2022二级造价工程师模拟试题7章.docx

《2022二级造价工程师模拟试题7章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022二级造价工程师模拟试题7章.docx（28页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022二级造价工程师模拟试题7章2022二级造价工程师模拟试题7章 第1章下列有关竣工决算的编制，描述错误的是()。A.项目建设单位应在项目竣工后3个月内完成竣工决算的编制工作B.对于按规定报财政部审批的项目，一般应在收到竣工决算报告后1个月内完成审核工作C.国家确定的重点小型项目竣工财务决算的审批实行“先审核，后审批”的办法D.按照规定竣工决算应在竣工项目办理验收交付手续后3个月内编好答案：D解析：根据基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法（财建2022.503)的规定，基本建设项目完工可投人使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中、小型项目不得超过2个月

2、，大型项目不得超过6个月。财政部门和项目主管部门对项目竣工财务决算实行先审核、后批复的办法。依据通用安装工程工程量计算规范（GB508562022），项目安装高度若超过基本高度时，应在“项目特征”中描述，下列说法错误的是（）。A.电气设备安装工程5mB.建筑智能化工程6mC.机械设备安装工程10mD.刷油、防腐蚀、绝热工程6m答案：B解析：安装计量规范安装工程各附录基本安装高度为：附录A机械设备安装工程10m，附录D电气设备安装工程5m，附录E建筑智能化工程5m，附录G通风空调工程6m，附录J消防工程5m，附录K给排水、采暖、燃气工程3.6m，附录M刷油、防腐蚀、绝热工程6m。对大面积二类土场

3、地进行平整的主要施工机械应优先考虑( )。A拉铲挖掘机B铲运机C正铲挖掘机D反铲挖掘机答案：B解析：铲运机常用于坡度在20 0以内的大面积场地平整，开挖大型基坑、沟槽，以及填筑路基等土方工程。铲运机可在I-in类土中直接挖土、运土。建设工程工程量清单计价规范GB50500-2022 中规定，对使用工程量清单计价的工程，宜采用单价合同。下列关于单价合同的表述中正确的是（ ）。A工程量清单是合同文件必不可少的组成内容B工程量清单中的工程量一般不具备合同约束C工程量清单中的工程量具备合同约束力D固定单价合同中的综合单价无论条件如何变化均不予调整E固定单价合同中的综合单价在约定条件外可以调整答案：A,

4、B,E解析：采用单价合同形式时，工程量清单是合同文件必不可少的组成内容，其中的工程量一般具备合同约束力（量可调），工程款结算时按照合同中约定应予计量并实际完成的工程量计算进行调整。因此，选项A、B正确。在固定单价合同中，合同约定的工程量清单项目综合单价在约定条件内是固定的，不予调整，工程量允许调整；工程量清单项目综合单价在约定的条件外，允许调整，但调整的方式、方法应在合同中约定。因此，选项E正确。#高压管道阀门安装前应逐个进行强度和严密性试验，对其进行严密性试验时的压力要求为（ ）。A.等于该阀门公称压力B.等于该阀门公称压力1.2倍C.等于该阀门公称压力1.5倍 D.等于该阀门公称压力2.0

5、倍答案：A解析：高压阀门应逐个进行强度和严密性试验。强度试验压力等于阀门公称压力的1.5倍，严密性试验压力等于公称压力。阀门在强度试验压力下稳压5min，阀体及填料函不得泄漏。然后在公称压力下检查阀门的严密性，无泄漏为合格。阀门试压后应将水放净，涂油防锈，关闭阀门，封闭出入口，填写试压记录。钢结构涂装施工顺序的描述，不正确的是（ ）。A.先左后右B.先下后上C.先里后外 D.先难后易答案：B解析：本题考查的是钢结构工程施工。钢结构涂装施工的顺序：先上后下、先左后右、先里后外、先难后易施涂，不漏涂，不流坠，应使漆膜均匀、致密、光滑和平整。下列属于 BIM技术特点的是（）。A.不可出图性B.协调性

6、C.参数化D.数字化E.可视化答案：B,C,E解析：BIM技术具有可视化、一体化、参数化、协调性、模拟性、优化性、可出图性和信息完备性八大特点。根据中华人民共和国合同法的规定，属于可变更、可撤销合同的是（ ）的合同。A.以欺诈、胁迫的手段订立损害国家利益B.以合法形式掩盖非法目的C.因重大误解订立或订立时显失公平D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益答案：C解析：合同可以变更或者撤销的情形。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有： 1) 因重大误解订立的；2) 在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权

