22年招标师考试答案7节.docx

《22年招标师考试答案7节.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《22年招标师考试答案7节.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、22年招标师考试答案7节22年招标师考试答案7节 第1节下列符合建设项目“三同时”的规定的是()。A、公用工程必须与配套设施同时投产使用B、防治污染的设施必须与配套设施同时开工C、防治污染的设施必须与主体工程同时停工D、防治污染的设施必须与主体工程同时投产使用答案：D解析：建设项目“三同时”制度是指一切新建、改建和扩建的基本建设项目、技术改造项目、自然开发项目，以及可能对环境造成损害的工程建设项目，其所需要配套建设的防治污染和其他公害的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。某政府投资项目施工招标，该项目是职工住宅楼和普通办公大楼，标段划分甲、乙两个标段。招标文件规定：国

2、内投标人有7.5%的评标优惠价；同时投两个标段的投标人将被 给予评标优惠；若甲标段中标，乙标段扣4%作为评标价优惠；合理工期为24 30个月内， 评标工期基准为24个月，每增加1月在评标价上加10万元。经资格预审有A、B、C、D、 E五个承包商的投标文件获得通过，其中A、B两投标人同时对甲乙两个标段进行投标；B、D、E为国内承包商。承包商的投标情况见表2-1。1.该工程应采取什么招标方式？如果仅邀请3家施工单位投标，是否合适？为什么？2.可否按综合评标得分最高者中标原则确定中标单位？你认为什么方式适合？并说明 理由。3.本项目开标时，由各投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由

3、招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、工期等内容，还宣布了评标标准和评标委员会名单（共6人，其中招标人代表2人，招标人上级主管部门代表1人，技术专家2人， 经济专家1人），并授权评标委员会直接确定中标人。这一程序是否妥当？为什么？4.若按经评审的最低投标价法评标，修正要素通常包括哪些？是否可以把质量承诺作 为评标的投标价修正因素？为什么？5.请确定两个标段的中标人。答案：解析：问题：1.该工程应采取什么招标方式？如果仅邀请3家施工单位投标，是否合适？为什么？答：（1)该工程应采用公开招标的方式进行招标。(2)如果仅邀请3个投标人竞标不合适。理由：根据有关规定，只对于下述情况允许采用邀请招标

4、方式：项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；受自然地域环境限制的；涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；法律、法规规定不宜公开招标的。招标人采用邀请招标方式的，应当向3个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的 特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。公开招标的投标人应该超过3家。2.可否按综合评标得分最高者中标原则确定中标单位？你认为什么方式适合？并说明 理由。答：（1)不可按综合评标得分最高者中标原则确定中标单位。(2)应该采取经评审的最低投标价法评标。(3)理由:经评审的最低投标价法评标一般适用于施工招

5、标，需要竞争的是投标人的价格，报 价是主要的评标内容；经评审的最低投标价法适用于具有通用技术、性能标准或者招投标人对其技术、性 能没有特殊要求的普通招标项目，如一般的住宅工程的施工项目。3.本项目开标时，由各投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由 招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、工期等内容，还宣布了评标标准和评标委员会名单（共6人，其中招标人代表2人，招标人上级主管部门代表1人，技术专家2人, 经济专家1人），并授权评标委员会直接确定中标人。这一程序是否妥当？为什么？答：（1)开标时，由各投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由招 标人当众拆封，宣读投标

6、人名称、投标价格、工期等内容，还宣布了评标标准和评标委员 会名单(共6人，其中招标人代表2人，招标人上级主管部门代表1人，技术专家2人，经 济专家1人）,并授权评标委员会直接确定中标人的程序不妥当。(2)理由：评标委员会名单在中标结果确定之前应当保密，而不应在开标时宣布；评标委员会的人数应当是5人以上的单数，而本案为6人，不符合规定；评标委员会成员中技术、经济专家不得少于评标委员会总数的2/3，而本案例仅为1/2。4.若按经评审的最低投标价法评标，修正要素通常包括哪些？是否可以把质量承诺作 为评标的投标价修正因素？为什么？答：（1)若按经评审的最低投标价法评标，修正要素通常包括单价遗漏和付款条

