2022二级建造师历年真题解析7卷.docx

《2022二级建造师历年真题解析7卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022二级建造师历年真题解析7卷.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022二级建造师历年真题解析7卷2022二级建造师历年真题解析7卷 第1卷施工单位招聘有毒有害工种工作人员时，下列选项中，符合要求的是（）。A.限男性，年满18周岁，必须具有特种作业资格证书B.限男性，年满16周岁，不需特种作业资格证书C.性别不限，年满16周岁，不需特种作业资格证书D.性别不限，年满18周岁，不需特种作业资格证书答案：D解析：2022版教材P146所谓未成年工，是指年满16周岁未满18周岁的劳动者。根据我国劳动法的有关规定，对未成年工的特殊保护规定主要包括：1不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。2用人单位应当对未成

2、年工定期进行健康检查。 下列选项中，属于施工方项目管理目标的是项目的（ ）A成本目标B功能目标C投资目标D使用目标正确答案：A（2022年）沉井施工的辅助下沉法包括（）。A.触变泥浆套助沉B.堆载助沉C.空气幕助沉D.机械挤压助E.震动助沉答案：A,C解析：沉井施工的辅助法下沉： (1)沉井外壁采用阶梯形以减少下沉摩擦阻力时，在井外壁与土体之间应有专人随时用黄砂均匀灌入，四周灌入黄砂的高差不应超过500mm。(2)采用触变泥浆套助沉时，应采用自流渗入、管路强制压注补给等方法；触变泥浆的性能应满足施工要求，泥浆补给应及时，以保证泥浆液面高度；施工中应采取措施防止泥浆套损坏失效，下沉到位后应进行泥

3、浆置换。(3)采用空气幕助沉时，管路和喷气孔、压气设备及系统装置的设置应满足施工要求；开气应自上而下，停气应缓慢减压，压气与挖土应交替作业；确保施工安全。(4)沉井采用爆破方法开挖下沉时，应符合国家有关爆破安全的规定。关于建设单位和相关单位安全生产责任，下列说法正确的是（）。A.设计单位应考虑施工安全操作和防护的需要，并对防范生产安全事故提出指导意见B.建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织有关单位进行验收C.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当组织有关单位进行验收D.勘察单位提供的勘察文件应当真实，准确，满足建设工程安全生产的需要E.建设行政主管部门审查建设工程是否有安全施工措施时，可以收

4、取费用答案：A,B,D解析：2022新版教材P252页建设工程安全生产管理条例规定，勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要 。建设工程安全生产管理条例规定，设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。 建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。项目监理机构在实施工程监理时，其主要的监理依据有（）。A. ISO质量管理体系 B.工程建设国家强制性标准C.工程设计文件

5、D.施工企业管理制度E.建设工程施工合同答案：B,C,E解析：参见教材P275。建设工程质量管理条例第36条规定：“工程监理单位应当依照法律、法规 以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承 担监理责任。”下列国家机关中，有权制定地方性法规的有（ ）。A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会B.省、自治区、直辖市的人民政府C.省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会D.省级人民政府所在地的市级人民政府E.国务院各部委答案：A,C解析：本题考查的是法的形式。省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和实际需

6、要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定地方性某建筑工程施工至某月月末，出现了工程的费用偏差小于0、进度偏差大于0的状况，则该工程的已完工作实际费用(ACWP)、计划工作预算费用(BCWS)和已完工作预算费用(BCWP)的关系可表示为()。A.BCWPACWPBCWSB.BCWSBCWPACWPC.ACWPBCWPBCWSD.BCWSACWPBCWP答案：C解析：2022新版教材P112页费用偏差CV=已完工作预算费用（BCWP）-已完工作实际费用（ACWP）；进度偏差SV=已完工作预算费用（BCWP）-计划工作预算费用（BCWS）。若CV小于0，则ACWP大于BCWP；SV大于

7、0，则BCWP大于BCWS。故有ACWPBCWPBCWS。 关于建筑安装工程费用中各项措施费的计算，下列说法正确的有（ ）。A二次搬运费以直接工程费为取费基础B施工排水降水费的计算，应包括排水、降水措施的各种费用C环境保护费以直接费为取费基础D文明施工费以直接工程费为取费基础E临时设施费的计算应包括周转使用临建费和一次性使用临建费正确答案：ABDE2022二级建造师历年真题解析7卷 第2卷在依法必须进行招标的工程范围内，对于重要设备、材料等货物的采购，其单项合同估算价最低金额在()万元人民币以上的，必须进行招标。A.50B.100C.150D.200答案：D解析：2022版教材P73根据必须招

