22年一级建造师考试题目下载7卷.docx

《22年一级建造师考试题目下载7卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《22年一级建造师考试题目下载7卷.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、22年一级建造师考试题目下载7卷22年一级建造师考试题目下载7卷 第1卷项目管理机构在对施工机具使用费支出的控制过程中，采取合理安排施工生产、加强机械调度工作等的成本控制措施，主要作用是控制机械的（）。A.台班单价B.台班数量C.台班保养费D.台班质量答案：B解析：2022/2022教材P91施工机械使用费丰要由台班数量和台班单价两方面决定，因此为有效控制施工机械使用费支出，应主要从以下两个方面进行控制：1.台班数量(1)根据施工方案和现场实际情况，选择适合项目施工特点的施工机械，制定设备需求计划，合理安排施工生产，充分利用现有机械设备，加强内部调配，提高机械设备的利用率。(2)保证施工机械设

2、备的作业时间，安排好生产工序的衔接，尽量避免停工、窝工，尽量减少施工中所消耗的机械台班数量。(3)核定设备台班定额产量，实行超产奖励办法，加快施工生产进度，提高机械设备单位时间的生产效率和利用率。(4)加强设备租赁计划管理，减少不必要的设备闲置和浪费，充分利用社会闲置机械资源。（2022年)施工单位在围堰施工完毕后，立即进行基坑初期排水，基坑初期水深为 6.0m。 开始排水的当天下午，基坑水位下降了 2.0m，此时围堰顶部在基坑侧局部出现纵向裂缝，边坡出现坍塌现象。施工单位及时采取措施进行处理，处理完成并经监理单位同意后继续进行后续工作。问题：4根据事件三，基坑围堰出现险情后，施工单位应采取哪

3、些技术措施？答案：解析：减缓边坡坡度、设置边坡护面、减小降水速度、基坑支护等。（2022年广东海南）不得在高压线下施工作业，若附近有架空高压线时应有专人监护作业，当电压在110kV 时，应保证的安全施工距离是（ ）m。A.4 B.6 C.8 D.10答案：B解析：高压线线路与钻机的安全距离：电压1kV 以下，安全距离为4m；电压110kV，安全距离为6m；电压35110kV，安全距离为8m。关于建设工程项目系统特征的说法，不正确的是（）。A.建设项目都是一次性，没有两个完全相同的项目B.建设项目全寿命周期一般由决策阶段.实施阶段和运营阶段组成，各阶段的工作任务和工作目标不同，其参与或涉及的单位

4、也不相同，它的全寿命周期持续时间长C.一个建设项目的任务往往由多个，甚至很多个单位共同完成，它们的合作多数不是固定的合作关系，并且一些参与单位的利益不尽相同，甚至相对立D.建设项目可以用来投资答案：D解析：2022/2022教材P11系统取决于人们对客观事物的观察方式，系统可大可小，最大的系统是宇宙，最小的系统是粒子。一个企业、一个学校、一个科研项目或一个建设项目都可以被视作为一个系统，但这些不同系统的目标不同，从而形成的组织观念、组织方法和组织手段也就会不相同，各种系统的运行方式也不同。建设工程项目作为一个系统，它与一般的系统相比，有其明显的特征，如：(1)建设项目都是一次性，没有两个完全相

5、同的项目；(2)建设项目全寿命周期一般由决策阶段、实施阶段和运营阶段组成，各阶段的工作任务和工作目标不同，其参与或涉及的单位也不相同，它的全寿命周期持续时间长；(3)一个建设项目的任务往往由多个，甚至很多个单位共同完成，它们的合作多数不是固定的合作关系，并且一些参与单位的利益不尽相同，甚至相对立。因此，正确选项是D。#建设工程项目质量控制体系中，质量控制制度包括（）。A.报告审批制度B.例会制度C.协调制度D.质量验收制度E.质量责任制度答案：A,B,C,D解析：2022/2022教材P162 2) 制定质量控制制度包括质量控制例会制度、协调制度、 报告审批制度、质量验收制度和质量信息管理制度