7、件等， 招标人可以根据项目具体特点和实际需要，进一步删减、补充或细化量化因素和标准。另外，如世界银行贷款项目采用此种评标方法时，通常考虑的修正要素包括：一定条件下的优惠；工期提前的效益对报价的修正；同时投多个标段的评标修正等。(2)质量因素可以作为修正因素。理由：质量承诺是技术标的内容，可以作为经评审的最低投标价法的修正因素。5.请确定两个标段的中标人。答：（1)甲标段评标结果如表2 - 2所示。某项目进行公开招标，递交投标文件的截止时间为3月10日上午9时0分（星期四）。某投标人采用快递方式寄送投标文件。招标人于3月11日收到了该份投标文件。投标文件上的收件邮戳为3月9日，发出邮戳为3月10

8、日。关于是否受理该投标文件，下列说法正确的是（）。A.投标人在投标文件截止时间之前发出了投标文件，对于投标文件晚到，投标人并无过错，故招标人应受理其投标文件B.投标文件上的发出邮戳显示时间并未晚于投标文件截止时间，因此不能视其为迟到，故应当受理C.招标人实际收到的时间晚于投标文件截止时间，招标人应当不予受理D.招标人应提交评标委员会确定是否接受该投标文件答案：C解析：投标人递送投标文件的方式可以是直接送达，即投标人派授权代表直接将投标文件按照规定的时间和地点送达，也可以通过邮寄方式送达。邮寄方式送达应以招标人实际收到时间为准，而不是以“邮戳为准”。“工厂交货”贸易术语项目下，下列关于买卖双方的

9、责任和义务的描述中，正确的有()。A、卖方承担将货物装上买方备妥的运输工具的义务B、卖方无订立保险合同的义务C、卖方负责订立运输合同，支付运费D、卖方不负责办理出口结关手续E、风险转移以在指定的交货地点将货物置于买方支配之下时为分界点答案：B,D,E解析：按照EXW术语成交，交货地点、风险划分界限、买卖双方各自承担的主要责任和费用等问题可归纳如下：货物的交付。卖方在合同中约定的时间，在商品的产地或所在地（如工厂、仓库）将合同规定的货物置于买方的处置之下时，完成交货。风险的转移。卖方在合同规定的时间、地点完成其交货义务时，风险转移。通关手续的办理。买方自负风险和费用.取得出口和进口许可证或其他官

10、方批准证件，并且办理货物出口和进口所需的一切海关手续。主要费用的划分。卖方承担交货之前的一切费用；买方承担受领货物之后所发生的一切费用，包括将货物从交货地点运往目的地的运输、保险和其他各种费用，以及办理货物出口和进口的一切海关手续所涉及的关税和其他费用。服务项目招标采购的流程中，刊登广告的下一程序是()。A、建议书的评审B、准备短名单C、谈判和授予合同D、准备并发出建议书征询文件答案：B解析：本题的考点为服务项目招标采购的流程。服务项目招标采购的流程：(1)编制任务大纲；(2)估算咨询费用；(3)刊登广告；(4)准备短名单；(5)准备并发出建议书征询文件；(6)接收建议书；(7)建议书的评审；

11、(8)谈判和授予合同。22年招标师考试答案7节 第2节依据工程建设项目招标投标活动投诉处理办法，下列()情况下应当驳回投诉。A、投诉缺乏事实根据的B、投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者的C、超过投诉时效的D、投诉事项已进入行政复议或者行政诉讼程序的答案：A解析：工程建设项目招标投标活动投诉处理办法规定，行政监督部门应当根据调查和取证情况，对投诉事项进行审查，按照下列规定作出处理决定：投诉缺乏事实根据或者法律依据的，或者投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，驳回投诉；投诉情况属实，招标投标活动确实存在违法行为的，依据招标投标法及其他有关法规、规章作出处罚。BCD三项属于

