2022监理工程师考试历年真题精选9节.docx

《2022监理工程师考试历年真题精选9节.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022监理工程师考试历年真题精选9节.docx（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022监理工程师考试历年真题精选9节2022监理工程师考试历年真题精选9节 第1节下列属于项目监理机构内部工作制度的是()。A.图纸会审及设计交底制度B.监理人员教育培训制度C.施工图纸审核制度D.工程索赔审核、签认制度答案：B解析：2022版教材P109-122本题考查的是监理规划主要内容。项目监理机构内部工作制度包括：(1)项目监理机构工作会议制度，包括监理交底会议，监理例会、监理专题会，监理工作会议等；(2)项目监理机构人员岗位职责制度；(3)对外行文审批制度；(4)监理工作日志制度；(5)监理周报、月报制度；(6)技术、经济资料及档案管理制度；(7)监理人员教育培训制度；(8)监理人

2、员考勤、业绩考核及奖惩制度。建设项目组织流水施工时，划分施工段的主要目的有()。A.可增加更多的专业队B.决定单位时间的资源供应量C.有利于各专业队在各施工段组织流水施工D.有利于不同专业队同一时间内在各施工段平行施工E.充分利用工作面、避免窝工、有利于缩短工期答案：C,E解析：2022教材P22-26本题考查的是流水施工参数。划分施工段的目的是为了组织流水施工，是为组织流水施工提供足够的空间，专业队在一个施工段上完成任务后，遵循施工顺序到另一个施工段作业，产生连续流动的效果，从而充分利用工作面，避免窝工，尽可能缩短工期。某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数5%

3、，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3，发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。A.308.00B.309.49C.310.00D.327.00答案：B解析：考核物价变化。327/310-1=5.48%；投标单价低于基准价，按基准价算，已超过约定的风险系数，应予调整。308+3100.48%=309.49（元/m3）。参见教材P168。以下关于工作分解结构（WBS）的说法正确的是（ ）。A工作分解越详细越好B施工单位应该独立的进行工作分解CWBS可以按项目形成过程的阶段进行分解D工作分解由监理单位组织答案：C解析：W

4、BS 的结构形式通常有两种：一种是按项目形成过程的阶段进行分解；另一种是按照工程组成进行分解。过细的分解会造成管理资源的无效消耗、资源使用效率低下、工作实施效率降低，同时造成WBS 各层级的数据汇总困难。施工单位的工作分解结构一般应该与建设的一致。我国代理的种类包括（）。A.越权代理B.无权代理C.法定代理D.委托代理E.指定代理答案：C,D,E解析：考点:“代理关系”。代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理和指定代量。因此，本题的正确答案为CDE。2022监理工程师考试历年真题精选9节 第2

5、节在单位工程质量竣工验收时，要检查建筑与结构安全和功能检测资料，检查的重点包括主要功能检查记录中的()A、屋面淋水试验检查记录B、隐蔽工程验收记录C、地下室防水效果检查记录D、新材料新工艺施工记录E、建筑物沉降观测测量记录答案：A,C,E解析：建筑与结构：屋面淋水试验记录；地下室防水效果检查记录；有防水要求的地面蓄水试验记录；建筑物垂直度、标高、全高测量记录；抽气（风）道检查记录；幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告；建筑物沉降观测测量记录；节能、保温测试记录；室内环境检测报告。 询价方式一般用于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品，该方式的优点有（）A.工作量小B.耗时短C.交易成本低D

6、.适合较为充分竞争的环境E.避免了招标采购的复杂性 答案：A,B,C,E解析：2022版教材P62-63询价方式一般用于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品，由采购方对多家供货商就采购的标的物进行询价，还可通过多轮讨价还价及磋商，经过比较后选择其中一家签订供货合同。该方式避免了招标采购的复杂性，工作量小、耗时短、交易成本低，也在一定程度上进行了供货商之间的报价竞争，但存在较大的主观性和随意性。某公路工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络进度计划，如下图所示。由于该工程施工工艺的要求，计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械，为此需要对初始网络计划作调

