2022监理工程师考试题库精选9节.docx

《2022监理工程师考试题库精选9节.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022监理工程师考试题库精选9节.docx（38页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022监理工程师考试题库精选9节2022监理工程师考试题库精选9节 第1节若采用可调总价合同，在合同执行过程中，（ ）发生变化时，可对合同总价进行相应的调整。A.施工设备B.工料价格指数C.施工顺序D.施工方法答案：B解析：2022教材P146-151可调总价合同的总价一般也是以设计图纸及规定、现行规范为基础，在报价及签约时，按招标文件的要求和当时的物价计算合同总价。但合同总价是一个相对固定的价格，在合同执行过程中，由于通货膨胀而使所用的工料成本增加，可对合同总价进行相应的调整。 ( )仅着重于流程本身，而无法显示发生问题的损失值或损失发生的概率。A.初始清单法B.经验数据法C.风险调查法D

2、.流程图法 答案：D解析：2022版教材P171-180流程图分析仅着重于流程本身，而无法显示发生问题的损失值或损失发生的概率。创建“品质工程”的主要措施（）A.工程设计水平 B.工程管理水平 C.科技创新能力 D.安全保障水平 E.经济环保水平答案：A,B,C,D解析：本题考查的是品质工程建设监理要点。从工程设计水平、工程管理水平、科技创新能力、工程质量水平、安全保障水平、绿色环保水平和软实力7个方面。根据标准设计施工总承包合同，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时（）。 A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款 B.将无条件补偿条款写入专用条款 C.将有条件补偿条款写入专用条

3、款 D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担答案：A解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人对错误的修改，按变更对待。对于发包人要求中错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出了两种供选择的条款：无条件补偿条款和有条件补偿条款。由于两个条款的责任不同，应明确本合同采用哪一条款。参见教材P114。(2022年)关于建设工程风险的损失控制对策的说法，正确的是（）。A.预防损失措施的主要作用在于遏制损失的发展B.减少损失措施的主要作用在于降低损失发生的概率C.制定损失控制措施必须考虑其付出的费用和时间方面的

4、代价D.损失控制的计划系统应由质量计划、进度计划和投资计划构成答案：C解析：本题考查的是建设工程风险管理。选项AB错误，预防损失措施的主要作用在于降低或消除（通常只能做到降低）损失发生的概率，而减少损失措施的作用在于降低损失的严重性或遏制损失的进一步发展，使损失最小化。选项D错误，损失控制计划系统一般应由预防计划、灾难计划和应急计划三部分组成。在工程量清单计价中，如按分部分项工程单价组成来分，工程量清单报价的形式有( )。 A. 工料单价法 B. 综合单价法 C. 实物单价法 D. 全费用综合单价法 E. 闭口单价法答案：A,B,D解析：材料采购合同履行过程中，检验水泥含碱量的质量检验方法是(

5、)A.化学分析B.理论换算法C.物理试验D.经验鉴别法答案：A解析：本题考查的是交货检验。质量验收的方法：经验鉴别法、物理试验、化学分析。化学分析法可以通过抽取样品进行定性分析或定量分析的化学试验，以确定其内在质量。机电设备招标与施工招标基本相同，只是（ ）有所区别。A、评审要素、量化比较的方法B、招标程序、量化比较的方法C、评审要素、招标程序D、招标程序、评标价计算方法答案：A解析：考点:大型工程设备采购招标概述。机电设备招标可以采用公开招标或要求招标的方式。招标程序与施工招标基本相同，只是评审要素、量化比较的方法有所区别，可参照施工招标程序。参见教材 P55。被担保的债权既有物的担保又有人

6、的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。A.如果物保由债务人自己提供，应当先物保后人保B.如果物保由第三人提供，应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.应当先物保后人保答案：A解析：2022监理工程师考试题库精选9节 第2节根据建设工程安全生产管理条例，工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期末改正的，责令停业整顿，并处（）的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书。A.1万元以上5万元以下B.5万元以上10万元以下C.10万元以上30万元以下D.30万元以上50万元以下答案：