12、应当不予受理的情形。按照招标投标法的规定，关于招标人对招标文件澄清和修改应以pz_填空形式通知所有招标文件收受人。 （）A.书面 B.口头C.电报 D.邮件答案：A解析：按照招标投标法第23条关于招标人对招标文件澄清和修改应“以书面形式通知所有招标文件收受人”。控制工程造价的基础是（ ）。A.合理设置工程招标项目的造价控制目标B.规范投标报价C.合同的履行D.价款管理控制工程造价答案：B解析：规范投标报价是控制工程造价的基础。招标文件中提供的投标报价基础平台应 规范、详尽、合理，这是实现工程造价控制的基础。首先要实施工程量清单招标和统 一计量规则。其次，招标文件中规定的工程承包范围与工程报价范

13、围要一致，并且各 标段的工程界面要清晰，使投标报价的范围边界清晰，防止缺漏项目，否则合同履行 中容易产生纠纷。最后，投标报价要接近市场价格水平，并有一定的利润空间。依法必须进行招标的项目，招标人应当从确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A、28B、21C、30D、15答案：D解析：本题的考点为签订书面合同的要求。依法必须进行招标的项目，招标人应当从确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。民事诉讼中关于宣告失踪、宣告死亡案件的规定，因意外事故下落不明，经有关机关证明该公民不可能生存的，宣告死亡的公告期间为()个月。A、六B、三C

14、、五D、四答案：B解析：本题的考点为民事诉讼中关于宣告失踪、宣告死亡案件的规定。民事诉讼中关于宣告失踪、宣告死亡案件的规定，因意外事故下落不明，经有关机关证明该公民不可能生存的，宣告死亡的公告期间为3个月。22年招标师考试答案7节 第3节某大型工程建设项目，已完成项目建议书。为了有效优化和控制项目投资，提高工程质量，缩短建设工期，下列招标方案中，最为理想的是（）。A.组织工程设计施工一体化总承包招标B.组织工程设计方案招标并论证确定后，再组织工程设计施工一体化总承包招标C.按实施需求依次分别组织工程设计招标、工程施工招标D.工程设计直接委托完成后，再组织工程施工和设备采购的招标答案：B解析：经

15、济人假设理论的主要观点包括()。A、人是自利的B、人是自私的C、人是理性的D、注重人与人之间的合作E、人具有社会性的需求答案：A,C解析：经济人假设理论是西方经济学的核心理论，经过了古典经济人、新古典经济人和新经济人三个阶段。其主要观点是：人是自利的。无论什么人，无论其道德素质如何，其本质都是一样的，都是在追求自己认为有价值的东西。人是理性的。人有运用自身理性知识来满足自身偏好的能力。下列关于评标委员会的各种评标办法顺序的说法中，正确的有()。A、采用最低评标价法的，按投标报价由高到低顺序排列B、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标

16、报价相同时，按技术指标优劣顺序排列C、采用最低评标价法的，投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列D、采用性价比法的，投标得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；投标得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列E、采用综合评分法的，按评审后得分由低到高顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列答案：B,C,D解析：A项，采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。E项，采用综合评分法的，按评分从高到低排序，评审得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同时，按技术指标优劣顺序排列。政府投

17、资主管部门根据规定对备案项目进行_审查，并在规定的时限内向企业出具项目备案确认书。 （）A.技术性 B.经济性C合规性 D.法律性答案：C解析：解析 政府投资主管部门根据国家发展改革委关于实行企业投资项目备案制指导意见的通知的规定，对备案项目进行合规性审查，并在规定的时限内向企业出具项目备案确认书。专用条款应规定承包人提交工程质量保证措施文件的期限，如规定应于签订合同协议书后 天内提交。 （）A. 7 B.15 C.28 D.56答案：C解析：专用合同条款应规定承包人提交工程质量保证措施文件的期限，如规定应于签订合同协议书后28天之内提交。专用合同条款还应对承包人必须遵守国家有关法律、法规和规

18、章，严格执行各类技术标准及规程，全面履行工程合同义务，依法对工程施工质量负责的相关条款进行补充和细化，如承包人应加强质量监控、完善检验手段、建立质量奖罚制度、对质量事故要严肃处理等。22年招标师考试答案7节 第4节下列关于保险合同的说法，正确的有()。A、保险人根据保险合同约定向投保人支付保险金额的义务是不确定的B、财产保险合同是以财产及有关的利益为保险标的，被保险人向保险人交纳保险费，在保险事故发生后造成所保财产或利益损失时，保险人在保险责任范围内承担赔偿责任，或在约定期限届满后，由保险人承担给付保险金的保险合同C、法律对于保险当事人的诚实信用程度的要求要高于对一般人的要求D、保险人通过承诺