7、整。4.工作G完成后，由于建设单位变更施工图纸，使工作I停工待图0.5个月，如果建设单位要求按合同工期完工，施工单位可向建设单位索赔赶工费多少万元（已知工作I赶工费每月12.5万元）？为什么？答案：解析：4.建设单位不应支付赶工费。因为不需要赶工，也能按合同工期完工（或因不影响总工期，或拖延时间在总时差范围内）。根据计价规范规定，因不可抗力导致的以下损失，应由发包人承担的有（）。A.运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害B.承包方人员伤亡C.承包方的施工机械设备损坏及停工损失D.工程所需清理.修复费用E.不可抗力解除后，不能按期竣工，发包人要求赶工的费用答案：A,D,E解析：考核不可抗

8、力。因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，双方应按照“各自损失，各自承担”的原则进行处理。合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。工程所需清理、修复费用，应由发包人承担。不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工，应合理延长工期。发包人要求赶工的，赶工费用应由发包人承担。选项BC属于承包人应承担的损失，发包人不予负担。参见教材P172。 有下列( )情形之一的，工程监理企业应当及时向资质许可机关提出注销资质的申请，交回资质证书，国务院建设主管部门应当办理注销手续，公告其资质证书作废。A.资质证书有效期届

9、满，未依法申请延续的B.工程监理企业依法终止的C.工程监理企业资质依法被撤销的D.申请资质证书变更的E.工程监理企业资质依法被撤回或吊销的 答案：A,B,C,E解析：工程监理企业资质管理规定第二十五条规定，有下列情形之一的，工程监理企业应当及时向资质许可机关提出注销资质的申请，交回资质证书，国务院建设主管部门应当办理注销手续，公告其资质证书作废：资质证书有效期届满，未依法申请延续的；工程监理企业依法终止的；工程监理企业资质依法被撤销、撤回或吊销的；法律、法规规定的应当注销资质的其他情形。2022监理工程师考试历年真题精选9节 第3节监控主要外场设备基础安装要求，说法正确的有（ ）。A.基础采用

10、明挖法施工 B.基础一般采用 C25 号混凝土现场浇筑 C.基础内部配钢筋，顶面一般应预埋钢地脚螺栓 D.基础的接地电阻必须10 E.防雷接地电阻必须4答案：A,B,C解析：监控主要外场设备基础安装要求如下： 基础采用明挖法施工；基础一般采用C25 混凝土现场浇 筑，内部配钢筋，顶面应预埋钢地脚螺栓；基础的接地电阻必须小于或等于 4 ，防雷接地电阻必须小于或等于 10 。下列选项中，属于项目监理机构内部组织关系协调工作的有()。A.在目标分解的基础上设置组织机构B.恰到好处地调解个人矛盾C.明确每个部门的职责和权限D.建立信息沟通制度E.事先约定各个部门在工作中的相互关系答案：A,C,D,E解

11、析：2022教材P139-143应从以下几方面协调项目监理机构内部组织关系:1) 在目标分解的基础上设置组织机构，根据工程特点及工程监理合同约定的工作内容，设置相应的管理部门。2) 明确规定每个部门的目标，职责和权限，最好以规章制度形式作出明确规定。3) 事先约定各个部门在工作中的相互关系。4) 建立信息沟通制度。5) 及时消除工作中的矛盾或冲突。通用条款中明确规定，由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和(或)费用加利润补偿的情况包括（ ）。A.减少合同工作内容B.提供图纸延误C.因发包人原因导致的暂停施工D.未按合同约定及时支付预付款、进度款E.改变合同中任何一项工作的质量要求或

12、其他特性答案：B,C,D,E解析：本题考核的是发包人原因延长合同工期。通用条款中明确规定，由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和(或)费用加利润补偿的情况包括：(1)增加合同工作内容；(2)改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；(3)发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；(4)因发包人原因导致的暂停施工；(5)提供图纸延误；(6)未按合同约定及时支付预付款、进度款；(7)发包人造成3-期延误的其他原因。某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作，合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备

