22年二级建造师考试真题及详解9章.docx

《22年二级建造师考试真题及详解9章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《22年二级建造师考试真题及详解9章.docx（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、22年二级建造师考试真题及详解9章22年二级建造师考试真题及详解9章 第1章适用于体育馆、练功房、舞台、高级住宅的地面装饰的木制品是( )。A.实木复合地板B.条木地板C.浸渍纸层压木质地板D.软木地板答案：B解析：2022版教材P38(一）实木地板条木地板适用于体育馆、练功房、舞台、高级住宅的的地面装饰。关于高温热害防治的说法，符合煤矿安全规程规定的是（ ）。A当采掘工作面空气温度超过30时，必须采取降温措施B当采掘工作面空气温度超过30时，应缩短作业时间C当机电硐室空气温度超过30时，必须采取降温措施D当机电硐室空气温度超过30时，必须停止作业答案：A解析：本题考核的是巷道施工降温的内容。

2、根据煤矿安全规程(2022年版)规定：当采掘工作面的空气温度超过30、机电硐室的空气温度超过34时，必须采取降温措施。故选项A正确。 甲公司从乙公司购进一批设备，因为存在严重质量问题，所以使甲损失10万元，乙同意退货，同时提出将部分缺陷比较小的设备维修后暂时使用，避免停产扩大损失，甲不予理睬，使损失扩大5万元，则（ ）A乙只需要承担10万元的违约责任B乙须承担15万元的违约责任C扩大的5万元损失由甲、乙分担D乙对扩大的5万元损失承担大部分责任正确答案：B 箱涵顶进作业应在地下水位降至基底以下（ ）进行，并宜避开雨期施工。AO0.5mB0.51.0mC1.01.5mD1.52.0m正确答案：B建

3、筑材料公司聘请王某任推销员，双方签订劳动合同，合同中约定王某若完成承包标准，每月基本工资1千元，超额部分按40提成，若完不成任务，可由公司扣减工资。在试用期内，王某没有完成承包标准，下列选项表述正确的是( )。A.建筑材料公司不得扣减王某的工资B.由于在试用期内，所以建筑材料公司的做法是符合劳动合同法的C.建筑材料公司可以扣发王某的工资，但是不得低于用人单位所在地的最低工资标准D.试用期内的工资不得低于本单位相同岗位的最低档工资答案：C解析：根据劳动合同法实施条例第十五条的规定“劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资的80或者不得低于劳动合同约定工资的80，并不得低于用人单位所在

4、地的最低工资标准”。故选项C正确。参见考试用书2Z204021。根据注册建造师管理规定，不予注册的情形是（ ）。A申请人年龄达到60周岁B申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至中请注册之日止不满5年C申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年D申请人甲请注册之日5年前担任项目经理期间，所负贵项目发生过重大质量和安全事故答案：B解析：本题考查建造师不予注册的情形。选项A，年龄超过65周岁的不予注册。选项C,表述有歧义，不满2年的不予注册。选项D，前天年内出现此情况才不予注册。# 按施焊时焊缝在空间所处位置，分为（）A.平焊缝B.角焊缝C.立焊缝D.横焊缝E.仰焊

5、缝 答案：A,C,D,E解析：按不同的分类方式，焊缝形式分为: 1)按焊缝结合形式，分为对接焊缝、角焊缝、塞焊缝、槽焊缝、端接焊缝五种形式。2)按施焊时焊缝在空间所处位置，分为平焊缝、立焊缝、横焊缝、仰焊缝四种形式。3)按焊缝断续情况，分为连续焊缝和断续焊缝两种形式。22年二级建造师考试真题及详解9章 第2章整个防雷接地装置系统的施工要坚持( )的原则。A、由下而上B、同时作业C、由上而下D、依次施工答案：A解析：整个防雷接地装置系统的施工安排坚持由下而上的原则，即先接地装置完成，再敷引下线，最终完成接闪器。下列情形符合注册建造师申请条件的是（ ）。A.甲因执业活动违法受到刑事处罚，2年前刑罚