19、承担保险保障责任获得被保险人的保险费是保险合同有偿性的体现E、保险合同的当事人和关系人对合同的条款存在争议时，法院或仲裁机构应作出有利于投保人的解释答案：A,C解析：A项，保险合同是射幸合同，保险事件发生的偶然性，导致保险人根据保险合同约定向投保人支付保险金额的义务是不确定的。B项，财产保险合同，是指以财产及有关的利益为保险标的，投保人向保险人交纳保险费，在保险事故发生后造成所保财产或利益损失时，保险人在保险责任范围内承担赔偿责任，或在约定期限届满后，由保险人承担给付保险金的保险合同。C项，保险合同为最大诚信合同的含义是指保险人的危险补偿责任在很大程度上依赖于当事人的诚实信用，所以，法律对于保

20、险当事人的诚实信用程度的要求要远远高于对一般人的要求。D项，保险合同的有偿性体现在投保人通过支付保险费，获得保险人对保险利益的风险保障；而保险人通过承诺承担保险保障责任，获得投保人的保险费。E项，保险法规定对于保险合同的条款，保险人与投保人、被保险人或者受益人有争议时，人民法院或者仲裁机构应当作出有利于被保险人和受益人的解释。下列不属于资格预审的优点的是 （）A.减少评审费用B.缩短评标时间C.减少评标阶段的工作量 D.缩短招标投标过程答案：D解析：解析 资格预审可以减少评标阶段的工作量、缩短评标时间、避免不合格的申请人进入投标阶段，从而可以节约投标成本，同时，可以提高投标人投标的针对性、竞争

21、性，提高评标的科学性、可比性。但因设置了资格预审环节，延长了招标投标的过程，增加了招标人组织资格预审和潜在投标人进行资格预审申请的费用。资格预审比较适合于具有单件性特点，且技术难度较大或投标文件编制费用较高，或潜在投标人数量较多的招标项目。下列各项中，属于采购管理主要工作内容的有()。A、组建团队，分配任务B、收集并分析市场信息C、分析是否需要招标项目组织机构以外的资源D、制订计划并实施E、确定招标工作各环节的顺序答案：B,C,D解析：采购管理主要工作内容有：收集并分析市场信息；分析是否需要采购组织机构以外的资源（价格信息、咨询专家、合作企业）；制订采购计划并实施。A项是人力资源管理的主要工作

22、内容；E项是时间管理的主要工作内容。政府采购法允许采购人根据采购项目的特殊性规定供应商必须具备特定的条件，其特定条件一般包括( )。A、资质B、生产能力C、生产许可D、商业信誉E、专业人员答案：A,B,C,E解析：关于签订包装条款应注意的问题，下列说法正确的有()。A、应明确规定包装提供者及包装费用由谁负担，包装费用一般包含在货价内，但也有规定由买方另行支付的情况B、应当明确约定计量单位C、应考虑商品特点和运输方式的要求D、应当避免使用“大约”等笼统描述E、包装规定应明确具体，一般不宜采用“海运包装”、“习惯包装”等用语答案：A,C,E解析：签订包装条款应注意的问题主要有三个方面：应考虑商品特

23、点和运输方式的要求；包装规定应明确具体，一般不宜采用“海运包装”、“习惯包装”等用语；应明确规定包装提供者及包装费用由谁负担，包装费用二般包含在货价内，但也有规定由买方另行支付的情况。B项是签订数量条款要注意的问题，D项是签订数量条款和品质条款均应注意的问题。22年招标师考试答案7节 第5节评标过程中，评标专家甲因健康原因无法继续从事评审工作，重新补充抽取了评标专家乙组成评标委员会，以下做法正确的是( )。A. 甲作出的评审结论无效，由乙重新进行评审B. 甲作出的评审结论有效，由乙对甲未评审的部分内容进行补充评审C. 经行政监督人员核实无误后，甲作出的评审结论有效，由乙对甲未评审的部分内容进行

