2022监理工程师考试题库精选5节.docx

《2022监理工程师考试题库精选5节.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022监理工程师考试题库精选5节.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022监理工程师考试题库精选5节2022监理工程师考试题库精选5节 第1节下列选项中，属于建设工程目标控制经济措施的是()。A.明确目标控制人员的任务和职能分工B.提出多个不同的技术方案C.分析不同合同之间的相互联系D.投资偏差分析答案：D解析：2022教材P131-135无论是对建设工程造价目标实施控制，还是对建设工程质量、进度目标实施控制，都离不开经济措施。经济措施不仅仅是审核工程量、工程款支付申请及工程结算报告，还需要编制和实施资金使用计划，对工程变更方案进行技术经济分析等。而且通过投资偏差分析和未完工程投资预测，可发现一些可能引起未完工程投资增加的潜在问题，从而便于以主动控制为出发点

2、，采取有效措施加以预防。A项，属于组织措施；B项，属于技术措施；C项，属于合同措施。下列关于双代号时标网络计划的表述中，正确的有（ ）。A.虚箭线只能垂直画B.工作箭线中以波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔C.工作箭线中实线部分的水平投影长度表示该工作的持续时间D.工作箭线中不存在波形线时，表明该工作的总时差为零E.当计划工期等于计算工期时，这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其自由时差答案：A,B,C,E解析：本题考查重点是“时标网络计划的编制方法”。在时标网络计划中，以实箭线表示工作，实箭线的水平投影长度表示该工作的持续时间。所以，选项C的叙述是正确的。以虚箭线表示虚工作，由于虚工

3、作的持续时间为零，故虚箭线只能垂直画。所以，选项A的叙述是正确的。以波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔(以终点节点为完成节点的工作除外，当计划工期等于计算工期时，这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其自由时差。所以，选项B、E的叙述均是正确的。工作箭线中不存在波形线时，表明该工作的自由时差为零，总时差不一定为零。所以，选项D的叙述是不正确的。因此，本题的正确答案为ABCE。在选择价值工程研究对象时，应遵循的原则是（）。A：在设计方面，应选择结构较简单的产品 B：在生产方面，应选择废品率较低的产品 C：在销售方面，应选择竞争力高于同类产品、寿命周期短的产品 D：在成本方面，应选择成本高于

4、同类产品、成本比重大的产品答案：D解析：本题考查的是价值工程的应用。选项A错误，从设计方面看，对产品结构复杂、性能和技术指标差距大、体积大、重量大的产品进行价值工程活动，可使产品结构、性能、技术水平得到优化，从而提高产品价值；选项B错误，从生产方面，对量多面广、关键部件、工艺复杂、原材料和能源消耗高、废品率高的产品或零部件，特别是对量多、产值比重大的产品，只要成本下降，所取得的经济效果就大；选项C错误，从市场销售方面看，选择用户意见多、系统配套差、维修能力低、竞争力差、利润率低、寿命周期较长、市场上畅销但竞争激烈的产品或零部件；选择新产品、新工艺等。参见教材P57。 某拟建项目订购了30t的国

5、产非标准设备，订货合同价格15000元t，已知设备运杂费率为8，设备安装费率为20，该项目的设备安装工程概算价值为（）万元。A.03B.900C.0324D.972 答案：B解析：采用概算指标法编制时，设备安装工程概算价值一设备原价设备安装费率=153020=9(万元)，注意不包括设备运杂费。质量管理体系评审的目的是使体系能够（）。A.持续改进B.有效识别C.制定方针D.质量经营答案：A解析：考点: “质量管理体系的实施”。进行质量管理体系评审的目的是使体系能够持续改进。持续改进是维持质量管理体系生命力的保证，对监理单位来说更是如此。一是体系建立并运行一般时间后可能会发现其中有不完善的地方，通

6、过改进使之成为更加适合本监理单位的管理模式。二是监理行业出台新的要求和标准后，监理单位都要改进原有质量管理体系，适应监理行业新的要求。因此，本题的正确答案为A。根据标准施工合同，关于预付款担保的说法，正确的是（）。A.采用的是条件担保形式B.自合同签订时生效 C.至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止D.自始至终保函的金额不得变动答案：C解析：考核施工合同标准文本。预付款担保采用的是无条件担保形式。自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减。参见