7、C解析：考点:“建设工程安全生产管理条例法律责任”。工程监理单位违反建设工程安全生产管理条例的规定，有下列行为之一的，应当责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：未对施工组织设计中的安全技查措施或者专项施工方案进行审查的；发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。因此，本题的正确答案为C

8、。根据建设工程监理规范，总监理工程师不得委托给总监理工程师代表的职责是（）。A.审查和处理工程变更B.主持或参与工程质量事故的调查C.主持整理工程项目的监理资料D.审批工程延期答案：D解析：考点:“建设工程监理规范总监理工程师不得委托总监理工程师代表的职责”。建设工程监理规范第324条规定，总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表：主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；签发工程开复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单；审核签认竣工结算；调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔，审批工程延期；根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。所以，选项

9、D符合题意。选项A、B、C均属于总监理工程师应履行的职责。因此，本题的正确答案为D。#物资供应计划编制的任务是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出（）。A.申请量和采购量B.采购量和库存量C.库存量和供应量D.供应量和申请量答案：A解析：考点: “物资供应计划的编制”。物资供应计划的编制，是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出申请量和采购量。因此，供应计划的编制过程也是一个平衡过程，包括数量、时间的平衡。因此，本题的正确答案为A。某工程由5个施工过程组成，分为3个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时问的情况下，要求流水施工工期不超过42天，则流水节拍的最大值为（）

10、天。A.4B.5C.6D.7答案：C解析：本题考查的是固定节拍流水施工。流水节拍为t，按照固定节拍流水施工有42=(5+3-1)t，得出t=6天。某公路工程的建设单位通过公开招标方式分别与某施工单位和某监理单位签订了施工合同和监理合同。施工合同工期为15个月，总监理工程师批准的施工进度计划如下图所示。施工过程中发生了下列事件：事件1：在第5个月初到第8个月末的施工过程中，由于建设单位提出工程变更，使施工进度受到较大影响。截至第8个月末，未完工作尚需作业时间见下表。施工单位按索赔程序向项目监理机构提出了工程延期的要求。事件2：建设单位要求本工程仍按原合同工期完成，施工单位需要调整施工进度计划，以

11、便加快后续工程进度。经分析得到的各工作有关数据见下表。4.针对事件2，施工单位加快施工进度而采取的最佳调整方案是什么？相应增加的费用为多少？答案：解析：4.针对事件2，施工单位加快施工进度而采取的最佳调整方案是：I工作缩短1个月，E工作缩短1个月。相应增加费用=（14+18）万元=32万元。根据建设工程监理规范(GBT503192022)，监理实施细则应包含的内容有（）。A.监理组织形式B.监理工程流程C.监理工作方式D.监理工作要点E.专业工程特点答案：B,C,D,E解析：2022版教材P 125建设工程监理规范（GB/T 503192022）明确规定了监理实施细则应包含的内容，即：专业工程

12、特点、监理工作流程、监理工作控制要点，以及监理工作方法及措施。 在设计阶段监理工程师应组织施工图纸的审核工作，审核内容不包括( )。A图纸的规范性 B要求的使用功能是否满足C技术参数是否先进合理D编制深度是否符合要求正确答案：C符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前()天向承包人发出开始工作通知。A.7B.10C.14D.21答案：A解析：2022版教材P127符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前7天向承包人发出开始工作通知。建设工程采用平行施工组织方式的特点是（）。A.能够均衡使用施工资源B.单位时间内投入的资源量较少C.专业工作队能够连续施

13、工D.能够充分利用工作面进行施工答案：D解析：本题考查的是流水施工方式。平行施工特点：（1）充分利用工作面进行施工，工期短；（2）如果每一个施工对象均按专业成立工作队，劳动力及施工机具等资源无法均衡使用；（3）如果由一个工作队完成一个施工对象的全部施工任务，则不能实现专业化施工，不利于提高劳动生产率；（4）单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量成倍地增加，不利于资源供应的组织；（5）施工现场的组织管理比较复杂。2022监理工程师考试题库精选9节 第3节工程质量事故处理完后，项目监理机构应该及时向建设单位提交质量事故书面报告，报告的主要内容包括()。A.工程及各参建单位名称B.事故处理的

