土浇筑体早期塑性收缩和混凝土硬化过程中的收缩增大，使混凝土浇筑体内部的温度一收缩应力剧烈变化，而导致混凝土浇筑体或构件发生裂缝。很明显，增加水泥用量、选用硅酸盐水泥均不利于水化热的降低，所以不能作为大体积混凝土施工的措施。#在有风浪影响地区的重力式码头施工，（ ）不应

7、抛筑棱体顶面的倒滤层，倒滤层完工后应尽快填土覆盖。A.胸墙未完成前B.胸墙已完成C.墙身结构未完成前D.墙身结构已完成答案：A解析： 建设工程项目总承包方式的核心是（ ）。A实行总价包干B业主可得到“交钥匙工程”C实现设计单位和施工单位的相互融合D实现设计与施工过程的组织集成E为项目建设增值正确答案：DE承诺对要约内容的非实质性变更指的是（ ）。A. 受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更B. 承诺中增加的建议性条款C. 承诺中要求增加价款D. 受要约人对合同履行方式提出独立的主张答案：B解析：2022年建设工程法规真题第49题 根据中华人民共和国合同法规定，承诺的内容应当与要约的内

8、容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为B。依法进行招标的项目，施工合同的履行、变更、转让，应当依法进行。下列说法正确的是（ ）。A. 经双方协商一致，可以对中标施工合同的主要条款进行实质性变更B. 施工合同履行中，经建设单位同意施工单位可以将施工合同转让给另一施工单位C. 施工合同履行中，建设单位名称变更或法定代表人变更，应当办理合同变更手续D. 施工合同履行中，建设单位拖欠工程款，施工单位有权将工程款债权转让答案

9、：D解析：经过处理后，影响工程正常使用的是（）。A.特大质量事故 B.重大质量事故 C.一般质量事故 D.较大质量事故答案：A解析：本题考查的是水利工程质量事故分类与事故报告内容。特大质量事故影响工程正常使用，需限制条件使用。2022一级建造师考试历年真题精选6辑 第3辑已知某技术方案现金流量见下表，设ic=10，则财务净现值为()万元。A.824B.1012C.1104D.2049答案：B解析：当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向()申请执行。A.申请人所在地的中级人民法院B.被执行人所在地的基层人民法院C.被执行财产所在地的中级人民法院D.被执行人所在地的

10、高级人民法院答案：C解析：2022版教材P362 / 2022版教材P361仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国民事诉讼法的规定，向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地的中级人民法院管辖。铺贴厚度小于3mm的地下工程改性沥青卷材时，严禁采用的施工方法是（ ）。A.冷粘法B.热熔法C.满粘法D.空铺法答案：B解析：2022教材P411 / 2022教材P412（4）卷材铺贴方法有冷粘法、热粘法、热熔法、自粘法、焊接法、机械固定法等。厚度小于3m

11、m的改性沥青防水卷材，严禁采用热熔法施工。根据建筑市场诚信行为信息管理办法，建筑市场诚信行为公告不需修正或变更的情形有（ ）。A.行政处罚决定因行政复议被撤销的B.行政处罚决定被依法停止执行的C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的D.行政处罚决定在被行政复议期间的答案：D解析：行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记 录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。原行政处理决定被依法变更或撤销的，公 告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。开展堤防工程施工准备阶段工作应具备的条件包括（ ）。A.项目可行性研究报告已经批准B.施工图已通过审查C.

12、年度投资计划已下达或建设资金已落实D.已办理报建手续E.环境影响评价文件等已经批准答案：A,C,E解析：水利工程建设项目具备以下条件，项目法人即可开展施工准备，开工建设： 项目可行性研究报告已经批准；环境影响评价文件等已经批准；年度投资计划已下达或建设资金已落实。土方开挖前，工程质量检查的内容有（ ）。A.定位放线B.排水和降低地下水位系统C.平面位置D.水平标高E.场地情况答案：A,B解析：2022教材P225 / 2022教材P2271A423031地基基础工程质量检查与检验、土方工程（1）土方开挖前，应检查定位放线、排水和降低地下水位系统。关于建设工程质量监督管理的说法，正确的是( )。