7、请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。选项ABD属于无效合同。2022二级造价工程师模拟试题7章 第2章依据通用安装工程工程量计算规范（GB 508562022）的规定，给排水、采暖、燃气工程计算管道工程量时，方形补偿器的长度计量方法正确的是（ ）。A.以所占长度列入管道工程量内B.以总长度列入管道工程量内C.列入补偿器总长度的1/2D.列入补偿器总长度的2/3答案：A解析：管道工程量计算不扣除阀门、管件（包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装）及附属构筑物所占长度；方形补偿器以其所占长度列入管道安装工程量如使用不同材料砌筑。墙与基础的分界线应是（ ）。A.设计室内地坪B.设计室外地坪C.

8、材料分界线D.据材料分界线与室内地坪的位置而定答案：D解析：墙与基础的分界线是计算墙和基础工程量的前提。关于分界线的规定要分别情况而异。当墙与基础用相同材料时，以室内设计地坪为界，上为墙，下为基础。如采用不同材料时，当材料界线距室内地坪距离大于300mm时，仍以室内地坪为界，当上述距离小于或等于300mm时，则以材料界线为界。关于总价合同计量的说法，正确的是（ ）。A采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形式的总价合同，其各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量B采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量必须以承包人实际完成的工程量确定C承包人不需要在每个计量周期向发包人提交已完成工程

9、量报告D发包人应在收到工程量计量报告后14 天内进行复核答案：A解析：选项B，工程量清单方式招标形成的总价合同，工程量的计量参照单价合同的计量规定；选项C承包人应在每个计量周期向发包人提交已完工程量报告；选项D 发包人应在收到报告后的7 天内对承包人提交的上述资料进行复核。全面造价管理就是有效地使用专业知识和专门技术去（）资源、造价、盈利和风险。A.估算B.预测C.筹划和控制D.管理答案：C解析：全面造价管理就是有效地使用专业知识和专门技术，对资源、造价、盈利和风险进行筹划和控制。某工程项目合同工期为20个月，施工单位提交的施工进度计划如图3-1所示（时间单位：月），各项工作均匀速施工。合同约

10、定，工期提前一个月业主奖励施工单位10万，延误一个月罚款10万。为有效控制工程施工质量， 工程师对各工作进行了初步风险分析，风险对项目产生的影响见表3-1。最后，依然采用了上图安排施工。在施工中，遇到以下事件：（1）F 工作计划是混凝土70m3，由于业主原因，开工前发出了变更，要求增加 60m3的混凝土。（2）开工后，G工作由于业主图纸没有到，晚开工了3天，F工作由于乙方施工机械调配问题晚开工了4天。1计算该项目的质量事故损失量的期望值。2图31中，B、C、H工作需要由一个专业施工队顺序施工，在不改变工作工艺关系又最紧凑的前提下，如何安排这三项工作最合理 合理安排B、C、H工作后的新进度计划与

11、原进度计划相比总工期是否有改变 此时该专业施工队最少的工作间断时间为多少，关键线路包括哪些工作 3工程按新进度计划实施过程中，如果D、E工作发生了质量事故，会影响到哪些工作 4如果问题3中的风险事件发生，该项目的实际损失为多少，实际工期为多少 5、施工中遇到的事件（1）、（2）施工单位能否索赔工期 索赔多少 为什么 实际工期是多少 按照合同应该罚施工单位多少钱答案：解析：1该项目质量事故损失量的期望值=各工作质量事故发生的可能性（）各工作质量事故的损失量（万元）56801518345431650706308904566601845365.84（万元）2（1）根据题目要求，由于C工作是非关键工作

12、，在不改变工艺关系又最紧凑的前提下，将C工作安排在B工作之后，使得B、C、H工作顺序施工最合理，其中B工作晚开工一个月，在A工作开工一个月后开工。（如果用图形表示也可以，如下）（2）新进度计划与原进度计划相比，总工期不改变，仍为20个月。（3）此时该专业施工队最少的工作间断时间为5个月（C、H工作之间的时间间隔1165）。（4）关键线路包括工作A、E、G、H、L。3如果D、E工作发生了质量事故，根据上图可知会影响到F、G、H、L、M。4（1）该项目的实际损失451661（万元）。（2）因E工作为关键工作，会影响到实际工期，所以项目实际工期变为21个月。5 . 事件（1） 不能索赔工期，因为F工