6、等，形成建设工程项目质量控制体系的管理文件或手册，作为承担建设工程项目实施任务各方主体共同遵循的管理依据。根据消防法，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有（）。A.消防设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证B.自动消防系统的操作员必须持证上岗C.建设工程未经消防验收或消防验收不合格的，不得擅自使用D.消防器材的经销人员必须持证上岗E.企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人答案：B,E解析：注意：根据新消防法，只有大型人员密集场所和其他特殊工程，这两类项目还需要做消防设计审核和消防验收，其他项目一律改为消防设计备案和消防竣工备案。正确答案应该是B、E！概算指标的设定和

7、初步设计的深度相适应，一般是在概算定额和（ ）的基础上编制的。A、施工定额B、基础定额C、企业定额D、预算定额答案：D解析：2022版教材P191 / 2022版教材P185概算指标的设定和初步设计的深度相适应，一般是在概算定额和预算定额的基础上编制的,是设计单位编制设计概算或建设单位编制年度投资计划的依据,也可作为编制估算指标的基础.22年一级建造师考试题目下载7卷 第2卷 公路电子不停车收费系统（ETC）主要由车载单元、（ ）单元、数据处理单元组成。A.路侧广播 B.有线通信C.路侧通信 D.视频通信正确答案：C在建设工程项目施工过程中，因施工方需要做工程材料调整与待用需要通过设计单位明确

8、或确认的，施工方必须以技术核定单的方式向（ ）提出，报送设计单位核准确认。A.监理工程师B.建设单位项目经理C.建设单位技术负责人D.总包单位负责人答案：A解析：2022/2022教材P181在建设工程项目施工过程中，因施工方对施工图纸的某些要求不甚明白，或图纸内部存在某些矛盾，或工程材料调整与代用，改变建筑节点构造、管线位置或走向等，需要通过设计单位明确或确认的，施工方必须以技术核定单的方式向监理工程师提出，报送设计单位核准确认。湿弱地基加固的方式有（ ）。A.挤密B.换填土C.反压护道D.粉喷桩E.土工织布答案：A,B解析：2022版教材P36/2022版教材P34湿弱地基加固：碾压密实、

9、排水固结、挤密、化学固结、换填土。航站楼计算机地面信息管理系统主机房吊顶下净高不小于（ ）m。A. 1B. 1.3C. 1.8D. 2.3答案：D解析：施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由（ ）负责强制执行。 A. 作出决定的公安消防机构B. 公安机关C. 人民法院D. 建设行政主管部门答案：A解析：2022年建设工程法规真题第40题本题主要考查建设工程行政纠纷。根据消防法第70条的规定：“本法规定的行政处罚，除本法另有规定的外，由公安机关消防机构决定；其中拘留处罚由县级以上公安机关依照中华人民共和国治安管理处罚法的有关规定决定。公安机关消防机构需要传唤消防安全违法行为人

10、的，依照中华人民共和国治安管理处罚法的有关规定执行。被责令停止施工、停止使用、停产停业的，应当在整改后向公安机关消防机构报告，经公安机关消防机构检查合格，方可恢复施工、使用、生产、经营。当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行。”因此，施工企业拒不执行公安消防机构做出的禁止施工处罚决定的，应由做出决定的公安消防机构执行。所以A当选，BCD不选。综上所述，本题正确答案为A。应用建设工程项目管理信息系统的主要意义包括（ ）。A. 可方便地形成各种项目管理需要的报表B. 有利于项目管理数据的检索和查询C. 提高项目管理数据处理的效率D. 确保项目管理数

11、据处理的程序性E. 实现项目管理数据的分散存储答案：A,B,C, 解析：本题主要考查对建设工程项目管理信息系统的理解。于20世纪70年代末期和80年代初期，国际上已有建设工程项目管理信息系统的商业软件，建设工程项目管理信息系统现已被广泛地用于业主方和施工方的项目管理。应用建设工程项目管理信息系统的主要意义是：（1）实现项目管理数据的集中存储；（2）有利于项目管理数据的检索和查询；（3）提高项目管理数据处理的效率；（4）确保项目管理数据处理的准确性；（5）可方便地形成各种项目管理需要的报表。根据（5）（2）（3）可得出本题答案。综上所述，本题正确答案为ABC。工程勘察报告勘察点平面位置图是以地形