14、过程及结果C.事故发生后采取的措施和处理方案D.质量事故发生的时间、地点、工程部位E.对质量事故责任人的处理意见答案：A,B,C,D解析：质量事故书面报告应包括如下内容:1)工程及各参建单位名称；2)质量事故发生的时间、地点、工程部位；3)事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；4)事故发生原因的初步判断；5)事故发生后采取的措施及处理方案；6)事故处理的过程及结果。材料、设备招标中技术评审内容不包括的是（ ）。 A生产同类产品的经验 B可靠性和使用寿命 C安全性和环境效益 D检修条件及售后服务答案：C解析：材料、设备招标中技术评审主要包括以下内容：（1）设备、

15、材料的性能、质量、技术参数。（2） 技术经济指标。（3）生产同类产品的经验。（4）可靠性和使用寿命。（5）检修条件及售后服务。当工程网络计划中某项工作的实际进度偏差影响到总工期而需要通过缩短某些工作的持续时间调整进度计划时，这些工作是指()的可被压缩的工作。A.关键线路和超过计划工期的非关键线路上B.关键线路上资源消耗量比较少C.关键线路上持续时间比较长D.施工工艺及采用技术比较简单答案：A解析：2022版教材P104-109本题考查的是进度计划的调整方法。当实际进度偏差影响到后续工作、总工期而需要调整进度计划时，其调整方法主要有两种：改变某些工作间的逻辑关系；缩短某些工作持续时间。其中第二种

16、方法中这些被压缩持续时间的工作是位于关键线路和超过计划工期的非关键线路上的工作。 项目监理机构全面开展工程监理工作的指导性文件是( )A.监理规划B.监理大纲C.监理实施细则D.监理工作总结 答案：A解析： 监理规划是项目监理机构全面开展工程监理工作的指导性文件。根据建设工程监理范围和规模标准规定，必须实行监理的工程是（）。A、总投资额2500万元的影剧院工程B、总投资额2500万元的生态环境保护工程C、总投资额2500万元的水资源保护工程D、总投资额2500万元的新能源工程答案：A解析：2022版教材P 3根据建设工程监理范围和规模标准规定，强制实施监理的工程范围：国家重点建设工程。大中型公

17、用事业工程，是指项目总投资额在3000万元以上的工程项目。成片开发建设的住宅小区工程。建筑面积在5万以上的住宅建设工程必须实行监理。利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程。国家规定必须实行监理的其他工程，包括项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目以及学校、影剧院、体育场馆项目。承包人对质量控制点的控制措施设计完成后，经（）审核批准后方可实施。A.监理人 B.发包人 C.检测单位 D.设计单位答案：A解析：本题考查的是工艺试验及工序的质量控制。承包人对质量控制点的控制措施设计完成后，经监理人审核批准后方可实施。某高速公路建设项目，业主与施工单位签订了工程施工

18、合同,工程未进行投保。在工程施工过程中,遭受特大暴风雨和洪水不可抗力袭击,使工程遭受到大损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附有与索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本内容如下：(1) 遭特大暴风雨和洪水袭击属不可抗力，是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。(2) 给已建部分工程造成破坏,损失22 万元，其修复费用应由业主承担，施工单位不承担修复的经济责任。（3）施工单位人员因此灾害数人受伤处理伤病医疗费用和补偿金总计2. 5 万元，业主应给予赔偿。（4）施工单位进场的正在使用的机械、设备受到损坏,造成损失6 万元，由于现场停工造成台班费损失3 万元，业主应负担赔偿和修

19、复的经济责任。工人窝工费3 万元，业主应予以支付。（5）因特大暴风雨和洪水造成工地停工10 天,要求合同工期顺延10 天。（6）由于工程破坏，现场清理需费用2 万元，业主应予支付。问题：1. 监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作？2. 不可抗力发生风险承担的原则是什么？3. 对施工单位提出的要求如何处理？答案：解析：1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后应进行以下主要工作:审核承包人的索赔申请;判定索赔成立原则;对索赔报告的审查和核定;与承包人协商补偿;签发索赔处理决定,当监理工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报业主批准。2.不可抗力风险承担责任的原则：处理原则:工