13、作不是关键线路，且有6个月的总时差。按照原来的安排，每个月建筑混凝土10m3，新增加60m3混凝土应增加6个月的施工时间。正好等于F工作的总时差，所以，不能做赔工期，但是F工作变成了关键工作。事件（2）可以索赔工期。可以索赔3个月的工期。因为G工作是关键工作，业主图纸没有到属于业主责任，虽然F工作施工单位机械调配问题耽误了工期，但是按照“共同延误处理原则”，业主应对G工作耽误3个月工期负责，故可以索赔3个月的工期。实际工期是24个月。按照合同约定，业主应当罚施工单位10万元。关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（ ）。A.综合单价中包括应由招标人承担的风险费用B.计日工的单价由招标人根据实际

14、情况填写C.总承包服务费项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用答案：C解析：选项A错误，正确的说法是综合单价中应包括招标文件中要求投标人所承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用；选项B错误，正确的说法是计日工项目名称、暂定数量由招标人填写。选项C正确。选项D错误，正确的说法是材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，其他项目清单不汇总;具有良好的非线性、动作迅速、残压低。通流容量大，无续流、结构简单、可靠性高、耐污能力强等优点，在电站及变电所中得到广泛应用的避雷器是（）。

15、A.碳化硅阀型避雷器B.氧化锌避雷器C.保护间隙避雷器D.管型避雷器答案：B解析：氧化锌避雷器由于具有良好的非线性、动作迅速、残压低、通流容量大、无续流、结构简单、可靠性高、耐污能力强等优点，是传统碳化硅阀型避雷器的更新换代产品，在电站及变电所中得到了广泛的应用。保护间隙避雷器、管型避雷器在工厂变电所中使用较少下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.拆迁补偿费D.新菜地开发建设基金答案：A解析：本题考查的是工程建设其他费用。土地补偿费是对农村集体经济组织因土地被征用而造成的经济损失的一种补偿。土地补偿费归农村集体经济组织所有。2022二级造价

16、工程师模拟试题7章 第3章业主与承包商签订了某综合办公楼施工承包合同，承包范围包括土建、机电安装和装修工程。该办公楼共8层，框架结构，开工日期为年4月1日，合同工期为18个月。施工过程，发生如下几项事件：事件一：开工当年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符，造成施工费用增加了2.5万元，相应工序持续时间增加了4天：事件二：5月，施工单位为保证施工质量，扩大基础开挖底面，开挖量增加导致费用增加了3.0万元，相应工序持续时间增加了3天；事件三：5月，逢非季节性20天大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天：事件四：次年2月，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工

17、程量增加导致费用增加了3.8万元，相应工序持续时间增加了2天；事件五：室内装修进行墙面涂料粉刷前，在检查装饰面基层时，发现墙面抹灰有大面积空鼓现象。上述事件中，除第三项为关键工作外，其他工序均未发生在关键线路上，对总工期没有影响。针对事件一、事件二、事件三、事件四，施工单位按合同要求及时提出索赔要求：增加合同工期13天；增加费用11.8万元。问题：1、施工单位对施工过程中发生的事件一、事件二、事件三、事件四是否可以索赔？为什么？2、在工程保修期间，发生了由于施工单位的原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，所发生的维修费用

18、该如何处理？3、对事件五中质量事故的处理应遵循什么程序？答案：解析：1、 事件一费用索赔成立，工期不予延长。因为业主提供的地质资料与实际情况不符是承包商不可预见的，所以索赔成立；从提供的背景资料看，因为事件一未发生在关键线路上，所以工期不予延长。事件二费用索赔和工期索赔不成立。该工作属于承包商自己采取的质量保证措施。事件三费用索赔不成立，工期可以延长。因为气候条件的异常变化承包商不应得到费用补偿。事件四费用索赔成立，工期不予延长。因为设计方案有误，所以费用索赔成立；又因为该工作不在关键线路上，所以工期不予延长。2、所发生的维修费应从乙方保修金中扣取。3、应遵循的程序如下：l）进行事故调查，了解

