21年一级建造师考试试题及答案6节.docx

《21年一级建造师考试试题及答案6节.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年一级建造师考试试题及答案6节.docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、21年一级建造师考试试题及答案6节21年一级建造师考试试题及答案6节 第1节隧道地质超前预报方法主要有（ ）。A.超前钻孔法B.地质调查法C.TSP法D.TGP法E.TBM法答案：A,B,C,D解析：2022版教材P229/2022版教材P223隧道地质超前预报方法主要有：地质调查法、超前钻探法、物理勘探法（TSP法、TGP法和TRT法）、超前导洞法、水力联系观测。某建设工程项目施工单位在施工中发生如下费用：完成业主要求的合同外工作花费3万元；由于业主原因导致工效降低，使人工费增加2万元；施工机械故障造成人员窝工损失1万元。则施工单位可向业主索赔的人工费为（ ）万元。A. 6B. 5C. 4D

2、. 3答案：B解析：本题主要考核费用索赔的内容。通常，承包商可以提起索赔的事件有：（1）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；（2）因工程变更造成的时间、费用损失；（3）由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；（4）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；（5）发包人延误支付期限造成承包人的损失；（6）对合同规定以外的项目进行检验，切检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；（7）非承包人的原因导致工程暂时停工；（8）物价上涨，法规变化及其他。本题中，完成业主要求的合同外工作花费属

3、于（1），由于业主原因导致人工费增加属于（7）。因此都属于可索赔费用；而施工机械故障造成人员窝工损失属于施工单位自身原因造成的损失，因此不能向业主索赔。因此可以索赔的人工费为3+2=5（万元）。综上所述，正确选项为B。 （一）某城市给水工程项目，该工程项目属大中型工程项目，施工之前，项目监理机构编制了施工组织设计，设计单位组织有关单位对施工图设计会审，施工单位作了技术交底，建设单位对施工单位进行了施工技术交底。在施工过程中，监理单位及时编制了施工技术文件，并按建设工程文件归档整理规范（GBT50328）的要求进行归档。1市政基础设施工程施工技术文件包括哪些内容?2逐一指出背景材料中的不妥之处，

4、并改正。3市政基础设施工程施工技术文件应由谁在什么时间报当地城建档案管理机构归档?正确答案：(一)1市政基础设施工程施工技术文件包括的内容是：(1)施工组织设计。(2)施工图设计文件会审、技术交底记录。(3)原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证，出厂检(试)验报告及复试报告。(4)施工检(试)验报告。(5)施工记录。(6)测量复检及预验记录。(7)隐蔽工程检查验收记录。(8)工程质量检验评定资料。(9)功能性试验记录。(10)质量事故报告及处理记录。(11)设计变更通知单、洽商记录。(12)竣工总结与竣工图。(13)竣工验收报告与验收证书。2背景材料中的不妥之处及改正。(1)不妥之

5、处：项目管理机构编制了施工组织设计。正确做法：施工组织设计由施工单位编制。(2)不妥之处：设计单位组织有关单位对施工图设计会审。正确做法：由建设单位组织有关单位对施工图设计会审。(3)不妥之处：施工单位作了技术交底。正确做法：技术交底应由设计单位完成。(4)不妥之处：建设单位对施工单位进行了施工技术交底。正确做法：施工单位在施工前应进行施工技术交底。(5)不妥之处：监理单位及时编制了施工技术文件。正确做法：施工技术文件应由施工单位编制。3市政基础设施工程施工技术文件应由建设单位在工程竣工验收后3个月内报当地城建档案管理机构归档。 危险源识别的方法有很多，其中实施安全检查和诊断项目的明细表方式属

6、于（ ）。A德尔菲法B咨询法C头脑风暴法D安全检查表法正确答案：D关于大型建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（ ）。A.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制总进度纲要B.大型建设工程项目总进度目标论证首先开展的工作是调查研究和收集资料C.大型建设工程项目总进度目标的确定应在项目的实施阶段进行D.若编制的总进度计划不符合项目的总进度目标，应调整总进度目标答案：B解析：A大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性；C大型建设工程项目总进度目标的确定在决策阶段；D不应调整总进度目标。建筑法规定，建筑施工企业必须按照()，对建筑材料、建筑构配件

