2022监理工程师经典例题8辑.docx

《2022监理工程师经典例题8辑.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022监理工程师经典例题8辑.docx（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022监理工程师经典例题8辑2022监理工程师经典例题8辑 第1辑下面关于质量控制,不正确的是( )。A对所有的隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查和办理签证 B对下面关于质量控制，不正确的是（ ）。对所有的隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查和办理签证对重点工程要派监理人员驻点跟踪监理亲自对各类土木和混凝土试件按规定进行检查和抽查对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程加强检查正确答案：C在建筑安装工程费用项目中，工程排污费属于（）。A.措施费B.管理费C.工程建设其他费用D.规费答案：D解析：考点:按费用构成要素划分的建筑物安装工程费用项目组成，在建筑安装工程费用中，规费的内容包括：社会保险费；住房公

2、积金；工程排污费。由于分组组数不当或者组距确定不当出现的直方图，将形成（）直方图。A.折齿型B.缓坡型C.孤岛型D.双峰型答案：A解析：折齿型是由于分组组数不当或者组距确定不当出现的直方图。下列关于进度偏差(SV)的说法中，正确的是（）。A.进度偏差(SV)=已完工作预算投资(BCWP)-计划工作预算投资(BCWS)B.进度偏差SV为负值，说明完成的工作少于计划的工作C.进度偏差SV为正值，说明进度提前，实际进度快于计划进度D.进度偏差SV为负值，说明完成的工作多于计划的工作E.进度偏差SV为正值，说明进度拖后，实际进度慢于计划进度答案：A,B,C解析：进度偏差(SV)=已完工作预算投资(BC

3、WP)-计划工作预算投资(BCWS)。当进度偏差(SV)为负值时，表示进度延误，实际进度落后于计划进度；当进度偏差(SV)为正值时，表示进度提前，实际进度快于计划进度。 编制建设工程监理规划需满足的要求是( )A.基本构成内容和具体内容都应当力求统一B.基本构成内容和具体内容都具有针对性、指导性和可操作性C.基本构成内容应力求统一，具体内容应具有针对性、指导性和可操作性D.基本构成内容应有针对性、指导性和可操作性，具体内容应力求统一 答案：C解析： 建设工程监理规划编写的要求：监理规划基本构成内容应当力求统一；具体内容具有针对性、指导性和可操作性；应由总监理工程师编制；表达方式标准化、格式化等

4、。发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价答案：B解析：本题考查的是暂估价。非必须招标，承包人采购，发包人确认后取代暂估价，调整合同价款；必须招标，双方以招标的方式选择供应商。中标价格取代暂估价，调整合同价款。确定和控制建设项目全部投资的文件是（ ）。A、总概算表

5、B、项目可行性研究报告C、建设项目设计概算D、建设项目施工概算答案：C解析： 考点:设计概算的内容和编制依据。建设项目设计概算是设计文件的重要组成部分，是确定和控制建设项目全部投资的文件，是编制固定资产投资计划、实行建设项目投资包干、签订承发包合同的依据，是签订贷款合同、项目实施全过程造价控制管理以及考核项目经济合理性的依据。参见教材P66。工程项目应成立由（）牵头，其他各参建单位项目负责人共同参与的项目安全生产领导小组（或项目安全生产委员会）。 A.项目建设单位B.勘察设计单位C.监理单位D.施工单位答案：A解析：本题考查的是安全生产责任体系。工程项目应成立由项目建设单位牵头，勘察设计、施工

6、、监理等单位项目负责人共同参与的项目安全生产领导小组。2022监理工程师经典例题8辑 第2辑（2022年）在编制建设工程进度计划时，分析各项工作之间逻辑关系的主要依据是（）。A.当地气候条件B.物资供应量C.施工方案D.工作项目划分的粗细程度答案：C解析：本题考查的是建设工程进度计划的编制程序。对施工进度计划而言，分析其工作之间的逻辑关系时，应考虑：施工工艺的要求；施工方法和施工机械的要求；施工组织的要求；施工质量的要求；当地的气候条件；安全技术的要求。分析逻辑关系的主要依据是施工方案、有关资源供应情况和施工经验等。监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括()。A.审查物资供应情况分析报告B.

