2022招标师答疑精华8章.docx

《2022招标师答疑精华8章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022招标师答疑精华8章.docx（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022招标师答疑精华8章2022招标师答疑精华8章 第1章关于国有土地使用权出让合同的合同主体，下列说法错误的是()。A、合同主体具有特定性B、国有土地使用权出让的_方只能是国家C、国有土地使用权出让中的受让方是指土地使用者D、国有土地使用权出让中的受让方不包括境外的公司、企业、其他组织和个人答案：D解析：A项，国有土地使用权出让合同具有以下特点：国有土地使用权出让合同的目的在于转移不动产物权；国有土地使用权出让合同应采用书面形式订立；合同主体具有特定性；出让双方的权利与义务具有法定性；合同标的是国有土地使用权；出让年限特定性。B项，由于国家是国有土地的所有权人，因此国有土地使用权出让的一方

2、只能是国家。CD两项，国有土地使用权出让中的受让方是指土地使用者。城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例第3条规定，中华人民共和国境内外的公司、企业、其他组织和个人，除法律另有规定者外，均可依照本条例的规定取得国有土地使用权，进行土地开发、利用、经营。由此规定可见，除法律另有规定外，受让方一般不受限制。专业分包人按照计量程序约定的时间向总承包人提交进度付款申请单后，总承包人应在收到专业分包人进度付款申请单后()天内完成审核。A、20B、21C、25D、28答案：B解析：专业分包人按照计量程序约定的时间向总承包人提交进度付款申请单后，总承包人应在收到专业分包人进度付款申请单后21天内完成审核。除在

3、专用合同条款另有约定外，总承包人应在收到专业分包人进度付款申请单后21天签发进度款支付证书。如买方对卖方修改的内容不同意，则应该()。A、及时通知卖方按原证条款履行B、及时与卖方进行洽谈C、终止交易D、视情况而定答案：A解析：开证后，如卖方要求修改信用证条款，买方应当视具体情况决定是否接受。如同意修改，买方应当及时通知开证行办理修改手续；如不同意修改，也应及时通知卖方按原证条款履行。关于土地“招标、拍卖、挂牌”，下列说法错误的是()。A、招标的底价由委托人决定B、招标的报价方式是填写投标书C、挂牌不设立决策组织D、拍卖的报价方式是现场举牌答案：A解析：土地“招标、拍卖、挂牌”的区别如表2-1所

4、示。图在工程建设项目的工程设计与计划阶段，业主的工作内容有 （ ） A.组织方案设计评审 B.审查初步设计概算 C,拟定施工合同条款 Tl签署施工监理委托合同 E.编制施工组织设计答案：B,C,D解析：项目工程设计与计划阶段业主的 管理工作内容有：（1)技术设计工作安排，（2)设计进度与计划管理。（3)工程设计质量管理。包括组织初步设计概算的审查。(4)编制项目管理组织计划。包括拟定施工合同条款。（5)编制项目进度总控制计划。（6)编制项目投资/成本总控制计划。（7)编制项目管理实施方案。（8)进行项目的筹融资安排。（9)办理项目的各类政府审批手续。（10)进行施工承包与监理招标。包括签署施工

5、承包及监理委托合同。根据合同法的规定，当事人订立合同的形式有()。A、书面形式B、口头形式C、直接形式D、间接形式E、其他形式答案：A,B,E解析：合同法规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。书面形式是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。此外，法律、行政法规规定采用书面形式以及当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。对于国际贸易买卖合同而言，最好采用书面形式，因为书面合同可以作为合同成立的证据，有时可作为合同生效的条件，以及可以作为合同履行的依据。关于施工职业健康与安全管理的基本要求，下列说法正确的有()。A、各类人员必须具备相应的执业资格才能上岗B、施

6、工机械经过安全检查后即可使用C、施工单位必须持有施工企业安全合格证D、施工现场所有安全设施应确保齐全，并符合国家及地方有关规定E、只有取得安全行政主管部门颁发的安全施工许可证以后才可以开工答案：A,C,D,E解析：B项，施工机械必须经过安全检查验收，合格后方可使用。根据工程建设项目施工招标投标办法，关于备选投标方案下列说法正确的是（）。A.如招标文件未规定是否可提交备选投标方案，投标人可自行决定是否提交备选方案B.如招标文件允许投标人提交备选方案，投标人应当提交多个备选方案供选择C.如招标文件允许投标人提交备选方案，投标人提交的备选方案的报价应低于主选方案D.如招标文件允许投标人提交备选方案，