7、教材P76。建设工程材料采购合同的履行中，关于材料交付的说法，正确的有（）。A.卖方应在施工场地卸货后将合同材料交付给买方B.交付导致材料的所有权发生转移C.材料毁损的风险，交付前由卖方承担D.材料灭失的风险，在合同订立后即由买方承担E.买方签发收货清单代表对合同材料的接受答案：A,B,C解析：合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方。买方签发收货清单不代表对合同材料的接受。2022监理工程师考试题库精选5节 第2节某项目投资方案的现金流量如下图所示，基准收益率i=10%。从投资回收期的角度评价项目，则下列选项描述正确的是（）。A.该项目的静态投资回收期为72年B.该项目的动态投资回收

8、期为84年C.若基准投资回收期为10年，则项目可行D.若基准投资回收期为7年，则项目不可行答案：C解析：考点:方案经济评价主要指标的计算。计算过程如下表所示：动态投资回收期=(10-1)+|-729 |771=995(年)静态投资回收期=(8-1)+|-150|200=775(年)。 根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（ ）。A要约所处法律效力状态不同B撤回和撤销的目的不同C撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D受要约人对要约知晓的情况不同E对要约人的约束条件不同正确答案：ACDE某桥梁工程发生支架垮塌事故,1人死亡,15人重伤。事故发生后,项目经理立即向公司经理报告了安全事

9、故,并启动了应急救援预案。公司经理在接到项目经理的报告后,在2小时后向当地的安全生产管理部门和交通管理部门报告。当地的安全生产管理部门和交通管理部门在接到报告3小时后向上一级安全生产管理部门和交通管理部门报告,通知了当地公安机关、劳动保障行政部门、工会和人民检察院。（3）当地的安全生产管理部门和交通管理部门上报事故是否及时?答案：解析：3、不及时。安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过2小时。标准施工合同的通用条款包括（）。A.24条，130款B.24条，131款C.25条，130款D.25条，131款答案：B解析：考点:“施工合同标准

10、文本”。标准施工合同的通用条款包括24条，标题分别为：一般约定；发包人义务；监理人；承包人；材料和工程设备；施工设备和临时设施；交通运输；测量放线；施工安全、治安保卫和环境保护；进度计划；开工和竣工；暂停施工；工程质量；试验和检验；变更；价格调整；计量与支付；竣工验收；缺陷责任与保修责任；保险；不可抗力；违约；索赔；争议的解决。共计日款。因此，本题的正确答案为B。监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复的是（）。A.监理机构 B.项目所在地政府部门 C.项目法人 D.项目质量监督管理部门答案：A解析：本题考查的是缺陷责任期质量控制。监理机构应监督承包人对已完工程项目中所存在的施工

11、质量缺陷进行修复。 某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有（ ）。A.工作AB.工作BC.工作CD.工作DE.工作E正确答案：ABD采用定额单价法计算工程费用时，若分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，对定额的处理方法一般是（ ）。A.调量不换价B.可以直接套用预算单价C.编制补充单位估价表D.按实际使用材料价格换算预算单价答案：B解析：本题考核的是定额单价法编制施工图预算套价时应注意的事项。分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，可以直接套用预算单价；分项工程的主要材料品种与

12、预算单价或单位估价表中规定材料不一致时，不能直接套用预算单价；需要按实际使用材料价格换算预算单价；分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时，一般调量不换价；分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时，应编制补充单位估价表。由于预算定额的时效性，在编制施工图预算时，应动态调整相应的人工、材料费用价差。2022监理工程师考试题库精选5节 第3节下列关于工程费用与工期在一般情况下的关系，正确的有（）。A、工期延长，工程总费用一定增加 B、工期缩短，工程总费用一定增加 C、工期缩短，直接费用随着增加 D、工期缩短，工程间接费用随着增加 E、工期延长，间接费用随着增加

13、答案：C,E解析： 本题考查的是费用优化。工程总费用由直接费用和间接费用组成。直接费用由人工费、材料费、机械使用费、其他直接费用及现场经费等组成。施工方案不同，直接费用也就不同；如果施工方案一定，工期不同，直接费用也不同。直接费用会随着工期的缩短而增加。间接费用包括企业经营管理的全部费用，它一般会随着工期的缩短而减少。参见教材P69。政府投资的某工程，监理单位承担了施工招标代理和施工监理任务。该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工程实施中发生了下列事件：事件1：工程招标时，A、B、C、D、E、F、G共7家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。评标时，发现A投标单位的投标

