21年招标师考试真题6篇.docx

《21年招标师考试真题6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年招标师考试真题6篇.docx（28页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、21年招标师考试真题6篇21年招标师考试真题6篇 第1篇为了有效地实施项目的绩效管理及考核，对项目团队及成员进行绩效考核的管理目标与标准应在()中确定。A、项目绩效管理计划B、绩效沟通C、团队组建D、薪酬管理答案：A解析：项目绩效管理计划是绩效管理过程的起点，强调通过互动式的沟通手段，使高层管理者和项目团队成员在如何实现预期绩效的问题上达成共识。作为项目绩效管理过程的起点，对外，项目发起人要与项目经理和管理团队达成明确项目管理目标及考核管理目标是否实现的协议；对内，项目经理要与全体团队成员共同研究确定每一成员在各个工作阶段该做什么工作，达到什么标准和质量，以及如何进行考核奖惩。编制投标文件时，

2、下列项目管理机构主要人员简历所附的文件错误的是()。A、项目经理应附执业资格证、身份证、职称证、学历证、缴纳社会保险证明等，项目管理业绩须附合同协议书或其他证明文件复印件B、技术负责人应附身份证、职称证、缴纳社会保险证明C、其他主要人员应附职称证、养老保险复印件D、投标人应将项目管理机构主要人员的简历按照格式填写答案：B解析：编制投标文件时，投标人应将项目管理机构主要人员的简历按照格式填写。项目经理应附执业资格证、身份证、职称证、学历证、缴纳社会保险证明等，项目管理业绩须附合同协议书或其他证明文件复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，项目管理业绩须附证明其所任技术职务的

3、相关证明文件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。某中央部委以公开招标方式，利用财政资金采购一台技术复杂的实验室分析仪器，达到了政府采购限额标准。该仪器国内有十余家制造商生产。投标截止时，没有供应商投标。经审查，招标文件中没有不合理条款，招标公告及采购程序均符合政府采购相关规定。由于重新公开招标不能满足时间要求，经财政部门批准，可以改变采购方式。但采购人对采用什么方式拿不定主意，为此，采购人向某政府采购中心咨询，得到以下4条建议：(1)采用邀请招标。(2)采用竞争性谈判。采购人可直接确定2家生产该实验室仪器的国内制造厂家谈判。采购人再成立由采购人1人和从财政部门专家库中

4、随机确定的有关专家2人组成采购小组。进行两轮谈判，按照谈判中确定的最低报价来确定成交供应商。(3)采用询价采购。采购人先制定询价文件，询价文件中明确规定采购项目的价格构成和评定成交的标准。评定成交的办法可采用综合打分法。(4)采用单一来源采购方式。采购人直接与本地一家该实验室分析仪器制造厂家谈判，签订采购合同。指出某政府采购中心提出的4条建议的不妥之处，并分别说明理由。答案：解析：对该政府采购中心提出的4条建议的不妥之处及理由具体分析如下：(1)不妥之处：采用竞争性谈判时，采购人直接确定2家生产该实验室仪器的国内制造厂家谈判。理由：竞争性谈判是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和

5、服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。(2)不妥之处：采用询价采购。理由：达到公开招标数额，采购规格标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的货物采购项目，采购人可以在获批后采用询价方式；未达到公开招标数额标准且符合上述条件的货物采购项目，采购人可以自行决定采用询价方式。本案例中，需采购一台技术复杂的实验室分析仪器，不宜采用询价采购。(3)不妥之处：采购人先制定询价文件，询价文件中明确规定采购项

6、目的价格构成和评定成交的标准。理由：询价小组负责确认或制订询价通知书、确定询价供应商、评审响应文件、推荐成交供应商等。询价通知书应当明确供应商资格条件、采购预算、保证金交纳数额和形式。(4)不妥之处：采用单一来源采购方式。理由：达到公开招标数额标准的政府采购项目，且符合以下情形之一的，采购人可在获批后采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。本案例中，该仪器国内有十余家制造商生产，不存在不能从其他供应商处采购的情形，不宜采用