7、履行物资供应合同中的义务C.确定物资供应分包方式D.负责业主方供应物资的订货答案：A解析：编制、审核和控制物资供应计划编制物资供应计划监理工程师编制由业主负责（或业主委托监理单位负责）的物资供应计划，并控制其执行。审核物资供应计划物资供应单位或施工承包单位编制的物资供应计划必须经监理工程师审核，并得到认可后才能执行。监督检查订货情况，协助办理物资的海运、陆运、空运以及进出口许可证等有关事宜。控制物资供应计划的实施：掌握物资供应全过程的情况；采取有效措施保证急需物资的供应；审查和签署物资供应情况分析报告；协调各有关单位的关系。工程施工过程中，监理工程师获得工程实际进度情况的方式有()A、收集有关

8、进度报表资料B、查阅施工日志和记录C、现场跟踪检查工程实际进展D、组织施工负责人参加现场会议E、审核工程进度款支付凭证答案：A,C,D解析：在建设工程施工过程中，监理工程师可以通过以下方式获得其实际进展情况：定期地、经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料；由驻地监理人员现场跟踪检查建设工程的实际进展情况；由监理工程师定期组织现场施工负责人召开现场会议。建设项目董事会的职权包括( )。A.负责筹措建设资金B.负责提出开工报告C.负责控制工程投资、工期和质量D.负责生产准备和培训人员E.负责提出项目竣工验收申请报告答案：A,B,E解析：在建设项目中，进口设备检验鉴定费用应计入（）。A.引进技术

9、和进口设备其他费B.研究试验费C.设备安装工程费D.进口设备购置费答案：A解析：2022版教材P31-35引进技术及进口设备其他费用，包括出国人员费用、国外工程技术人员来华费用、技术引进费、分期或延期付款利息、担保费以及进口设备检验鉴定费。某道路工程,建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位,双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力,经甲建设单位同意,乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务,并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图

10、纸进行施工,工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后,丙按时将设计文件和有关资料交付给丁,丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后,甲会同有关质量监督部门对工程进行验收,发现工程存在严重质量问题,经调查这是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计,导致设计不合理,给甲带来了巨大损失。丙以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任,乙又以自己不是设计人为由推卸责任,甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。4、根据我国法律法规的规定,承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?答案：解析：4、根据建筑法和建设工程质量管理条例的规定,承包单位将承包的工程转包或者违法

11、分包的,责令改正,没收违法所得,对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费2550的罚款；对施工单位处工程合同价款0.51的罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级；情节严重的,吊销资质证书。工程监理单位转让工程监理业务的,责令改正,没收违法所得,处合同约定的监理酬金2550的罚款；可以责令停业整顿,降低资质等级；情节严重的,吊销资质证书。监理企业综合资质标准要求，注册造价工程师不少于（）人。A.1B.2C.3D.5答案：D解析：考点:“工程监理企业资质等级和业务范围”。工程监理企业综合资质标准如下：具有独立法人资格且注册资本不少于600万元；企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有15年以上从事

12、工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称；具有5个以上工程类别的专业甲级工程监理资质；注册监理工程师不少于60人，婆册造价工程师不少于5人，一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于15人次；企业具有完善的组织结构和质量管理体系，有健全的技术、档案等管理制度；企业具有必要的工程试验检测设备；申请工程监理资质之日前一年内没有规定禁止的行为；申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故；申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任发生生产安全事故。因此，本题的正确答案为D。履行合同的担保方式包括（）。A.保证B.留置C.抵押D.定