7、和设备进行检验，不合格的不得使用。A.工程设计要求B.企业标准C.施工技术标准D.通行惯例E.合同约定答案：A,C,E解析：2022版教材P300 / 2022版教材P299本题考察的知识点是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定度。建筑法规定，建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。下列关于矿山井巷工程中单位(子单位)工程质量合格条件的说法正确的是（）。A.单位工程的各分部工程合格B.质量控制资料文件应完整C.各分部工程有关安全和功能的检测资料应复查完整D.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定E.观感

8、质量得分率应达到65及以上答案：A,B,C,D解析：建筑工程与井巷工程的单位(子单位)工程质量验收合格要求： (1)构成单位工程的各分部(或子分部)工程均应合格。(2)质量控制资料应完整。(3)单位(子单位)工程所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应复查完整。(4)主要使用功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定，其中抽查项目应在检查资料文件的基础上由参加验收的各方商定。(5)观感质量验收应符合要求；矿山井巷工程的得分率应达到70及以上。电站锅炉钢结构质量控制中，不包括（）。A.安装前应确认高强度螺栓连接点安装方法B.每层构架安装后，检查柱垂直度、大梁标高C.

9、钢结构安装后，复测柱垂直度、大梁标高D.按比例抽检高强度螺栓连接点终紧质量答案：D解析：锅炉钢结构安装质量控制安装前应确认高强螺栓连接点安装方法，临时螺栓、定位销数量符合规程要求。每层构架安装结束后检查柱垂直度、大梁标高并作记录，对高强螺栓连接质量按规程全面检查确认合格。钢结构安装后按规程复测、柱垂直度、大梁标高合格验收记录，检查所有高强螺栓连接点终紧质量。锅炉钢架安装找正时，宜使用（ ）检查大梁水平度。 A.水平仪 B.水准仪 C.经纬仪 D.全站仪答案：B解析：用水准仪检查大梁水平度21年一级建造师考试试题及答案6节 第2节某大型项貝由于未进行配套环境保护措施的技术论证,其环境影响评价文件

10、未获批准， 关于该项目的立项和开工，下列说法中，正确的是（ ）。A.可以先批准立项，但建设单位不得开工 B.不得批准立项，建设单位不得开工C.不得批准立项，但建设单位可以先开工D.可以先批准立项，建设单位可以先开工答案：B解析：本题考核的是环境影响评价制度。建设项目的环境影响评价文件，由建设单位按照屆务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批；建设项目有行业主管部门的，其环境影响报告书或者环境影响报告表应当经行业主管部门预审后，报有审批权的环境保护行政主管部门审批。建设项目的环境影响评价文件未经法律规定的审 批部门审查或者审查后未予批准的,该项目审批部门不得批准其建设，建设单位不得 开工建

11、设。甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2022年4月10日前支付剩余 工程款50万元， 乙届时未予以支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节,综合 考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有（）。A. 2022年9月，甲致函乙要求其给付工程款B. 2022年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年，2022年年 底一定付款C. 2022年12月，乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠，自己概不负责D. 2022年5月，乙公司承认该债务存在，但其己超过诉讼时效期间而拒绝支付E. 2022年3月，甲向人民法院起诉答案：A,B,E解析：时效中断，有三种情形：(1)提

12、起诉讼（仲裁）；(2)债权人提出要求；(3)债务人同意履行。某集团公司中标新建普速电气化铁路综合第一标段，主要项目内容有：路基、桥涵、隧道、轨道、电力、电力牵引供电、通信、信号、房建工程以及相应的大临及辅助工程。 该标段起止里程为DK00+000DK27+600，其中DK20+000DK27+600段线下工程纵断面如图4所示，主要工程内容如下： 路基工程总长度3820m，挖方量为80万m3，填方量为55万m3。 桥梁1座，上部结构为532m简支箱梁，采用原桥位支架现浇。 单洞双线隧道1座，长度为3600m，最大埋深约230m，洞身围岩主要为、级灰岩，设计涌水量为50m3h，级围岩地段采取上下两

13、台阶法施工，级围岩地段采取三台阶法施工。该隧道为全线控制性工程，采用进口和出口两个作业面掘进。施工过程中发生以下事件： 事件1：项目经理部编制了DK20+000DK23+820段路基土石方施工方案，初步安排两个作业面施工，配备相应的施工班组及机械设备，每天工作时间为8h。通过计算，路基土石方工程可在10个月内完成。 事件2：质检人员现场检查箱梁施工时，发现存在以下问题： (1)在桥梁外侧空地上进行钢筋切割、弯制和焊接； (2)乙炔气罐与氧气罐并列存放，距离钢筋焊接点不足3m； (3)首层碗扣式支架立杆长度相同。 事件3：隧道出口段施工至DK27+235掌子面处，突发涌水，涌水量约1800m3h