7、单一来源采购方式。某生产车间进行吊装作业，为防止吊装物料失衡滑落，班长要求工人站在吊装的物料上。根据安全生产法，工人正确的做法是()。A、执行班长的工作指令B、系上安全带进行作业C、拒绝班长的工作指令D、穿上防滑鞋进行作业答案：C解析：安全生产法第51条规定，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。国内某大型钢铁企业需从国外进口铁矿石，考虑到散货船运价上涨的风险，宜选用（）方式安排进口。A. EXW B. CIF C. FAS D. FOB答案：B解析：CIF交货地点位于卖方装运港船上出口国内地或港口，风险转移的界限是卖方货物装于船舶后

8、。卖方负责租船或订舱，支付到目的港的运费和办理从装运港到目的港的货运保险。出口海关的责任人是卖方，进口海关的责任人是买方。题中，考虑散货船运价上涨的风险宜选CIF方式，由卖方承担散货船运价上涨的风险。 产品从物流据点到用户之间的运输活动属于（ ）。A.配送B.分流C.分配D.分销 答案：A解析：配送是按客户的订货要求，在物流据点进行分货、配货工作，并将配好的货物送交收货人的物流活动。参加教材P107。招标师职业水平考试实行2年为一个周期的滚动管理，考生在连续的 个考试年度内通过全部 个科目的，颁发“招标师职业水平考试证书”。 （）A.1；4 B.2；4C.3；4 D.4；4答案：B解析：招标师

9、职业水平考试实行2年为一个周期的滚动管理，考生在连续的两个考试年度内通过全部4个科目的，颁发人力资源和社会保障部、国家发展改革委监制、中国招标投标协会用印的“招标师职业水平证书”，该证书在全国范围内有效。21年招标师考试真题6篇 第2篇质量计划展现()对质量责任的承诺和保证。A、建设单位B、咨询单位C、施工单位D、监理单位答案：C解析：施工企业的质量计划用于施工单位向业主表明其质量管理方针、目标及其具体实现的方法、手段和措施，展现施工单位对质量责任的承诺和保证。质量计划的编制主体是施工单位。质量计划编制完成经企业技术负责人审核批准，并按施工承包合同的规定提交工程监理或建设单位批准确认后执行。根

10、据政府采购货物和服务招标投标管理办法，不属于政府采购货物项目的投标文件必须包括的内容是()。A.商务部分B.功能部分C.价格部分D.技术部分答案：B解析：对最终成果是有形产品的项目，衡量产品项目质量的指标包括()。A、性能B、可靠性C、持久性D、一致性E、全面性答案：A,B,C,D解析：本题的考点为衡量产品项目质量的指标。对最终成果是有形产品的项目，衡量产品项目质量有8个指标，即性能、特点、可靠性、一致性、持久性、可维护性、美观性、感知质量。行政处罚是由()对公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为，根据法律、法规或规章给予的制裁。A、人民法院及其他依法可以实施行政处罚权的组织B、行政机关

11、及其他依法可以实施行政处罚权的组织C、单位负责人及其他依法可以实施行政处罚权的组织的负责人D、人民代表大会及其他依法可以实施行政处罚权的组织答案：B解析：行政处罚是指行政主体为了维护公共利益和社会秩序，保护公民、法人或者其他组织的合法权益，对行政相对人违反行政管理秩序但尚未构成犯罪的违法行为依法给予相应法律制裁的具体行政行为。行政主体包括行政机关及其他依法可以实施行政处罚权的组织。根据相关法律法规的规定，重大装备自主化依托工程设备招标项目一般采用( )评标方法进行评标。A、最低评标价法B、综合评估法C、综合评价法D、性价比法答案：C解析：关于工程设计变更与索赔，下列说法错误的是()。A、基准日

12、期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用由发包人和设计人共同承担B、如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人C、如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明D、如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复答案：A解析：BCD三项

13、，如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。A项，基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期应由发包人

14、承担。根据招标投标法的规定，下列关于招标代理机构应当具备条件的说法中，不正确的是（ ）。A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.具有能够编制招标文件的专业力量C.具备编制工程量清单的能力D.具有能够组织评标的相应专业力量答案：C解析：招标投标法第13条规定，招标代理机构应当具备下列资格条件：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；有符合法定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。21年招标师考试真题6篇 第3篇某招标代理机构超出了代理权限从事招标活动，应承担 （）A.合同责任B.招标责任C.行政责任 D.赔偿责任答案：C解析