8、标的工程项目规定中的规定，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目第五条本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（一）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。 路基施工检测时，常用的弯沉值测试方法有（ ）。A贝克曼法B

9、自动弯沉仪法C落锤弯沉仪法D核子密度湿度仪法E触探仪法正确答案：ABC 关于工程预付款的起扣点说法正确的是（ ）。A工程预付款的起扣点计算公式T=brM/NBT为起扣点Cbr为承包工程的合同总额DM为主要材料、构件所占比重EN为工程预付款数额正确答案：ABC其中D选项M应为工程预付款数额；E选项中N应为主要材料、构件所占比重。下列建筑工程中，适合采用成本加酬金合同的有（）。隐藏答案解析A.建筑面积为200平方米的公共公共厕所B.技术难度较低的建筑工程C.施工技术特别复杂的建筑工程D.紧急抢险的建筑工程E.抗洪救灾修筑堤坝的工程答案：C,D,E解析：2022版教材P113页紧急抢险、救灾以及施工

10、技术特别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。下列选项中，不属于项目负责人的安全责任的是()。A.落实安全生产责任制度，安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.及时、如实报告生产安全事故答案：C解析：2022新版教材P209页项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用，项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记人项目安全管理档

11、案;发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。工程项目实行总承包的，总承包企业项目负责应当定期考核分包企业安全生产管理情况。可用于高等级路面的基层材料是()A、石灰稳定土B、水泥稳定土C、二灰稳定土D、二灰稳定粒料答案：D解析：2022版教材P11页?三质量检查与验收：主控项目为压实度和弯沉值。在建设项目实施阶段，下列属于项目总进度的有()。A.可行性研究的工作进度B.设计工作进度C.招标工作进度D.施工前准备工作进度E.工程施工和设备安装工作进度答案：B,C,D,E解析：2022新版教材P128页 在项目实施阶段，项目总进度不仅只是施工进度，它包括：（1）设计前准备阶段的工作进度；（2）

12、设计工作进度；（3）招标工作进度；（4）施工前准备工作进度；（5）工程施工和设备安装工作进度；（6）工程物资采购工作进度；（7）项目动用前的准备工作进度等。土方路基实测项目中为关键项目的是（ ）。A. 纵断高程B. 弯沉值C. 宽度D. 平整度答案：B解析： 土方路基实测项目有：压实度（）、弯沉值（）、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡。2022二级建造师历年真题解析7卷 第3卷可以对基坑周围管线进行保护的应急措施有()。A.垫层随挖随浇B.加厚垫层C.采用配筋垫层D.管线架空E.开挖隔离沟答案：D,E解析：2022版教材P216(8)对基坑周围管线保护的应急措施一般包括打设封闭桩或

13、开挖隔离沟、管线架空两种方法。 建设单位应当在工程竣工验收（ ）前将验收的时间、地点以及验收组名单书面通知工程质量监督机构。A3日B7日C7个工作日D3个工作日正确答案：C一般环境下,设计年限为50年的普通房屋建筑,満足耐久性要求的混凝土最低强度等级是( )。A.C20B.C25C.C30D.C40答案：B解析：2022版教材P18此題考核房屋结构可靠性,即安全性、适用性、耐久性(设计使用年限、环境类别、环境作用等级、最低强度等级、保护层厚度),一般环境下,设计年限为50年的普通房屋建筑,满足耐久性要求的混凝土最低强度等级是C25;一般环境下,设计年限为50年,强度等级为C25的钢筋混凝土梁最

14、小保护层厚度为25mm。水库蓄水安全鉴定的范围不包含（）。A.桥梁建筑物B.挡水建筑物C.泄水建筑物D.引水建筑物进水口工程答案：A解析：2022版教材P140页 蓄水安全鉴定的范围包括挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物进水口工程、涉及蓄水安全的库岸和边坡等有关工程项目。（2022年） 甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起 侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品 800 件，因乙的侵权行为，甲少销售 600 件 。甲销售专利产品每件获利 2000 元，乙销售侵权产品每件获利 1000 元，乙应赔偿甲（ ）。A.60 万元 B.80 万元 C.12