13、 A.建设行政主管部门发现竣工验收过程中有违反质量管理规定行为的，责令停止使用， 重新组织竣工验收B.施工单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，将竣E验收报告报建设行政主管 部门备案C.小规模的市政基础设施改建工程可以免于备案D.建设单位未组织竣工验收擅自交付使用的，责令改正，且处以竣工结算价款2% 4%的罚款答案：A解析：建设单位应当A建设工程竣工验收合格之日起】5日内，将建设工程竣工验收报告和 规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件，报建设行政主管部门或者其他相 关部门备案，故B项错误。新建、扩建和改建的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的竣工验 收，均应按建设工程质量

14、管理条例规定进行备案，故C项错误。建设单位未组织竣工验收， 擅自交付使用的，责令改正，处以工程合同价款2% 4%的罚款，故D项错误。在消火栓系统施工中，消火栓箱体安装固定的紧后工序是（）。A、支管安装 B、附件安装 C、管道试压 D、管道冲洗答案：B解析：消防工程施工程序。施工准备干管安装支管安装箱体稳固附件安装管道调试压冲洗系统调试。2022一级建造师考试历年真题精选6辑 第4辑某混凝土工程，工程量清单的工程量为2000m3，合同约定的综合单价为400元/m3，当实际工程量超过清单工程量10%时可调整单价，调整系数为0.9。工程结束时实际工程量为2400m3，则该混凝土工程的结算价款是（ ）

15、万元。A、96.0B、95.2C、94.4D、86.4答案：B解析：2022版教材P265 / 2022版教材P259合同约定范围内（10%以内）的工程款为：2000（1+10%）400=88万元；超过10%之后部分工程量的工程款为：2400-2000（1+10%）4000.9=7.2万元；则土方工程款合计=88+7.2=95.2万元。用中等膨胀土填筑路堤时，宜采用的边坡防护类型是 （ ）A.种草 B.浆砌片石骨架植草C.浆砌片石全封闭护坡 D.干砌石石护坡答案：C解析：本题考查膨胀土的使用要求。限于条件，髙速公路、一级公路用中等膨胀土填筑路堤时，路堤填成后，应立即作浆砌底护坡封闭边坡。当填至

16、路床底面时，应停止填筑，改用符合规定程度的非膨胀土或改性处理的膨胀土填至路床顶面设计标高并严格压实。如当年不能铺筑路面，作为封层的填筑厚度，不宜小于30cm，并做成不小于2%的横坡。 确定D项目最迟必须结束时间。正确答案：D项目最迟必须结束时间：次日5：00（开航前1小时完工）（2分）。根据已确定的流动式起重机的作业半径、臂长，依据起重机的起重性能表，确定其（）。A.被吊设备高度B.额定起重量C.设备及索吊具重量D.站位位置答案：B解析：2022版教材P44 / 2022版教材P34流动式起重机的选用步骤:（3）根据上述已确定的作业半径（回转半径）、臂长，依据起重机的起重性能表，确定起重机的额

17、定起重量。下列关于矿业工程进度影响因素及对策的说法，正确的是()。A.为避免相关部门、单位影响进度的可以采取加强向有关政府职能部门汇报请示，争取最快解决的措施B.为避免设计失误造成差错，可以采取加强对工程建设物资供应(部门、人员)的管理的措施C.为避免材料、设备、机具不能及时到位，可以采取加强资金供应计划，落实资金供应渠道，无资金供应保证的工程不能开工的措施D.施工单位未按工程进度要求提前开工单位工程，可以采取对提前开工的工程，可签发停工令或拒签工程付款签证的措施E.为避免材料、设备、机具不能及时到位。可以采取加强物资供应的计划管理，提前做好物资供应的合同签订、资金供应的措施答案：A,D,E解