12、图为底图，标有（ ）。A.各类勘察点的位置和序号B.工程勘察施工过程C.剖面线的位置和序号D.勘探点坐标E.勘探点高程数据表答案：A,C,D,E解析：22年一级建造师考试题目下载7卷 第3卷根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2022），编制措施项目清单时，措施项目设置的依据有（）。A、投标企业的资质等级与规模 B、拟建工程的常规施工组织设计 C、拟建工程的常规施工技术方案 D、招标文件中需要通过一定技术措施才能实现的要求 E、实施中因变更可能产生的零星工作答案：B,C,D解析：措施项目清单的编制。措施项目清单的设置，需要：（1）参考拟建工程的常规施工组织设计，以确定环境保护、安

13、全文明施工、临时设施、材料的二次搬运等项目；（2）参考拟建工程的常规施工技术方案，以确定大型机械设备进出场及安拆、混凝土模板及支架、脚手架、施工排水、施工降水、垂直运输机械、组装平台等项目；（3）参阅相关的施工规范与工程验收规范，以确定施工方案没有表述的但为实现施工规范与工程验收规范要求而必须发生的技术措施；（4）确定设计文件中不足以写进施工方案，但要通过一定的技术措施才能实现的内容；（5）确定招标文件中提出的某些需要通过一定的技术措施才能实现的要求。下列无机结合料基层养护的说法，正确的是（ ）。A.每一段碾压完成并经压实度检查合格后，应立即开始养护B.一级公路基层的养护期不宜少于7dC.水泥

14、稳定土基层不能用沥青乳液进行养护D.养护期间，稳定材料层表面应始终保持湿润E.石灰稳定土养护期间，不应过湿或忽干忽湿答案：A,B,D,E解析：2022版教材P74/2022版教材P70一般规定1.无机结合料稳定材料层碾压完成并经压实度检查合格后，应及时养生。2.无机结合料稳定材料的养生期宜不少于7d,养生期宜延长至上层结构开始施工的前2d。3.养生可采取洒水养生、薄膜覆盖养生、土工布覆盖养生、铺设湿砂养生、草帘覆盖养生、洒铺乳化沥青养生等方式，宜结合工程实际情况选择适宜的方式。4.养生期间应封闭交通，除洒水车和小型通勤车辆外严禁其他车辆通行。5.无机结合稳定材料层过冬时应采取必要的保护措施。根

15、据结构层位的不同和施工工序的要求，应择机进行层间处理。关于工程量清单招标方式下投标人报价的说法，正确的是（）。 (2022)A.专业工程暂估价中的专业工程应由投标人自主确定价格并计入报价B.暂估价中的材料应按暂估单价计入综合单价C.措施项目中的总价项目应包括规费和税金D.投标人报价时可以给予一定幅度的总价优惠答案：B解析：专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写，所以A错误；措施项目中的总价项目应采用综合单价方式报价，包括除规费税金外的全部费用，所以C错误；投标报价不能优惠总价，所以D错误。施工单位在承接工程后，并拟定日期准备开工，试问：（1）何时为正式开工期？(2)什么情况下可延

16、长施工期？（3）暂停施工的工期能否补偿？答案：解析：(1)施工单位应在合同专用条款中约定的期限内，向监理工程师提交开工申请报告，经监理工程师审查，并报建设单位批准后，监理工程师应在合同条款中约定的期限内发布 开工令。施工单位应在开工令中指定的日期内开工。(2)出现下列情况时，经监理工程师确认并报建设单位批准，施丁期可以延长：设计变更或工程量增加造成工程延误；不可抗力或地质条件变化造成工程延误；建设单位原因造成工程延误；合同专用条款中约定的其他情况。(3)在确有必要，监理工程师通知施工单位暂停施工，停工责任在施丁单位时，停工损失由施工单位承担，施工期不予延长。若由于监理工程师的指令错误或停工责任