20、程本身的损害由业主承担;人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担;所需清理工作的费用，由业主承担;工期给予顺延。3.对索赔报告的处理方法:经济损失由双方分别承担,工程延期应予签证顺延;工程修复、重建22 万元工程款应由业主支付;索赔不予认可，由施工单位承担;索赔不予认可，由施工单位承担;工期顺延10 天;现场清理需费用2 万元,由业主承担。根据FIDIC施工合同条件规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿和（）。A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有效赔偿限额D.最低赔偿限额答案：B解析：根据FIDIC施工合同条

21、件规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和最高赔偿限额。建设工程项目投资的特点包括（）。A.建设工程项目投资数额巨大B.建设工程项目投资无明显差异C.建设工程项目投资需单独计算D.建设工程项目投资确定依据复杂E.建设工程项目投资确定层次繁多答案：A,C,D,E解析：考点: “建设工程项目投资的特点”。建设工程项目投资的特点包括建设工程项目投资数额巨大；建设工程项目投资差最明显；建设工程项目投资需单独计算；建设工程项目投资确定依据复杂；建设工程项目投资确定层次繁多；建设工程项目投资需动态跟踪调整。因此，本题的正确答案为ACDE。2022监理工程师考试题库精选9节 第4

22、节建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，现建设单位对甲单位的债权到期，却不积极行使。施工单位()。A、可以行使代位权B、可以行使撤销权C、可以建设单位名义行使权利D、可以自己的名义行使权利E、只能对建设单位行使权利答案：A,D解析：本题考查的是代位权。代位权是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。建设工程质量保修书应由（ ）出具。A.建设单位向建设行政主管部门B.建设单位向用户C.承包单位向建设单位D.承包单位向监理单位答案：C解析：2022版教材P7-10根据建设工程质量管理条例，建设工程实行质量保修制度。建设工程承包单位

23、在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。多项目管理是指（）。A.项目沟通管理B.项目群管理C.项目风险管理D.项目采购管理E.组合项目管理答案：B,E解析：项目管理不仅仅是指单一项目管理，还包括多项目管理，即：项目群管理和组合项目管理。因此，本题的正确答案为BE。 关于自由时差和总时差，下列说法错误的是（）A.自由时差为零，总时差必定为零B.总时差为零，自由时差必定为零C.在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差D.在不影响紧后工作最早开始的前提下，工作的机动时间为自由时差 答案：A解析：工作的总时差

24、是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。从总时差和自由时差的定义可知，对于同一项工作而言，自由时差不会超过总时差。当工作的总时差为零时，其自由时差必然为零。工程总承包项目经理应具备的条件有（ ）。A.取得工程建设类注册执业资格或高级专业技术职称B.具有类似项目的管理经验C.执行工程总承包单位管理制度，维护企业合法权益D.在授权范围内负责与项目干系人的协调，解决项目实施中出现的问题E.具备决策.组织.领导和沟通能力，能正确处理和协调与建设单位.项目相关方之间及企业内部各专业.各部门之间的关系答案：A

25、,B,E解析：考核工程总承包。选项C、D属于工程总承包项目经理应履行的职责。根据建筑法，建设单位最迟可于领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.1B.3C.6D.9答案：B解析：考点:法律。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。根据水利水电工程的特点，将施工危险源辨识的对象及范围划分为（）。A.施工作业活动类 B.人员设施类 C.机械设备类 D.设施场所类 E.作业环境类答案：A,C,D,E解析：本题考查的是施工危险源辨识。根据水利水电工程的特点，

26、将施工危险源辨识的对象及范围划分为以下五类：（1）施工作业活动类。（2）机械设备类。（3）设施场所类。（4）作业环境类。（5）其他类。其项借款，名义利率10%，计息周期为月，则有效利率是（ ） A.8.33% B.10.38% C.10.47% D.10.52%答案：C解析：考查名义利率与有效利率：（1+10%/12）12-1=10.47%某工程双代号网络计划如图所示，其中E工作的最早开始时间和最迟开始时间为（）A、3和5B、3和6C、4和5D、4和6答案：C解析：根据图示条件，可知关键线路：和，计算工期=3+6+5=14（天），E工作最早开始时间等于其紧前工作最早完成时间的最大值，故其最早开