14、，逐渐衰减后稳定至200m3h左右。设计单位对掌子面前方的地质情况进行了补勘，查明DK27+110DK27+235段地质情况是：岩体较破碎，节理较发育；地下水主要为岩溶水，较发育；判定围岩级别为V级。 事件4：在牵引变电工程施工中，设备到场后，项目经理部邀请集团公司、设计单位、监理单位到现场参加验收；变压器、断路器等设备安装后，监理单位对设备的电气性能进行了验收测试，并出具质检报告。 事件5：接触网作业车停放在某车站，车况良好，线路铺轨已经完成，该车站设有行车临时调度指挥中心。项目经理部为确保接触网作业车的行车安全，编制了施工安全管理措施，部分内容有：作业队提前申报日施工计划；接触网作业车按批

15、复的日施工计划在区间行驶；接触网作业车推动平板车运行时，必须配置行车引导员；接触网作业车在区间作业时必须设现场防护员。 1根据背景资料及事件1，若需提前完成，可采取哪些施工组织措施? 2针对事件2中存在的问题，写出正确做法。 3针对事件3中DK27+110DK27+235段掘进作业，需采取哪些技术措施? 4针对事件4中的不妥之处，写出正确做法。 5针对事件5，为确保接触网作业车运行安全，还应采取哪些措施?答案：解析：1该工程若需要提前完成，可采取的施工组织措施：(1)延长每日作业时间；(2)增加作业面(或工作面)；(3)增加人员和机械设备。 2事件2中存在问题的正确做法：(1)应当设立钢筋加工

16、场，采用工厂化加工半成品，现场绑扎；(2)乙炔气罐和氧气罐之间存放距离应不小于5m，乙炔气罐和氧气罐与焊接点距离应不小于10m；(3)碗扣式支架首层立杆应采取不同长度交错布置。 3事件3中DK27+110DK27+235段掘进作业时，需要采取的技术措施：(1)采取注浆止水(帷幕注浆或径向注浆)。(2)加强超前支护(超前管棚支护)。(3)调整施工工法(短台阶法施工或双侧壁导坑法施工)。 4事件4中不妥之处的正确做法：(1)邀请建设单位、监理单位、设备供应商(厂家)人员到现场参加验收。(2)由具有国家计量认证资质的检测单位对设备的电气性能进行检查测试，并出具试验报告。 5事件5中为确保接触网作业车

17、运行安全还应采取的措施：(1)按照调度命令允许速度行驶(或限速运行)；(2)平板车上的料具必须装载加固；(3)运行途中，接触网作业车作业台上不允许有人；(4)接触网作业车作业期间，做好车辆防溜措施；(5)施工负责人、驻站联络员、现场防护员之间的通信保持畅通。关于定金的说法,正确的是()。A.定金合同自签订之日生效B.定金不得超过合同金额的30%C.定金的法律性质是担保D.定金可以口头约定答案：C解析：2022 / 2022版教材P38 定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。混凝

18、土强度等级评定方法中，统计方法评定包括()。A.标准差已知B.标准差未知C.离散性已知D.离散性未知E.期望值已知答案：A,B解析：生活区原则上应（），既不发生干扰，又方便工作。A.远离生产区B.紧邻生产区C.靠近生产区D.靠近架梁区答案：A解析：生活区原则上远离生产区，既不相互干扰，又方便工作。对建设工程施工合同中发包人的责任进行分析时，主要分析（ ）。A. 报批责任B. 监督责任C. 合作责任D. 组织责任答案：C解析：本题考核的是建设工程施工合同中发包人的责任分析。对建设工程施工合同发包人的责任进行分析时，主要分析发包人（业主）的合作责任。其责任通常包括：（1）业主雇用工程师并委托其在授