15、：招标师的从业责任是指招标师在从业活动中，由于其从业行为违反相关规定而应承担的相应责任。招标师的从业责任主要有三种：（1）行政责任；（2）民事责任；（3）刑事责任。行政责任是指招标师在从业过程中，因违反招标投标法及其他相关法律、法规，依法受到的行政制裁。招标投标法第15条规定，招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守本法关于招标人的规定。这一条规定了招标代理机构的代理权限范围。因此招标代理机构超出了代理权限从事招标活动违反了招标投标法，应承担行政责任。某铁路工程建设项目，由于前期拆迁拖延，延误了建设工期。在满足其他条件的情况下，为缩短工期，招标人可以采取的措施是（ ）。A.适当

16、增加工程施工招标标段的数量B.同时组织初步设计招标和施工招标C.安排具备资质的承包人进场施工，同时办理招标手续D.先发出招标文件，在开标前一周内补充设计技术参数答案：A解析：工程总工期及其进度松紧对标段划分会产生很大的影响。标段规模小，标段数量多，进场施工的承包人多，容易集中投人资源，多个工点齐头并进赶工期，但需要发包人有相应的管理措施和充足、及时的资金保障。某市由市财政和市环境建设公司共同出资修建一座污水处理厂，出资比例为各50%，由市环境建设公司主持项目建设。市环境建设公司技术力量雄厚，虽无专门的招标机构，但有两名专业招标人员，故决定采用公开招标方式自行组织招标采购，于2022年5月8日在

17、经济日报、给排水杂志上发布了招标公告，招标公告载明招标人的名称、招标项目性质、资金来源、资格条件等事项。资格预审文件发售时间从2022年5月11日早8:00开始，至5月14日17:00为止，节假日不休息，并强调按购买资格预审文件时间的先后顺序，确定前十个单位作为投标人，允许其购买招标文件和设计文件。提交投标文件的截止时间是2022年6月4日早9:00。6月1日组成由公司董事长、总经理、主管基本建设的副总经理、总工程师、总经济师、总会计师、技术处长和市建委主任、发改委副主任等9人组成的评标委员会。2022年6月4日早8:30评标委员会工作人员接到市环境建设公司下属的环发公司投标人员电话，称因发生

18、交通事故，道路拥堵严重，投标文件不能按时送达，要求推迟开标时间，经请示，董事长认为，这是不可抗力，同意推迟至11:00开标，经评标，环发公司报价与标底最接近、得分最高而中标。6月4日16:30公布招标结果，并向环发公司发出中标通知书，并称将投标保证金转作履约保证金。6月8日向未中标的投标人退还了投标保证金。2022年6月10日签订了书面合同。中标结果公布后，其他投标人不服，经商量，认为招标不公平，于2022年6月15日集体到工商部门投诉，要求宣布此次招标无效。工商部门受理了投诉，调查后宣布本次招标无效。问题：1.请指出此次招标过程中存在哪些问题？为什么？2.如果您是招标师应怎样组织这次招标。答

19、案：解析：1.此次招标过程中存在如下问题：（1）此项目为政府和企业共同出资，政府出资额占50%，且为公共项目，公开招标是正确的，但该企业只有两个专业招标人员，不具备自行招标采购的条件，同时自行组织招标采购需在可行性研究报批时经核准，因此，该项目不能自行组织招标采购；（2）发布招标公告的媒体不正确，应在国家指定的媒体：中国日报、中国建设报、中国经济导报、中国采购与招标网等媒体发布；（3）资格预审文件发售时间不足5日；（4）公开招标不能限制潜在投标人数量，更不能采用按时间顺序排队的办法；（5）评标委员会组成成员不合法，招标人所在单位人数多、领导多，必定造成缺乏公正性。如组建9人组成的评标委员会，应