13、安装与调试工作，合同工期180天。通过相互的协调，编制了如图2-1所示的网络进度计划。 该工程施工过程中发生了以下事件：(1)基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使A工作延误7天。(2)B工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理，损失5万元，且使B工作延误15天。(3)甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天，窝工损失2万元。(4)乙安装公司设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误5天，损失1 2万元。发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要

14、求。1施工单位对以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。2如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期一天补偿施工单位6000元，由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误1天罚款6000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少？3该项目采用预制钢筋混凝土桩基础，共有800根桩，桩长9m。合同规定：桩基分项工程的综合单价为1 80元/m；预制桩由业主购买供应，每根桩按9 5 0元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少？（注：计算结果保留一位小数）答案：解析：本例题考查索赔问题以及索赔工期与费用的计算。1对索赔要求的判定：(1

15、)业主钢筋混凝土预制桩供应不及时，造成A工作延误，因A工作是关键工作，业主应给甲公司补偿工期和相应费用。业主应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。(2)因设计图纸错误导致甲公司返工处理，由于B工作是非关键工作，而且已经对A工作补偿工期B工作延误的1 5天在其总时差范围以内，故不给予甲公司工期补偿，但应给甲公司补偿相应的费用。因对乙公司不造成影响，故不应给乙公司工期和费用补偿。(3)由于甲公司原因使C工作延长，不给予甲公司工期和费用补偿。因未对乙公司造成影响，业主不对乙公司补偿。(4)由于乙公司的错误造成总工期延期与费用损失，业主不给予工期和费用补偿。由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失，业主

16、应给予补偿。2工期和费用补偿的计算：(1)甲公司应得到工期补偿为：事件(1)：业主预制桩供应不及时补偿工期7天。事件(4)：因安装公司原因给甲公司造成工期延误，应补偿5天。工期补偿合计1 2天。甲公司应得到费用补偿为：事件(1)：7*6000=4.2（万元）。事件(2)：5.0万元。事件(4)：5*6000=3.0（万元）。费用补偿合计12.2万元。(2)因业主预制桩供应不及时，乙公司应得到工期补偿7天。乙公司应得到费用补偿为：事件(1)补偿：7*6000=4.2（万元）。事件(4)罚款：5*6000 =3.0（万元）。费用补偿合计4. 2-3.0=1.2（万元）。3工程价款的计算：桩购置费用

17、：800*950=76（万元）。桩基础工程合同价款：800*9*180=129.6（万元）。甲公司桩基础施工应得工程价款：129. 6-76=53.6（万元）。 在建设工程合同管理中，工程建设管理水平的提高体现在()。A.工程质量B.工程进度C.工程投资D.工程工期E.工程合同 答案：A,B,C解析：本题考查的是建设工程合同管理的目标。工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上。2022监理工程师考试历年真题精选9节 第4节采用相关图法分析工程质量时，散布点形成由左向右向下的一条直线带，说明两变量之间的关系为()。A.负相关B.不相关C.正相关D.弱正相关答案：A解析：建

18、设工程项目材料设备采购招标采用评标价法评标时，下列对投标报价所作价格调整正确的是（）。A.投标书中提出的交货期早于招标文件规定的交货时间，由此给招标人带来的经济利益按预定的方法折算后，减少投标价B.投标书中提出增加预付款可以降低报价的供选择方案，由此给招标人增加的费用按预定的方法折算后，增加投标价C.投标设备的性能和生产能力没有达到招标文件要求的基准参数，按预定的方法折算后，增加投标价D.投标设备在评审预定的寿命期内可能发生的运营费用以及寿命期末设备的残值，按预定的方法折算后，增加投标价答案：B,C解析：（）应按照相应测量标准的要求对施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保

19、护措施进行检查、复核。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.监理员答案：A解析：考点:现场施工准备质量控制。专业监理工程师应按照相应测量标准的要求对施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施进行检查、复核。 可以不必编制监理实施细则的情形包括()。A.采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程B.专业性较强的分部分项工程C.危险性较大的分部分项工程D.工程规模较小、技术较为简单E.监理经验成熟和施工技术措施落实 答案：D,E解析：考点:监理实施细则编写依据和要求。对于工程规模较小、技术较为简单且有成熟监理经验和施工技术措施落实的情况下，可以不必编制监