7、符合中标条件的投标人提交的备选方案才予以考虑答案：D解析：2022招标师答疑精华8章 第2章中央预算单位政府采购服务项目，公开招标的限额标准为单项或批量一次性采购金额达到()万元以上。A、50B、100C、120D、200答案：C解析：国务院办公厅印发的中央预算单位政府集中采购目录及标准的文件中明确规定，政府采购限额标准为：单项或批量金额达到50万元以上的货物和服务项目、60万元以上工程项目。国务院办公厅公布的中央预算单位货物和服务公开招标的数额标准为120万元（单项或批量采购金额），政府采购工程项目公开招标的数额标准按招标投标法有关规定执行。根据政府采购法，下列情形应予以废标的是()。A、某

8、投标人应交而未交投标保证金的B、某投标人不具备招标文件规定资格要求的C、虽然采购人有能力支付，但投标人的报价均超过了采购预算的D、因重大变故，采购任务取消的答案：D解析：政府采购法第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；出现影响采购公正的违法、违规行为的；投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；因重大变故，采购任务取消的。政府对工程建设投资的分类和分项目管理所依据的是项目的规模特点，具体内容包括（ ）。A.各级政府主管部门对项目管理权限的划分B.投资活动各个阶段的管理权限归属于不同部门C.对企业投资项目

9、，根据属性不同实行核准或备案D.对外商投资项目，根据类别设置不同的投资额核准权限E.对境内企业境外投资项目的用汇额进行核准答案：A,C,D,E解析：我国投资与建设管理程序主要是政府对项目的行政管理程序，形成了分级、分段、分类和分项目管理的格局。其中分级管理是指各级政府主管部门对项目管理权限的划分。政府对工程建设投资的分类和分项目管理是指根据项目的行业规模等特点进行管理。目前，除了政府投资项目必须实行审批外，企业投资项目还要根据各类项目的所属行业、地域范围、建设规模等属性确定是否核准或备案。对于外商投资项目，按照项目是否属于鼓励类、允许类和限制类分别设置不同的投资额核准权限；对于境外投资项目，按

10、照是否属于资源开发类，分别设置不同的用汇额核准权限。项目财务评价可行是指财务净现值( )。A、大于或等于0B、小于0C、大于或等于1D、小于1答案：A解析：财务净现值(FNPV)是按照财务基准收益率计算得出的项目计算期内净现金流量的现值和。FNPV0，说明项目财务评价可行。中国公司甲与美国公司乙签订空调进口采购合同，采用的价格术语为CIP项目现场。在中国境内运至项目现场的途中，因司机不慎造成货车翻入河中，导致不能如期供货，中国公司甲损失严重。下列关于损失赔偿的说法，正确的是（）。A.中国公司甲自行承担货物损失，但有权向保险公司索赔B.中国公司甲有权向美国公司乙索赔，也有权向保险公司索赔C.应先

11、由美国公司乙向运输公司索赔，再由中国公司甲向美国公司以索赔D.应先由中国公司甲向美国公司乙索赔，再由美国公司向运输公司索赔答案：A解析：根据政府采购货物和服务招标投标管理办法的相关规定，项目唱标时未宣读的()等实质内容，在评标时不予承认。A、投标声明B、投标目的C、价格折扣D、投标价格E、招标文件允许提供的备选投标方案答案：C,D,E解析：政府采购货物和服务项目开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。开标时未宣读的投标价格、价格折扣以及是否提供招标文件允许的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。某物流服务项目采用即时配送方式，要求

12、运输方式机动灵活，实现“门到门”直达服务，该项目宜选择()运输方式。A、铁路B、航空C、管道D、公路答案：D解析：公路运输具有机动灵活、速度快和方便等特点，尤其是在实现“门到门”运输中，更离不开公路运输。如买方对卖方修改的内容不同意，则应该()。A、及时通知卖方按原证条款履行B、及时与卖方进行洽谈C、终止交易D、视情况而定答案：A解析：开证后，如卖方要求修改信用证条款，买方应当视具体情况决定是否接受。如同意修改，买方应当及时通知开证行办理修改手续；如不同意修改，也应及时通知卖方按原证条款履行。2022招标师答疑精华8章 第3章关于委托开发项目和合作开发项目区别的表述中，正确的有()。A、合作开