20、最多3人为招标人代表，不超过1/3，其他6名成员应从政府部门建立的专家库中随机抽取，主管部门不能作为评标委员会成员，如市建委主任、发改委副主任等，招标人代表也应该是懂技术的专家；（6）市环境建设公司下属的环发公司不能参加投标，因存在经济利益，会影响公正性；（7）延迟开标是错误的，道路拥堵不属于不可抗力，应不受理环发公司的招标文件；（8）环发公司报价与标底接近，有泄漏标底之嫌。（9）6月4日16： 30公布招标结果，并向环发公司发出中标通知书不妥，理由：应公示至少3天后无争议再发中标通知书。（10）将投标保证金转作履约保证金不妥，理由：履约保证金为不超过合同额的10%，一般应比投标保证金高。（1

21、1）6月8日向未中标的投标人退还了投标保证金不妥。理由：投标保证金应在合同签订后5日内退还，并支付利息。（12）投标人不服，经商量后于2022年6月15日集体到工商部门投诉不妥，理由：投标人投诉应独立进行，不能商量；投诉时限为：知道或应当知道之日起10日内，故超过投诉时限；投标人应以书面形式向招投标行政监督部门投诉，不应到工商部门。（13）工商部门受理了投诉，调查后宣布本次招标无效不妥，理由：招投标行政监督部门不应受理投诉，也不应作出处理决定，因已超过投诉期。2.作为招标师，应依据招标投标法，严格执行招标组织程序，坚持公平、公正，对所有潜在投标人一视同仁，并先进行招标策划。做法是：（1）在国家

22、指定的媒体发布招标公告；（2）编制资格预审文件和招标文件，明确申请人须知和资格审查办法；（3）按规定时间和地点发售资格预审文件和招标文件；（4）按资格预审办法，认真进行资格预审，不对潜在投标人设置不合理的条件限制；（5）认真组织现场踏勘；（6）协助业主做好准备文件的澄清与修改；（7）严格执行招标文件不受理的规定；（8）在提交招标文件截止时间的同一时间，在招标文件中确定的地点开标；（9）认真组建评标委员会，招标人代表不超过1/3。下列关于招标采购的说法正确的是()。A、招标只能出售B、招标完全等同于采购C、采购标的物均是有形的D、公开招标与邀请招标的区别之一在于是否邀请特定的法人或其他组织投标答

23、案：D解析：AB两项，招标是属于选择交易对象的一种方式，既有购买行为，也有出售或出让行为，采购是属于买方主导的购买行为，两者不能等同；C项，按照采购标的的属性划分，可把采购分为工程采购、货物采购和服务采购。所以，采购标的物可以是有形的，包括工程和货物，也可以是无形的，比如服务。关于投标文件签署，下列描述正确的是()。A、投标函及投标函附录、已标价工程量清单（或投标报价表、投标报价文件）、调价函及调价后报价明细目录等内容均应签署B、投标文件应由投标人的法定代表人或其授权代表签署，并按招标文件的规定加盖投标人单位印章C、投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除D、以联合体形式参与投标的，投标文件应按

24、联合体投标协议，由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按规定签署并加盖牵头人单位印章E、招标文件要求盖投标单位法人公章的，投标人下属部门、分支机构印章或合同章、投标专用章等可代替答案：A,B,C,D解析：投标文件应当严格按照招标文件规定签署，并应注意以下原则：投标函及投标函附录、已标价工程量清单（或投标报价表、投标报价文件）、调价函及调价后报价明细目录等内容均应签署。招标文件要求投标文件逐页小签的，投标人应在除封面以外的所有页以签字人姓或姓名的首字母签署。投标文件应由投标人的法定代表人或其授权代表签署，并按招标文件的规定加盖投标人单位印章。投标文件由授权代表签字的，应附单位法定代表人或负责人

25、签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或单位负责人（或其授权的代理人）签字确认。以联合体形式参与投标的，投标文件应按联合体投标协议，由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按规定签署并加盖牵头人单位印章。招标文件要求盖投标单位法人公章的，不能以投标人下属部门、分支机构印章或合同章、投标专用章等代替。关于数据电文形式的法律效力，下列理解正确的有()。A、电子招标投标活动形成的数据电文在满足电子签名法关于数据电文原件真实及可靠签名等前提下，与纸质文件具有同等的法律效力B、数据电文形式完成的电子招标投标程序与纸质形式的招标投标程序具有同等法律