19、权范围内履行业主的部分合同责任；（2）业主和工程师有责任对平行的各承包人和供应商之间的责任界限作出划分，对这方面的争执作出裁决，对他们的工作进行协调，并承担管理和协调失误造成的损失；（3）及时作出承包人履行合同所必需的决策，如下达指令、履行各种批准手续、作出认可、答复请示，完成各种检查和验收手续等；（4）提供施工条件，如及时提供设计资料、图纸、施工场地、道路等。按合同规定及时支付工程款，及时接收已完工程等。综上所述，正确选项为C。粉体喷射搅拌桩喷粉量偏差不应大于室内配方值的()，桩体强度不应低于设计值。A.5B.8C.10D.20答案：B解析：下列关于路基防排水施工要求的说法，正确的有（）。A

20、.路基工程施工前，应抽干地下水B.路基施工中应核对全线排水系统C.应先做主体工程随后做好临时防排水设施D.施工期各类防排水设施应及时维修和清理E.砌体及反滤层材料、设置应符合设计要求答案：B,D,E解析：21年一级建造师考试试题及答案6节 第3节下列关于水泥混凝土拌合站拌合设备要求的说法，正确的有（ ）。A.拌合设备应采用质量法自动计量设备B.减水剂应采用全自动电子称量设备C.拌合用水应采用流量计计量D.混凝土拌合应采用强制式拌合机E.缓凝剂应采用流量计计量答案：A,B,D解析：本题考查的是拌和站设置。混凝土拌和应采用强制式拌和机，单机生产能力不宜低于90m3/h。拌和设备应采用质量法自动计量

21、，水、外掺剂计量应采用全自动电子称量法计量，禁止采用流量或人工计量方式，保证工作的连续性、自动性，且具备电脑控制及打印功能。减水剂罐体应加设循环搅拌水泵。参见教材P409。 下列施工管理手段中，属于控制人工费支出的是（）。A.节约使用劳动保护B.提高劳动生产率C.改善劳动作业环境D.改变施工作业流程 答案：B解析：2022/2022教材P89加强劳动定额管理，提高劳动生产率，降低工程耗用人工工日， 是控制人工费支出的主要手段。爆炸夯实施工时，夯实率检査可分别选用（）等方法。A.水砣 B.测杆C.测深仪 D.测绳E.估算答案：A,B,C解析：接地模块的安装要求有（）。A.接地模块是导电能力优越的

22、金属材料B.通常接地模块顶面埋深不应小于0.6mC.接地模块间距不应小于模块长度的35倍D.接地模块是导电能力优越的非金属材料E.接地模块安装应参阅制造厂商的技术说明答案：B,C,D,E解析：2022版教材P89 / 2022版教材P792.接地模块的安装。（1）接地模块是导电能力优越的非金属材料，经复合加工而成。（2）接地模块的安装除满足有关规范的规定外，还应参阅制造厂商提供的有关技术说明。通常接地模块顶面埋深不应小于0.6m，接地模块间距不应小于模块长度的35倍。甲乙双方的合同纠纷于2022年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解

23、书，7月6日调解书交由双方签收。根据仲裁法有关规定，则下列说法正确的是（）。A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力B.该调解书自2022年7月5日产生法律效力C.若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请E.该调解书自2022年7月6日产生法律效力答案：A,E解析：当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据仲裁协议申请仲裁。 仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成

24、协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。某矿井由混合井与风井一对立井开拓，某施工单位承揽了混合井与风井的井筒施工。在进行工业场地平面布置时，施工单位为了便于炸药库的管理和炸药安全，临时炸药库设置一个库房，容量400t炸药，布置在场地永久围墙外侧；在布置混合井稳车设备及主提升机时为了不占用永久建筑采掘设备修理车问的位置，将主提升机布置在距井筒305m的位置处(见下图)；压风机房布置在两个井筒中间(动力负荷中心)处；水泥库及砂石料场也布置在距离两个井筒比较

25、近的位置；临时变电所布置在工业场地一角，以不影响其他设备设施的布置，并且不占用永久建筑位置；办公室及职工宿舍布置在靠近井筒附近，便于指导现场施工及工人上下班。 问题：1简述施工总平面布置的原则。2指出该工业场地平面布置中的不合理之处，并简述理由。答案：解析：1施工总平面布置原则的主要内容是：1)临时建筑不能占用永久建筑位置；2)临时建筑物标高尽可能按永久广场标高施工；3)施工器材设备的堆放尽量靠近使用地点；4)广场交通线路布置应方便施工，且主要运输线路和人流线路尽可能避免交叉；5)工业性建筑物与非生产建筑物应分开布置，临时工业建筑要靠近井口；6)各种建筑物布置要符合矿山安全规程有关防火规定。2