15、0 万元 D.160 万元答案：C解析：本题考查的是建设工程知识产权侵权的法律责任。赔偿损失的数额有 4 种确定方法：侵权的 赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所 获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的 ，参照该知识产权许可使用费的倍 数合理确定；权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专 利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素 ，确定给予一定数额的赔偿。按照计损：6002000=120 万 元。计算工程单价的依据不包括（ ）。A.人工单价B.材料价格C.机械台班费D.税金答案：D解析

16、：2022版教材P317计算工程单价的依据：包括人工单价、材料价格和机械台班费等。下列关于粒料基层施工对各原材料技术要求的叙述中，正确的有( )。A.级配碎石用作基层时，其压实度应不小于98B.级配砾石或天然砂砾用作底基层时，CBR值对中等交通道路应不小于60C.填隙碎石用作底基层时，最大粒径应不超过60mmD.填隙碎石的单层铺筑厚度宜为1012cmE.级配砾石或天然砂砾用作基层时，CBR值应不小于40答案：A,B,D解析：2022版教材P46页填隙碎石的单层铺筑厚度为1012cm，最大粒径宜为厚度的0.5-0.7倍，用作基层时，最大粒径不应超过53mm，用作底基层时，最大粒径不应超过63mm

17、，级配碎石用作基层时，其压实度不应小于98%，用作底基层时，其压实度不应小于96%，级配碎石或天然砂砾用作基层时，其重型击实标准的压实度不应小于98%，CBR值不应小于60%，用作底基层时，对中等交通道路不应小于60%。#适用于黏性土、砂类土及碎石类土河床的围堰是( )。A.竹、铅丝笼围堰B.双壁钢围堰C.钢筋混凝土板桩围堰D.套箱围堰答案：C解析：2022版教材P55页 钢筋混凝土板桩围堰适用条件深水或深基坑，流速较大的砂类土、黏性土、碎石类土河床。2022二级建造师历年真题解析7卷 第4卷某室内装饰工程根据建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2022签订了单价合同，约定采用造价信息

18、调整价格差额方法调整价格；原定3月施工的项目因发包人修改设计推迟至当年9月；该项目主材为发包人确认的可调价材料，价格由280元m2变为360元m2。则关于该工程工期延误责任和主材结算价格的说法，下列选项正确的是()。A.发包人承担延误责任，材料价格按280元m2计算B.发包人承担延误责任，材料价格按360元m2计算C.承包人承担延误责任，材料价格按280元m2计算D.承包人承担延误责任，材料价格按360元m2计算答案：B解析：发生合同工程工期延误的：因发包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者；因承包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后

19、续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。因此，正确选项是B。推拉门窗在门窗框安装固定后，推拉扇开关力应不大于( )N。A.40B.60C.100D.50答案：D解析：2022版教材P112页“推拉门窗与门窗框安装固定后，将配好玻璃的门窗扇整体安如框内滑槽，调整好与扇的缝隙，扇与框的搭接量应符合设计要求，推拉扇开关力应不大于50N”。沉井下沉时工人6h换班一次，沉井的标高、轴线位移至少( )测量一次。A.1hB.2hC.4hD.6h答案：D解析：2022版教材P133页 (三)沉井下沉控制(4)沉井下沉监控测量1)下沉时高程、轴线位移每班至少测量一次，每次下沉稳定应进行高差和中

20、心位移量的计算。因为每班测一次，而每班6h，故每6h测一次。#根据建筑施工安全检査标准(JGJ59-2022),建筑施工安全检查评定的等级不包括()。A.优良B.良好C.合格D.不合格答案：B解析：2022版教材P233主要研究施工安全检査评定项目、安全检査评分的方法、安全检査评定等级。建筑施工安全检査评定的等级划分为:优良:分项检査评分表无零分,汇总表得分80分;合格:分项检査评分表无零分,汇总表得分应在80分以下,70分及以上;不合格:分项检査评分表有零分,汇总表70分。施工方信息管理手段的核心是（ ）。A.实现工程管理信息化B.编制信息管理手册C.建立基于互联网的信息处理平台D.实现办公

21、自动化答案：A解析：工程管理信息化有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益，以达到为项目建设增值的目的。建设工程项目的实施阶段可以进一步划分为若干阶段，下列不属于项目实施阶段的是（）。A.设计阶段B.施工阶段C.编制项目建议书D.设计准备阶段E.编制可行性研究报告答案：C,E解析：2022新版教材P3页 图2Z101011建设工程项目的决策阶段和实施阶段项目实施阶段包括：设计准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修阶段。下列水泥稳定料粒基层质量检验的实测项目中，属于关键项目的是（）。A、平整度 B、压实度 C、纵断高程 D、横坡答案：B解析：2022版教材P 225稳定土基层和底基