19、事故情况，并确定是否需要采取防护措施；2）分析调查结果，找出事故的主要原因；3）确定这否需要处理，若要处理，施工单位确定处理方案：4）事故处理；5）检查事故处理结果是否达到要求；6）事故处理结论；7）提交处理方案。(2022年)根据建筑工程建筑面积计算规范(GB/T50353)，多层建筑物二层及以上楼层应以层高判断如何计算建筑面积，关于层高的说法，正确的是()。A.最上层按楼面结构标高至屋面板板面结构标高之间的垂直距离B.以屋面板找坡的，按楼面结构标高至屋面板最高处标高之间的垂直距离C.有基础底板的按底板下表面至上层楼面结构标高之间的垂直距离D.没有基础底板的按基础底面至上层楼面结构标高之间的

20、垂直距离答案：A解析：自然层按楼地面结构分层的楼层。 结构层高是指楼面或地面结构层上表面至上部结构层上表面之间的垂直距离。具有限流作用及较高的极限分断能力，用于较大短路电流的电力系统和成套配电装置中的熔断器是（）。A.螺旋式熔断器B.封闭式熔断器C.填料式熔断器D.瓷插式熔断器答案：C解析：填充料式熔断器。它的主要特点是具有限流作用及较高的极限分断能力。所以这种熔断器用于具有较大短路电流的电力系统和成套配电的装置中。(2022年)依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采用而招标人不需采用的计价依据是( )。A.国家、地区或行业定额资料B.工程造价信息、资料和指数C.计价活动相关规章课

21、程D.企业定额答案：D解析：该题主要考察的是：工程量清单的编制，在基坑开挖过程中，井点降水的形式包括（）。A.轻型井点B.电渗井点C.喷射井点D.管井井点E.浅井井点答案：A,B,C,D解析：本题考查的是土石方工程施工技术。井点降水有轻型井点、电渗井点、喷射井点、管井井点及深井井点等，应根据土的渗透系数、降低水位的深度、工程特点及设备条件等选择进行。膨胀蛭石是一种较好的绝热材料、隔声材料，但使用时应注意（）。A.防潮B.防火C.不能松散铺设D.不能与胶凝材料配合使用答案：A解析：膨胀蛭石作为绝热、隔声材料。但吸水性大、电绝缘性不好。使用时应注意防潮，以免吸水后影响绝热效果。膨胀蛭石可松散铺设，

22、也可与水泥、水玻璃等胶凝材料配合，浇注成板，用于墙、楼板和屋面板等构件的绝热。依据通用安装工程工程量计算规范（GB 508562022）的规定，给排水、采暖、燃气工程计算管道工程量时，方形补偿器的长度计量方法正确的是（ ）。A.以所占长度列入管道工程量内B.以总长度列入管道工程量内C.列入补偿器总长度的1/2D.列入补偿器总长度的2/3答案：A解析：管道工程量计算不扣除阀门、管件（包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装）及附属构筑物所占长度；方形补偿器以其所占长度列入管道安装工程量对开挖2m 基坑进行支护，可选择（）A.挡板支撑B.钢板桩支撑C.SMW 工法桩D.地下连续墙答案：A解析：挡

23、板支撑围护适用于基槽基坑深挖软土3m 以内，其他6m 以内，且无地下水的土方工程。2022二级造价工程师模拟试题7章 第4章某施工机械原值为50000元，耐用总台班为2000台班，一次检修费为3000元，检修周期为4，台维护费系数为20%，每台班发生的其他费用合计为30元台班，忽略残值和资金时间价值，除税系数为1，则该机械的台班单价为()元。A.60.40B.62.20C.65.40D.67.20答案：A解析：本题考查的是机械台班单价的计算。施工机械台班单价由七项费用组成，包括折旧费，检修费，维护费，安拆费机场外运费，人工费，燃料动力费，其他费用等。台班折旧费=机械预算价格（1-残值率）/耐用