26、该工业场地布置中不合理的地方及理由简述如下：(1)炸药库设置与布置不合理，按照安全规程要求，单库炸药储存量不得超过200t；炸药库不能布置在工业场地永久围墙边侧，其与工业场地的距离应根据库房大小、形式按照安全规程确定，一般不应小于1000m。(2) 主提升机房距离井筒305m的位置不合理，两者距离太近，现场无法施工。根据现场图纸可以知道，主提升机后面是采掘设备修理车间。因为该车间无需在临时提升阶段投入使用，施工后期对其建设时间也充裕，因此安排其在临时提升机房拆除后再施工也不会影响使用。所以，临时提升机房可以后移布置，即使占用永久建筑的采掘设备修理车间，也不会影响整个工期和厂房与设备的使用。(3

27、)压风机房位置不合理，虽然是布置在了动力负荷中心，但是距离风井的提升机房太近，噪声影响了提升机司机的操作，造成安全隐患。(4)水泥库及砂石料场位置不合理，该建筑占用了混合井永久提升机房的位置，而在井筒施工期间永久提升机房是必须要施工的，以免影响混合井的永久改装。(5)临时变电所布置在工业场地的一角不合理，距离动力负荷中心太远，造成大量的动力及电缆的浪费。(6)职工宿舍及办公室位置不合理，靠近井口太近，职工生活及办公区应与生产区分开布置。根据建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2022，关于其他项目费报价的说法，正确的有（ ）。A、暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动B

28、、材料暂估价应该按照投标人实际的情况和市场情况进行调整C、根据招标工程量清单中估计的计日工数量自主确定计日工单价，不计入投标总价D、总承包服务费应根据招标工程量清单中列出的专业工程工作内容自主确定E、专业工程暂估价应根据招标工程量清单中列出的金额填写答案：A,D,E解析：2022版教材P254 / 2022版教材P248“1.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动。“2.暂估价不得变动和更改。暂估价中的材料、工程设备必须按照暂估单价计入综合单价；专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写。3.计日工应按照招标工程量清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算

29、费用。4.总承包服务费应根据招标工程量列出的专业工程暂估价内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。”港口航道工程测量施工基线的设置规定包括（ ）。A.基线应与建筑物主轴线、前沿线平行或垂直B.长度不应小于放样视线长度的07倍C.长度不应小于放样视线长度的1倍D.基线应与测区基本控制网进行联测E.基线上设置的放样控制点的点位精度不应低于施工基线测设精度答案：A,B,D,E解析：某施工企业发行股票时，所取得的股票发行收入超过股票价值1000万元，该项收入属于企业的()。A.盈余公积B.未分配利润C.资本公积D.实收资产答案：C解析：本题考核的是资本公

30、积。资本公积是指由投资者投入但不构成实收资本，或从其他非收益来源取得，由全部所有者共同享有的资金。包括资本溢价、资产评估增值、接受捐赠、外币折算差额等。21年一级建造师考试试题及答案6节 第4节 施工成本计划多种类型的关系中，指导性成本计划是（ ）。A竞争性成本计划的深化B实施性成本计划的拓展C竞争性成本计划的基础D实施性成本计划的落实正确答案：A关于财务会计的监督职能的说法，正确的有（ ）。A、会计监督可以分为事前监督、事中监督和事后监督B、会计是对经济活动全过程进行监督C、会计监督是单位外部的监督D、事中监督是对已经发生的经济活动进行会计监督E、会计主要利用货币计量进行监督，也要进行实物监

31、督答案：A,B,E解析：2022版教材P96 / 2022版教材P94会计监督具有以下特点：会计是对经济活动全过程进行监督；会计主要利用货币计量进行监督，也要进行实物监督；会计监督是单位内部的监督，是外部监督不可替代的。项B正确，选项C错误，选项E正确。按监督实行的时间，会计监督可以分为事前监督、事中监督和事后监督。故A正确。事前监督是对将要发生的经济活动进行会计监督,事中监督是对正在发生的经济活动进行会计监督，事后监督是对巳经发生的经济活动进行会计监督，根据建设工程监理合同（示范文本），监理工作的内容包括（）。A、主持图纸会审会议B、主持第一次工地会议C、编制工程质量评估报告D、组织工程竣工