18、析：本题考核的是矿业工程进度影响因素及对策。为避免相关部门、单位影响进度的可以采取由监理单位与建设项目有关部门和单位对工程进度和工作进度进行协调、加强向有关政府职能部门汇报请示争取最快解决、计划工期要预留足够的机动时问等措施；故选项A正确。为避免设计失误造成差错，可以采取原则上应维护原经过主管部门批准的设计权威性、对一些必不可少的设计变更，应本着实事求是、少做改动的原则，提前在工程施工前3个月做好预见性工作，使设计修改有充分的时间，监理单位在工程建设中要加强与设计、行政管理的协调平衡等措施；故选项B错误。施工单位未按工程进度要求提前开工单位工程，可以采取对提前开工的工程，可签发停工令或拒签工程

19、付款签证的措施；故选项D正确。为避免材料、设备、机具不能及时到位。可以采取加强物资供应的计划管理，提前做好物资供应的合同签订、资金供应的措施；故选项E正确、选项C错误。甲患重病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表同意。根据合同法规定，甲、乙之间的借款合同因（ ）。A. 显失公平而无效B. 欺诈而可撤销C. 乘人之危而无效D. 乘人之危而可撤销答案：D解析：2022年建设工程法规真题第45题 合同法规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（一）因重大误解订立的；（二）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的

20、手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。本题中，乙趁甲重病继续用钱的时候与甲订立借款合同，约定半年后加倍偿还，否则以房子代偿，属于乘人之危。综上所述，本题正确答案为D。为赶上已拖延的施工进度，项目部决定采用混凝土泵代替原来的塔吊运输混凝土。该纠偏措施属于（）。( 2022真题 ) A.管理措施 B.组织措施 C.经济措施 D.技术措施答案：D解析：本题考查的是项目进度控制的技术措施。施工技术、施工方法和施工机械的变更都属于技术措施。参见教材57。在建设工程项目总投资组成中的基本预备费主要是为（）而预留的。A、建设期内材料价格上

21、涨增加的费用 B、因施工质量不合格返工增加的费用 C、设计变更增加工程量的费用 D、因业主方拖欠工程款增加的承包商贷款利息答案：C解析：本题考查的是预备费的组成。基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要预先预留的费用，又称不可预见费。主要指设计变更及施工过程中.可能增加工程量的费用。2022一级建造师考试历年真题精选6辑 第5辑关于FIDICEPC交钥匙项目合同条件特点的说法，正确的是（ ）。（2022） A.适用于承包商作大部分设计的工程项目，承包商要按照业主的要求进行设计设备以及建造其他工程B.合同采用固定总价，只有在特定风险出现时才调整价格C.业主委派工程师管理合同，监督工

22、程进度质量D.承包商承担的风险较小答案：B解析：EPC 交钥匙项目合同条件（Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects,简 称 “银皮书”) 。适用于在交钥匙的基础上进行的工程项目的设计和施工，承包商要负责所有的设计、采购和建造工作，在交钥匙时，要提供一个设施配备完整、可以投产运行的项目。合同计价采用固定总价方式，只有在某些特定风险出现时才调整价格。在该合同条件下，没有业主委托的工程师这一角色，由业主或业主代表管理合同和工程的具体实施。与前两种合同条件相比，承包商要承担较大的风险。在装饰玻璃中，（ ）玻璃对通过的光线有漫射作用。A.压花B.刻

23、花C.冰花D.彩色平板答案：C解析：2022/2022版教材P60冰花玻璃是一种利用平板玻璃经特殊处理而形成的具有随机裂痕似自然冰花纹理的玻璃。冰花玻璃对通过的光线有漫射作用。它具有花纹自然、质感柔和、透光不透明、视感舒适的特点。根据水电建设工程质量管理暂行办法（电水农1997220号），水电建设工程质量事故分类中不包括（）质量事故。A、较大 B、重大 C、特大 D、特别重大答案：D解析：水力发电工程质量事故分类及处理的要求。工程质量事故分类为：一般质量事故；较大质量事故；重大质量事故；特大质量事故。第二类危险源是指造成约束、限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素。下列方法中，（ ）是控制第二