13、发项目的当事人共同从事研究开发工作B、委托开发项目只需研究开发方进行从事研究开发工作C、合作开发项目只需研究开发方是否具备上述能力、人员和条件D、委托开发项目的当事人共享技术开发成果E、委托开发项目的当事人都必须具备一定的技术能力、提供一定的科技工作人员以及共同提供一定的技术设备等答案：A,B解析：本题的考点为委托开发项目和合作开发项目的区别。委托开发项目和合作开发项目的区别在于：(1)合作开发项目的当事人共同从事研究开发工作，而委托开发项目只需研究开发方进行从事研究开发工作；(2)合作开发项目的当事人都必须具备一定的技术能力、提供一定的科技工作人员以及共同提供一定的技术设备等，而委托开发项目

14、只需研究开发方是否具备上述能力、人员和条件；(3)合作开发项目的当事人共享技术开发成果，而委托开发项目一般是委托方享有技术开发成果，而另一方当事人则是为了得到报酬。招标投标法的立法目的主要包括（ ）。A.规范招标投标活动 B.规范政府监管行为C.提高经济效益，保证项目质量 D.保护国家利益、社会公共利益E.保护招标投标活动当事人的合法权益 A.规范招标投标活动B.规范政府监管行为C.提高经济效益，保证项目质量D.保护国家利益、社会公共利益E.保护招标投标活动当事人的合法权益答案：A,C,D,E解析：关于世界银行咨询服务评审方法中固定预算下的选择方法(FBS)的说法，正确的是()。A、一般适用于

15、紧急情况下所需要的服务采购B、在投标人提供的服务差别不大时，主要考虑的因素是服务价格C、设定“最低合格分值”，高于此分值的技术建议书中最低报价者中标D、设定服务价格上限，服务方报价超出该上限者将被拒绝答案：D解析：固定预算下的选择(FBS)是指在咨询预算费用固定的情况下业主选择咨询服务的方法。价格建议书中的金额只设一个上限，不参与综合评审的权衡。该金额在指定预算范围以内者，技术建议书得分最高的服务方将被邀请进行合同谈判，而凡是该金额超过指定预算金额的建议书都会被拒绝。FBS评审方法常适用于客户需求清晰，服务范围明确的服务项目。无特别约定，则争议评审组在收到合同双方报告后的()天内，邀请双方代表

16、和有关人员举行调查会，调查争议细节。A、28B、20C、15D、14答案：D解析：争议评审的程序包括：由申请人向争议评审组提交评审申请报告，并将副本提交被申请人及监理人；由被申请人在收到副本后28天内提交答辩报告并附证明材料；无特别约定，则争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，调查争议细节；在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。民事法律关系根据()，可分为单一民事法律关系和复合民事法律关系。A、形成和实现的特点B、内容的复杂程度C、是否直接具有财产利益的内容D、义务主体的范围答案：B

17、解析：本题的考点为民事法律关系的分类。民事法律关系根据内容的复杂程度，可分为单一民事法律关系和复合民事法律关系。在评标过程中能够启动澄清程序的是()。A、招标人B、行政监督部门C、评标委员会D、招标代理机构答案：C解析：投标文件的澄清与说明，是指在评审过程中，投标人应评标委员会的要求，对投标文件中有含义不明确的内容、前后表述不一致、明显的文字或者计算错误而作出的书面补充或澄清。在评审过程中，投标人不得主动提出澄清、说明的要求，也不得借助澄清、说明的机会，改变投标文件的实质性内容。招标采购法律体系的效力层级可以分为()。A、特殊情况处理原则B、时间序列效力层级C、纵向效力层级D、横向效力层级E、

18、混合效力层级答案：A,B,C,D解析：由于招标采购方面的法律规范比较多，具体执行有关规定时需注意效力层级问题。效力层级可以分为以下几个方面：纵向效力层级；横向效力层级；时间序列效力层级；特殊情况处理原则。甲化工厂在同一厂区建设第二个大型厂房时，为了节省投资，决定不做勘察，便将4年前为第一个大型厂房做的勘察成果提供给乙设计院作为设计依据，让其设计新厂房。乙设计院不同意。但是，在该化工厂的一再坚持下最终乙设计院妥协，答应使用旧的勘察成果。化工厂分别与乙设计院和丙公司签订了设计合同和施工合同，丙公司随即开始施工，并交付竣工。厂房建成后使用一年多就发现其北墙墙体多处开裂。该化工厂一纸诉状将丙施工单位告