26、效力C、数据电文形式完成的电子招标投标程序比纸质形式的招标投标程序的法律效力低D、当纸质文件与数据电文不一致时，除招标文件特别约定外，以纸质文件为准E、当纸质文件与数据电文不一致时，除招标文件特别约定外，以数据电文为准答案：A,B,E解析：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等的法律效力，主要包含如下三层含义：电子招标投标活动形成的数据电文在满足电子签名法关于数据电文原件真实及可靠签名等前提下，与纸质文件具有同等的法律效力；数据电文形式完成的电子招标投标程序与纸质形式的招标投标程序具有同等法律效力；同时使用数据电文和纸质文件的效力优先规定，当纸质文件与数据电文不一致时，除招标文件特别约定

27、外，以数据电文为准。关于著作权的保护期，下列说法不正确的是()。A、作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为50年B、公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为作者终生及其死后50年C、法人或者其他组织的作品、著作权（署名权除外）由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年D、作品自创作完成后50年内未发表的，不再受著作权法保护答案：A解析：著作权的保护期由于权利内容以及主体的不同而有所不同：作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后50年。如果是合作作品，截止于最后

28、死亡的作者死亡后第50年的12月31日。法人或者其他组织的作品、著作权（署名权除外）由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年，截止于作品首次发表后第50年的12月31日，但作品自创作完成后50年内未发表的，不再受著作权法保护。21年招标师考试真题6篇 第4篇某依法必须招标的修缮工程施工项目招标公告规定：投标人资质具有公路工程施工承 包一级和隧道工程施工专业承包一级；组成联合体投标，联合体牵头人5年间必须具有5 项类似工程施工业绩；在提交投标保证金后才能购买招标文件。招标公告发布了 4天，仅1家施工企业购买了招标文件。招标人经分析后认为：“5项类似工程施工业

29、绩”的资格条件可能过高而影响潜在投标人参与竞争，于是决定将其修改为 “2项类似工程施工业绩”。由于项目建设工期紧迫，招标人决定在招标文件中直接对上述 资格条件进行调整，并按调整后的资格条件发售招标文件，同时在开标日15日前书面通知 了购买招标文件的潜在投标人。最终共有9家投标人参加投标。为确保招标顺利进行，招标人要求各投标人放弃“因招标文件调整资格条件而影响其中标”的投诉权利，各投标人均按要求递交了书面承诺。联合体投标人人由B公司、C公司、D公司组成，其签订的联合体协议约定公路工程 施工由B公司承担，隧道工程施工由C公司、D公司承担（双方各承担50%的工作量）。B公司具有公路工程施工总承包一级

30、和隧道工程施工专业承包二级资质，C公司具有公路工程施工总承包二级和隧道工程施工专业承包一级资质，D公司具有隧道工程施工专业承包 一级资质。联合体投标人E由G、H、I三家公司组成，其中H公司为联合体投标人E的牵头人，G公司以自己的名义又单独提交了一份投标文件。其他投标人均为独立投标人。经评审，投标人E为第一中标候选人。招标人确定E为中标人并与牵头人H公司订立 了合同。因E仅具有2项类似工程施工业绩，具有5项类似业绩的第二中标候选人J以E不具备招标公告规定的资格条件为由向行政监督部门投诉，要求确认E的中标无效。 1.确定联合体投标人A的施工资质等级，并简要说明理由。该联合体投标人是否满足 公告的施

31、工资质要求？2.联合体投标人E与G公司能否同时参加投标？说明理由。3.投标人I是否有权投诉？说明理由。4.逐一指出上述招标投标过程中的不妥之处，并说明理由。答案：解析：1.确定联合体投标人人的施工资质等级，并简要说明理由。该联合体投标人是否满足 公告的施工资质要求？答：（1)联合体投标人A的施工资质等级为公路工程施工承包二级和隧道工程施工专 业承包二级。理由：招标人接受联合体形式投标的，联合体资质和业绩的认定，应以联合体协议书 中规定的专业分工为依据。承担联合体协议中同一专业工程的成员，按照其较低的资质等 级确定联合体申请人的资质等级。本案例中，联合体投标人A由B公司、C公司、D公司组成，B公