6、已执行完毕B.乙患有精神疾病，经鉴定为限制行为能力人C.丙因犯故意伤害罪被判刑，尚在缓刑期间D.丁60周岁答案：D解析：2022版教材P65页注册建造师管理规定规定，申请人不予注册的情形包括：（1）不具有完全民事行为能力的；（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；（3）未达到注册建造师继续教育要求的；（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；（8）在申请注册之日前

7、3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（10）年龄超过65周岁的；（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。根据（1），则B选项不正确；根据（4），则C选项不正确；根据（5），则A选项不正确；根据（6），D选项中丁仅60周岁，符合注册建造师申请条件，D选项为正确选项。当代中国法的渊源是主要以（）为核心的各种制定法。A.刑法B.宪法C.民法D.行政法答案：B解析：2022版教材P2页宪法是我国的根本大法，在我国法律体系中具有最高的法律地位和法律效力，是我国最高的法律形式。 由设计方提出的工程变更应该（ ）。A直接提交监理工程师审

8、查并批准B与业主协商或经业主审查并批准C在有利于业主的情况下，可直接应用于承包商施工D首先提交监理工程师，转报业主审查批准正确答案：B（2022年） 关于不动产物权设立的说法，正确的是（ ）。A.经依法登记，发生设立效力 B.合同签字盖章，发生设立效力 C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记 D.未经登记，不动产交易合同无效答案：A解析：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依法按照法律法规登记，自记载于不动产登记薄时 发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有 的自然资源，所有权可以不登记。 隧道洞口的主要作用有（ ）。A承受围岩压

9、力B承受结构自重C防止洞口塌方D保持仰坡和边坡稳定E防止围岩风化正确答案：CD按隧道间的距离，隧道分为（）。A、连拱隧道 B、小净距隧道 C、分离式隧道 D、极小断面隧道 E、分岔式隧道答案：A,B,C解析：考点:隧道结构的概念机分类。按隧道间的距离分为连拱、小净距和分离式隧道。22年二级建造师考试真题及详解9章 第3章某房地产开发公司将该公司的房屋租赁给乙公司，时间为三年，双方签订的相应的房屋租赁合同。两年后，乙公司与房地产开发公司商谈该房屋购买事宜，双方就房屋买卖达成了一致，并签订了房屋买卖合同；则房地产开发公司将房屋交付给乙公司等方式为（）。A.现实交付B.指示交付C.拟制交付D.简易交

10、付答案：D解析：2022版教材P156简易交付。标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付。关于建筑工程的发包、承包方式，以下说法错误的是（ ）。A.建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包B.未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包C.联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任D.发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位答案：D解析：2022版教材P111页建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人的，该分包合同无效。穿越铁路的燃气管道的套管应满足的要求有（ ）。A. 套管两端

11、与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封B. 套管宜采用钢管或钢筋混凝土管C. 套管端部距路堤坡脚外距离不应小于1.2mD. 套管内径应比燃气管道外径大150mm 以上E. 铁路轨道至套管顶的埋设深度不应小于2.0m答案：A,B解析：C 项应为“套管端部距路堤坡脚外距离不应小于2.0m”；D 项应为“套管内径应比燃气管道外径大100mm 以上”；E 项应为“铁路轨道至套管顶的埋设深度不应小于1.2m”。按照年度施工计划，某工程项目在本年度的安全文明施工费总额为40万元，则发包人应在工程开工后28天内，预付给承包人的安全文明施工费应不低于( )万元。A.16B.24C.20D.28答案：C解