20、理实施细则。工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（）。A.工程总成本最低条件下的资源均衡安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.资源使用最少条件下的合理工期安排D.资源有限条件下的最短工期安排答案：D解析：考点:“网络计划的优化资源优化”。资源优化的目的是通过改变工作的开始时间和完成时间，使资源按照时间的分布符合优化目标。在通常情况下，网络计划的资源优化分为两种，即“资源有限，工期最短：的优化和“工期固定，资源均衡”的优化。前者是通过调整计划安排，在满足资源限制条件下，使工期延长最少的过程，而后者是通过调整计划安排，在工期保持不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡的过程。因此，本题的正确

21、答案为D。2022监理工程师考试历年真题精选9节 第5节招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的,招标人将于（）向未中标人支付技术成果经济补偿费。A.签订合同后5日内B.中标通知书发出后15日内C.中标通知书发出后30日内D.签订合同后30日内答案：C解析：2022版教材P37-38招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。 根据建设工程安全生产管理条例，关于施工单位安全生产教育培训的说法中，不正确的是()。A.施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职B.施工单位应当对管理人员和作业人

22、员每三年进行一次安全生产教育培训C.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训D.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训 答案：B解析：考点:行政法规。选项B错误，施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度，应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训。下列投标人中，其投标应作废标处理的有（）。A.与招标代理机构相互参股的投标人B.三年前曾骗取中标的投标人C.与其他投标人委托同一单位办理投标事宜的投标人D.不按评标委员会要求澄清或说明的投标人答案：A,C,D解析：应作废标处理的情况工程监理单位勘察质量管理的主要工

23、作包括（ ）。A.编制工程勘察任务书B.协助建设单位选择工程勘察单位C.审查勘察单位提交的勘察方案D.审查勘察单位提交的勘察成果报告E.检查勘察单位执行勘察方案的情况答案：B,C,D,E解析：工程监理单位勘察质量管理的主要工作(1)协助建设单位编制工程勘察任务书和选择工程勘察单位，并协助签订工程勘察合同。(2)审查勘察单位提交的勘察方案。(3)检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的资格、所使用设备、仪器计量的检定情况。(4)检查勘察单位执行勘察方案的情况，对重要点位的勘探与测试应进行现场检査。(5)审查勘察单位提交的勘察成果报告。参见教材 P173-174。闸门安装质量验收时，安装验收的主要

24、工作有（）。A.检查是否符合设计图纸及相关规范要求 B.检查闸门和埋件安装是否符合设计要求 C.观感质量要求 D.检查闸门和埋件安装质量是否符合规范和有关技术标准的要求 E.对遗留问题提出处理意见答案：B,D,E解析： 本题考查的是机电及金属结构设备安装质量控制。闸门安装验收的主要工作：（1）检查闸门和埋件安装是否符合设计要求。（2）检查闸门和埋件安装质量是否符合规范和有关技术标准的要求。（3）对遗留问题提出处理意见。瑞牛题库题库，是基于大数据的人工智能算法研发而成的考试题库，专注于根据不同考试的考点、考频、难度分布，提供考试真题解析、章节历年考点考题、考前强化试题、高频错题，押题密卷等。查看

25、完整题库、答案解析等更多考试资料，尽在瑞牛题库考试软件2022监理工程师考试历年真题精选9节 第6节某某工程建设项目于1988年3月12日开工,1988年10月27日竣工并验收合格。但在2022年2月,该生活服务区厂房供热系统出现部分管道漏水。经业主检查发现,原施工单位所用管材与其向监理工程师所报验的不相符。若全部更换供热管道将损失人民币30万元,并将造成该厂部分车间停产损失人民币20万元。业主就此事提出以下要求：1、要求施工单位对服务区供热管道进行全部返工更换,并赔偿该服务区停产损失的60%（计人民币12万元）；2、要求监理公司对全部返工工程免费进行监理,并对停产损失承担连带赔偿责任,赔偿该