14、文件虽加盖了公章，但没有投标单位法定代表人的签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字（招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定）；B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的；C投标单位以招标文件规定的工期380天作为投标工期，但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期400天签订；D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。事件2：经评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单位重新报价，以价格最低者为中标单位，按原投标报价签订施工合同后，建设单位与中标单位再以新报价签

15、订协议书作为实际履行合同的依据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建设单位最终接受了监理单位的意见，确定G投标单位为中标单位。事件3：开工前，总监理工程师组织召开了第一次工地会议，并要求G单位及时办理施工许可证，确定工程水准点、坐标控制点，按政府有关规定及时办理施工噪声和环境保护等相关手续。事件4：开工前，设计单位组织召开了设计交底会。会议结束后，总监理工程师整理了一份设计修改建议书，提交给设计单位。事件5：施工开始前，G单位向专业监理工程师报送了施工测量成果报验表，并附有测量放线控制成果及保护措施。专业监理工程师复核了控制桩的校核成果和保护措施后即予以签认。1分别指出事件1中

16、A、B、C、D投标单位的投标文件是否有效？说明理由。2事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪些具体规定？3指出事件3中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。4指出事件4中设计单位和总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。5事件5中，专业监理工程师还应检查、复核哪些内容？答案：解析：1(1)A单位的投标文件有效。招标文件对此没有具体规定，签字人有法定代表人的授权书。(2)B单位的投标文件有效。招标文件中对高报价没有限制。(3)C单位的投标文件无效。没有响应招标文件的实质性要求（或：附有招标人无法接受的条件）。(4)D单位的投标文件有效。总价金额汇总有误属于细微偏差（或：明显的计

17、算错误允许补正）。2(1)确定中标人前，招标人不得与投标人就投标文件实质性内容进行协商；(2)招标人与中标人必须按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。3(1)不妥之处：总监理工程师组织召开第一次工地会议。正确做法：由建设单位组织召开。(2)不妥之处：要求施工单位办理施工许可证。正确做法：由建设单位办理。(3)不妥之处：要求施工单位及时确定水准点与坐标控制点。正确做法：由建设单位（监理单位）确定。4(1)不妥之处：设计单位组织召开设计交底会。正确做法：由建设单位组织。(2)不妥之处：总监理工程师直接向设计单位提交设计修改建议书。正确做法：应提交给建设单

18、位，由建设单位交给设计单位。5(1)检查施工单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书；(2)复核（平面和高程）控制网和临时水准点的测量成果。 依据物权法的规定，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人（ ）。A.只能请求人民检察院拍卖、变卖抵押财产B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产C.可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产 答案：C解析：本题考核的是抵押权的实现。抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产。 设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员

19、发出的指示有疑问时，可在该指示发出的()小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在()小时内对该指示予以确认、更改或撤销。A.12，12B.24，24C.36，36D.48，48 答案：D解析：2022版教材P121本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。在分析进度偏差对后续工作及总工期的影响时，如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差，则此进度偏差将对（ ）产生影响。A、工程总工期B、后续工作的最迟开始时间C、后续

20、工作的最早开始时间D、后续工作的关键线路答案：C解析：分析进度偏差是否超过自由时差: 如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差，则此进度偏差将对其后续工作产生影响，此时应根据后续工作的限制条件确定调整方法；如果工作的进度偏差未超过该工作的自由时差，则此进度偏差不影响后续工作，因此，原进度计划可以不作调整。招投标阶段，对施工承包人资格审核的内容包括（ ）等内容。A施工承包人的资质等级B施工承包人的信誉C施工承包人业绩D施工承包人企业的所有制性质E项目经理资格答案：A,B,C,E解析：对投标人资格评审主要包括：营业执照、安全生产许可证、资质等级、财务状况、企业业绩、信誉、项目经理资格、单位主要负责人

21、资格及技术负责人资格等是否满足招标文件的要求。某公路工程施工项目采用公路工程标准施工招标文件合同条款。施工合同签约后,承包人无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源和水源,施工中所需砂石料和水源严重缺乏。因此,承包人只得到极远的地方去运这些大宗材料,而且运距越来越长,加之路况极差,造成运输负担沉重,工期严重滞后,成本费用直线上升。承包人就此提出在投标时,业主没有在招标文件中将这种情况预先告知承包人,据此承包人通过监理工程师向业主提出了索赔要求。而业主则认为根据合同条款的规定,承包人已经认真进行了现场考察,对于施工所用的大宗材料的料源和水源应有充分考虑,因而拒绝承包人提出的任何索赔要求。