32、验收答案：C解析：教材P286本题考查的是工程监理合同的内容。选项A错误，熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；选项B错误，参加由委托人主持的第一次工地会议；选项D错误，参加工程竣工验收，签署竣工验收意见。1.计算排架施工的流水工期(列出计算过程），并绘制流水横道图。2.事件1中，承包人的要求是否合理？说明理由。3.事件2中，隐蔽工程的检查验收项目是否完善？说明理由。并指出检查方式的错误之处。4.针对事件3，承包人是否可以提出工期和费用索赔？说明理由。5.指出背景资料中施工单位存在的违法行为，以及违反了哪部法律或法规。按有关规定如何 处理？2.不合理，理由：按照索赔的一

33、般要求，由于需要 加强桥梁结构以承受“特殊超重荷载”而索赔，承包商 只能索赔有关工程费用，无权得到利润。但单价合同 中的单价包舍了利润在内的一切费用。3.不完善，理由：检查项目还应有土质情况、地基 处理。还应请监理单位、建设单位、设计单位相关人员 参加。4.可以，理由：首先造成墩身施工推迟是由于业 主的原因，而且该推迟会使工期延长，并会带来人员、 设备的窝工，所以承包商可以提出工期和费用索赔。5.存在的违法行为是：在大中型公路桥梁周围 200m(施工单位是在150m)范围内取砂，违反了公 路法的规定。应由交通主管部门责令停止违法行为，并可以处 以3万元以下罚款。答案：解析：1. KA,B=ma

34、x 10，7，2，-50 =10（天）；KA，C = max 15，25, 30，-30 =30（天）。所以，7=10 + 30+ (10 + 10 + 10)+10 = 80（天）流水横道图如下图所示：2.不合理。因为按照索赔的一般要求，由于需要加强桥梁结构以承受“特殊超重荷载”而索赔，承包商只能索赔有关工程费用，无权得到利润。但单价合同中的单价包含了利润在内的一切费用。3.不完善。检査项目还应有彳土质情况、地基处理，还应请监理单位、建设单位、设计单位相关人员参加。4.可以。因为首先造成墩身施工推迟是由于业主的原因，而且该推迟会使工期延长，并会带来人员、设备的窝工，所以，承包商可以提出工期和

35、费用索赔。5.存在的违法行为是：在大中型公路桥梁周围200m（施工单位是在150m）范围内取砂，违反了公路法的规定。应由交通主管部门责令停止违法行为，并可以处3万元以下罚款。地下管线工程测量时，测量出起、止及相关部位的标高，必须在（ ）进行。A.在管道敷设前B.回填前C.管道敷设过程中D.回填后答案：B解析：2022版教材P36 / 2022版教材P27（3）地下管线工程测量。地下管线工程测量必须在回填前， 测量出起止点、窨井的坐标和管顶标高，应根据测量资料编绘竣工平面图和纵断面图。下列关于确定工程变更价款的说法，正确的是（）。A.承包人应在工程变更确定后14d内，提出变更工程价款的报告B.监

36、理工程师应在收到变更工程价款报告之日起14d内予以确认C.工程变更价款最终应由业主确认D.监理工程师不同意承包人提出的变更价款的，则承包人应予以接受E.工程变更价款最终应由承包人确认答案：A,B解析：承包人首先在工程变更确定后14D内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款，在双方确定变更后14D内承包人不向工程师提出变更工程价款报告的，视为该项变更不涉及合同价款的变更。工程师应在收到变更工程价款报告之日起14D内予以确认，工程师无正当理由不确认的，自变更工程价款报告送达之日起14D后视为变更工程价款报告已被确认。工程师不同意承包人提出的变更价款的，按合同规定的有关争议解决的约定处

37、理。另外，工程变更价款最终应由承、发包双方共同确认。 企业资本公积包括（ ）。A法定盈余公积B任意盈余公积C法定公益金D股权投资准备E资本溢价正确答案：DE项目管理最基本的方法论是（ ）。A. 项目目标的策划B. 项目目标的动态控制C. 项目管理的目标D. 项目管理的信息化答案：B解析：本题主要考查项目管理的方法论。由于项目实施过程中主客观条件的变化是绝对的，不变则是相对的；在项目进展过程中平衡是暂时的，不平衡则是永恒的，因此在项目实施过程中必须随着情况的变化进行项目目标的动态控制。项目目标的动态控制是项目管理最基本的方法论。综上所述，本题正确选项为B项。根据建设工程项目管理规范GB/T503