26、厂停产损失的40%（计人民币8万元）；施工单位的答复是：该服务区供热系统已超过国家规定的保修期,因此不予保修,也不同意返工,更不同意赔偿停产损失。监理单位的答复是：监理工程师已对施工单位报验的管材进行过检查,符合质量标准,已履行了监理职责。施工单位擅自更换管材,应由施工单位负责,星移斗监理单位不承担责任。依据现行法律和行政法规,指出业主的要求以及施工单位、监理单位的答复中各有哪些错误,为什么?答案：解析：（1）业主要求中有如下错误：施工单位：“赔偿该厂停产损失的60%（计人民币12万元）”错误,应由施工单位赔偿全部损失（计人民币20万元）；监理单位：“承担连带赔偿责任”错误,对施工单位责任引起

27、的损失不负连带赔偿责任；监理合同规定,“如果因监理员过失而造成委托人的经济损失,应当向委托人赔偿：累计赔偿总额不应超过监理报酬总额（除去税金）”。（或赔偿金=直接经济损失监理报酬比率（扣除税金）。故按：“赔偿该厂停产损失的40%（计人民币8万元）”的计算方法是错误的。施工单位答复中有如下错误：“不予保修”错误。因施工单位使用不合格材料造成的工程质量不合格,应负责返工修理,该工程不受保修期限限制；“不予返工”错误。按现行法律规定对不合格工程应负责返工、修理；“更不同意支付停产损失”错误。按现行法律,工程质量不合格造成的损失,应由责任方赔偿。监理单位答复中有如下错误：“已履行了监理职责”错误,监理

28、单位在监理过程中失职；“不承担任何责任”错误,应承担相应的监理失职责任。根据招标投标法实施条例，可采用邀请招标的情形是（）。A、采购人依法能够自行建设B、需向原中标人采购，否则影响施工C、需采用不可替代的专利D、只有少量潜在投标人可供选择答案：D解析：2022版教材P 46考点投标投标法实施条例相关内容。有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员（）。A.所管辖的人数B.所需要协调的工作量C.职权的大小D.职位的高低答案：B解析：考点:“项

29、目监理机构设立的步骤”。管理跨度是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数。管理跨度越大，领导者需要协调的工作量越大，管理难度也越大。为使组织结构能高效运行，必须确定合理的管理跨度。项目监理机构中管理跨度的确定应考虑监理人员的素质、管理活动的复杂性和相似性、监理业务的标准化程度、各规章制度的建立健全情况、建设工程的集中或分散情况等。因此，本题的正确答案为B。下列文件不属于发包人应向勘察人提供的文件资料是（）。A.本工程的批复文件复印件B.工程设计和施工需求C.工程勘察任务委托书D.建筑总平面布置图答案：B解析：考核建设工程勘察合同的内容和合同当事人。选项B属于勘察的依据。参见教材P77。横道图和

30、网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，其特点包括()。A.时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期B.时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系C.横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系D.横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间E.横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象答案：A,C,E解析：考点:时标网络计划中时间参数的判定。时标网络计划具有网络计划的优点，又具有横道计划直观易懂的优点，它将网络计划的时间参数直观地表达出来。横道图可以形象

31、、直观地反映实际进度与计划进度的比较情况，但各项工作之间的逻辑关系表达不明确，关键工作和关键线路无法确定。一旦某些工作实际进度出现偏差时，难以预测其对后续工作和工程总工期的影响。2022监理工程师考试历年真题精选9节 第7节在工程网络计划中，工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作（）。A.最早开始时间的最大值B.最迟开始时问的最小值C.最迟开始时间的最大值D.最早开始时问的最小值答案：B解析：工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作最迟开始时间的最小值。根据建设工程监理规范GB/T 503192022，下列关于监理实施细则编制与实施的说法中，正确的是（）。A.监理实施细则需要在开工前编制完成B.监理

32、实施细则由总监理工程师编制C.监理实施细则编制完成后，需要报监理单位技术负责人批准后方可实施D.若施工过程中工作内容发生变化，由专业监理工程师对监理实施细则中的工作流程与方法措施进行调整答案：D解析：本题考查的是监理实施细则报审。选项A错误，监理实施细则可随工程进展编制，但必须在相应工程施工前完成，并经总监理工程师审批后实施；选项B错误，监理实施细则由专业监理工程师编制；选项C错误，监理实施细则编制完成后，需要报总监理工程师批准后方可实施。下列关于招标项目标底的叙述，错误的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容C.若招标项目设有标底，应当在开标时