19、上法庭，请求判定施工单位承担工程质量责任。后经勘验，墙壁裂缝是由于地基不均匀沉降所引起。1本案涉及的合同关系有哪些？2丙公司需要对墙体多处开裂承担责任吗？请说明理由。3乙设计院需要对墙体多处开裂承担责任吗？请说明理由。答案：解析：1本案涉及的合同关系包括施工合同和设计合同。其中施工合同的主体是甲化工厂和丙工程公司；设计合同的主体是甲化工厂和乙设计院。2(1)丙公司不需要对墙体多处开裂承担责任。(2)理由：根据查明的事实，导致墙体多处开裂原因是地基不均匀沉降，与施工无关，所以丙工程公司不应承担责任。3(1)乙设计院需要对墙体多处开裂承担责任。(2)理由：合同法第280条规定，勘察、设计的质量不符

20、合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。本案按照设计合同，甲化工厂应当提供准确的地质资料，但工程设计的质量好坏直接影响到工程的施工质量以及整个工程质量的好坏，设计院应当对本单位完成的设计图纸的质量负责，对于有关的设计文件应当符合能够真实地反映工程地质、水文地质状况，评价准确，以及数据可靠的要求。本案中，乙设计单位尽管开始不同意建设单位的做法，但后来没有坚持原则作了妥协，造成了设计差错，应当承担相应的违约责任。而甲化工厂提供了错误的地质资料，应承担主要责任。2022招标师答疑精华8章 第4章编制依法

21、必须进行招标的项目的招标文件，应当使用()会同有关行政监督部门制定的标准文本。A、财政部B、招标协会C、省级人民政府D、国务院发展改革部门答案：D解析：招标人应结合招标项目需求的技术经济特点和招标方案确定要素、市场竞争状况，根据有关法律法规、标准文本编制招标文件。编制资格预审文件和招标文件应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。当事人对监督检查部门作出的复议决定不服的，可以自收到复议决定书之日起()日内向人民法院提起诉讼，也可以直接向人民法院提起诉讼。A、28B、21C、30D、15答案：D解析：本题的考点为违反反不正当竞争法的处理。当事人对监督检查部门作出的复议决定不服

22、的，可以自收到复议决定书之日起15日内向人民法院提起诉讼，也可以直接向人民法院提起诉讼。某医院采购危险化学品，评标时发现某投标文件中没有提供安全生产许可证，招标文件对安全生产许可证没有作出任何规定。对于该投标文件是否有效，评标委员会应当()。A、要求该投标人澄清，如果该投标人答复有安全生产许可证，则投标有效B、要求该投标人补充提供安全生产许可证，如果能够提供则投标有效C、直接认定该投标有效D、直接认定该投标无效答案：A解析：国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业（统称企业）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。本题中，该医院采购危

23、险化学品，其投标人必须具备有效的安全生产许可证。由于招标文件中对安全生产许可证没有作出任何规定，评标委员会可要求投标人作出补正。民事诉讼中关于宣告失踪、宣告死亡案件的规定，因意外事故下落不明，经有关机关证明该公民不可能生存的，宣告死亡的公告期间为()个月。A、六B、三C、五D、四答案：B解析：本题的考点为民事诉讼中关于宣告失踪、宣告死亡案件的规定。民事诉讼中关于宣告失踪、宣告死亡案件的规定，因意外事故下落不明，经有关机关证明该公民不可能生存的，宣告死亡的公告期间为3个月。关于公司的特征，下列说法正确的有()。A、公司是以营利为目的的经济组织B、公司具备法人资格C、公司股东对公司债务承担无限连带

24、责任D、公司以章程为存在和活动的根据E、公司可以为事业单位法人答案：A,B,D解析：从法律上讲，公司就是以营利为目的而依法设立的具有法人资格的商事组织。具体来说，公司具有三个最基本的特征：公司是独立的法人；公司以营利为目的；公司应依法成立。C项，公司以其全部法人财产，依法自主经营，自负盈亏，公司以其全部资产对公司的债务承担独立责任；E项，公司是企业法人而非事业单位法人。下列不属于资格预审的优点的是（ ）A.减少评审费用 B.缩短评标时间C.减少评标阶段的工作量 D.缩短招标投标过程答案：D解析：资格预审可以减少评标阶段的工作量、缩短评标时间、避免不合格的申请人进 入投标阶段，从而可以节约投标成