17、在建设单位时，施工单位停工的经济损失由建设单位承担，由此影响的施工期相应延长。(2022真题)国际工程投标总报价组成中，应计入现场管理费的有()。A:差旅交通费B:临时设施工程费C:工程辅助费D:劳动保护费E:检验试验费答案：A,D,E解析：在国际工程投标总报价组成中，现场管理费包括工作人员费、办公费、差旅交通费、文体宣教费、固定资产使用费、国外生活设施使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费及其他费用。第三代移动通信系统（3G）的目标是（ ）。 A.全球统一频谱、统一标准、无缝覆盖 B.更高的频谱效率，更低的建设成本 C.提高服务质量和保密性能 D.提供足够的系统容量 E.提供最低为

18、2Mb/s 的传送速率答案：A,B,C,D解析：某建设工程项目在建设初期估算的建筑安装工程费、设备及工器具购置费为5000万元，按照项目进度计划，建设期为2年，第1年投资2000万元，第2年投资3000万元，预计建设期内价格总水平上涨率为每年5%，则该项目的涨价预备费估算是（ ）万元。A. 250.00B. 307.50C. 407.50D. 512.50答案：C解析：2022年建设工程经济真题第36题本题主要考查了涨价预备费的计算。涨价预备费是以建筑工程安装费、设备及工器具购置费之和为计算基数。该项目建设期的涨价预备费=100+307.5=407.5（万元）因此，本题正确答案为C项。#22年

19、一级建造师考试题目下载7卷 第4卷根据安全生产许可条例，施工企业安全生产许可证（）。 2022A、有效期为2年 B、有效期届满时经同意可以不再审查 C、要求企业获得职业健康安全管理体系认证 D、应在届满后3个月内办理延期后续答案：B解析：本题考查的是安全生产许可证制度。选项A，正确的说法应为安全生产许可证的有效期为3年。选项B是正确的，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。选项C，并没有要求企业获得职业健康安全管理体系认证。选项D，正确的说法应为安全

20、生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。 下列不属于固定资产折旧方法的是( )。A平均年限法 B工作量法 C年数总和法 D折线法正确答案：D 专利权的客体包括（ ）A.技术秘密B.计算机软件C.发明D.实用新型E.外观设计正确答案：CDE下列资料中，不属于电梯制造厂提供的资料有（ ）。A.机房及井道布布置图 B.型式试验合格证书C.产品质量证明文件 D.安装施工规范文件答案：D解析：背景资料某疏浚企业中标承担某港口陆域吹填工程，吹填工程量为750 万m3，土质为粘性土，天然密度为1.85t/m3，海水天然密度为1.025t/m3。施工安排

21、一艘3000m3/h 绞吸挖泥船进行吹填，排泥管直径为800mm。施工期间在A 时间段其施工参数为：泥浆密度1.18t/m3，排泥管内泥浆流速为5.5m/s，绞刀切泥厚度2.0m，绞刀前移距1.5m，绞刀横移速度14m/min，绞刀挖掘系数0.83。工程完工后经统计，该工程施工期间挖泥平均生产率为1900m3/h，生产性停歇时间为45天，非生产性停歇时间为50 天。问题计算A 时间段的泥浆浓度和泥浆流量。（结果保留一位小数）答案：解析：泥浆浓度：(1.18-1.025)/(1.85-1.025)100%=18.8% 泥浆流量：5.53.14(0.8/2)23600=9947.5(1113/h)