13、金E.违约金答案：A,B,C,D解析：本题考查的是担保方式。担保的方式有保证、抵押、质押、留置、定金一共五种。2022监理工程师经典例题8辑 第3辑为了有效地控制建设工程投资，从组织上采取措施包括（）。A.明确项目组织结构B.严格审查监督初步设计C.明确投资控制者及其任务D.使投资控制有专人负责E.明确管理职能分工答案：A,C,D,E解析：考点: “投资控制的措施”。为了有效地控制建设工程投资，应从组织、技术、经济、合同与信息管理等多方面采取措施。从组织上采取措施，包括明确项目组织结构，明确投资控制者及其任务，以使投资控制有专人自责，明确管理职能分工；从技术上采取措施，包括重视设计多方案选择，

14、严格审查监督初步设计，技术设计、施工图设计、施工组织设计，深入技术领域研究节约投资的可能性，从经济上采取措施，包括动态地比较投资的实际值和计划值严格审核各项费用支出，采取节约投资的奖励措施等。因此，本题的正确答案为ACDE。下列关于工程费用与工期在一般情况下的关系，正确的有（）。A、工期延长，工程总费用一定增加 B、工期缩短，工程总费用一定增加 C、工期缩短，直接费用随着增加 D、工期缩短，工程间接费用随着增加 E、工期延长，间接费用随着增加答案：C,E解析： 本题考查的是费用优化。工程总费用由直接费用和间接费用组成。直接费用由人工费、材料费、机械使用费、其他直接费用及现场经费等组成。施工方案

15、不同，直接费用也就不同；如果施工方案一定，工期不同，直接费用也不同。直接费用会随着工期的缩短而增加。间接费用包括企业经营管理的全部费用，它一般会随着工期的缩短而减少。参见教材P69。合同法律关系客体的智力成果指的是（ ）。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备答案：C解析：合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。在设备制造过程中，监造人员定期及不定期的到制造现场，检查了解设备制造过程中的质量状况，做好相应记录，发现问题及时处理。这种质量监控方式称为（）。A.驻厂监造B.定点监控C.跟踪监控D.巡回监控答案：D解析：2022版教材P199-200巡回监控：在设备制造过程中，监造

16、人员还应定期及不定期的到制造现场，检查了解设备制造过程中的质量状况，做好相应记录，发现问题及时处理。施工现场，建筑物、构筑物、土路基、沟槽回填土等，一般的黏性土的压实度测定采用（）。A.直接称量法B.环刀法C.灌砂法D.水袋法答案：B解析：本题考查的是地基基础工程施工试验与检测。黏性土，多采用环刀法；粗料，采用灌砂法测定其密度。 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（ ）。A施工合同成立，但不生效B施工合同成立，且已生效C施工合同不成立，不生效D施工合同不成立，但有效正确答案：B关于中标和签订合同

17、的说法，正确的是（）。A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.招标人与中标人签订合同的标的.价款.质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定C.确定中标人的权利属于招标人D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，根据招标文件与投标人订立书面合同答案：C解析：考核工程施工招标程序。选项A，招标人可以授权评标委员会直接确定中标人；选项B，招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件一致；选项D，中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。参见教材P45。 根据施工合同标准文本的规定

18、，工程经验收合格后，由()向承包人出具经()签认的单位工程验收证书。A.监理人、发包人B.发包人、监理人C.监理人、工程质量监督机构D.发包人、工程质量监督机构 答案：A解析： 本题考查的是竣工验收管理。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。2022监理工程师经典例题8辑 第4辑建立建设工程目标控制工作考评机制，属于目标控制的()措施。A.组织B.技术C.合同D.经济答案：A解析：组织措施是其他各类措施的前提和保障。包括：建立健全实施动态控制的组织机构、规章制度和人员，明确各级目标控制人员的任务和职责分工，改善建设工程目标控制的工作流程；建立建设工程目标控制工作考评机