24、总台班；检修费=一次检修费检修次数除税系数/耐用总台班；检修次数=检修周期-1；维护费=检修费K，式中 K-维护系数；因此本题台班折旧费=50000/2000=25元台班；台班检修费=（3000(4-1)）/2000=4.5元台班；台班维护费=4.520%=0.9元台班；机械台班单价=25+4.5+0.9+30=60.4元台班。关于投标报价，下列说法中正确的是（）。A.总价措施项目由投标人自主报价B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C.暂估价依据询价情况填报D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应的清单项目的综合单价中答案：D解析：投标人的投标总价应当与组成工程量

25、清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额相一致，及投标人在进行工程量清单招标的投标报价时，不能进行投标总价优惠（或降价、让利），投标人对投标报价的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。根据现行计价依据的相关规定，关于安全文明施工费,说法正确的是（ ）。A.安全文明施工费的取费基数是分部分项工程费中人工费+机械费之和B.安全文明施工费以实施标准划分,可分为安全施工费和文明施工费C.安全文明施工费包括环境保护费、文明施工费、安全施工费和临时设施费D.编制招标控制价时,安全文明施工基本费可根据工程难易程度,在现行计价依据规定的取费区间内自行选择取费费率

26、答案：C解析：本题考查了施工组织措施项目费施工组织措施项目费分为安全文明施工基本费、标化工地增加费、提前竣工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费和行车、行人干扰增加费。编制招标控制价时，施工组织措施项目费应以分部分项工程费与施工技术措施项目费中的“定额人工费+定额机械费”乘以各施工组织措施项目相应费率以其合价之和进行计算。其中，安全文明施工基本费费率应按相应基准费率（即施工取费费率的中值）计取，其余施工组织措施项目费（“标化工地增加费”除外）费率均按相应施工取费费率的中值确定。预算定额的施工机械台班消耗指标的计量单位是台班，按现行规定，每个工作台班按机械工作（）小时计算。A.5B.6C.8D.

27、12答案：C解析：预算定额的施工机械台班消耗指标的计量单位是台班。按现行规定，每个工作台班按机械工作8小时计算。下列关于通风空调系统泵的试运转说法错误的是（）。A.泵的试运转应在各独立的附属系统试运转正常后进行B.泵在设计负荷下连续运转不应小于1hC.运转中不应有异常的声音D.滚动轴承的温度不应高于75答案：B解析： 本题考查的是通风与空调工程施工技术。泵在设计负荷下连续运转不应小于2h。(2022年)建设工程建设与施工采用总分包模式的特点有()。A.对总承包商要求高，业主选择范围小B.总承包合同价格可较早确定，合同金额较低C.业主的合同结构简单，组织协调工作量小D.工程设计与施工有机融合，有

28、利于缩短建设工期E.分包单位多，弱化了工程质量控制工作答案：A,C,D解析：采用总分包模式的特点：有利于项目的组织管理；有利于控制工程造价；有利于控制工程质量；有利于缩短建设工期；对业主而言，选择总承包商的范围小，一般合同金额较高；对总承包商而言，责任重、风险大，需要具有较高的管理水平和丰富的实践经验。当然，获得高额利润的潜力也比较大。根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB508542022，下列关于装饰装修工程量计算，正确的是（ ）。A.天棚抹灰应扣除端垛、柱所占面积B.天棚灯带按设计图示以长度计算C.标准金属门按设计图示数量计算D.金属平开窗按设计图示洞口尺寸以面积计算E.铝合金窗帘盒按

29、设计图示尺寸以面积计算答案：C,D解析：本题考查的是天棚工程。天棚抹灰按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积。天棚面中的灯槽、跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式展开增加的面积不另计算，不扣除间壁墙、检查洞、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个大于03m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。铝合金窗帘盒按设计图示尺寸以长度计算。下列关于制约项目建设规模合理化因素的表述中，正确的是()。A.确定项目生产规模的前提是项目资金供应情况B.先进适用的生产技术及技术装备是项目规模效益实现的保证C.市场价格分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素D.原

30、材料市场、资金市场和劳动力市场对项目规模的选择起到制约作用E.市场风险分析是确定项目建设规模的重要依据答案：C,D,E解析：选项A错误，确定项目生产规模的前提是市场需求；选项B错误，效益实现的保证并非先进适用的生产技术及技术装备，应当是管理技术水平。2022二级造价工程师模拟试题7章 第5章(2022年)设计混凝土配合比时，水灰比主要由以下指标确定()。A.混凝土抗压强度标准值和单位用水量B.混凝土施工配置强度和砂率C.混凝土施工配制强度和水泥强度等级值D.混凝土抗压强度标准值和混凝土强度标准差答案：C解析：水灰比主要由混凝土施工配制强度和水泥强度等级值确定。 审查设计概算时， 对一些关键设备