27、始时间为第4天末。又E工作有1天自由时差故最迟开始时间是第5天末。2022监理工程师考试题库精选9节 第5节某工程，实施过程中发生如下事件：事件1：施工单位完成下列施工准备工作后即向项目监理机构申请开工：现场质量、安全生产管理体系已建立；管理及施工人员已到位；施工机具已具备使用条件；主要工程材料已落实；水、电、通信等已满足开工要求。项目监理机构认为上述开工条件不够完备。事件2：项目监理机构审查了施工单位报送的试验室资料，内容包括：试验室资质等级，试验人员资格证书。事件3：项目监理机构审查施工单位报送的施工组织设计后认为：安全技术措施符合工程建设强制性标准；资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划

28、满足工程施工需要；施工总平面布置科学合理，同时要求施工单位补充完善相关内容。事件4：施工过程中，建设单位采购的一批材料运抵现场，施工单位组织清点和检验并向项目监理机构报送材料合格证后即开始用于工程。项目监理机构随即发出监理通知单，要求施工单位停止该批材料的使用，并补报质量证明文件。事件5：施工单位按照合同约定将钢结构屋架吊装工程分包给具有相应资质和业绩的专业施工单位。分包单位将由其项目经理签字认可的专项施工方案直接报送项目监理机构，专业监理工程师审核后批准了该专项施工方案。1 、针对事件1，施工单位申请开工还应具备哪些条件？2 、针对事件2，项目监理机构对试验室的审查还应包括哪些内容？3 、针

29、对事件3，项目监理机构对施工组织设计的审查还应包括哪些内容？4 、针对事件4，施工单位还应补报哪些质量证明文件？5 、分别指出事件5中分包单位和专业监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。答案：解析：施工单位申请开工还应具备的条件：（1）设计交底和图纸会审已完成；（2）施工组织设计已经由总监理工程师签认；（3）进场道路已满足开工要求。项目监理机构对试验室的审查还应包括：（1）试验室的试验范围；（2）法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；（3）试验室管理制度。项目监理机构对施工组织设计的审查还应包括：（1）编审程序应符合相关规定；（2）施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求。

30、施工单位还应补报的质量证明文件包括：（1）质量检验报告；（2）性能检测报告；（3）施工单位的质量抽检报告等。（1）分包单位的不妥之处：分包单位将由其项目经理签字认可的专项施工方案直接报送项目监理机构。正确做法：分包单位的专项施工方案应由分包单位技术负责人签字后，交给总包单位，经总包单位技术负责人审查、签字后，提交项目监理机构审核。（2）专业监理工程师的不妥之处：专业监理工程师审核后批准了分包单位经项目经理签字的专项施工方案。正确做法：在总监理工程师的组织下，专业监理工程师应审查总包单位报送的专项施工方案，并将审查意见提交给总监理工程师。 根据房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法

31、，施工图设计文件的审查内容包括（ ）。A.准备必要的施工图纸B.勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字C.完成施工用水、电、通信、道路接通工作D.地基基础和主体结构的安全性E.是否符合工程建设强制性标准 答案：B,D,E解析：施工图审查机构对施工图审查的内容包括:(1)是否符合工程建设强制性标准；(2)地基基础和主体结构的安全性；(3)消防安全性; (4)人防工程(不含人防指挥工程）防护安全性；(5)是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准；(6)勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加

32、盖相应的图章和签字；(7)其他法律、法规、规章规定必须审查的其他内容。按照施工图设计文件投入使用前的设计变更控制程序，因非设计单位原因引起的设计变更导致的设计费用增减应由（）审核签认。A.施工图审查机构B.建设单位C.监理单位D.设计单位答案：C解析：设计阶段设计变更由该阶段监理单位负责控制。根据施工图设计文件投入使用前或设计阶段设计变更控制程序框图，因非设计单位原因引起的设计变更导致的设计费用增减应由监理单位审核签认。根据标准施工合同，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。A.会同监理人在交货地点B.会同发包人代表.监理人在交货地点C.会同监理人在施工现场D