33、公布D.可以以投标报价超过标底上下10%作为否定投标的条件答案：D解析：本题考查的是招标准备阶段的工作。标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。采用简明施工合同的工程，负责材料和设备的供应人通常为（）。A、分包人B、发包人C、施工项目部D、承包人答案：B解析：本题考查的是施工合同标准文本。由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通

34、常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务，因此合同条款较少。参见教材P76。(2022年)按风险影响范围分类，建设工程风险可划分为（）。A.社会风险和政治风险B.监理单位风险和施工单位风险C.局部风险和总体风险D.可管理风险和不可管理风险答案：C解析：本题考查的是建设工程风险管理。按风险影响范围划分，可分为局部风险和总体风险。2022监理工程师考试历年真题精选9节 第8节工程质量事故发生后，事故调查组已展开工作的，监理工程师应（）。A.积极参与事故调查B.要求施工单位提供相应证据C.回避参与事故调查D.积极协助，客观提供相应证据答案：D解析：考点: “工程质量事故处理的程序”。监理

35、工程师在事故调查组展开工作后，应积极协助，客观地提供相应证据，若监理方无责任，监理工程师可应邀参加调查组，参与事故调查；若监理方有责任，则应予以回避，但应配合调查组工作。因此本题的正确答案为D。在我国现行监理费计算方法中,适用于单工程或临时性工程的方法是( )。 A按监理工程概预算百在我国现行监理费计算方法中，适用于单工程或临时性工程的方法是（ ）。按监理工程概预算百分比计收按委托人和监理人商定的方法计收按参与监理工作的年度平均人数计收按监理工程估算价百分比计数正确答案：C某工程项目，业主与监理单位签订了施工阶段监理合同，与承包方签订了工程施工合同。施工合同规定：设备由业主供应，其他建筑材料由

36、承包方采购。施工过程中，承包方未经监理工程师事先同意，订购了一批钢材，钢材运抵施工现场后，监理工程师进行了检验，检验中监理工程师发现承包方未能提交该批材料的产品合格证、质量保证书和材质化验单，且这批材料外观质量不好。业主经与设计单位商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品，并向承包方推荐厂家，承包方与生产厂家签订了购货合同。厂家将石料按合同采购量送达现场，进场时经检查该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知承包方该批材料不得使用。承包方要求厂家将不符合要求的石料退换，厂家要求承包方支付退货运费，承包方不同意支付，厂家要求业主在应付承包方工程款中扣除上述费用。1对上述钢材质量问题监理工程师

37、应如何处理？为什么？2(1)业主指定石料材质、颜色和样品是否合理？(2)监理工程师进行现场检查，对不符合要求的石料通知不许使用是否合理？为什么？(3)承包方要求退换不符合要求的石料是否合理？为什么？(4)厂家要求承包方支付退货运费，业主代扣退货运费款是否合理?为什么？(5)石料退货的经济损失应由谁负担？为什么？答案：解析：本题涉及：施工准备、施工过程的质量控制。1监理工程师应通知承包方该批钢材暂停使用因为无三证。通知承包方提交合法的钢材三证。若限期不能提交，通知承包方钢材退场；若能提交合法的钢材三证，并经检验合格，方可用于工程。若检验不合格，应书面通知承包方该材料不得使用。2(1)业主指定材质

38、、颜色和样品是合理的。(2)合理，这是监理工程师的职责与职权。(3)要求厂家退货是合理的，因厂家供货不符合购货合同质量要求。(4)厂家要求承包方支付退货运费不合理，退货是因厂家违约，故厂家应承担责任。业主代扣退货费款不合理，因购货合同关系与业主无关。(5)应由厂家承担，因为厂家提供了不合格的产品，所以是供货厂家违约责任在供货方。关于施工招标资格预审文件中的申请人须知的说法正确的是（）。A.应不加修改地引用标准施工招标资格预审文件中的“申请人须知前附表”B.应根据项目的具体特点和实际需要引用标准施工招标资格预审文件中的“申请人须知”C.申请人须知前附表针对招标工程用于进一步明确正文中的未尽事宜D