31、和设施、 重要装置、 引进工程图纸不全、 难以核算的较大投资宜采用的审查方法是（ ）。A.对比分析法B.筛选审查法C.查询核实法D.标准预算审查法 答案：C解析：根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2022-0201），除专用合同条款另有约定的外，下列情形不属于工程变更的是。A.追加额外的工作B.基础工程的标高略有改变C.改变基础的尺寸D.合同中的某项工作转由他人实施答案：D解析：工程变更包括以下五个方面：（1）增加或减少合同中任何工作，或迫加额外的工作;（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外;（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性;（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸

32、;（5）改变工程的时间安排或实施顺序。货物灭失或损坏的风险在货物交到船上时转移，同时买方承担自那时起的一切费用。该种交易价格被称为（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价答案：A解析：装运港船上交货时的价格亦称为离岸价格。货物灭失或损坏的风险在货物交到船上时转移，同时买方承担自那时起的一切费用。国内生产某台非标准设备需材料费 18 万元，加工费 2 万元，专用工具费率为 5%，废品损失率 10%，包装费 0.4 万元，利润率为 10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（ ）万元。A.2.00B.2.10C.2.31D.2.35答案：D解析：（18+2）（1+5%）（1+10%）+0

33、.410%=2.35 万元。某政府机关在城市繁华地段建一幢办公楼。在施工招标文件的附件中要求投标人具有垫资能力，并写明：投标人承诺垫资每增加500万元的，评标增加1分。某施工总承包单位中标后，因设计发生重大变化，需要重新办理审批手续。为了不影响按期开工，建设单位要求施工总承包单位按照设计单位修改后的草图先行开工。施工中发生了以下事件：事件：施工总承包单位的项目经理在开工后又担任了另一个工程的项目经理，于是项目经理委托执行经理代替其负责本工程的日常管理工作，建设单位对此提出异议。事件：施工总承包单位以包工包料的形式将全部结构工程分包给劳务公司。事件：在底板结构混凝土浇筑过程中，为了不影响工期，施

34、工总承包单位在连夜施工的同时，向当地行政主管部门报送了夜间施工许可申请；并对附近居民进行公告。事件：为便于底板混凝土浇筑施工，基坑四周未设临边防护；由于现场架设灯具照明不够，工人从配电箱中接出220V电源；使用行灯照明进行施工。为了分解垫资压力，施工总承包单位与劳务公司的分包合同中写明：建设单位向总包单位支付工程款后，总包单位才向分包单位付款，分包单位不得以此要求总包单位承担逾期付款的违约责任。为了强化分包单位的质量安全责任，总分包双方还在补充协议中约定，分包单位出现质量安全问题，总包单位不承担任何法律责任，全部由分包单位自己承担。问题（1）：建设单位招标文件是否妥当？说明理由。施工总承包单位

35、开工是否妥当？说明理由。问题（2）：事件 1至事件3中，施工总承包单位的做法是否妥当？说明理由。问题（3）：指出事件4中的错误，写出正确做法。问题（4）：分包合同条款能否规避施工总承包单位的付款责任？说明理由。补充协议的约定是否合法？说明理由。答案：解析：（1）：建设单位招标文件不妥当。理由：不能把承诺垫资作为评标加分的条件。施工总承包单位开工不妥当。理由：建设工程质量管理条例规定，施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。建设单位要求施工总承包单位按照设计单位修改后的草图先行开工违反了此规定。（2）：事件1中，施工总承包单位的做法不妥当。理由：该工程项目经理不应该同时担任两个项目的项目经理。事

36、件2中，施工总承包单位的做法不妥当。理由：中华人民共和国建筑法规定，建筑工程的主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。本事件中总承包单位以包工包料的形式将全部结构工程分包给劳务公司；不符合此规定。事件3中，施工总承包单位的做法不妥当。理由：在城市市区范围内从事建筑工程施工，如需夜间施工的，在办理了夜间施工许可证明后，才可以进行夜间施工，并公告附近社区居民。（3）：错误(1)：底板混凝土浇筑施工时，基坑四周未设临边防护。正确做法：应设置防护栏杆、挡脚板并封挂立网进行封闭。错误(2)：工人从配电箱中接出220V电源，使用行灯照明进行施工。正确做法：使用行灯照明时，电压不得超过12V。（4）：分包合