32、司具有公路工程施工总承包一级和隧道工程施工专业承包二级资质，C公司具有公路工程施工总承包二级和隧道工程施工专业承包一级资质，D公司具有隧道工程施工专业承包一级资质。按较低等级确定等级，A的施工等级是公路施工承包二级和隧道工程施工专业二级。(2)该联合体投标人不满足公告的施工资质要求。理由：案例中修缮工程施工项目招标公告规定，投标人需具有公路工程施工承包一级 和隧道工程施工专业承包一级资质。A的施工资质是公路施工承包二级和隧道工程施工专业二级，低于招标公告的要求，不能满足公告的资质等级要求。2.联合体投标人E与G公司能否同时参加投标？说明理由。答：（1)联合体投标人E与G公司不能同时参加投标。(

33、2)理由：招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请 文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标标段中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。3.投标人J是否有权投诉？说明理由。答：（1)投标人J有投诉权。(2)理由：招标人的要求和投标人的承诺均违反了法律规定。递交的承诺书不具有法律 效力，不影响投标人J投诉。招标投标法第65条规定，投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合本法有关规定的，有权向招标人提出异议或者依法向有关行政监督部门投诉。4.逐一指出上述招标投标过程中的不妥之处，并说明理由。答：案例中，招标投

34、标过程中的不妥之处及理由具体如下：(1)不妥之处：按调整后的资格条件发售招标文件。理由：根据评标委员会和评标办法暂行规定第27条，有下列情形之一的，招标人应当查明原因，采取相应纠正措施后，依法重新招标：投标人少于3个；评标委员会否决所有投标。评标委员会否决所有投标包括两种情况：所有投标均被否决；有效投标不足3个， 且评标委员会经过评审后认为投标明显缺乏竞争，从而否决全部投标。资格条件调整是对 招标文件做了实质性的变更，应该重新组织招标。(2)不妥之处：在开标日15日前书面通知了购买招标文件的潜在投标人。理由：招标投标法第23条规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文

35、件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招 标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。(3)不妥之处：招标人与牵头人H公司订立了合同。理由：招标投标法第31条规定，联合体对外以一个投标人的身份共同投标，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标采购活动质量控制的目标有 （)A.采购合同完善无歧义B.采购签约价格合理低价C.采购程序合法规范D.采购在计划周期内完成E.采购过程费用合理答案：A,B,C解析：质量控制目标有：（1)招标程序合法；（2)价格合理低价；（3)合同完善无歧义；（4)中标、合同、结算价格基本一致?在融

36、资服务项目中，最重要的角色是（ ）。A.部门经理 B.项目经理 C.工程师 D.承包商答案：B解析：项目经理应是服务项目的实际负责人，在现场人员调配、工作调度和组织、咨询方法的选择，以及与客户的联系方面应赋予足够的权限和责任。在一些咨询项目的投标中，一位称职的项目经理往往是咨询公司能否中标的关键。施工安全事故处理的原则()。A、事故原因不清楚不放过B、安全事故调查没完成不放过C、没有制定防范措施不放过D、事故单位未受到处理不放过E、事故责任者和员工没有受到教育不放过答案：A,B,C,E解析：本题的考点为施工安全事故处理的原则。施工安全事故处理的原则：事故原因不清楚不放过；事故责任者和员工没有受

37、到教育不放过；安全事故调查没完成不放过；没有制定防范措施不放过。下列关于资格后审的说法正确的是 （） A.资格后审方法比较适合于潜在投标人数量较多的招标项目B.资格后审方式可以在邀请招标中采用 C采用资格后审可以缩短招标投标过程D.采用资格后审有利于增加投标人数量和对投标人的保密性E.采用资格后审可以提高投标的针对性、竞争性和评标的科学性答案：B,C,D解析：资格后审是在开标后对投标人进行的资格审查。采用资格后审方式时，招标人应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。资格后审是评标工作的一个重要内容。对资格后审不合格的投标人，评标委员会应否决其投标。采用资格后