12、析：2022新版教材P88页发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50%，所以即400.5=20万元。# 下列做法中，（ ）不符合建筑法关于分包工程的规定。A某建筑施工企业将其承包的全部建筑工程转包给他人B某建筑施工企业将承包的全部建筑工程肢解以后分包的含义分别转包给他人C某建筑施工企业经建设单位认可将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位D分包单位将其承包工程中的部分工程再分包给具有相应资质条件的施工企业E总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任正确答案：ABD热拌沥青混合料路面摊铺完成后，其表面温度自然降至（ ）时，可开放交

13、通。A50 B60C80 D100答案：A解析：城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ1-2022第8.2.20 条（强制性条文）规定：“热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50后，方可开放交通”，因此，本题的正确选项是A。某新建水闸工程的部分工程经监理单位批准的施工进度计划如下图（单位：天）。合同约定：工期提前奖金标准为20000元天，逾期完工违约金标准为20000元天。施工中发生如下事件：事件1：A工作过程中发现局部地质条件与项目法人提供的勘察报告不符，需进行处理，A工作的实际工作时间为34天。事件2：在B工作中，部分钢筋安装质量不合格，施工单位按监理单位要求进行返工处理，B工

14、作实际工作时间为26天。事件3：在C工作中，施工单位采取赶工措施，进度曲线如下图。事件4：由于项目法人未能及时提供设计图纸，导致闸门在开工后第153天末才运抵现场。问题：1.计算计划总工期，指出关键线路。2.指出事件1、事件2、事件4的责任方，并分别分析对计划总工期有何影响。3.根据事件3，指出C工作的实际工作持续时间；说明第100天末时C工作实际比计划提前（或拖延）的累计工程量；指出第100天末完成了多少天的赶工任务。4.综合上述事件，计算实际总工期和施工单位可获得的工期补偿天数；计算施工单位因工期提前得到的奖金或因逾期支付的违约金金额。答案：解析：1.计划总工期为185天；关键线路为ABC

15、DE（或：,或以工作名称表示）。2.事件1的责任方为项目法人,A为关键工作,延误工期4天；事件2的责任方为施工单位,B为关键工作,延误工期6天；事件4的责任方为项目法人,G为非关键工作,延误时间超过总时差,延误工期3天。3.C工作的实际工作持续时间为95天；第100天末,C工作实际比计划拖延6%的累计工程量；在第100天末C工作2天的赶工任务。4.该项目实际工期190天,施工单位可获得4天的工期补偿,实际延误工期1天,施工单位支付逾期违约金20000元。1.(1)通过工作、节点计算时间参数，总时差为最小的工作为关键工作，由关键工作关键组成的线路为关键线路。(2)最长线路法计算总工期、确定关键线

16、路（关键工作）。线路最长者为关键线路，关键线路上的工作为关键工作，最长线路上工作持续时间之和为总工期。本题采用最长线路法计算：线路一：AFE（30天+50天+30天=110天）线路二：ABCDE(30天+20天+100天+5天+30天=185天)线路三：GDE(100天+5天+30天=135天)解答分析这是一道有关进度计划的题目，考核对网络进度计划时间参数、概念及计算方法的掌握。2.根据水利水电工程标准施工招标文件（2022年版）中有关发包人和承包人义务，确定造成进度延误的责任方。判别是否影响工期的方法：是否为关键工作？若是则影响工期；若不是，则判断延误时间是否超过总时差，若超过则影响工期；其

17、余情况均不影响工期。事件一，“发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整”，可见可认定为项目法人责任。A为关键工作，延误时间为4天（34-30=4天），影响工期4天。事件二，“承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查”。可见可认定为施工单位责任。B为关键工作，延误时间6天（26-20=6天），影响工期6天。事件四，“发包人的工期延误中，(5)提供图纸延误”，认定责任方为项目法人。G为