24、补充评审D. 经其他评标专家核实无误后，甲作出的评审结论有效，由乙对甲未评审的部分内容进行补充评审答案：A解析：参见教材P86关于政府采购的特点，下列说法不正确的是（）。A.政府采购资金来源的公共性B.政府采购的强制性C.政府采购的政策性D.政府采购的商业性和盈利性答案：D解析：解析政府采购具有公开造明、公平竞争、公 正和诚实信用的原则。政府采购的特点主要包括：（1）政府采购资来源的公共性；（2）政府采购的强制性；（3）政府采购的政策性；（4）政府采购的经济性和非盈利性。根据立法法，下列对同一事项规定不一致的情况中，由国务院裁决的是（ ）。 A.法律之间的不一致B.部门规章之间的不一致C.地方

25、性法规与部门规章之间的不一致D.行政法规与部门规章之间的不一致答案：B解析：在招标投标活动中遇到规定不。一致的情况时，依据立法法的有关规定，应当按照如下原则处理:法律之间对同一事项新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人大常委会裁决；地方性法规、规章新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机构裁决；地方性法规与部门规章之间对同一事项规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见。国务院认为适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为适用部门规章的，应当提请全国人大常委会裁决；部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决

26、。某工程项目，建设单位与施工单位按照建设工程施工合同（示范文本）签订了施工合同。合同工期为9个月，合同总价为840万元。项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示（时间单位：月），各项工作均按照最早时间安排且勾速施工，施工单位的部分报价见下表。施工合同中约定:预付款为合同总价的20%，当工程款支付达到合同价的50%时开始扣预付款，3个月内平均扣回；质量保修金为合同价的5%，从第1个月开始，按每月进度款的10%扣留，扣完为止。1.该施工进度计划中有几条关键线路？请指出。2.开工后前3个月施工单位各月应得的工程款是多少？3.工程预付款是多少？预付款从何时开始扣回？开工3个月后，总监理工程师每个月签证

27、的工程款各是多少？答案：解析：3.（1）预付款：840X20%=168万元。（2）前3个月施工单位累计应得的工程款：57+65+359=481万元420万元=840X50%，因此，预付款应从第3个月开始扣回。（3）开工后前3个月总监理工程师签证的工程款：第1个月：57-57X10%=51.3万元。（或：57X90%=51.3万元）第2个月：65-65X10%=58.5万元。（或：65X90%=58.5万元）前2个月扣留保修金：（57+65）X10%=12.2万元；应扣保修金总额：840X5%=42.0万元；由于359X10%=35.9万元29.8万元=42.0-12.2；第3个月应签证的工程款

28、:359-（42.0-12.2）-168/3=273.2万元。下列关于联合体投标工程建设项目的说法中，正确的是( ）。 A.联合体投标应当以一个投标人的身份共同投标B.组成联合体的成员可以是法人、其他组织或者自然人C.联合体各方必须签订共同投标协议且需附在联合投标文件中提交D.联合体各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义单独投标E.联合体的投标保证金应当由联合体的牵头人提交答案：A,D解析：B项，招标投标法第31条规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联 合体，以一个投标人的身份共同投标。只有在政府采购项目中才允许自然人组成联合体。C项，联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担

29、的工作和责任， 并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。投标文件中必须附上联合体协议。 联合体投标未在投标文件中附上联合体协议的，招标人可以不予受理。E项，投标保证金的提交可以由联合体共同提交，也可以由联合体的牵头人提交。投标保证金对联 合体所有成员均具有法律约束力。22年招标师考试答案7节 第6节行政处罚案件中，组织听证的费用由()承担。A、行政机关B、当事人C、受益人D、行业协会答案：A解析：对于适用听证程序的行政处罚，行政机关在作出行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。政府采购项目货物和服务招标