33、.会同发包人代表.监理人在施工现场答案：A解析：考核施工质量管理。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。参见教材P103。ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，其中（）是组织的永恒目标。A.鼓励全员参与B.坚持与供方互利的关系C.不断改善管理的系统方法D.持续改进答案：D解析：考核ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。由于改进是无止境的，所以持续改进应是组织的永恒目标。参见教材P23。关于路基施工监理，有以下三个背景材料：A.某段路基，按照设计文件提供的取土场的填料为山皮土，承包人进人现场后发现，在路基附近的河中有大量符合路基填筑的砂砾，且开采容易、运距较指定土场近，价

34、格也较山皮土便宜，故在征得监理工程师的同意后，即用此砂砾进行本段路基的填筑；但在路基填筑完成后，承包人以使用砂砾填筑的路基其强度较山皮土填筑的路基强度高为由，提出了变更申请，要求以合同工程量清单中300章的砂砾垫层的单价（高于山皮土）来支付。B.某施工单位承包8km路基工程，其中1km进行了分包（未经批准）。路基填筑时进行了掺石灰，完工后经验收符合要求。路面施工时左半幅局部出现弹簧现象。监理工程师组织人员进行此标段全线检查，发现外包队所施工的1km路段有质量问题，各层填土过厚，掺灰不匀，出现松软夹层，夹层土含水量过大，最终造成质量事故。C.某高速公路工程，承包人为了避免今后可能支付延误赔偿金的

35、风险，要求将路基的完工时间延长6个星期，承包人的理由如下：特别严重的降雨；现场劳务不足；业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；无法预见的恶劣土质条件，使路基施工难度加大；施工场地使用权提供延误；工程款不到位。问题：1.针对A背景材料：（1）监理工程师可否批准此变更，理由如何? （2）应以哪个单价支付?2.针对B背景材料：（1）对此质量事故施工单位和监理各存在哪些主要问题?出现此问题的原因是什么? （2） 监理工程师对此质量事故应如何处理?3.针对C背景材料：（1）监理工程师认为原因所引起的延误是非承包人承担风险的延误，可批准延长工期。（2）若以上现场劳务不足问题监理工程师认为属于承

36、包人自己的责任，由此引起的延误是不可原谅延误，不同意就此延长工期，这样处理对吗?（3）哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理?答案：解析：1.针对A背景材料：（1）对变更的处理：监理工程师可以批准此变更，因为从题目中可知 改为砂砾填筑后，路基强度更高，满足合同质量要求，而且承包人的费用也降低了，对业主和承 包人的利益均有利。（2）支付的单价：应以山皮土的单价支付。因为虽然变更后路基强度提 高，但这并不是因为合同中约定的质量标准的改变而引起的，而是由于承包人施工方案的改变 而引起的，所引起的费用变化由承包人承担。此外，砂砾垫层的单价是路面工程（300章）中的 单价，明显不适合路基填筑。2.针对B

37、背景材料：（1）施工单位存在的主要问题：擅自分包；分包工程质量失控。监理单位存在的主要问题：没有制止分包队伍进场；对现场巡视、检查不够，未及时发现质量问题；对完工工程未进行认真的检查验收，致使不合格工程通过了验收。出现此问题的原因：施工单位与监理工程师的合同意识淡薄；施工单位放松或放弃了对分包工程的管理；监理严重失误。（2）监理工程师对此质量事故的处理：要求承包人尽快提交质量事故报告及返工处理方案告并报告业主；责令施工单位立即驱逐非法分包人；对不合格路段立即进行返工处理，处理完成并自检合格后报监理按规范要求检查验收；要求承包人更换不称职的管理人员；对现场失职的监理人员进行批评教育和处理。3.针