38、262022，项目经理的权限有()。A.参与项目招标.投标和合同签订B.代表本企业与业主签订承包合同C.在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度D.参与选择并直接管理具有相应资质的分包人E.负责组建项目经理部答案：A,C,D解析：2022/2022教材P56页4.6.2 项目管理机构负责人应具有下列权限:1.参与项目招标、投标和合同签订;2.参与组建项目管理机构;3.参与组织对项目各阶段的重大决策;4.主持项目管理机构工作;5.决定授权范围内的项目资源使用;6.在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度;7.参与选择并直接管理具有相应资质的分包人;8.参与选择大宗资源的供应单位;9.在授权范

39、围内与项目相关方进行直接沟通;10.法定代表 人和组织授子的其他权利。21年一级建造师考试试题及答案6节 第5节建筑物基坑采用钎探法验槽时，钎杆每打入土层（）mm,应记录一次锤击数。A. 200 B. 250C. 300 D. 350答案：C解析：钎杆每打入土层30cm时，记录一次锤击数。钎探深度以设计为依据；如设计无规定时，一般钎点按纵橫间距1. 5m梅花形布设，深度为2. 1m。关于施工项目负责人的安全生产责任的说法，正确的有（ ）。A.建立生产责任制和生产教育培训制度B.落实生产责任制、安全生产规章制度和操作规程C.对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改D.确保安全施工费用的有效使用E

40、.保证本单位安全生产条件资金的有效实施答案：B,D解析：AE 选项是施工单位负责人的安全生产责任，C 选项是专职安全管理人员的安全生 产责任。锅炉受热面组件吊装的一般原则是（ ）。A.先下后上，先两侧后中间B.先上后下，先中间后两侧C.先上后下，先两侧后中间D.先下后上，先中间后两侧答案：C解析：教材P111锅炉受热面组件吊装的一般原则是：先上后下，先两侧后中间。与交换机或终端设备相连的两个数字配线架（或其等效设备）间用来传送一种规定速率的数字信号的全部装置便构成一个（）。A.再生段B.复用段C.数字段D.数字通道答案：D解析：2022版教材页码P20-22与交换机或终端设备相连的两个数字配线

41、架（或其等效设备）间用来传送一种规定速率的数字信号的全部装置便构成一个数字通道，它通常包含一个或多个数字段。施工测量仪器设备组织包括（ ）。A.仪器检校完善，专人维护保养B.同级换手测量，更换计算人员C.仪器选用正确，标准选用得当D.记录清楚，签署完善E.执行规范，超限返工答案：A,C解析：施工测量仪器设备组织包括：1.仪器检校完善，专人维护保养；2.仪器选用正确，标准选用得当。 重点设防类(乙类)通信建筑包括( )。A.长途传输干线局站B.国内卫星通信地球站C.应急通信用房D.客户服务中心E.国际海缆登陆站 答案：A,B,C,D解析： 某施工企业于2022年9月1日收到投资人投入的原材料一批

42、，合同约定该批材料的价值为300万元，则这批材料应作为企业的（ ）处理。A资本公积B盈余公积C未分配利润D实收资本正确答案：D根据现行企业会计准则，企业在财务报表显著位置至少应披露的项目有（ ）。A、编报企业名称 B、资产负债表日或会计报表涵盖的会计期间 C、人民币金额单位 D、企业财务负债人姓名 E、是否合并会计报表答案：A,B,C,E解析：财务报表列报的基本要求。企业应当在财务报表的显著位置至少披露下列各项：编报企业的名称；资产负债表日或财务报表涵盖的会计期间；人民币金额单位；财务报表是合并财务报表的，应当予以标明。下列关于进度控制计划系统的说法，错误的是（ ）。A. 由不同深度的计划构成