19、制，加强各单位(部门)之间的沟通协作；加强动态控制过程中的激励措施，调动和发挥员工实现建设工程目标的积极性和创造性等。项目管理的主要任务是在（）对项目的目标进行控制。A.项目决策阶段B.项目设计阶段C.项目实施阶段D.项目验收阶段答案：C解析：本题考查的是建设项目总进度目标的论证。项目管理的主要任务是在项目实施阶段对项目的目标进行控制。 工程质量事故具有复杂性的特点，这是由于建筑生产的特点造成的。工程质量事故的复杂性包括( )。A. 建筑生产质量通病多 B. 建筑生产具有流动性C. 建筑生产露天作业多 D. 建筑生产工种多、专业多E. 建筑生产质量状态不稳定正确答案：BCD建设工程在施工过程中

20、，分项工程交接多、中间产品多、隐蔽工程多，这说明工程质量具有（?）特点。A.隐蔽性B.波动性C.影响多样性D.影响复杂性答案：A解析：本题考查重点是“工程质量的特点质量隐蔽性”。建设工程在施工过程中，分项工程交接多、中间产品多、隐蔽工程多，因此质量存在隐蔽性。若在施工中不及时进行质量检查，事后只能从表面上检查，就很难发现内在的质量问题，这样就容易产生判断错误，即将不合格品误认为合格品。因此，本题的正确答案为A。公路工程施工招标符合下列条件之一，不适宜公开招标的，依法履行审批手续后，可以进行邀请招标（）。A.项目技术复杂或有特殊技术要求，且符合条件的潜在投标人数量有限的B.受自然地域环境限制的；

21、C.公开招标的费用与工程费用相比，所占比例过大的。D.工程长E.工程造价额低答案：A,B,C解析：本题考查的是公路工程招标与评标。可以进行邀请招标：（1）项目技术复杂或有特殊技术要求,且符合条件的潜在投标人数量有限的；（2）受自然地域环境限制的；（3）公开招标的费用与工程费用相比，所占比例过大的。某实施监理的工程，项目业主与施工单位于2022年12月按建设工程施工合同(示范文本)签订了施工合同，合同工期为11个月，2022年1月1日开工。合同约定的部分工作的工程量清单如表142所示，工程进度款按月结算，并按项目所在地工程造价指数进行调整(此外没有其他调价条款)。施工单位编制的施工进度时标网络计

22、划，如图142所示。该项目的各项工作均按最早开始时间安排，且各项工作均按匀速施工。2022年1至5月工程造价指数如表143所示。工程施工过程中，发生如下事件。事件1：A工作因设计变更，增加工程量，经工程师确认的实际完成工程量为840m3，工作持续时间未变。事件2：B工作施工时遇到不可预见的异常恶劣气候，造成施工单位的施工机械损坏，修理费用2万元，施工人员窝工损失08万元，其他损失费用忽略不计，工作时间延长1个月。事件3：C工作施工时发现地下文物，导致C工作的工作时间延长1个月，施工单位自有设备闲置180个台班(台班单价为300元台班，台班折旧费为100元台班)。施工单位对文物现场进行保护，产生

23、费用05万元。1分析上述事件发生后C、D、E工作的实际进度对总工期的影响，并说明理由；2施工单位是否可以就事件2、3提出费用索赔?如果不可以索赔，说明理由。如果可以索赔，说明理由并计算可索赔多少费用。3截止到第5个月末，施工单位可以得到的工程款合计为多少万元?答案：解析：1上述事件发生后C、D、E工作的实际进度对总工期影响的判断及理由如下。 (1)C工作的实际进度使总工期拖后1个月。理由：C工作为关键工作，其工作时间延长1个月会使总工期拖后1个月。(2)D工作的实际进度不影响总工期。理由：D工作为非关键工作，有1个月的总时差，即使工作时间拖后1个月也不会影响总工期。(3)E工作的实际进度不影响