25、本，同时，可以提高投标人投标的针对性、竞争性, 提髙评标的科学性、可比性。但因设置了资格预审环节，延长了招标投标的过程，增 加了招标人组织资格预审和潜在投标人进行资格预审申请的费用。资格预审比较适合 于具有单件性特点，且技术难度较大或投标文件编制费用较高，或潜在投标人数量较 多的招标项目。投标人补充、修改或撤回投标文件必须符合要求，下列相关表述正确的有 （）A.投标文件的补充、修改或者撤回须在招标文件要求提交投标文件的截止时间之前进行B.投标截止期之后，投标人可以对投标文件作细微修改C.投标人在招标文件规定的投标有效期满前撤回其投标文件，招标人应按规定退还其投标保证金D.投标文件的补充、修改或

26、者撤回必须以口头形式通知招标人或招标代理机构E.补充、修改的内容是投标文件的组成部分，对招标人、投标人具有约束力答案：A,E解析：解析 投标人补充、修改或者撤回投标文件必须同时符合的要求有：（1）投标文件的补充、修改或者撤回须在招标文件要求提交投标文件的截止时间之前进行。投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改，或在招标文件规定的投标有效期满前撤回其投标文件，否则招标人将按规定没收其投标保证金。（2）投标文件的朴充、修改或者撤回必须以书面形式通知招标人或招标代理机构。补充、修改的内容是投标文件组成部分，对招标人、投标人具有约束力。某依法必须招标的工程建设项目，开标时发现各投标人报价的离

27、散性很大，招标人的上级主管部门在开标结束时提议：增加投标人现场当面答辩环节。该提议得到了所有投标人代表的同意。关于增加投标人现场当面答辩的做法，招标人（）。A.可以组织现场当面答辩，但应规定所有投标人在场的情况下进行，以利于互相监督B.可以组织现场当面答辩，但应统一每位投标人代表现场当面答辩的时间，以利公平C.应当拒绝组织现场当面答辩，因为不符合相关法律法规的规定D.可以拒绝组织现场当面答辩，因为是否增加现场当面答辩环节是招标人的权力答案：C解析：2022招标师答疑精华8章 第5章某机电产品国际招标，四家投标人分别用下列四个不同的贸易术语报价，报价均为1000万美元。在其他条件相同的情况下，采

28、用（ ）贸易术语报价的投标人应当中标。A. CIF B. CIP C. DDP D. FOB答案：C解析：四种不同的贸易术语中，按照招标人承担风险的大小排列依次为：FOB CIF CIPDDP，所以在报价相同的情况下，应翌选择风险最小的贸易术语报价，即DDP。下列关于服务项目的初步计划和正式计划的说法中，正确的是（ ）。A.初步计划和正式计划均应在咨询服务合同签订前编制B.初步计划和正式计划应分别在咨询服务合同签订前、后编制C.初步计划和正式计划均应在咨询服务合同签订后编制D.正式计划应报政府主管部门审阅批准后方可实施答案：B解析：服务项目的初步计划是指咨询服务企业在客户产生服务需求、咨询服务

29、单位对此需求有了初步了解后，由咨询服务单位根据自己的理解与服务设想编拟并提交给业主的工作规划，是在咨询服务合同签订前编制。服务项目的正式计划一般是在客户与咨询服务单位签署委托服务的合同后，由咨询服务单位根据合同的相关约定及所掌握的新的项目信息编拟的详尽工作计划。D项，正式计划要报客户审阅批准，并成为双方执行服务合同的细则。根据最新版考试教材，该考点已删除。从风险管理的角度，投标担保属于风险应对措施中的()。A、风险转移B、风险自留C、风险控制D、风险回避答案：A解析：在招标采购过程中，风险转移可以将招标人无法避免的风险，部分转移给投标人或其他方，共同承担风险。风险转移的方式有：合同的履约担保；

30、投标担保；保证保险等。影响工程建设项目质量的因素有()。A、人的质量意识和能力B、决策过程C、项目规划和设计D、施工方法E、组织管理答案：A,B,C,D解析：本题的考点为影响工程建设项目质量的因素。影响工程建设项目质量的因素包括：人的质量意识和能力，决策过程，勘察活动，项目规划和设计，材料和设备，施工方法，施工环境。某事业单位使用财政资金采购一批办公桌椅，预算刚刚达到政府采购的限额标准。这批桌椅标准规格统一、价格变化幅度不大，潜在供应商较多。本次采购比较适宜的采购方式是()。A、邀请招标B、询价采购C、竞争性谈判D、单一来源采购答案：B解析：达到公开招标数额，采购规格标准统一、现货货源充足且价