37、同条款不能规避施工总承包单位的付款责任。理由：因为分包合同是由总承包单位与分包单位签订的，不涉及建设单位，总承包单位不能因建设单位未付工程款为由拒付分包单位的工程款。补充协议的约定不合法。理由：建设工程实行施工总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任；由总承包单位对施工现场的安全负总责，总承包单位与分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。关于施工缝留置，下面说法正确的是()。A.无论梁板式结构还是无梁楼盖结构，柱子的施工缝位置在基础顶面均应留置B.单向板的施工缝位置应留置在平行于板长边的任何位置C.有主次梁楼盖的施工缝浇筑应顺着主梁方向

38、D.有主次梁楼盖的施工缝留在次梁跨度的中间1/3跨度范围内E.楼梯的施工缝位置应留置在楼梯段跨度端部1/3长度范围内答案：A,D,E解析：本题考查的是混凝土工程。单向板的施工缝应留置在平行于板短边的任何位置梁，有主次梁楼盖的施工缝浇筑应顺着次梁方向。关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（ ） A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42天为基准日B.基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影晌的，应予调整C.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中，不再予以考虑D.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的.合同价款不予调整答案：C解析：对

39、于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第 28 天作为基准日，A错；基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，承包人承担，B 错误；承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价增加的，合同价款不予调整，D 错误。2022二级造价工程师模拟试题7章 第6章下列关于防火涂料的说法错误的是（ ）。A.防火涂料是可以提高物体耐火极限的物质B.防火涂料仅有防火作用C.防火涂料主要由基料和防火助剂两部分组成D.防火涂料可以分为厚质型防火涂料、薄型防火涂料和超薄型防火涂料三类答案：B解析：选项A正确，防火涂料指涂覆于物体表面上，能降低物体表面的可燃性，阻隔热量向物体的传播，从而防

40、止物体快速升温，阻滞火势的蔓延，提高物体耐火极限的物质。 选项B错误，防火涂料是一种集装饰和防火为一体的特种涂料。选项C正确，防火涂料主要由基料和防火助剂两部分组成。除了应具有普通涂料的装饰作用和对基材提供的物理保护作用外，还需要具有隔热、阻燃和耐火的功能，要求它们在一定的温度和一定时间内形成防火隔热层。选项D正确，防火涂料可以分为厚质型防火涂料、薄型防火涂料和超薄型防火涂料三类。下列选项中， 关于投标有效期的说法正确的是（ ） 。A.投标有效期从投标人提交投标文件之日起B.在投标有效期内， 投标人可以修改投标文件C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致D.招标人通知投标人延长投标有效期的，

41、投标人不得拒绝答案：C解析：A 投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算；B 在投标有效期内， 投标人不得要求撤销或修改其投标文件；D.出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期， 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件； 投标人拒绝延长的， 其投标失效， 但投标人有权收回其投标保证金。工程造价咨询企业的工程造价咨询业务范围不包括（）。A.建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的审核B.配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制C.工程竣工决算报告的审核D.工程造价经济

42、纠纷的仲裁答案：D解析：本题考查的是工程造价咨询企业管理。工程造价咨询企业的工程造价咨询业务范围包括工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询，而非工程造价经济纠纷的仲裁。(2022年)某施工企业投标一城市基础设施项目，该企业报价为5000万元，则其应交的投标保证金最高数额为()万元。A.50B.80C.100D.150答案：B解析：投标保证金的金额不得超过投标总价的2%，且最高不得超过80万元。投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。投标人与中标人在签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。#当卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，优先采用的施工铺贴方法有（）。

43、A.空铺法B.点粘法C.满粘法D.条粘法E.机械固定法答案：A,B,D,E解析：当卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法，但距屋面周边 800mm内以及叠层铺贴的各层之间应满粘。根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB508542022规定，有关木结构工程量计算，说法正确的是（ ）。A.屋面木基层按设计图示尺寸以水平投影面积计算B.木楼梯按设计图示尺寸以展开面积计算C.不扣除宽度小于500mm的楼梯井，伸入墙内部分不计算D.木屋架工程量以榀计量时，按设计图示数量计算答案：D解析：选项A错误，正确说法是屋面木基层按设计图示尺寸以斜面积计算，不扣除房上