43、的进度计划系统包括总进度计划、项目子系统计划、项目子系统中的单项工程进度计划B. 由不同功能的计划构成进度计划系统包括控制性进度计划、指导性进度计划、实施性进度计划C. 由于各种进度计划编制所需要的资料在开工前就收集完毕，进度计划系统的建立是一次性的D. 在建设工程项目进度控制计划系统中各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意其相互之间的联系和协调答案：C解析：由于各种进度计划编制所需要的必要资料是在项目进展过程中逐步形成的，因此项目进度计划系统的建立和完善也有一个过程，它是逐步形成的。P11621年一级建造师考试试题及答案6节 第6节施工平面布置图包含的内容一般不包括（ ）。A.原有

44、地形地物B.距离施工现场较远的城镇C.安全消防设施D.施工防排水临时设施答案：B解析：2022版教材P298/2022版教材P292施工平面布置图包含的内容根据工程内容和施工组织的需要而定，一般应包括：1.原有地形地物；2.沿线的生产、行政、生活等区域的规划及其设施；3.沿线的便道、便桥及其他临时设施；4.基本生产、辅助生产、服务生产设施的平面布置；5.安全消防设施；6.施工防排水临时设施；7.新建线路中线位置及里程或主要结构物平面位置；8.标出需要拆迁的建筑物；9.划分的施工区段；10.取土和弃土场位置；11.标出已有的公路、铁路线路方向和位置与里程及与施工项目的关系，以及因施工需要临时改移

45、的公路的位置；12.控制测量的放线标桩位置。关于常用混凝土的技术要求，说法正确的是（）。A拌合物应具有一定的和易性B骨料与浆液应有一定的抵抗分离能力C混凝土应满足设计要求的强度D硬化后的混凝土应具有耐久性要求E经济合理性要求答案：A,C,D,E解析：常用的混凝土应满足以下四项要求，即：拌合物应具有一和易性；混凝土应在规定龄期达到设计要求的强度；硬化后的混凝土应具有耐久性要求，以及经济合理性要求。故ACDE正确。我国积极推行建设工程总承包，其主要意义在于促进设计与施工的紧密结合，以达到（ ）的目的。A. 降低项目投资风险B. 为项目建设增值C. 实行固定总价包干D. 业主免于参与项目建设管理答案

46、：B解析：本题考核的是建设工程总承包的主要意义。B项：建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干和“交钥匙”，其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的。所以B项正确。A项：降低项目投资风险不是工程总承包的核心目的，所以A项错误。C项：应该指出，即使采用总价包干的方式，稍大一些的项目也难以用固定总价包干，而多数采用变动总价合同。所以C项错误。D项：无论采取什么承包模式，业主都需要参与项目的建设管理中，所以D项错误。综上所述，正确选项为B。在下列焊接控制点中，属于焊接工艺评定控制环节的控制点有（ ）。A.焊接工艺规程编制B.焊接性试验C.焊接工艺

47、指导书拟定D.焊接工艺评定试验E.焊接工艺更改答案：B,C,D解析：关于招标文件的说法，正确的是（）。A、招标文件的要求不得高于法律规定B、潜在投标人对招标文件有异议的，招标人作出答复前，招标投标活动继续进行C、招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D、招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人答案：D解析：教材P91本题考查的是招标基本程序。选项A，招标文件的要求可以高于法律规定。选项B，潜在投标人对招标文件有异议的，招标人做出答复前，暂停招标投标活动进行。选项C，招标文件中载明的投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。某施工技术人员外出开会回来报销，

48、其火车票和住宿费发票属于（ )。A.付款凭证 B.转账凭证 C.收款凭证 D.原始凭证答案：D解析：本题考核的是原始凭证的具体情形。原始凭证是在经济业务发生时取得或填 制的，用以记录和证明经济业务的发生和完成情况的文件，是会计核算的原始资料和 填制记账凭证的依据，火车票和住宿费发票属于外来原始凭证。下列施工合同中，属于可撤销合同的有（）A、施工合同订立时，工程款支付条款显失公平 B、另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致 C、承包人对合同的价款有重大误解的 D、发包人胁迫承包人签订的 E、承包人将部分工程违法分包的答案：A,C,D解析：教材P142可撤销合同。选项B为阴阳合同，属于无效合同；选项E为违法行为，也是无效合同。 施工总承包单位对分包单位编制的施工质量计划（ ）。A需要进行指导和审核，但不承担施工质量的连带责任B需要进行指导和审核，并承担施工质量的连带责任C不需要审核，但应承担施工质量的连带责任D需要进行指导和审核，并承担施工质量的全部责任正确答案：B根据.安全生产许可证条例的规定