22、层主要检验内容包括：压实度()、平整度、纵断高程、宽度、厚度()、横坡、强度()某工程施工合同结构图如下，则该工程施工发承包模式是（）。A、 施工总承包模式B、 施工总承包管理模式C、 建设项目工程总承包模式D、 施工平行发承包模式答案：D解析：2022二级建造师历年真题解析7卷 第5卷甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行。银行同时要求甲提供担保，未约定保证方式，借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权()。A、直接变卖该工程 B、直接与甲协议以工程折价受偿 C、直接转移占有该工程 D、直接要求保证人代为清偿债务 E、向法院起诉拍卖该工程后优先受偿答案：B,D,E解析：考点:保证担保和抵

23、押权。一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿；协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼。参见教材P31、P33。#某基础工程开挖与浇筑混凝土共两个施工过程在4个施工段组织流水施工，流水节拍值分别为4、3、2、5d与3、2、4、3d，则流水步距与流水施工工期分别为()d。A.5和17B.5和19C.4和16D.4和26答案：A解析：2022版教材P1

24、79页采用无节奏流水施工时，用“大差法”计算流水步距，错位相减，取最大值流水步距应为5d，则总工期(3+2+4+3)+5=17d。(4,4+3,4+3+2,4+3+2+5)与(3,3+2,3+2+4,3+2+4+3)错位相减得5 建筑地面工程应严格控制各构造层的厚度，下列关于建筑地面工程厚度控制叙述不正确的是（ ）。A混凝土垫层厚度不小于60mmB水泥砂浆面层厚度不应小于25mmC水磨石面层的厚度宜为1218mmD防油渗涂料面层厚度宜为57mm正确答案：B根据公路水运工程安全生产监督管理办法(交通部令2022年第1号)规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。施工现场应

25、当按照每()万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员。A.500B.1000C.2000D.5000答案：D解析：2022版教材P343 该题主要考察的是公路工程承包人的安全责任第二十一条的内容， 施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。施工现场应当按照每5000万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备一名。采用水准仪测量工作井高程时,测定高程为 3. 460m，后视读数为 1.360m,已知前视测点高程为 3.580m，前视读数应为（ ）。A. 0.960mB. 1.120m5C. 1.240mD. 2.000m答案：C

26、解析：前视读数=1.360+3.460-3.580=1.240。( )对结构混凝土的耐久性有决定性影响。A.混凝土保护层厚度B.水灰比C.碱含量D.混凝土等级答案：A解析：2022版教材P18页保护层厚度混凝土保护层厚度是一个重要参数，它不仅关系到构件的承载力和适用性，而且对结构混凝土的耐久性有决定性影响。施工现场材料管理的直接责任人是（ ）。A.项目经理B.材料员C.项目部主管材料员D.项目工长答案：C解析：2022版教材P202（2）施工项目经理是现场材料管理全面领导责任者，施工项目部主管材料人员是施工现场材料管理直接责任人。根据工伤保险条例，可以认定为工伤或者视同工伤的有（ ）。A.李某

27、取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发B.张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗C.杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任D.陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸脯刺伤E.牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀答案：A,C解析：2022二级建造师历年真题解析7卷 第6卷 对已经完了的工程确定工程质量等级是在（ ）进行。A完工验收阶段B交工验收阶段C竣工验收阶段D竣工总结阶段正确答案：D火电工程包括主厂房建筑、烟囱、（）、机组安装、锅炉安装、汽轮发电机安装、升压站、环保工程、附属工程等工程项目。A.医疗器械B.送变电工程C.冷却

28、塔D.天然气储库答案：C解析：本题考查的是二级建造师（机电工程）注册执业工程范围。火电工程包括主厂房建筑、烟囱、冷却塔、机组安装、锅炉安装、汽轮发电机安装、升压站、环保工程、附属工程等工程项目。根据交通运输部颁布的公路水运建设工程质量事故等级划分和报告制度规定，高速公路项目中桥主体结构垮塌，直接经济损失500 万元，该质量事故等级是（）。A. 特别重大质量事故B. 重大质量事故C. 较大质量事故D. 一般质量事故答案：C解析：根据交通运输部颁布的公路水运建设工程质量事故等级划分和报告制度(交办安监2022146 号)，对公路工程质量事故的等级划分作了如下规定：下列关于沉积岩的论述中错误的是（）