24、类危险源的方法。A. 采取个体防护措施B. 设置隔离设施C. 限制危险物质D. 设置安全监控系统答案：D解析：本题主要考查的是危险源。D项：第二类危险源主要体现在设备故障或缺陷、人为失误和管理缺陷等几个方面。控制第二类危险源可以通过提高各类设施的可靠性以消除或减少故障、增加安全系数、设置安全监控系统、改善作业环境。最重要的是加强员工的安全意识培训和教育，克服不良操作习惯，严格按章办事，并帮助其在生产过程中保持良好的生理和心理状态。所以D项正确。ABC项：第一类危险源控制方法：可以采取消除危险源、限制能量和隔离危险物质、个体防护、应急救援等方法。因此，ABC项属于第一类危险源控制方法，故错误。综

25、上所述，正确选项为D。施工单位对铁路施工测量质量实行过程检查和最终检查，其中承担过程检查的人员是（ ）。A.测量队检查人员B.架子队质检人员C.安质部质检人员D.现场监理工程师答案：A解析：2022版教材页码P2-3施工单位对施工测量质量实行过程检查和最终检查，其中过程检查由测量队（或班）检查人员承担，最终检查由施工单位的质量管理机构负责实施。下列测量点中，不属于管线定位主点的是（）。A中点B起点C终点D转折点答案：A解析：本题考查的是管线定位主点。管线的起点、终点及转折点称为管道的主点。FIDIC 系列合同条件中，（ ）主要用于发包人设计的或咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程。A. 施工

26、合同条件B. 永久设备和设计一建造合同条件C. EPC 交钥匙项目合同条件D. 简明合同格式答案：A解析：(2022真题)某项目建设期2年，建设期内第1年贷款700万元，第2年贷款600万元，年内均衡发放，且只计息不还款，年利率为8%。则编制该项目的投资估算时，建设期利息总和为()万元。A:104.00B:110.24C:114.94D:155.84答案：B解析：由于贷款均衡发放，每年当年发生的借款视为发生在年中。则第1年利息为：0.5*700*8%=28（万元）；第2年利息为：(700+28+0.5*600)*8%=82.24（万元）。因此，建设期利息总和：28+82.24=110.24（万

27、元）。2022一级建造师考试历年真题精选6辑 第6辑自设实验室进行试验所耗用的材料属于（ ）。A. 勘察设计费B. 研究试验费C. 可行性研究费D. 检验试验费答案：D解析：本题主要考查了材料费。材料费是指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用，包括：（1）材料原价（或供应价格）；（2）材料运杂费；（3）运输损耗费；（4）采购及保管费：包括：采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗；（5）检验试验费：包括自设实验室进行试验所耗用的材料和化学药品等。综上所述，本题正确答案为D项。# 某人每年年初存入银行50元， 银醒存款利息率为9， 计算10年末的本利和是( )。

28、A828元 B760 元 C808 元 D798 元正确答案：A 无粘结预应力筋在张拉过程中，滑脱或断裂的数量不应超过结构同一截面无粘结预应力筋总量的（ ）。A5B4C3D2正确答案：D当对铁路工程变更设计类别的划分有不同意见时，（ ）类变更设计由建设单位确定。AIBCDEV答案：B,C解析：ABC三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有()。A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人B.B加入由A和C组成的联合体并在截日期征得了招标人的同意C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文

29、件D.A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金答案：C解析：2022版教材P103 / 2022版教材P101联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。施工方案优化主要包括（ ）。A.施工方法的优化B.施工顺序的优化C.施工作业组织形式的优化D.施工劳动组织优化E.资源利用的优化答案：A,B,C,D解析：2022版教材P294/2022版教材P288施工方案优化主要包括：施工方法的优化、施工顺序的优化、施工作业组织形式的优化、施工劳动组织优化、施工机械组织优化等。仪表着陆系统安装调试前提条件包括（ ）：A.校飞完成B.机房内空调已启用C.机房