31、格变化幅度小的货物采购项目，采购人可以在获批后采用询价方式；未达到公开招标数额标准且符合上述条件的货物采购项目，采购人可以自行决定采用询价方式。业主方项目进度控制的任务是控制()的进度。A、项目设计阶段B、整个项目实施阶段C、项目施工阶段D、整个项目决策阶段答案：B解析：本题的考点为业主方进度控制的任务。业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括控制设计准备阶段的工作进度、设计工作进度、施工进度、物资采购工作进度以及项目动用前准备阶段的工作进度。招标投标法规定，招标投标活动_环节的最基本要求和特点是公开，保障所有投标人的知情权。 （ ）A.招标 B.投标C.评标 D.开标答案：D解

32、析：开标，即在招标投标活动中，由招标人主持，在招标文件预先载明的开标时间和开标地点，邀请所有投标人参加，公开宣布全部投标人的名称、投标价格及投标文件中其他主要内容，使招标投标当事人了解各个投标的关键信息，并且将相关情况记录在案。计标是招标投标活动中“公开”原则的重要体现。下列各项属于评标工作一般程序的有()。A、初步评审B、中间评审C、详细评审D、投标文件的澄清E、评标结果答案：A,C,D,E解析：评标工作的一般程序包括：初步评审；详细评审；投标文件的澄清、说明；评标结果。2022招标师答疑精华8章 第6章关于行政许可的听证规定，叙述错误的是()。A、申请人、利害关系人不承担行政机关组织听证的

33、费用B、行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利C、法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，或者行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许可事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证D、申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起7日内提出听证申请的，行政机关应当在21天内组织听证答案：D解析：本题的考点为行政许可的听证规定。行政许可的听证规定包括：(1)法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，或者行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许可事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证；(2

34、)行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利；申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起5日内提出听证申请的，行政机关应当在20日内组织听证；(3)申请人、利害关系人不承担行政机关组织听证的费用。关于机电产品国际招标项目评标结果公示，下列说法正确的是（? ）。A评标结果应当在交易场所公示，公示期不少于3日B评标结果应当在中国国际招标网公示，公示期不少于7日C评标结果应当在中国日报公示，公示期不少于7日D评标结果应当在中国采购与招标网公示，公示期不少于7日答案：B解析：1号令 第六十七条 依法必须进行招标的项目，招标人

35、或招标机构应当依据评标报告填写评标结果公示表，并自收到评标委员会提交的书面评标报告之日起3日内在招标网上进行评标结果公示。评标结果应当一次性公示，公示期不得少于3日。按照招标投标法的规定，履行项目审批手续和( )是招标项目进行招标前必须具备的两项基本条件。A、落实资金来源B、获得审批手续的批准C、拟订招标方案D、编制项目可行性研究报告答案：A解析：根据工程咨询成果质量评价办法的规定，下列不属于经济分析子目标的是()。A、产品成本估算依据可靠性B、销售收入估算可靠性C、投资估算编制的准确性D、财务及金融风险分析的可靠性答案：D解析：本题的考点为确定实现质量目标必需的过程及必需的资源。在工程咨询成

36、果质量评价办法中，规定工业建设项目可行性研究报告的质量目标体系如下：(1)贯彻宏观调控政策子目标；(2)市场调查分析子目标；(3)多方案比选子目标；(4)经济分析子目标；(5)风险分析子目标；(6)生态环境影响论证子目标。其中，经济分析子目标要考虑的因素包括：投资估算编制的准确性、产品成本估算依据可靠性、销售收入估算可靠性、效益估算可靠性、资金落实论证情况等。属于招标采购项目沟通管理主要工作内容的有()。A、制定与政府监管部门、委托人等相关人员的沟通计划B、利用或建立信息体系C、编制沟通管理的措施D、制定团队成员之间交流与沟通计划并实施E、收集并分析市场信息答案：A,B,C,D解析：本题的考点