22、或2.8(m3/s) 泥浆流量Q=3600R2V=36003.140.425.59947.5m3/h。FIDIC合同中采用的解决合同争议的方式是（ ）。A.协商B.调解C.争端裁决委员会D.仲裁答案：C解析：2022教材P341 / 2022教材P337在许多国际工程承包合同中，合同双方往往愿意采用DAB或DRB（Dispute ReviewBoard纠纷审议委员会）方式解决争议。这不同于调解，也不同于仲裁或诉讼。在FIDIC合同中采用的是DAB方式。根据物权法建设用地使用权自（）时设立。A、划拨 B、登记 C、支付出让金 D、转让答案：B解析：本题考查的是土地所有权、建设用地使用权。设立建设

23、用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。22年一级建造师考试题目下载7卷 第5卷反映锅炉工作强度的指标是（ ），其数值越大，表示传热效果越好A.压力和温度 B.蒸发量 C.受热面蒸发率和受热面发热率 D.锅炉热效率答案：C解析：受热面蒸发率或受热面发热率是反映锅炉工作强度的指标，其数值越大，表示传热效果越好。某工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第11天，持续时间为5天，工作F有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天、第22天和第23天，最迟开始时间分别为第21天、第24天和第27天，则工作F的总时差和自由时差分别为（ ）。A. 5；4B. 1

24、1；7C. 5；5D. 4；4答案：A解析：本题主要考查双代号网络计划时间参数计算。总时差是指在不影响总工期的前提下，工作F可利用的机动时间。当不影响总工期时，工作F的最迟完工时间为其所有紧后工作最迟开工时间的最小值，即MIN21,24,27=21，所以工作F的最迟完工时间为第21天，最迟开工时间为第16天（215=16），总时差=最迟开工时间-最早开工时间=1611=5天。自由时差是指不影响其紧后工作最早开工时间的前提下，工作F可利用的机动时间。F工作的自由时差等于F工作最迟完工时间，即紧后工作最早开工时间的最小值与F工作最早完成时间之差。自由时差= MIN20,22,23（11+5）=20

25、16=4天。F工作的总时差为5天，自由时差为4天。综上所述，本题正确选项为A项。 按埋置深度分类的机械设备基础是（ ）。A.箱式基础B.垫层基础C.减振基础D.联合基础正确答案：D按照埋置深度不同分为浅基础和深基础，浅基础包括扩展基础、联合基础、独立基础，深基础包括桩基础、沉井基础。箱式基础、垫层基础和联合基础分别是按照材料组成、结构形式和使用功能不同分类的结果。所以D为正确选项。分部工程的质量验收应由（）组织施工单位、设计单位等相关人员参加。A.建设单位项目技术负责人B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.施工单位项目技术负责人答案：B解析：2022/2022教材P184分部工程应由总监理

26、工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收下列现场质量检查方法中，属于无损检测方法的是（ ）。A. 拖线板挂锤吊线检查B. 铁锤敲击检查C. 留置试块试验检查D. 超声波探伤检查答案：D解析：本题考查的是现场质量检查的方法。利用专门的仪器仪表从表面探测结构物、材料、设备的内部组织结构或损伤情况。常用的无损检测方法有超声波探伤、X射线探伤、射线探伤等。综上所述，本题正确选项为D。下列纳税人中，应当缴纳个人所得税的有( )。A.在中国境内有住所的个人，从境外取得的所得B.在中国境内无住所而在境内居住累计满183天的个人，从境外取得的所得C.在中国境内无住所又不居住，从中国境内取得的所

27、得D.在中国境内无住所而在境内居住累计满183天的个人，从中国境内取得的所得E.在中国境内无住所又不居住，从境外取得的所得答案：A,B,C,D解析：2022年8月经修改后公布的中华人民共和国个人所得税法规定，在中国境内有住所，或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满183天的个人，为居民个人。居民个人从中国境内和境外取得的所得，依照本法规定缴纳个人所得税。在中国境内无住所又不居住，或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计不满183天的个人，为非居民个人。非居民个人从中国境内取得的所得，依照本法规定缴纳个人所得税。纳税年度，自公历1月1日起至12月31日止。根据价值工程的原理，提高产品