30、消防设施安装完毕D.建筑物防雷设计初步完成E.土方工程在施工区域的标高、密实度达到设计要求答案：B,C,E解析：2022版教材页码P325-327仪表着陆系统安装调试前提条件：（1）土方工程在施工区域的标高、密实度达到设计要求;（2）机房等建筑设施的土建和装修施工完毕并验收合格，同时具备与工艺施工相关的各类预埋件、预留孔等工艺条件;建筑物防雷及工艺信号等电位接地系统完成，并通过验收，D选项错误;（3）低压市电已接入机房内工艺配电箱（柜）输入端，通信网络传输线路可接入机房终端并开通;机房空调己启用;消防设施安装完成;（4）机房与机场巡场路间的通道及停车坪已建成并使用; （5）如果采用方舱机房，则

31、相关方舱设施以及电力、通信、防雷接线连接己完备，并验收合格;天线场地保护区符合相关规范要求。校飞在仪表着陆系统安装完成之后进行，A选项错误。 某大学图书馆进行装修改造，根据施工设计和使用功能的要求，采用大量的轻质隔墙。外墙采用建筑幕墙，承揽该装修改造工程的施工单位根据建筑装饰装修工程质量验收规范GB 50210规定，对工程细部构造施工质量的控制做了大量的工作。 该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出以下技术要求： (1)板材隔墙施工过程中如遇到门洞，应从两侧向门洞处依次施工。 (2)石膏板安装牢固时，隔墙端部的石膏板与周围的墙、柱应留有10mm的槽口，槽口处加泛嵌缝膏，使面板与邻近表面接触紧密。

32、(3)当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时，饰面板应与地面留有510mm缝隙。 (4)石膏板的接缝缝隙应保证为810mm。 该施工单位在施工过程中特别注重现场文明施工和现场的环境保护措施，工程施工后，被评为优质工程。 1建筑装饰装修工程的细部构造是指哪些子分部工程中的细部节点构造? 2轻质隔墙按构造方式和所用材料的种类不同可分为哪几种类型?石膏板属于哪种轻质隔墙? 3逐条判断该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出的技术要求的正确与否，若不正确，请改正。 4简述板材隔墙的施工工艺流程。 5轻质隔墙的节点处理主要包括哪几项? 6建筑工程现场文明施工管理的主要内容有哪些? 7建筑工程施工环境管理应遵循的程序有哪

33、些? 答案：解析：1建筑装饰装修工程的细部构造是指建筑装饰装修工程质量验收规范中地面、抹灰、门窗、吊顶、轻质隔墙、饰面板(砖)、涂饰、裱糊与软包、细部工程九个子分部工程中的细部节点构造。 2(1)轻质隔墙按构造方式和所用材料的种类不同可分为板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙四种类型。 (2)石膏板属于骨架隔墙。 3该施工单位在轻质隔墙施工过程中的技术要求的正误判断及正确做法： 第(1)条不正确。 正确做法：板材隔墙施工过程中，当有门洞口时，应从门洞口处向两侧依次进行；当无洞口时，应从一端向另一端顺序安装。 第(2)条不正确。 正确做法：石膏板安装牢固时隔墙端部的石膏板与周围的墙、柱应留有3

34、mm的槽口。 第(3)条不正确。 正确做法：当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时，饰面板应与地面留有2030mm缝隙。 第(4)条不正确。 正确做法：石膏板的接缝缝隙宜为36mm。 4板材隔墙的施工工艺流程是： 基层处理放线一配板、修补支设临时方木配置胶粘剂安装U形卡件或L形卡件(有抗震设计要求时)安装隔墙板安装门窗框设备、电气管线安装板缝处理。 5轻质隔墙的节点处理主要包括接缝处理、防腐处理和踢脚处理。 6建筑工程现场文明施工管理的主要内容有： (1)抓好项目文化建设。 (2)规范场容，保持作业环境整洁卫生。 (3)创造文明有序安全生产的条件。 (4)减少对居民和环境的不利影响。 7项目的环境管理应遵循下列程序：确定项目环境管理目标；进行项目环境管理策划；实施项目环境管理策划；验证并持续改进。