38、对C背景材料：（1）。（2）对。现场劳务不足是承包人内部组织管理不当，不能给予工期延长。（3）业主的责任是，监理工程师的处理：对要求业主适当增加工程价款或者适当延长工期；对使用权提供延误时间顺延工期；对要求业主按合同规定准时拨付工程款。 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则()。A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押权自登记时设立 答案：D解析：考点:担保方式。担保期间，抵押物不转移占有，抵押权自登记之日起生效。建设工程项目

39、设备材料采购招标，综合评标法需要考虑（）因素。A.投标价B.付款条件C.设备性能D.寿命残值E.燃料消耗费答案：A,B,C解析：本题考查重点是“材料和通用型设备采购招标文件主要内容”。综合评标法除投标价之外还需考虑的因素通常包括：运输费用；交货期；付款条件；零配件和售后服务；设备性能、生产能力。因此，本题的正确答案为ABC。施工图设计评审的重点是（）。A.设计深度是否符合规定B.施工进度能否实现C.设计文件是否齐全、完整D.设计方案是否全面，经济评价是否合理E.使用功能是否满足质量目标和标准答案：A,C,E解析：本题考核的是施工图设计评审的重点。施工图设计评审的重点是：使用功能是否满足质量目标

40、和标准，设计文件是否齐全、完整，设计深度是否符合规定。2022监理工程师考试题库精选9节 第6节下列选项中，不是处于项目监理机构决策层的是()。A.监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师代表D.总监理工程师答案：A解析：考点:项目监理机构人员配备及职责分工。决策层人员：总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师。混凝土喷射方式，描述错误的是（）A.根据混凝土搅拌方式及压送方式不同,大体分为干式与湿式两种B.干式是将水泥及集料干拌后加速凝剂,用压缩空气压送至喷嘴，在喷嘴处加水喷出C.湿式是将水泥和集料加水搅拌成混凝土,用压缩空气或泵压送，在喷嘴处加入速凝剂而喷出D.与干式比较，湿式喷混凝土

41、质量容易管理,适合长距离压送答案：D解析：根据混凝土搅拌方式及压送方式不同,大体分为干式与湿式两种。干式是将水泥及集料干拌后加速凝剂,用压缩空气压送至喷嘴，在喷嘴处加水喷出；湿式是将水泥和集料加水搅拌成混凝土,用压缩空气或泵压送，在喷嘴处加入速凝剂而喷出；为了在干式中吸收湿式的优点，在到达喷嘴前数米处加水,这种方式称为潮式。干式喷混凝土的质量受喷射工的熟练程度和能力影响，与干式比较，湿式喷混凝土质量容易管理,但不适合长距离压送。两者有各自的优缺点，要结合现场的规模、状况、喷射量等条件选用。(2022年)组织中从最高管理者到最基层实际工作人员的人数及权责的基本规律是（）。A.人数逐层递减，权责逐

42、层递减B.人数逐层递增，权责逐层递减C.人数逐层递减，权责逐层递增D.人数逐层递增，权责逐层递增答案：B解析：组织中从最高管理者到最基层实际工作人员权责逐层递减，而人数逐层递增。工程设计阶段，通常对专业性强或有行业专门资质要求的项目，应委托专业设计单位出具深化设计图纸，并经（ ）会签确认后方可实施。A、建设单位B、监理单位C、设计单位D、施工单位答案：C解析：#关于资格后审和资格预审的说法正确的是（）A.邀请招标的项目，实行资格后审B.对于公开招标的项目，实行资格后审C.资格预审和资格后审二者审查的时间是不同的D.资格预审和资格后审二者审查的内容是一致的E.通常情况下，资格预审多用于公开招标，

43、资格后审多用于邀请招标。答案：A,C,D,E解析：2022版教材P50-51对于公开招标的项目，实行资格预审。选项B错误。 通过检查分析，如果出现进度偏差，那么（）A.仍按原计划执行B.对原计划整体进行调整C.改变工期或施工速度D.应尽量减少变更计划性的调整 答案：D解析：通过检查分析，如果进度偏差比较小，应在分析其产生原因的基础上采取有效措施，解决矛盾，排除障碍，继续执行原进度计划。如果经过努力，确实不能按原计划实现时，再考虑对原计划进行必要的调整。即适当延长工期，或改变施工速度。计划的调整一般是不可避免的，但应当慎重，尽量减少变更计划性的调整。采用（）沥青，虽然配置的混合料在低温时具有较好