18、非关键工作，原总时差为50天，计划工作时间100天，实际完成时间153天，延误时间超过总时差，延误工期3天。解答分析这是一道关于与工期延误有关的题目，考核对造成延误事件的责任认定，判定对总工期影响程度的分析能力。3.这是一道有关进度曲线（S曲线）图的题目，考核对进度曲线图坐标、曲线和参数含义的掌握。解答分析C工作实际时间应为结束时间与开始时间之间的天数，155-60=95天；第100天末，计划应完成累计工程量为48%，实际完成累计工程量为42%，C工作实际比计划拖延6%（48%-42%=6%）的累计工程量；第100天末，C工作完成了42%的累计工程量，完成此累计工程量计划工作时间为42天（92

19、-50=42天），实际工作时间为40天（100-60=40天），完成了2天的赶工任务。4.依据原逻辑关系，按实际进度时间数据重新计算工期。线路一：AFE（34天+50天+30天=114天）线路二：ABCDE（34天+26天+95天+5天+30天=190天）线路三：GDE（153天+5天+30天=188天）实际总工期为190天。根据水利水电工程标准施工招标文件（2022年版）中，“由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。”既影响工期，又增加费用，可提出工期和费用索赔；不影响工期且增加费用，不可提出工期索赔，但可提出费用索赔；影响工期且不增

20、加费用，可提出工期索赔，但不可提出费用索赔。项目法人责任造成A工作影响工期4天，可见施工单位可获得延长4天工期的要求。综合所有事件，施工单位责任造成的延期为1天（190-185+4=1天），按合同约定支付逾期违约金为20000元。解答分析这是一道对工期延误综合分析、与此相关合同履约的题目，考核对网络进度计划综合运用，以及对按合同约定，计算有关工期和费用能力。22年二级建造师考试真题及详解9章 第4章在招投标过程中，若出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人应（ ）。A.以设计图纸为准B.进行设计变更C.按实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价D.以分部分项工程量

21、清单的项目特征描述为准答案：D解析：本题考核的是工程量清单项目特征描述不符的规定。在招投标过程中，若出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人应以分部分项工程量清单的项目特征描述为准。 依照安全生产法第20条规定，生产经营单位的主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ ）。A安全生产知识B安全技术C生产经营能力D安全经验E管理能力正确答案：AE下列关于水准测量主要技术要求的说法，错误的是（）。A.水准测量的最高等级是等B.各等级附合或环线水准测量的观测次数均为往返各一次C.结点之间或结点与高级点之间,其路线的长度，不应大于表中规定的0.7倍D.数

22、字水准仪测量的技术要求和同等级的光学水准仪相同答案：B解析：2022版教材P340水准测量的主要技术要求，B选项附合或环线中，三等时往一次，往返各一次二种情况，B错误。某机电工程公司通过招标承包了一台660MW 火电机组安装工程，工程开工前，施工单位向监理工程师提交了工程安装主要施工进度计划（如下图所示，单位：d)），满足合同工期的要求并获业主批准。在施工进度计划中，因为工作E 和G 需吊装载荷基本相同，所以租赁了同一台塔吊安装，并计划定在第76d 进场。在塔吊施工前，由施工单位组织编制了吊装专项施工方案，并经审核签字后组织了实施。发电机定子到场后，施工单位按照施工作业文件要求，采用液压提升装

23、置将定子吊装就位，发电机转子到场后，根据施工作业文件及厂家技术文件要求，进行了发电机转子穿装前的气密性试验，重点检查了转子密封情况，试验合格后，采用滑道式方法将转子穿装就位。该工程安装完毕后，施工单位在组织汽轮机单机试运转中发现，在轴系对轮中心找正过程中，轴系联结时的复找存在一定的误差，导致设备运行噪音过大，经再次复找后满足了要求。二、问题：1.在原计划中如果先工作E 后工作G 组织吊装，塔吊应安排在第几天投入使用可使其不闲置？说明理由。2.塔吊专项施工方案在施工前应由哪些人员签字？塔吊选用除了考虑吊装载荷参数外还有哪些基本参数？3.发电机转子穿装常用方法还有哪些？4.汽轮机轴系对轮中心找正除