38、审可以省去招标人组织资格预审和潜在投标人进行资格预审申请的工作环节，从而节约相关费用，缩短招标投标过程，有利于增加投标人数量，加大串标围标的难度，但会降低投标人投标的针对性和积极性，在投标人过多时会增加社会成本和评标工作量。资格后审方法比较适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化招标项目。中国公司甲与美国公司乙签订空调进口采购合同，采用的价格术语为CIP项目现场。在中国境内运至项目现场的途中，因司机不慎造成货车翻入河中，导致不能如期供货，中国公司甲损失严重，下列关于损失赔偿的说法，正确的是（）。A.中国公司甲自行承担货物损失，但有权向保险公司索赔B.中国公司甲有权向美国公司乙索赔，也有权向保险

39、公司索赔C.应先由美国公司乙向运输公司索赔，再由中国公司甲向向美国公司乙索赔D.应先由中国公司甲向美国公司乙索赔，再由美国公司乙向运输公司索赔答案：A解析：项目前期咨询合同管理主要包括()。A、工作范围和工作内容的管理B、计划管理C、人员管理D、计价依据管理E、支付管理答案：A,B,C,E解析：项目前期咨询合同管理主要包括：工作范围和工作内容的管理；计划管理；人员管理；支付管理等。D项是工程造价咨询合同管理的内容。21年招标师考试真题6篇 第5篇根据招标投标法，应当由招标人或者招标代理机构在招标环节完成的工作包括（）。 A.发布招标公告 B.编写招标文件C.进行资格预审 D.接收投标文件E.组

40、织现场踏勘答案：A,B,C,E解析：招标是指招标人按照国家有关规定履行项目审批手续、落实资金来源后，依法发布招标公告或投标邀请书，编制并发售招标文件等具体环节。根据项目特点和实际需要，有些招标项目还要委托招标代理机构，组织资格预审、组织现场踏勘、进行招 标文件的澄清与修改等。招标人对外沟通的重要信息平台有()。A、招标公告B、招标文件C、招标准备会D、资格预审文件E、评标结果公示答案：A,B,E解析：外部沟通是指组织与环境之间的沟通，是群体间的沟通。招标公告、招标文件、评标结果公示等是招标人对外沟通的重要信息平台。国家以土地所有者的身份将土地使用权在一定年限内让与土地使用者的行为是（）。A.

41、土地使用权出让B.土地使用权转让C. 土地使用权划拨D.土地使用权交换答案：A解析：在项目生命周期中，项目随着阶段的推进，所面临的风险和不确定性逐渐降低，这反映了项目具有（ ）特点。A.特定目标的指向性 B.运行过程的连续性C.不断完善的周期性 D.资源需求的多样性答案：C解析：项目的属性之一是不断完善的渐进性，指项目的实施过程体现为向实现目标逐渐完善的推进过程，即从项目刚刚提出到完成，项目拟实现的目标、采用的方法手段等，均会呈现从不够具体到具体、从不太完善到日益完善的渐进特点。因此，在项目的初期，对项目的理解和管理均是较为笼统模糊的，而随着项目团队的策划与执行，对项目的理解和管理将会越来越完

42、善，项目产品的特征也会越来越具体清晰。随着对项目的理解不断具体完善，项目所面临的风险和不确定性逐渐降低，项目估价的准确性逐渐增强。项目一般需要多方参与、投人多种资源、开展多项工作和实现多项具体目标，这些均应服务并服从于项目的( )。A、进度计划B、质量目标C、管理核心D、总体目标答案：D解析：下列各项属于法人以外的其他组织的有()。A、依法登记领取营业执照的合伙组织B、依法登记领取营业执照的企业的分支机构C、有限责任公司D、国有独资公司E、股份有限责任公司答案：A,B解析：法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人及社会团体法人。其他组织是指合法成立、有一定组织机构和财产，但又不具备法人资格的组