22、（2）在该案例中,承包人应吸取什么经验教训?答案：解析：承包人在投标过程中要对业主提供的资料进行研究,认真作好现场考察环节的工作,充分了解施工中可能存在的风险,并在报价中体现出来,在管理中采取相应措施,从而避免或减少损失发生。2022监理工程师考试题库精选5节 第4节在工程网络计划中，关键线路上( )。 A相邻两项工作之间的时间间隔全部为零 B工作的持续时间总和即为计算工期 C工作的总时差等于计划工期与计算工期之差 D相邻两项工作之间的时距全部为零 E节点的最早时间等于最迟时间答案：A,C解析：B项，网络计划的计算工期应等于以网络计划终点节点为完成节点的工作的最平完成时间的最大值；D项，时距是

23、决定单代号搭接网络计划中搭接关系的，无时距的网络计划是单代号和双代号网络计划；E项，节点的最早时间等于最迟时间的前提条件是当Tc= Tp时，而当TcTP时，节点的两个时间并不相等。在建设工程实施过程中，监理工程师控制进度的组织措施包括（）。A.建立进度计划审核制度和工程进度报告制度B.审查承包商提交的进度计划，使其能在合理的状态下施工C.建立进度控制目标体系，明确进度控制人员及其职责分工D.建立进度信息沟通网络及计划实施中的检查分析制度E.采用网络计划技术并结合电子计算机的应用，对工程进度实施动态控制答案：A,C,D解析：2022版教材P3本题考查的是进度控制措施中的组织措施。B、E属于技术措

24、施。某公路工程施工项目，建设单位通过公开招标与某施工单位签订了施工合同。在该工程施工过程中，施工进度计划网络图中的关键线路上发生了以下事件：事件1：某桥梁地基软弱，设计文件中规定采用碎石垫层加固处理。施工结束后经检测发现，加固处理后的地基不能满足要求，于是，建设单位提出变更，将碎石垫层改为碎石桩，由此导致施工单位停工20天。施工单位按照合同条款规定提出工程延期和费用索赔要求。事件2：某小桥台背按照设计文件规定采用灰土夯填。施工结束后，经监理工程师检查签认，并给予计量支付。此后不久，有人举报该施工单位用于桥台背回填的灰土中石灰剂量不够，偷工减料。建设单位向监理工程师提出对该桥台背回填质量进行复查

25、。于是，监理工程师要求施工单位开挖重新检验。检验结果表明，灰土中石灰剂量合格，但部分层位压实度不合格。施工单位进行了返工处理，由此造成的损失，施工单位提出了工程延期和费用索赔的要求。事件3：在该工程项目招标时，招标文件中就施工所需填料指定了甲、乙两处料源场。施工开始后，施工单位经试验发现甲料场材料质量不合格，无法用于施工。由于乙料场储量有些，于是，施工单位重新找到了另一处新料场。由此导致材料运距增大，造成施工成本增加。施工单位就此提出工期和费用索赔的要求。2.试分析以上各事件中施工单位提出的工程延期和费用索赔要求是否合理？为什么？答案：解析：2.事件1中，施工单位提出的工程延期和费用索赔的要求

26、是合理的。因为软弱地基处理不满足设计要求，是由于原设计确定的加固处理方法不妥当所致，并非施工单位施工质量的问题，况且建设单位又提出变更要求，因此，导致索赔事件的发生是由于建设单位的原因或责任，且停工事件发生在关键线路上，所以施工单位的延期和费用索赔要求合理。事件2中，施工单位的工程延期和费用索赔要求不合理。因为根据合同条款规定，施工单位所承担的台背灰土回填质量，不因监理工程师对该工程的检查签认而解除。监理工程师对工程的计量支付，也不应视为监理工程师已同意、批准或接受了施工单位完成的该部分工程。监理工程师对质量有疑问的，可要求重新检验。经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和工期延误

27、由施工单位承担。由此，施工单位的延期和费用索赔要求不合理。事件3中，施工单位提出的工程延期和费用索赔要求不合理。因为（1）建设单位提供的本合同工程的料场、取土场、弃土场位置等资料均属参考资料，并不构成合同文件的组成部分，施工单位应对自己就上述资料的解释、推拉和应用负责，建设单位不对施工单位据此做出的判断和决策承担任何责任。（2）施工单位在送交投标文件之前，已进行了现场考察，对现场和周围环境以及可得到的有关资料进行了察看和核查。承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料，并且在报价中考虑了这些因素。同时，施工单位的报价已包含了合同中规定的施工单位的全部义务以及完成本合同工程及其