24、轴系联结时的复找外还包括哪些找正？答案：解析：1.塔吊应安排在第 91 天上班时（第 90 天下班时）投入使用。理由：因为 G 工作是关键工作，必须第 121 天(45+75+1)开始；只要能保证 E 和 G 连续施工，就能使塔吊不闲置；所以 E 工作需在第 120 天完工，而 E 工作的持续时间为 30 天，所以 E 工作合理的开始时间是第 91 天(121-30)，即第 91 天安排塔吊入场可使其不闲置。2.塔吊专项施工方案在施工前应由施工单位技术负责人、总监理工程师签字。塔吊还需考虑的基本参数有：额定起重量、最大工作半径（幅度）、最大起升高度。3.发电机转子穿装常用方法还有：接轴的方法、

25、用后轴承座作平衡重量的方法、用两台跑车的方法。4. 汽轮机轴系对轮中心找正还包括：轴系初找；凝汽器灌水至运行重量后的复找；气缸扣盖前的复找；基础二次灌浆前的复找；基础二次灌浆后的复找。施工项目进度计划系统按不同计划功能组成的计划系统可分为（ ） 。A.控制性进度计划B.总体进度计划B.指导性进度计划D.单位工程进度计划E.实施性进度计划答案：A,B,E解析：浅埋暗挖法的主要开挖方法中沉降较小的是( )。A.环形开挖预留核心土法B.CRD法C.CD法D.双侧壁导坑法答案：B解析：2022版教材P108页 表2K313031，喷锚暗挖法开挖方式与选择条件列表，从中可知，ABCD四选项中B项的交叉中

26、隔壁法相对沉降最小.对于人员密集的大型场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式是（ ）。A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收B.建设单位应当先进行备案后进行消防验收C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查D.在验收后应当报公安机关消防机构备案答案：D解析：(1)大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收;（国家验收）(2)其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查（国家备案）22年二级建造师考试真题及详解9章 第5章某招标文件规定6月30日为提交投标截止时间，6月20日某投标人发现收到的招

27、标文件中有两个重要的数据打印错误，要求招标人澄清，则()。A.招标人口头回复该投标人即可B.招标人以书面形式通知该投标人即可C.招标人应当以书面形式澄清，并通知所有招标文件收受人D.招标人应当以书面形式向所有招标文件收受人澄清，并书面通知推迟投标截止时间答案：D解析：2022版教材P76页招标投标法实施条例进一步规定，招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3 日前，或者投标截止时间至少15 日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人；不足

28、3 日或者15 日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。根据法律规定，国有土地使用权的出让方式受到严格限制的（）。A.拍卖B.划拨C.招标D.协议答案：B解析：2022版教材P16页设立建设用地使用权，可以采取出让或划拨等方式。国家严格限制以划拨方式设立建设用地使用权。防雷接地装置的施工程序中，接地干线施工的紧前工作是（）A.接地体施工B.引下线敷设C.均压环施工D.接闪带施工答案：A解析：防雷接地装置的施工程序:接地体施工接地干线施工引下线敷设均压环施工接闪带(接闪杆、接闪网)施工。国家防汛总指挥部的指挥长由( )担任。A.国家副主席B.国务院副总理C.国务院副秘书长

29、D.国务院水行政主管部门负责人答案：B解析：2022版教材P328国家防汛总指挥机构即目前国家防汛总指挥部，由国务院副总理任指挥长，国务院副秘书长、国务院水行政主管部门、国家改革与发展委员会任副指挥长，国务院所属有关部门的领导任指挥部成员。建设工程项目施工质量保证体系的主要内容有（ ）。A.项目施工质量目标B.项目施工质量计划C.项目施工质量记录D.项目施工程序文件E.思想、组织、工作保证体系答案：A,B,E解析：对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度应为跨度的( )。A.1/10002/1000B.1/10003/1000C.1/1000