24、总工期。理由：E工作为非关键工作，有2个月的总时差，即使工作时间拖后1个月也不会影响总工期。2对施工单位就事件2、3提出费用索赔的判断及理由如下。(1)施工单位不可以就事件2提出费用索赔。理由：依据建设工程施工合同(示范文本)中承包商可引用的索赔条款，遇到不可预见的异常恶劣气候只可以索赔工期。(2)施工单位可以就事件3提出费用索赔。理由：依据建设工程施工合同(示范文本)中承包商可引用的索赔条款，工作施工时发现地下障碍和文物而采取的保护措施既可以索赔工期，也可以索赔费用。索赔费用=180100+5000=23000(元)。3第1个月施工单位得到的工程款=(840/2500+1200/41200)

25、100=570000(万)。第2个月施工单位得到的工程款=(840/2500+1200/41200)105=598500(元)。第3个月施工单位得到的工程款=(1800/61000+1200/41200)115=759000(元)。第4个月施工单位得到的工程款=(1800/61000+1200/41200)110=726000(元)。第5个月施工单位得到的工程款=(1800/61000+600/21100+800/41200)120=1044000(元)。截止到第5个月末，施工单位可以得到的工程款合计=570000+598500+759000+726000+1044000=3697500(元)

26、=36975(万元)。建设工程监理规范规定，总监理工程师应由具有()年以上同类工程监理工作经验的人员承担。A、1B、2C、3D、5答案：C解析：建设工程监理规范3.1.3规定，监理人员应包括总监理工程师、专业监理工程师和监理员，必要时可配备总监理工程师代表。总监理工程师应由具有3年以上同类工程监理工作经验的人员担任；总监理工程师代表应由具有2年以上同类工程监理工作经验的人员担任；专业监理工程师应由具有1年以上同类工程监理工作经验的人员担任。（2022年真题）建筑工程一切险中，保险人对（ ）原因造成的损失不负责赔偿。A.设计错误引起的损失和费用B.因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以

27、及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用C.外力引起的机械或电气装置的本身损失D.盘点时发现的短缺E.除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失答案：A,B,D,E解析： （1）自然事件：地震、海啸、雷电、台风、暴雨、水灾、地面下陷下沉等人力不可抗拒的破坏力强大的自然现 象；（2）意外事故：不可预料的且被保险人无法有效控制的突发事件，如火灾、爆炸。 （每年都考） （1）保风险，必然发生的损失不保（如材料损耗、机械磨损、维修检修保养费用）。 （2）自燃、氧化、气温变化、正常水位变化等渐变原因，不属于自然灾害，不保。 （3）被保险人管理失误

28、（如设计错误、施工方法不当、材料不合格、停电断电造成的）不属于意外事件，不保。 （4）保建造/安装过程。开始建造前已存在的，结束建造后的（例如工程业主己经验收 合格或实际接收的部分）不 保。2022监理工程师经典例题8辑 第5辑下列选项中，建设工程监理招标方案需要明确的内容有()。A.监理招标组织B.监理标段划分C.监理投标人条件D.监理招标工作进度E.监理招标程序答案：B,C,D解析：考点:建设工程监理招标方式和程序。招标方案包括：划分监理标段、选择招标方式、选定合同类型及计价方式、确定投标人投资条件、安排招标工作进度等。根据标准施工合同，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估

29、价内直接确定价格的是( )。A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程答案：D解析：考点:工程款支付管理。暂估价内的工程材料、设备或专业工程施工，属于依法必须招标的项目，施工过程中自发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人，按招标的十标价确定。未达到必须招标的规模或标准时，材料和设备自承包人负责提供，经监理人确认相应的金额，专业工程施工的价格自监理人进行估价确定。参见教材P90。 某工程双代号时标网络计划执行到第3周末和第7周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明（）A.第3周末检查时工作B拖后1周，使总工期延长1周B.第3周末检查时工作F拖后05周，但不影响总工期C.第