28、缺陷修复所必需的一切工作和条件。而且，案例中所述情况是施工单位能合理预计到的，施工单位应承担由此产生的风险责任。下列选项中，不属于项目监理机构内部协调的是()。A.建立信息沟通制度B.与政府建设行政主管机构的协调C.及时交流信息、处理矛盾，建立良好的人际关系D.明确监理人员分工及各自的岗位职责答案：B解析：考点:监理规划主要内容。项目监理机构的内部协调：总监理工程师牵头，做好项目监理机构内部人员之间的工作关系协调；明确监理人员分工及各自的岗位职责；建立信息沟通制度；及时交流信息、处理矛盾，建立良好的人际关系。建设项目总进度纲要的内容有()A.项目实施总体部署B.调查研究和收集资料C.绘制项目结

29、构分析图D.确定里程碑事件的计划目标E.研究总进度目标实现的条件和措施答案：A,D,E解析：六、建设项目总进度目标的论证 总进度目标论证的工作内容建设项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的，项目 管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制。建设项目总进度目标的控制是业主方项目 管理的任务(若采用建设项目总承包的模式，协助业主进行项目总进度目标的控制也是建设项目总承包 方项目管理的任务)。在进行建设项目总进度目标控制前，首先应分析和论证进度目标实现的可能性。 若项目总进度目标不可能实现，则项目管理方应提出调整项目总进度目标的建议，并提请项目决策者审

30、 议在项目的实施阶段，项目总进度应包括：设计前准备阶段的工作进度；设计工作进度；招标工作进 度；施工前准备工作进度；工程施工和设备安装进度；工程物资采购工作进度；项目动用前的准备工作 进度等。建设项目总进度目标论证应分析和论证上述各项工作的进度，以及上述各项工作进展的相互关系。 总进度目标论证并不是单纯的总进度规划的编制工作，它涉及许多工程实施的条件分析和工程实施 策划方面的问题。 大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。 总进度纲要的主要内容包括：项目实施的总体部署；总进度规划；各子系统进度规划；确定里程碑 事件的计划进度目标；总进度目标实现的条件

31、和应采取的措施等。总进度目标论证的工作步骤 建设项目总进度目标论证的工作步骤如下：调查研究和收集资料；项目结构分析；进度计划系统的 结构分析；项目的工作编码；编制各层进度计划；协调各层进度计划的关系，编制总进度计划； 若所编制的，总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整； 若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。 大型建设工程项目的结构分析是根据编制总进度纲要的需要，将整个项目进行逐层分解，并确立相 应的工作目录，如： 一级工作任务目录，将整个项目划分成若干个子系统； 二级工作任务目录，将每一个子系统分解为若干个子项目； 三级工作任务目录，将每一个子项目分解为若干个工作项。 大型

32、建设工程项目的计划系统一般由多层计划构成，如 第一层进度计划，将整个项目划分成若干个进度计划子系统； 第二层进度计划，将每一个进度计划子系统分解为若干个子项目进度计划； 第三层进度计划，将每一个子项目进度计划分解为若干个工作项。 整个项目划分成多少计划层，应根据项目的规模和特点而定。 项目的工作编码指的是每一个工作项的编码，编码有各种方式，编码时应考虑下述因素： 对不同计划层的标识； 对不同计划对象的标识(如不同子项目)； 对不同工作的标识(如设计工作、招标工作和施工工作等)。某建设项目，建设期为2年，其向银行贷款i000万元贷款时间和额度为第1年400万元，第2年600万元，贷款年利率6，建

33、设期不支付利息，则该项目的建设期利息为（）万元。A.1200B.120O0C.5472D.4272答案：C解析：考点:建设期利息。根据建设期利息的计算公式，该项目贷款第一年应计利息=(0+40012)6=12(万元)，第二年应计利息=(400+12+60012)6=4272(万元)。因此，建设期利息=12+4272=5472(万元)。施工图纸供应不及时、不配套影响施工进度属于（ ）。A.业主因素B.勘察设计因素C.施工技术因素D.资金因素答案：B解析：考核影响进度的因素分析。施工图纸供应不及时、不配套影响施工进度属于勘察设计因素。2022监理工程师考试题库精选5节 第5节在设备制造过程中，由于