30、，投标保证金数额不得超过采购项目概算的 （）A.1% B.2%C.5% D.10%答案：A解析：政府采购货物和服务招标投标管理办法第36条规定，招标采购单位规定的投标保证金数额，不得超过采购项目概算的1%。工程项目质量控制包括( )等阶段的质量控制。A、勘察设计B、招投标C、施工D、验收后运行E、项目后评价答案：A,B,C解析：根据招标代理服务收费管理暂行办法的规定，招标代理服务费的收费标准上下浮动幅度不得超过政府指导价的（）。A.10%B.15%C.20%D.30%答案：C解析：按照招标投标法并结合国务院有关部委规章中对招标公告内容的共性规定，招标公告基本内容应包括( )。A、招标项目的规模

31、、招标范围、标段的划分或数量B、招标项目的实施地点或服务地点C、对投标人或供应商的资质等级与资格要求D、获取招标文件的时间、地点、方式以及招标文件售价E、发布公告的媒介名称答案：A,B,C,D解析：22年招标师考试答案7节 第7节某民营房地产开发企业投资的商品住宅项目，总建筑面积36万m2。招标人采用邀请招标方式进行施工总承包招标，共向A、B、C、D四家企业发出了招标文件，招标文件规定：“投标保证金为150万元人民币；采用固定总价合同；招标人和中标人在中标通知书发出后30日内订立合同书，合同书订立后10日内，中标人进场施工并按合同价的10%提交履约保证金。”开标后，投标人A、B、C、D的投标报

32、价分别为6300万元人民币、6150万元人民币、6100万元人民币和5850万元人民币。招标人与C企业进行了多次谈判并达成一致。随后C企业将投标报价修改为5800万元人民币。评标委员会严格按照招标文件规定的评标标准和方法，经评审后推荐C企业作为排名第一的中标候选人。招标人遂向C企业发出了中标通知书，中标价格为5800万元人民币。进场施工后，C企业一直未按招标文件规定向招标人提交履约保证金。招标人以C企业未能提交履约保证金为由单方解除了双方签订的施工总承包合同，并扣留了其投标保证金150万元人民币。1.该项目施工招标方式是否妥当？简要说明理由。2.施工企业修改报价的行为是否妥当？简要说明理由。3

33、.该项目施工招标中标通知书上注明的进场开工时间与招标文件的规定是否允许不一致？简要说明理由。4.该项目施工招标文件中有关投标保证金的规定是否妥当？简要说明理由。5.该项目施工总承包合同是否有效？简要说明理由。6.招标人对C企业投标保证金的处置是否妥当？简要说明理由。7.如合同没有约定争议解决条款，招标人要起诉施工企业，主张损害赔偿，应该向何地法院提起诉讼？答案：解析：1.(1)该项目施工招标方式不妥当。(2)理由：招标投标法第十一条规定，国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可

34、以进行邀请招标。即重点项目都应当公开招标，不适宜公开招标的，经批准也可采用邀请招标。该项目不在邀请招标的范围内，应该进行公开招标。2.(1)施工企业修改报价的行为不妥当。(2)理由：招标人与投标人不得就报价的实质性内容进行谈判。招标投标法第四十三条规定，在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判变更。3.(1)该项目施工招标中标通知书上注明的进场开工时间与招标文件的规定允许不一致。(2)理由：中标通知书是指招标人在确定中标人后向其发出的书面文件。中标通知书的内容应当简明扼要，但至少应当包括告知投标人已中标，签订合同的时间和地点等内容。4.(1)该项目施工招标文件

35、中有关投标保证金的规定不妥当。(2)理由：招标投标法实施条例规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金金额不得超过招标项目估算价的2%。工程建设项目施工招标投标办法和工程建设项目货物招标投标办法规定，投标保证金不得超过项目估算价的2%，且最高不得超过80万元。5.(1)该项目施工总承包合同无效。(2)理由：招标投标法第四十三条规定，在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。本案例中，开标后，招标人与C企业进行了多次谈判并达成一致，随后C企业将投标报价修改，属于中标无效。6.(1)招标人对C企业投标保证金的处置妥当。(2)理由：招标投标法实施

36、条例第五十八条规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。按照招标投标法实施条例的规定，投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以按照规定不退还其投标保证金；中标人无正当理由不与招标人签订合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人不予退还其投标保证金。本案例中，拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金。7.(1)如合同没有约定争议解决条款，招标人要起诉施工企业，主张损害赔偿，应该向施工行为地法院提起诉讼。(2)理由：民事诉讼法规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民