44、烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积，小气窗的出檐部分不增加面积。选型B、C错误，正确说法是木楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度小于300mm的楼梯井，伸入墙内部分不计算。选项D正确，木屋架工程量以榀计量时，按设计图示数量计算；以立方米计量时，按设计图示的规格尺寸以体积计算。综合布线电缆使用的传输媒体有（）。A.钢芯铝绞线B.屏蔽双绞线C.非屏蔽双绞线D.大对数铜缆答案：B,C,D解析：本题考查的是常用电气工程材料的基本性能及用途。综合布线电缆使用的传输媒体有各种大对数铜缆和各类非屏蔽双绞线及屏蔽双绞线。直径大于40mm钢筋的切断方法应采用()。A.锯床锯断B.手动剪切器

45、切断C.氧-乙炔焰割切D.钢筋剪切机切断E.电弧割切答案：A,C,E解析：手动剪切器一般只用于剪切直径小于 12mm的钢筋；钢筋剪切机可以剪切直径小于40mm的钢筋；直径大于40mm的钢筋则需用锯床锯断或用氧-乙炔焰或电弧割切。2022二级造价工程师模拟试题7章 第7章招标人在评标步骤中需要完成的工作是（）。A.投标文件初评B.确定中标人C.发出中标通知书D.进行合同谈判答案：A解析：招标人在评标步骤中需要完成的工作：投标文件初评、要求投标人提交澄清资料（必要时）、编写评标报告。#对承包人和分包人具有约束力的合同由（）组成。A.合同工程建设标准、图样B.分包人的投标函或报价书C.投标人须知D.

46、合同协议书E.合同通用条款答案：A,B,D,E解析：对承包人和分包人具有约束力的合同由下列文件组成：合同协议书。中标通知书(如有时)。分包人的投标函或报价书。除总包合同价款之外的总承包合同文件。合同专用条款。合同通用条款。合同工程建设标准、图样。合同履行过程中承包人、分包人协商一致的其他书面文件。人工日工资单价的组成中，停工学习时支付的工资属于()。A.计时工资B.特殊情况下支付的工资C.奖金D.津贴补贴答案：B解析：停工学习时支付的工资属于特殊情况下支付的工资。按入侵探测器防范的范围划分，属于点型入侵探测器的是（ ）。A.开关入侵探测器B.振动入侵探测器C.声入侵探测器D.激光入侵探测器答案

47、：A,B解析：项目建议书阶段投资估算额度的偏差率一般拉制在( ) 以内。A.5%B.10%C.20%D.30%答案：D解析：考核工程决策阶段投资估算的相关内容。项目建议书阶段的投资额是根据产品方案、项目建设规模、产品主要生产工艺、生产车间组成、初选建设地点等估算出来的，其投资估算额度的偏差率应控制在30%以内。甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。A甲公司负主要责任B乙公司负主要责任C乙公司负全部责任D监理公司负主要责任答案：B解析：本题考查的是建设工程质量管理条例。分包单位应当服从总

48、包单位的安全管理，如分包单位不服从管理导致生产安全事故，由分包单位承担主要责任。编制房屋建筑工程施工招标的工程量清单，对第一项现浇混凝土无梁板的清单项目应编码为（）。A.010503002022B.010405001001C.010505002022D.010506002022答案：C解析：工程量计算规范中关于分部分项工程项目编码中各位数字的含义是：一、二位为专业工程代码；三、四位为附录分类顺序码；五、六位为分部工程顺序码；七、八、九位为分项工程项目名称顺序码；十至十二位为清单项目名称顺序码。010505001001为现浇混凝土有梁板，010505002022为现浇混凝土无梁板。下列情形中，不属于投标人串通投标的是（）。A.投标人A与B的项目经理人为同一人B.投标人C与D的投标文件相互错装C.投标人E与F在同一时刻提前递交投标文件D.投标人G与H作为暗标的技术标由同一人编制答案：C解析：A、B、D选项属于视为投标人相互串通投标。#