34、设备订货方对设备的设计提出修改时，应由（）出具书面设计变更通知或变更图。A.建设单位B.原设计单位C.有资质的其他设计单位D.订货单位答案：B解析：2022版教材P200-202在设备制造过程中，如由于设备订货方、原设计单位、监造单位或设备制造单位需要对设备的设计提出修改时，应由原设计单位出具书面设计变更通知或变更图。根据建设工程工程量清单计价规范，分部分项工程项目清单中的分项工程项 目名称顺序码的数位是（）。A：三至四位 B：五至六位 C：七至九位 D：十至十二位答案：C解析：本题考查的是工程量清单编制。在十二位数字中，一至二为专业工程码，三至四为附录分类顺序码，五至六位为分部工程顺序码。七

35、、八、九位为分项工程项目名称顺序码，十至十二位为清单项目名称顺序码。参见教材P85。下列建设工程监理性质中，体现了科学性的有（）。A.当建设单位与施工单位发生利益冲突或者矛盾时，工程监理单位应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳B.应积累丰富的技术、经济资料和数据C.工程监理的服务对象是建设单位，但不能完全取代建设单位的管理活动D.工程监理单位应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导E.应当有足够数量的、有丰富的管理经验和较强应变能力的注册监理工程师组成的骨干队伍答案：B,D,E解析：考点:“建设工程监理性质”。科学性是由建设工程监理的基本任务决定的。工程监理单位以协助建设单位实现

36、其投资目的为己任，力求在计划目标内完成工程建设任务。由于工程建设规模日趋庞大，建设环境日益复杂，功能需求及建设标准越来越高，新技术、新工艺、新材料、新设备不断涌现，工程建设参与单位越来越多，工程风险日渐增加，工程监理单位只有采用科学的思想、理论、方法和手段，才能驾驭工程建设。为了满足建设工程监理实际工作需求，工程监理单位应由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导；应有足够数量的、有丰富管理经验和较强应变能力的注册监理工程师组成的骨干队伍；应有健全的管理制度、科学的管理方法和手段；应积累丰富的技术、经济资料和数据；应有科学的工作态度和严谨的工作作风，能够创造性地开展工作。因此，本题的正确

37、答案为BDE。某厂需要修建4台设备的基础工程，施工过程包括基础开挖、基础处理和浇筑混凝土。因设备型号与基础条件等不同，使得4台设备(施工段)的各施工过程有着不同的流水节拍，见表2-6。则流水施工工期是()。基础工程流水节拍表表2-6A.16B.18C.20D.22答案：B解析：考点:流水施工工期的确定。从流水节拍的特点可以看出，本工程应按非节奏流水施工方式组织施工。(1)确定施工流向由设备ABCD，施工段数m=4； (2)确定施工过程数n=3，包括基础开挖、基础处理和浇筑混凝土；(3)采用“累加数列错位相减取大差法”求流水步距：2022版ISO 9000族标准的文件结构中，属于核心标准为（）。

38、A.ISO9004：2022质量管理体系业绩改进指南B.ISO10012测量控制系统C.ISO/TR10014质量经济性管理指南D.选用和使用指南答案：A解析：核心标准包括四个：GB/T 19000-2022 idt ISO 9000：2022 质量管理体系 基础和术语GB/T 19001-2022 idt IS0 9001：2022 质量管理体系 要求GB/T 19004-2022 idt ISO 9004：2022 质量管理体系 业绩改进指南GB/T 19011-2022 idt ISO 19011：2022 质量体系审核指南建设工程施工招标是招标人通过招标方式发包各类（）等施工任务，与选

39、择的施工承包或工程总承包企业订立合同的行为。A.建筑工程B.材料工程C.安装工程D.装饰工程E.设备工程答案：A,C,D解析：考点:“施工招标概述”。建设工程施工招标是招标人通过招标方式发包各类建筑工程、安装工程和装饰工程等施工任务，与选择的施工承包或工程总承包企业订立合同的行为。因此，本题的正确答案为ACD。在工程网络计划中，如果某项工作的最早开始时间和最早完成时间分别为3天和8天，则说明该工作实际上最早应从开工后（ ）。A. 第3天上班时刻开始，第8天下班时刻完成B. 第3天上班时刻开始，第9天下班时刻完成C. 第4天上班时刻开始，第8天下班时刻完成D. 第4天上班时刻开始，第9天下班时刻完成答案：C解析：2022版教材P46本题考查的是最早开始时间和最早完成时间。工作的最早开始时间是指在其所有紧前工作全部完成后，本工作有可能开始的最早时刻。工作的最早完成时间是指在其所有紧前工作全部完成后，本工作有可能完成的最早时刻。