37、法院管辖。合同履行地是指合同约定的履行义务的地点，主要是指合同标的的交付地点。对于建设工程施工合同纠纷，最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释中规定，建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。投标人可依据_编制工程量清单报价文件。 （）A.标底B.企业工程实施定额C.招标文件的工程量清单D.施工现场实际情况E.人工、材料、机械的市场价格信息答案：B,C,D,E解析：投标人根据招标文件中工程量清单以及计价要求，结合施工现场实际情况及施工组织设计，按照企业工程施工定额或参照政府工程造价管理机构发布的工程定额，结合市场人工、材料、机械等要素价格信息进行投标报价。投融资服务

38、项目生命周期可划分为()阶段。A、策划B、计划C、准备D、决策E、实施答案：A,C,E解析：以投资决策服务项目中的项目可行性研究工作内容为例，其生命周期可划分为以下四个阶段：策划阶段；准备阶段；实施阶段；收尾阶段。设计采购建造(EPC)模式的特点有()。A、EPC模式适用于一些并不处在总承包层面的设计施工一体化专业工程B、减少了设计与施工方在合同上的工作界面C、不会受到的专业与行业局限D、缩短工期，降低成本E、大大降低总的工程造价答案：A,B,D,E解析：本题的考点为设计采购建造(EPC)模式的特点。设计采购建造(EPC)模式的特点：(1)减少了设计与施工方在合同上的工作界面；(2)大大降低总

39、的工程造价；(3)提高质量，缩短工期，降低成本；(4)EPC模式虽然具有颇多优点，但在运用方面受到较大的专业与行业局限，一般多限于大型工业与基础设施工程建设项目采用；(5)EPC模式是诸多派生性工程项目管理模式的载体；(6)EPC模式及方法同样适用于一些并不处在总承包层面的设计施工一体化专业工程；(7)EPC模式在国内国外的运用没有大的不同，所不同的只是其中招标图纸达到的设计深度，国外按行业惯例要求到概要设计(SD)，较国内按政府规范要求的方案设计要更深入一些。某建设单位经主管部门批准，组织某建设项目的公开招标工作。根据项目的实际情况和建设单位要求，考虑到各种因素的影响，决定该工程在基本方案确

40、定后即开始招标，确定的招标程序如下：（1）成立该工程招标领导机构；（2）委托招标代理机构代理招标；（3）发出投标邀请书；（4）对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的申请投标人；（5）向所有获得投标资格的投标人发售招标文件；（6）召开投标预备会；（7）招标文件的澄清与修改；（8）建立评标组织，制定标底和评标、定标办法；（9）召开开标会议，审查投标文件；（10）组织评标；（11）与合格的投标者进行质疑澄清；（12）决定中标单位；（13）发出中标通知书；（14）建设单位与中标单位签订承发包合同。1.指出上述招标程序中的不妥和不完善之处。2.该工程共有7家投标人投标，在开标过程中，出现如下情

41、况：（1）其中1家投标人的投标书没有按照招标文件的要求进行密封和加盖企业法人印章，经招标监督机构认定，该投标作无效投标处理。（2）其中1家投标人提供的企业法定代表人授权书是复印件，经招标监督机构认定，该投标作无效投标处理。（3）开标人发现剩余的5家投标人中，有1家的投标报价与标底价格相差较大，经现场商议，也作为无效投标处理。指明以上处理是否正确，并说明原因。答案：解析：1.不妥和不完善之处如下：第（3）条发出招标邀请书不妥，应为发布招标公告。第（4）条将资格预审结果仅通知合格的申请投标人不妥，资格预审的结果应通知到所有申请投标人。第（8）条制定标底和评标、定标办法不妥，该工作不应安排在此处进行。2.第（1）条的处理是正确的，理由：投标书必须密封和加盖企业法人印章。第（2）条的处理是正确的，理由：企业法定代表人的委托书必须是原件。第（3）条的处理是不正确的，理由：投标报价与标底价格有较大差异不能作为判定是否为无效投标的依据。