39、.申请人须知前附表无需考虑招标项目的具体特点和实际需要E.申请人须知包括前附表和正文答案：C,E解析：2、标准资格预审文件的强制性要求（1）应不加修改地引用标准施工招标资格预审文件中的“申请人须知”(申请人须知前附表除外）、“资格审查办法”（资格审查办法前附表除外）。（2）申请人须知前附表内招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制，用于进一步明确正文中的未尽事宜。（3）资格审查办法前附表由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写。标准文件强制性要求根据国务院关于投资体制改革的决定，对于企业不使用政府资金投资建设的项目，视情况实行（）。A审核制或备案制B核准制或备案制C审批制或审核制D核准

40、制或审批制答案：B解析：政府投资工程和非政府投资工程分别实行审批制、核准制或备案制。对于企业不使用政府资金投资建设的工程，一律不再实行审批制，区别不同情况实行核准制或登记备案制。2022监理工程师考试历年真题精选9节 第9节某施工项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定工期提前1 个月，评标优惠30 万元。某投标人报价1000 万元，工期提前1 个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）万元。A.1030B.1000C.970D.950答案：C解析：建设工程施工合同（示范文本）规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力()A、是终局性的，对发包人具有强制约束力B、不是终局性

41、的，但对发包人具有强制约束力C、是终局性的，仅对承包人具有强制约束力D、不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力答案：D解析：通常，工程师对索赔的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对工程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。某高速公路12 合同段为桥梁工程,业主与A 监理公司签订了监理合同,业主与B 公司签订了施工合同。事件1:在基坑开挖过程中，发现地下水位过高,挖土排水困难，加大了支护费用。事件2：招标时，业主提供了砂石填料的运距,进场后,原料场的材料经检验后为不合格材料，监理工程师要求承包人重新选择料场,新料场选定后,运

42、距有较大增加，运费还相应加大。事件3:某隐蔽工程在覆盖前,承包人已通知监理工程师检査,监理工程师检查后签字同意该隐蔽工程覆盖,1 个月后,有人举报该隐蔽工程在施工过程中有质量问题,监理工程师下令承包人再揭露并重新检验，检验后质量符合要求，并重新覆盖。问题：1. 承包人对事件1、2、3 均提出了费用索赔,监理工程师应批准承包人费用索赔的事件是哪些？2. 请逐个说明对事件1、2、3 批准索赔或不批准索赔的理由。答案：解析：1.监理工程师应批准事件3，即隐蔽工程揭露后重新检验此项事件的费用索赔要求。2.对事件1即基坑开挖事件中的支护费用增加，不批准索赔。因为基坑开挖的费用已包含在基坑开挖的单价，根据

43、合同条件此项费用不单独计量支付,且地下水位高是有经验的承包人能够合理预见到的风险，承包人的基坑开挖单价中应该考虑到此项风险并包含在单价中。对事件 2即料场的重新选定后增加的费用,不批准索赔。承包人可能会依据不可预见的外界障碍或自然条件向业主提出费用补偿的要求。监理工程师不能同意承包人的要求。因为依据合同通用条款的有关规定,应认为承包人通过业主所提供资料及现场考察，已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料，并且在报价中考虑这些因素的影响。同时,案例中所述情况是一个有经验的承包人能合理预计到的。对事件3即隐蔽工程揭露后重新检验此项事件的费用索赔要求,应该批准。因为根据合同条件规定，对隐蔽工程揭露后重新检验时,应根据检验结果进行处理。如果重新检验的质量合格，应补偿此项费用并顺延工期;如果质量不合格，费用由承包人承担，并且不顺延工期。题目中，重新检验后的质量合格,所以应该批准此项索赔要求。新增目录，最近更新答案：解析：工程质量问题出现后，为防止其进一步恶化而发生质量事故，一定要注意质量问题的( )。 A严重性 B随机性 C可变性 D多发性答案：C解析：