37、为招标采购项目沟通管理的主要工作内容。招标采购项目沟通管理的主要工作内容：制定与政府监管部门、委托人等相关人员，的沟通计划，利用或建立信息体系，编制沟通管理的措施，执行情况报告；制定团队成员之间交流与沟通计划并实施。收集并分析市场信息属于采购管理的主要工作内容。工程咨询服务项目质量管理的首要步骤是()。A、建立质量方针和质量目标B、确定委托方和利益相关方的要求C、规定测量每个过程有效性的方法D、确定实现质量目标必需的过程及必需的资源答案：B解析：本题的考点为工程咨询服务项目质量管理的基本步骤。工程咨询服务项目质量管理的基本步骤如下：(1)确定委托方和利益相关方的要求；(2)建立质量方针和质量目

38、标；(3)确定实现质量目标必需的过程及必需的资源；(4)规定测量每个过程有效性的方法；(5)测量（评价）每个过程；(6)建立和应用持续改进的过程。下列属于施工合同通用条款内容的是()。A、合同文件之间的关系B、施工安全治安保卫和环境保护C、计量和支付D、进度计划E、缺陷责任与保修责任答案：B,C,D,E解析：本题的考点为施工合同通用条款的内容。施工合同通用条款主要包括一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设备、交通运输，测量放线、施工安全治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验和检验、变更、价格调整、计量和支付、竣工验收、缺陷责任与保修责

39、任、保险、不可抗力、违约、索赔、争议的解决等共24个条款。()是政府外债的统一管理部门。A、发展和改革委员会B、财政部C、商务部D、中国人民银行答案：B解析：按照国际金融组织和外国政府贷款投资项目管理暂行办法和国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法规定，财政部负责贷款、赠款的管理工作。财政部是政府外债的统一管理部门，负责管理和协调外国政府贷款（含日本国际协力银行不附带条件贷款、联合融资贷款）的对外磋商、谈判与签约业务，拟订相关政策和制度，并对贷款使用与偿还进行监督与管理；负责世界银行、亚洲开发银行贷款、担保和联合融资的对外谈判与磋商业务。2022招标师答疑精华8章 第7章国家实现市场价格总水平

40、调控目标可采用()方面的政策和措施。A、货币B、财政C、投资D、进出口E、市场调节答案：A,B,C,D解析：价格总水平是指在一定时期内全社会所有商品和服务价格的加权平均水平。价格法规定，国家根据国民经济发展的需要和社会承受能力，确定市场价格总水平调控目标，列入国民经济和社会发展计划，并综合运用货币、财政、投资、进出口等方面的政策和措施予以实现。价格总水平调控是指国家通过经济、法律和行政手段，对价格总水平的变动进行直接或者间接的干预和约束，以保证价格总水平调控目标的实现。根据工程建设项目总投资的构成，下列各项费用中，属于工程建设项目动态投资的是（ ）。A.工程费用 B.工程建设其他费用C.基本预

41、备费 D.建设期利息答案：D解析：工程建设项目投资的构成包括：建设投资；建设期利息；流动资金。其中建设投资又可以分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分。建设投资中的工程费用、工程建设其他费用和基本预备费属于工程建设项目投资静态部分，涨价预备费和建设期利息属于工程建设项目投资动态部分。拟借用国外贷款的项目单位在申请列入备选项目规划前，就技术设备方案、融资条件、商务条件等方面进行充分咨询的对象不包括 （）A.工程咨询单位B.招标机构C.项目主管单位 D.转贷银行答案：C解析：拟借用国外贷款的项目单位在申请列入备选项目规划前，应参照“1969号文”所附外国政府贷款国别比选指引，向工程咨询单位、

42、招标机构和转贷银行以及政府部门，就技术设备方案融资条件、商务条件等方面进行充分咨询。作为货物的质量检验，验收的方式包括()。A、采购方单方面验收B、供应方单方面验收C、供需双方共同验收D、中间商验收E、第三方验收答案：A,C,E解析：采购方对于重大设备的质量是相当重视和谨慎的，而货物制造企业对于大型项目的风险控制力度很强。综合两方需求，一般会在合同中约定“交货时支付部分货款、产品质量验收之后付清全部款项。”验收的方式主要有：采购方单方面验收；供需双方共同验收；委托第三方验收。下列关于电子招标投标的法律效力的表述中，正确的是()。A、数据电文不属于书面形式B、能够有效地表现所载内容，并可以随时调

43、取查用的数据电文，视为符合法律法规要求C、数据电文的法律效力低于纸质文件D、数据电文形式不包括传真答案：B解析：合同法第十一条规定，书面形式是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。电子签名法明确将数据电文归属于书面形式，并赋予与纸质文件同等的法律效力，其中第四条规定，能够有效地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为符合法律法规要求的书面形式。衡量一个企业的生产过程组织得是否先进，可以以生产过程运行的()为主要标志。A、合理性B、平行性C、节奏性D、连续性E、逻辑性答案：B,C,D解析：生产过程管理的目的是使生产过程的各