43、织，如依法登记领取营业执照的合伙组织、企业的分支机构等。项目人力资源管理是指根据项目目标，采用科学方法对项目人力资源进行有效规划、()等方面的工作。A、开发B、配置C、评价D、激励E、控制答案：A,B,C,D解析：项目人力资源管理是指根据项目目标，采用科学方法对项目人力资源进行有效规划、开发、配置、评价和激励等方面的工作。它包括两方面工作：对外在因素的管理；对内在因素的管理。21年招标师考试真题6篇 第6篇下列关于要约的说法正确的有()。A、要约的内容应当具体确定B、要约可以随时撤回或撤销C、要约是由特定人作出的意思表示D、要约必须具有订立合同的意图E、要约必须标明一经承诺即受此意思表示的拘束

44、答案：A,C,D,E解析：根据合同法第14条等的规定，要约应当满足以下条件：要约是由特定人作出的意思表示。要约是以缔结合同为目的的意思表示。要约是向受要约人所作出的意思表示。要约必须表明一经承诺即受此意思表示的拘束，即具有订立合同的意图。要约的内容必须具备足以使合同成立的主要条件，即其内容具体确定。建设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后，承包人请求人民法院确认该仲裁协议效力的，应由()中级人民法院管辖。A、仲裁协议签订地B、该仲裁机构所在地C、建设工程所在地D、承包人住所地答案：B解析：本题的考点为仲裁协议效力的确认方式。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当

45、事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方对仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖。当事人对仲裁委员会没有约定或者约定不明的，由被告所在地的中级人民法院管辖。2022年1月17日，李某骑车回家经过一工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，造成骨折。李某于同年2月15日找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿，两单位相互推诿。同年4月13日，李某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法错误的有()。A、本案诉讼时效期

46、间于2022年2月15日届满B、本案诉讼时效期间于2022年1月17日届满C、李某4月13日的行为引起诉讼时效中断D、李某4月13日的行为引起诉讼时效中止E、李某4月13日的行为引起诉讼时效延长答案：B,C,D,E解析：民法通则第136条规定，下列的诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的；出售质量不合格的商品未声明的；延付或者拒付租金的；寄存财物被丢失或者损毁的。民法通则第140条规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。AB两项，李某于2022年2月15日提出要求，诉讼时效发生中断，诉讼时效重新计算，应于2022年2月15日届满

47、。CDE三项，4月13日李某因遭台风袭击，而中途返回，并未起诉，不引起诉讼时效中断。诉讼时效中止只发生在诉讼时效期间的最后6个月，诉讼时效只有在诉讼期间届满的情况下才会延长，王某4月13日的行为既不能引起诉讼时效中止，也不会引起时效的延长。 关于评标过程中标人对投标文件的澄清，下列说法正确的是（? ）。A.投标人可以主动对投标文件中同类问题表述不一致的部分进行澄清B.应评标委员会要求，投标人可以对投标文件含义不明确的部分进行多次澄清C.投标人的澄清可以超出招标文件的范围D.投标人可以主动对投标文件中的重大遗漏和重大错误进行澄清 答案：B解析：招标投标法第39条规定，评标委员会可以要求投标人对投

48、标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。招标投标实施条例第53条规定投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。信用证是一种常见的国际贸易支付方式，其性质属于 （）A.有条件的商业信用B.有条件的银行信用C.无条件的商业信用 D.无条件的银行信用答案：B解析：信用证是银行出具

49、的一种有条件的付款保证。信用证是一种凭单付款的结算方式。信用证是一种银行信用。开证银行在信用证中作出承诺，在单据符合信用证条件的情况下，开证行负首要的付款责任。服务项目是一种()的新兴劳动形式，是一种高智慧的专业性服务活动。A、技术密集型B、知识密集型C、资金密集型D、劳动密集型答案：B解析：服务项目是服务方根据委托方的某种特定需求，将自己所具有的知识、经验、专有技术、知识产权等提供给委托方，使委托方获得一次性的信息和帮助的过程。它是一种知识密集型的新兴劳动形式，是一种高智慧的专业性服务活动。在具体区分某项活动是不是服务项目时，要判断这些服务是否具有高知识含量和定制化的特点，只有具备这两个特点的服务，才能称