30、7周末检查时工作I拖后1周，但不影响总工期D.第7周末检查时工作J拖后1周，使总工期延长1周E.第7周末检查时工作K提前1周，总工期预计提前3周 答案：A,C解析：选项A，第3周末检查时，工作8拖后1周，它是关键工作，使总工期延长1周；选项B，工作F进度延误05周，影响总工期05周；选项C，第7周末检查时，工作1拖后1周，其总时差为1周，不影响总工期；选项D，工作J进度提前1周；选项E，工作K拖后1周。关于工程质量控制系统特性的说法，正确的是()。A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系C.工程项目质量控制系统是监理单位监理的

31、质量控制工作体系D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失答案：B解析：工程项目质量控制系统的特性项目监理机构的工程质量控制系统是在监理单位质量管理体系框架下建立的一次性目标控制工作系统，具有下列特性:工程项目质量控制系统是以工程项目为对象，由项目监理机构负责建立的面向监理项目开展质量控制的工作体系。工程项目质量控制系统是项目监理机构的一个目标控制子系统，它与工程项目投资控制、进度控制、合同管理、信息管理与安全生产管理职责，共同构成项目监理机构的工作内容。工程项目质量控制系统根据工程项目监理合同的实施而建立，随着建设工程项目监理工作的完成和项目监理机构的解体而消失，因此，是一个一次性

32、的质量控制工作体系，不同于监理单位的质量管理体系。当某工程网络计划的计算工期等于计划工期时，该网络计划中的关键工作是指（）的工作。A.时标网络计划中没有波形线B.与紧后工作之间时间间隔为零C.开始节点与完成节点均为关键节点D.最早完成时间等于最迟完成时间答案：D解析：考核双代号网络计划时间参数的计算。当某工程网络计划的计算工期等于计划工期时，总时差为0（最早完成时间等于最迟完成时间）一定是关键工作。参见教材P50。工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（）的日期。A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提交竣工验收报告C.

33、最终验收合格D.办理竣工验收手续答案：B解析：考点:竣工验收管理。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告。重新验收如果合格，则工程接收证书中注明的实际竣工日，应为承包人重新提交竣工验收报告的日期。关于工程材料见证取样的说法，正确的有（）。A：检测试验室应具有相应资质 B：见证取样人员应经培训考核合格 C：项目监理机构应将见证人员报送质量监督机构备案 D：项目监理机构应按规定制定检测试验计划 E：实验取样前施工单位应通知见证人员到场见证答案：A,B,C,E解析：教材控制P121-122。本题考查的是见证取样与平行检验。选项A，试验室要具有相应的资质，经国家或地方

34、计量、试验主管部门认证；选项B，负责见证取样的专业监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识，并经培训考核合格，且要取得见证人员培训合格证书；选项C，项目监理机构要将选定的试验室报送负责本项目的质量监督机构备案并得到认可，同时要将项目监理机构中负责见证取样的专业监理工程师在该质量监督机构备案；选项D，施工单位应按照规定制定检测试验计划；选项E，施工单位在对进场材料、试块、试件、钢筋接头等实施见证取样前要通知负责见证取样的专业监理工程师。 下列不属于设备制造单位质量管理检查内容的是（）A.试验检测人员上岗证书B.质量责任制C.制造图D.试验检验制度 答案：C解析：设备制造单位质量管理检查资料主要

35、包括以下内容：质量管理制度、质量责任制、试验检验制度，试验、检测仪器设备质量证明资料；特殊工种、试验检测人员上岗证书，分包制造单位的资质及制造单位对其的管理制度，原材料进场复验检查规定，零件、外购部件进场检查制度。选项C属于设备制造依据及工艺资料的内容。2022监理工程师经典例题8辑 第6辑工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是()。A.物 B.财C.行为D.智力成果答案：D解析：考点:合同法律关系的构成。合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。工程建设单位