28、价值最理想的途径是（ )。A.产品功能有较大幅度提高，产品成本有较少提高B.在产品成本不变的条件下，提高产品功能。C.在提高产品功能的同时，降低产品成本 D.在保持产品功能不变的前提下，降低产品成本答案：C解析：由于价值工程以提高产品价值为目的，这既是用户的需要，又是生产经营者追求的目标，两者的根本利益是一致的。价值工程的基本原理公式V= F/C，不仅深刻地反映出产品价值与产品功能和实现此功能所耗成本之间的关系，而且也为如何提高价值提供了五种途径。其中，双向型在提高产品功能的同时，又降低产品成本，是提高价值最为理想的途径。22年一级建造师考试题目下载7卷 第6卷在钻孔灌注桩施工中，埋设护筒的主

29、要作用有 （ ）A.提高桩基承载力 B.保护孔口地面C.钻头导向 D.防止坍孔E.隔离地表水答案：B,C,D,E解析：本题考核的是钻孔灌注桩埋设护筒的作用。护筒能稳定孔壁、防止坍孔，还有隔离地表水、保护孔口地面、固定桩孔位置和钻头导向作用等。#工程建设项目质量检验评定标准属于施工质量控制依据中的（）。A.共同性依据B.专业技术性依据C.企业通用性依据D.项目专用性依据答案：B解析：专业技术性依据：指针对不同的行业、不同质量控制对象制定的专业技术规范文件。包括规范、规程、标准、规定等，如：工程建设项目质量检验评定标准，有关建筑材料、半成品和构配件质量方面的专门技术法规性文件，有关材料验收、包装和

30、标志等方面的技术标准和规定，施工工艺质量等方面的技术法规性文件，有关新工艺、新技术、新材料、新设备的质量规定和鉴定意见等。3km以上单线隧道应采用的出渣方式是()。A.有轨运输B.无轨运输C.斜井运输D.竖井运输答案：A解析：甲因房屋质量问题与乙房地产公司发生纠纷，根据民事诉讼法的规定，本案应当由()人民法院管辖。A.房屋所在地B.合同备案地C.甲住所地D.乙房地产公司注册登记地答案：A解析：2022版教材P378 / 2022版教材P376本题考核的是法院管辖。民事诉讼法中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。下列施工成本管理的措施中，属于组织

31、措施的有（ ）。A. 进行技术经济分析，确定最佳施工方案B. 编制施工成本控制工作计划C. 对成本目标进行风险分析，并制定防范性对策D. 确定合理详细的工程流程E. 做好资金使用计划，严格控制各项开支答案：B,D解析：本题考核的是施工成本管理的组织措施。BD项：属于组织措施。所以BD项正确。A项：属于技术措施。所以A项错误。CE项：属于经济措施。所以CE项错误。综上所述，正确选项为BD。技术策划应在下列()的基础上进行。A.充分理解合同文件与设计文件B.施工调查完成C.项目部自身资源及技术条件具备D.开工报告已批准E.项目已经正式开工答案：A,B,C,D解析： 对立井混凝土井壁的质量要求，说法

32、正确的是（?）。A.断面的规格偏差要检查直径B.有提升井筒的断面规格不允许有负偏差C.井壁厚度检验没有正偏差的限制D.无提升井筒的断面规格不允许有正偏差E.井壁厚度的正偏差由其半径控制 答案：B,C,E解析：井筒断面的规格尺寸应该是通过半径的检验完成，直径不能满足井筒规格尺寸的要求。有提升井筒为满足提升的安全间隙要求，不允许有小于设计半径的偏差，无提升井筒的规格尺寸要求相对较宽，可以有50MM的偏差。井壁厚度的检验没有正偏差的限制，为局部不超过-50MM，其正误差由其半径控制，也就是厚度超过设计不对质量产生影响，但是不能影响井筒内径的安全间隙尺寸，如提升井不能小于设计半径。22年一级建造师考试