29、。A.沉积岩有明显的层理性B.煤系地层是典型的沉积岩层C.石灰岩不属于沉积岩D.砾岩不属于沉积岩E.砂岩属于沉积岩答案：C,D解析： 依据国家标准规定，砌筑施工用机械造成的噪声限值：昼、夜间分别为（ ）。A60dB和45dBB65dB和50dBC70dB和55dBD75dB和55dB正确答案：C 涵洞按其断面形式可分为管涵、（ ）、箱涵、拱涵。A砖石涵B直涵C盖板涵D板涵正确答案：D地铁区间隧道断面形状可分为()A.扇形B.矩形C.拱形D.圆形E.椭圆形答案：B,C,D,E解析：2022版教材P70地铁（轻轨交通）车站的分类表中：结构横断面：矩形、拱形、圆形、其它（马蹄形、椭圆形等）针对施工现

30、场临时用电设备台数或总容量，应编制用电组织设计的是( )。A.施工现场临时用电设备在5台及以上B.施工现场临时用电设备在5台以下C.设备总容量在50kW以下D.施工现场临时用电设备在5台及以上并且设备总容量在50kW以下答案：A解析：临时用电方案不仅直接关系到用电人员的安全，也关系到施工进度和工程质量。施工现场临时用电安全技术规范JGJ 462022规定，施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kw及以上者，应编制用电组织设计。故选项A正确。参见考试用书2Z206031。2022二级建造师历年真题解析7卷 第7卷砌体砂浆用砂原材料质量要求应检查砂的指标有()。A.含泥量B.泥块含量C

31、.含水量D.石粉含量E.有机物答案：A,B,D,E解析：2022版教材P197页（3）应检查砂中的含泥量、泥块含量、石粉含量、云母、轻物质、有机物、硫化物、硫酸盐及氯盐含量(配筋砌体砌筑用砂）等指标。桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括（）。A.含水率B.粗糙度C.平整度D.外观质量答案：D解析：本题考查的是桥面防水系统施工技术。混凝土基层检测主控项目是含水率、粗糙度、平整度，一般项目是外观质量。 施工合同履行过程中，按照合同法有关当事人行使抗辩权的规定，下列说法中正确的包括( )。A施工质量不合格工程部位的工程不予计量和支付B施工质量不合格工程部位的工程量应先予计量和支付，然后再由

32、承包商自费修复工程缺陷C超出设计尺寸部分的工程量即使质量合格也不予计量和支付D超出设计尺寸部分的工程量，当质量合格时应按实际完成工程量计量支付E拖延支付工程进度款超过合同约定的时间，承包商预先发出通知仍未获得支付，有行使暂停施工的权力正确答案：ACE 施工质量保证体系的特点包括（ ）。A系统性B一致性C互动性D双重性E一次性正确答案：ACDE施工质量保证体系的特点包括：系统性、互动性、双重性、一次性。请教:2022年二级建造师建设工程施工管理冲刺试卷(5)第1大题第47小题如何解答?施工单位负责人接到报告后，应当在（）小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。A1B5C12

33、D24： A：正确答案：D答案分析：你的答案是正确的：A建设工程生产安全事故报告和调查处理生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，向施工单位负责人报告；施工单位负责人接到报告后，应当在1小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。 幕墙节能工程施工中，进行隐蔽工程验收的部位或项目有（ ）。A隔汽层B构造缝C沉降缝D热桥部位、断热节点E被封闭的保温材料密度答案：A,B,C,D解析：幕墙节能工程施工中应对下列部位或项目进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：（1）被封闭的保温材料厚度和保温材料的固定；（2）幕墙周边与墙体的接缝处保温材料的填充；（3）构造缝、沉降缝；（4）隔汽层；（5）热桥部位、断热节点；（6）单元式幕墙板块间的接缝构造；（7）凝结水收集和排放构造；（8）幕墙的通风换气装置。土石坝坝面作业包含( )等工序。 A.铺料B.排水C.整平D.压实E.修坡答案：A,C,D,E解析：土坝坝身控制测量包括 （）A.坝轴线测设 B.平面控制测量C.坡脚线放样 D.高程控制测量E.清基开挖线放样答案：B,D解析：坝身控制测量包括平面控制测量和高程控制测量。