36、与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是设计单位已完成设计的图纸，是通过人的智力活动所创造出的精神成果，所以客体是智力成果。拟建工程与在建工程采用同一施工图编制预算，但两者的基础部分和现场施工条件部分存在不同。对于相同部分的施工图预算审查，应优先采用的审查方法是()。A.标准预算审查法B.分组计算审查法C.对比审查法D.“筛选”审查法答案：C解析：某地拟建设一项公路工程,建设单位在该工程项目的设计文件完成后,通过招标选择了一家监理单位。该监理单位的工作范围被限定在施工招标和施工阶段。监理合同签订后,总监理工程师分析了该工程项目的规模和特点,准备按照组织结构设

37、计、确定管理层次、确定监理工作内容、确定监理目标和制订监理工作流程等步骤,来建立本项目的监理组织机构。1、常用的监理组织结构形式有哪几种?若想建立起具有机构简单、权力集中、命令统一、职责分明、隶属关系明确的监理组织机构,应选择哪一种组织结构形式?答案：解析：1、常见的组织结构形式有直线制、职能制、直线职能式和矩阵制。应该选择直线制组织结构形式。某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如图5-1所示（时间单位：周）。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单（部分）见表5-1。工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件：事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工

38、程量为840m3，工作持续时间未变。事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25%。事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20%，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。 、根据第4周末的检查结果，在图5-1上绘制实际进度前锋线，逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。 、若施工单位在第4周末就B、

39、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，项目监理机构应批准工程延期多长时间？为什么？ 、施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔？为什么？可以获得的索赔费用是多少？ 、事件3中C工作发生的费用如何结算？ 、前4周施工单位可以得到的结算款为多少元？答案：解析：（1）实际进度前锋线如下图所示。根据上图中实际进度前锋线，分析如下：（1）工作B拖后1周，因工作B总时差为1周，所以不影响工期。（2）工作C拖后1周，因工作C总时差为3周，所以不影响工期。（3）工作D拖后2周，因工作D总时差为0（或D为关键工作），所以影响工期2周。批准工程延期2周；理由：施工中发现地下文物造成D工作拖延，不属于施工单位原因

40、。（1）事件2不能索赔费用，因异常恶劣的气候造成施工单位机械损坏和施工人员窝工的损失不能索赔。（2）事件4可以索赔费用，因施工中发现地下文物属非施工单位原因。（3）可获得的费用为4台班100元/台班1200元1600元。不予结算，因施工单位对C工作的费用没有报价，故认为该项费用已分摊到其它相应项目中。施工单位可以得到的结算款为：A工作：840300252000元B工作：120025%32096000元D工作：410012001600元小计：252000960001600349600元建设工程监理大纲的内容包括（）。A.工程概况B.监理依据和工作内容C.监理实施方案D.监理难点、重点及合理化建议

41、E.监理规划和实施细则答案：A,B,C,D解析：本题考查的是建设工程监理投标工作内容。监理大纲一般应包括以下主要内容：（1）工程概述。（2）监理依据和监理工作内容。（3）建设工程监理实施方案。（4）建设工程监理难点、重点及合理化建议。可撤销的建设工程施工合同应当由( )撤销。A建设行政主管部门B人民法院 C仲裁机构D工商行可撤销的建设工程施工合同应当由（ ）撤销。建设行政主管部门人民法院仲裁机构工商行政管理部门监理公司正确答案：BC在路基工程中，用于排除地下水的设施是（ ）。A.拦水带 B.急流槽 C.截水沟 D.渗井答案：D解析：本题考查的是坡面排水。地面排水可采用边沟、截水沟、排水沟、跌水

42、、急流槽、拦水带、蒸发 池等设施。地下排水设施有排水沟、暗沟（管）、渗沟、渗井、检查井等。工程质量统计分析方法在，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进行分组、整理，分析产品存在的智力问题和影响因素的方法是( )。A.调查表法B.分层法C.排列图法D.控制图法答案：B解析：考点:工程质量统计分析方法。分层法又叫分类法，是将调查收集的原始数据，根据不同的目的和要求，按某一性质进行分组、整理的分析方法。参见教材p632022监理工程师经典例题8辑 第7辑依据FIDIC施工合同条件规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括( )。 A不可预见的外界条件 B流行传染病导