33、题目下载7卷 第7卷关于运输合同的说法，正确的是（ ）。A.收货人和托运人任何情况下都不是同一人B.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人可以要求支付运费C.货物运输到达后，承运人知道收货人的，应当及时通知收货人D.联运合同中，损失发生在同一区段的，仅由该区段的承运人向托运人承担责任答案：C解析：A 选项错误，收货人和托运人可以是一人，大多数情况下不是同一人。 B 选项错误，货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费； 已收取运费的，托运人可以要求返还。 D 选项错误，损失发生在某一运输区段的，与托运人订立合同的承运人和该区段的承运人承担 连带责任。防止

34、土石坝产生渗透变形的工程措施有（ ）等。A.设置水平与垂直防渗体B.设置上游堆石戗堤C.设置排水沟或减压井D.在有可能发生管涌的地段铺设反滤层E.在有可能产生流土的地段增加渗流出口处的盖重答案：A,C,D,E解析：防止岩（土）产生渗透变形的工程措施可概括为两大类：一类是改善岩土体的结构特性，提高其抵抗渗透变形的能力，使其由可能产生渗透变形的岩（土）体，变成为不易产生渗透破坏的岩（土）体；另一类是采取措施截断岩（土）体中的渗透水流或减小岩(土）体中渗透水流渗透比降，使其小于允许比降。第二类处理措施中，具体工程措施为：（1）设置水平与垂直防渗体，增加渗径的长度，降低渗透坡降或截阻渗流。（2）设置排

35、水沟或减压井，以降低下游渗流口处的渗透压力，并且有计划地排除渗水。（3）对有可能发生管涌的地段，应铺设反滤层，拦截可能被渗流带走的细小颗粒。（4）对有可能产生流土的地段，则应增加渗流出口处的盖重。盖重与保护层之间也应铺设反滤层某技术方案的净现金流量见下表。若基准收益率大于0，则方案的财务净现值（）。 A. 等于900万元B. 大于900万元，小于1400万元C. 小于900万元D. 等于1400万元答案：C解析：2022年建设工程经济真题第6题本题主要考查了财务净现值的分析。技术方案的财务净现值是指用一个预定的基准收益率ic，分别把整个计算期间内各年所发生的净现金流量都折现到技术方案开始实施时

36、的现值之和。财务净现值：在不考虑时间价值的情况下，净现金流量=-300-200+200+600+600=900万元。本题基准收益率大于或等于0，所以每年净现金流量的现值要小于每年的净现金流量，故其技术方案的净现值一定小于900万元。因此，本题正确答案为C项。甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是（ ）。A. 甲与乙、丙之间的合同均有效B. 甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效C. 甲与乙、丙之间的合同均无效D. 甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙

37、之间的合同有效答案：A解析：2022年建设工程法规真题第62题 本题主要考查无效合同。无效合同是指合同内容或者形式违反了法律、行政法规的强制性规定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受到法律保护的合同。合同法规定，有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。甲乙、甲丙之间的合同均未违反法律、行政法规的强制性规定，也不属于合同法规定的无效情形。甲与丙之间的合同因为丙不知道甲与乙已经达成协议说明丙是善意的，构成善意取得，

38、故合同有效所以A正确，BCD错误。综上所述，本题正确答案为A。桥梁钻孔桩在浇筑水下混凝土时，导管下端（ ）的深度在任何时候不得小于1m。A.进入桩孔内B.埋入混凝土中C.伸入钢筋笼内D.距离桩孔底面答案：B解析：某公司以复利方式于第一年年中向银行一次性借入资金1000万元，借款期限3年，年利率6%，半年计息一次，到期一次还本付息，则第三年年末应向银行偿还的本利和为（ ）万元。A、1123.6B、1157.31C、1159.27D、1163.67答案：C解析：2022/2022版教材P12第一年年中借入资金，以此以半年实际利率复利计息，三年内计息5次，三年末的本利和为：1000（1+6%2）5=1159.27#生活垃圾填埋工程中，泥质防渗层施工技术的核心是()施工技术。A、选择最佳配合比B、拌合均匀C、控制含水量及压实度D、掺加膨润土的拌合土层答案：D解析：2022教材P248 / 2022教材P249 一、泥质防水层施工技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术。