44、的变形能力，但在夏季高温时，往往由于稳定性不足而使路面产生推挤现象。A.黏度较低B.黏度较高C.改性沥青D.石油沥青答案：A解析：本题考查的是路面工程概述。采用黏度较低沥青，虽然配置的混合料在低温时具有较好的变形能力，但在夏季高温时，往往由于稳定性不足而使路面产生推挤现象。建设工程设计阶段的设计准备工作阶段的内容有（）。A.选定设计单位B.提供设计基础资料C.确定规划设计条件D.编制设计总进度计划E.分解项目设计进度控制目标答案：A,B,C解析：本题考查的是设计进度控制分阶段目标。设计准备工作阶段主要包括：确定规划设计条件；提供设计基础资料；选定设计单位、商签设计合同。项目监理机构应参加由（）

45、组织的竣工验收，对验收中提出的整改问题，应督促施工单位及时整改。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位D.建设单位答案：D解析：2022版教材P42-46项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，对验收中提出的整改问题，应督促施工单位及时整改。2022监理工程师考试题库精选9节 第7节项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报检表后，应由（ ）签署审查意见。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业监理工程师D.监理员答案：C解析：在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。A被代理人的法人终止 B被代理人取得民事行为能力 C被代理人取消委托 D代理事项完成 E代理期限

46、届满答案：A,C,D,E解析：委托代理关系终止的条件包括：代理期间届满或者代理事项完成；被代理人取消委托或代理人辞去委托；代理人死亡或代理人丧失民事行为能力；作为被代理人或者代理人的法人终止。某实行监理的工程，实施过程中发生下列事件： 事件1：建设单位于2022 年11 月底向中标的监理单位发出监理中标通知书，监理中标价为280 万元;建设单位与监理单位协商后，于2022 年1 月10 日签订了委托监理合同。监理合同约定：合同价为260 万元;因非监理单位原因导致监理服务期延长，每延长一个月增加监理费8 万元;监理服务自合同签订之日起开始，服务期26 个月。 建设单位通过招标确定了施工单位，并

47、与施工单位签订了施工承包合同，合同约定：开工日期为2022 年2 月10 日，施工总工期为24 个月。 事件2：由于吊装作业危险性较大，施工项目部编了专项施工方案，并送现场监理员签收。吊装作业前，吊车司机使用风速仪检测到风力过大，拒绝进行吊装作业。 施工项目经理便安排另一名吊车司机进行吊装作业，监理员发现后立即向专业监理工程师汇报，该专业监理工程师回答说：这是施工单位内部的事情。 事件3：监理员将施工项目部编制的专项施工方案交给总监理工程师后，发现现场吊装作业吊车发生故障。为了不影响进度，施工项目经理调来另一台吊车，该吊车比施工方案确定的吊车吨位稍小，但经安全检测可以使用。监理员立即将此事向总

48、监理工程师汇报，总监理工程师以专项施工方案未经审查批准就实施为由，签发了停止吊装作业的指令。施工项目经理签收暂停令后，仍要求施工人员继续进行吊装。总监理工程师报告了建设单位，建设单位负责人称工期紧迫，要求总监理工程师收回吊装作业暂停令。 事件4：由于施工单位的原因，施工总工期延误5 个月，监理服务期达30 个月。 监理单位要求建设单位增加监理费32 万元，而建设单位认为监理服务期延长是施工单位造成的，监理单位对此负有责任，不同意增加监理费。 问题： 指出事件1 中建设单位作法的不妥之处，写出正确作法。答案：解析：事件1中，建设单位的不妥之处以及正确做法具体如下：(1)不妥之处：建设单位与监理单位经协商后确定合同价为260万元。（1分）正确做法：应以中标价280万元作为合同价。因为中标通知书发出后，招标人不应再与中标人就价格进行谈判。按规定，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得再自行订立违背合同实质性内容的其他协议。（2分）(2)不