43、致工程停工 C延误移交施工现场D业主提前占用部分工程 E不可抗力造成的损害答案：A,C,E解析：以下（）属于建设工程合同管理的基本方法。A.严格执行建设工程合同管理法律法规B.普及相关法律知识，培训合同管理人才C.设立合同管理机构，配备合同管理人员D.建立合同管理目标制度E.必须按合同示范文本来签订合同答案：A,B,C,D解析：本题考查的是建设工程合同管理的基本方法。选项E是推行合同示范文本，是推荐而非强制性使用。总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料时，不属于审查内容的是( )。A、设计交底和图纸会审是否已完成B、施工许可证是否已办理C、施工组织设计是否已由

44、总监理工程师签认D、进场道路及水、电、通信等是否已满足开工要求答案：B解析：总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料。同时具备下列条件时，应由总监理工程师签署审查意见，并应报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令:(1)设计交底和图纸会审已完成；(2)施工组织设计已由总监理工程师签认；(3)施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实；(4)进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。下列费用中，属于建设单位管理费的是()A、拆迁补偿费B、工程招标费C、环境影响评价费D、工程保险费答案：B解析：建设单

45、位管理费包括建设单位开办费和建设单位经费。其中建设单位经费包括工作人员的基本工资、工资性津贴、职工福利费、劳动保护费、劳动保险费、办公费、差旅交通费、工会经费、职工教育经费、固定资产使用费、工具用具使用费、技术图书资料费、生产人员招募费、工程招标费、合同契约公证费、工程质量监督检测费、工程咨询费、法律顾问费、审计费、业务招待费、排污费、竣工交付使用清理及竣工验收费、后评估等费用。方案评价的基本方法包括定性评价法和定量评价法，下列属于定性评价法的是（）。A.德尔菲法B.直接评分法C.加权评分法D.环比评分法答案：A解析：考点:设计方案评选的方法。常用的定性方法：德尔菲法，优缺点列举法。根据建设工

46、程监理规范（GB/T 50319-2022），下列文件资料中，可作为监理实施细则编制依据的是（ ）。A.工程质量评估报告B.专项施工方案C.已批准的可行性研究报告D.监理月报答案：B解析：考核监理实施细则编写依据和要求。监理实施细则编写的依据包括：（1）已批准的建设工程监理规划；（2）与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；（3）施工组织设计、（专项）施工方案。FIDIC标准合同文本中的（），适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计招标建造”模式。 A.施工合同条件(1999年版，2022年第2版)B.生产设备和设计一施工合同条件(1999年第1版，2022年第2版)C

47、.设计采购施工(EPC)交钥匙工程合同条件(1999年第1版，2022年第2版)D.简明合同格式(1999年第1版)答案：A解析：2022版教材P151-152施工合同条件(1999年第1版,2022年第2版)，又称“新红皮书”，适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计招标建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。在损失控制计划系统中，使因严重风险事件而中断的工程实施过程尽快全面恢复并减少进一步损失的计划是()。A.应急计划B.恢复计划C.灾难计划D.预防计划答案：A解析：考点:建设工程风险管理。

48、应急计划就是事先准备好若干种替代计划方案，当遇到某种风险事件时，能够根据应急预案对建设工程原有计划范围和内容做出及时调整，使中断的建设工程能够尽快全面恢复，并减少进一步的损失，使其影响程度减至最小。2022监理工程师经典例题8辑 第8辑 发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏，则应由（ ）。发包人承担损失责任保管员负责赔偿损失承包人负责赔偿损失发包人和承包人各承担损失的%正确答案：A项目监理机构对关键部位的施工质量进行旁站时，主要职责有（）。A：检查施工单位现场质检人员到岗情况 B：现场监督关键部位的施工方案执行情况 C：现场监督关键部位的工程建设强制性标准执行情况 D：现场监督施工单位技术交底 E：核