44、个环节协调一致地按照预定目标顺利运行，有效利用生产资源，以合理的消耗水平为社会提供优质产品。衡量一个企业的生产过程组织得是否先进，可以以生产过程运行的连续性、平行性和节奏性，以及对产品变化的适应性为主要标志。关于招标与合同的关系，下列说法中正确的是（ ）。A.招标主要是为了选择交易对象，订立合同协议时可以自愿谈判B.工程招标投标形成的合同价格与工程定额单价构成不一致，合同无效C-招标投标中，招标投标法与合同法规定不一致的，以合同法为准D.招标人与中标人订立合同时，双方不得修改招标投标文件实质性内容答案：D解析：D项，在招标人发出中标通知书以后，招标人和中标人订立书面合同时，均不得自行更改价格、

45、质量、工期和付款等中标合同的实质内容。A项，招标投标及其签订合同全过程中各当事人应当始终坚持公开、公平、公正和诚实信用的基本原则，并应按照法律程序完成选择交易主体和订立合同，这与一般合同订立中应遵守的自治、自愿和自由协商的原则有所不同；B项，若投标价格中单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修改总价，若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；C项，按照特别法优先于一般法的原则，以招标方式订立合同的，交易双方应遵守招标投标法的特别规定。一般而言，促成和解应当考虑的事项有()。A、和解以查清事实、分清是非、划清责任为前提B、合同各方存在和解诚意C、合同当事人存在让步意愿D、

46、应当尽量通过一次谈判实现和解E、及时锁定和解成果答案：B,C,E解析：争议当事人能够达成和解依赖于诸多方面的因素，但是一般而言，要促成和解应当考虑以下事项：合同各方存在和解诚意；合同当事人存在让步意愿；及时锁定和解成果。A项，和解并不必然以查清事实、分清是非、划清责任为前提。D项，尽管和解不需要经历复杂程序，但并非所有和解都可以通过一次谈判实现。2022招标师答疑精华8章 第8章工程建设项目施工招标投标中，关于中标合同当事人权利义务，下列说法中正确的有()。 A.中标人不能对施工总承包合同进行概括转让B.中标无效的，原中标人与招标人所签订的施工总承包合同当然无效C.施工总承包人在合同中享有的权

47、利可以转让，并只需通知发包人即可D.招标人在招标文件和施工总承包合同中不得指定分包E.招标人和中标人不得就订立合同进行谈判答案：B,C,E解析：A项，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。D项，各方当事人可以协商订立其他与交易活动有关的其他条款。例如建设工程合同中对建设工程承包范围、承包方式、工期、工程价款计算以及支付、指定分包、保修责任等方面的约定。下列法律规范中对施工项目招标程序规定不一致的，应当适用()的规定。A、合同法B、招标投标法C、招标投标法实施条例D、工程建设项目施工招标投标办法答案：B解析：根据立法法的相关规定，在我国法律体

48、系中，宪法具有最高的法律效力，其后依次是法律、行政法规、地方性法规、规章。在招标采购法律体系中，招标投标法是招标采购领域的基本法律，其他有关行政法规、国务院决定、部门规章以及地方性法规和规章等都不得同招标投标法相抵触。即如果有法律规范对施工项目招标程序规定不一致的，以招标投标法为准。仲裁最突出的特点是()。A、专家裁案B、当事人的自愿性C、保密性好D、仲裁委员会的独立性答案：B解析：本题的考点为仲裁最突出的特点。当事人的自愿性是仲裁最突出的特点。仲裁以当事人的自愿为前提，即是否将纠纷提交仲裁，向哪个仲裁委员会申请仲裁，仲裁庭如何组成，仲裁员的选择，以及仲裁的审理方式、开庭形式等，都是在当事人自愿的基础上，由当事人协商确定的。工程建设中使用的计算机软件是()保护的客体，受知识产权保护。A、专利权B、商标权C、著作权D、发明权答案：C解析：在招标采购中常见的知识产权主要是专利权、商标权、著作权、发明权和其他科技成果。计算机软件也是工程建设中经常使用的，计算机软件属于著作权保护的客体。空负载试车的一般步骤包括()。A、办理各项竣工交接手续B、审查各项准备工作是否已满足试车的需