30、4/1000D.1/10005/1000答案：B解析：2022版教材P61页(4)对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度应为跨度的1/10003/1000。关于仲裁协议的效力，正确的表述是（ ）。A.对双方当事人均有约束力B.可以排除法院管辖C.对法院不具有约束力D.不服仲裁结果可以起诉E.有仲裁协议的合同纠纷案件法院不予受理答案：A,B,E解析：2022版教材P333页（三）仲裁协议的效力。（1） 对当事人的法律效力：仲裁协议合法有效，即对当事人产生法律效力。发生纠纷后，一方当事人只能向仲裁协议的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向人民法院

31、提起诉讼；AE项正确，D项错误；（2）对法院的约束力：有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权；B项正确，C项错误22年二级建造师考试真题及详解9章 第6章下列需除锈的材料或工件中，不宜采用火焰除锈的有（）。A、油浸过的金属表面B、厚钢板C、薄壁钢管D、退火钢E、淬火钢答案：C,D,E解析：4.火焰除锈是先将基体表面诱层铲掉，再用火焰烘烤或加热，并配合使用动力钢丝刷清理加热表面。此种方法适用于除掉旧的防腐层或带有油浸过的金属表面工程，不适用于薄壁的金属设备、管道，也不能使用在退火钢和可淬硬钢除锈工程上。下列关于设备安装精度的影响因素说法，正确的是（ ）。A. 设备基础对

32、安装精度的影响主要是强度和沉降B. 垫铁的强度和厚度会对安装精度造成影响（有效面积）C. 设备灌浆对安装精度的影响主要是强度和硬度（强度和密实）D. 地脚螺栓对安装精度的影响主要是垂直度和紧固力E. 设备制造对安装精度的影响主要是加工精度和装配进度答案：A,D,E解析：影响设备安装精度的主要因素（重点）1. 设备基础设备基础对安装精度的影响主要是沉降不均匀和强度不够2. 垫铁埋设垫铁有效面积不够，垫铁与基础、垫铁与设备接触不好、会造成设备固定不牢引起安装偏差。3. 设备灌浆一次、二次灌浆强度不够，不密实，会造成地脚螺栓和垫铁出现松动引起安装偏差。4. 地脚螺栓地脚螺栓安装的垂直度和紧固力影响安

33、装的精度。5. 测量误差（重点）仪器精度、基准精度影响安装精度检测方法 测量过程:测量对象、计量单位、测量方法和测量精度等四个要素。 主要形状误差：直线度、平面度、圆度、圆柱度等。 主要位置误差：平行度、垂直度、倾斜度、同轴度、对称度。6. 设备制造加工精度、装配精度影响安装精度7. 环境因素基础温度变形、设备温度变形、恶劣环境场所影响安装精度8. 操作误差技能水平、责任心影响安装精度安全检查分为综合安全检查、（ ）等。A.安全巡查B.专项安全检查C.季节性安全检查D.安全暗访E.特定条件下的安全检查答案：A,B,C,E解析：安全检查分为综合安全检查、专项安全检查、季节性安全检查、特定条件下的

34、安全检查及安全巡查等。 下列属于桥梁扩大基础工程施工常见质量控制点的是（ ）A基底平面位置、尺寸大小和基底标高B基底地质情况和承载力是否与设计资料相符C地基所用材料是否达到设计标准D基底表面松散层的清理正确答案：D 纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经县以上税务局（分局）批准，可以延期缴纳税款，但是最长不得超过（）。A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.12个月正确答案：B根据水利工程施工测量有关规定，水闸中线的放样误差应小于()A、5B、10C、12D、15答案：B解析：水闸主轴线放样，就是在施工现场标定轴线端点的位置。主要轴线端点的位置，可从水闸设计图上计算出坐标，再将此坐标换算成

35、测图坐标，利用测图控制点进行放样。对于独立的小型水闸，也可在现场直接选定。主要轴线端点A、B确定后，应精密测设AB的长度，并标定中点O的位置。在O点安置经纬仪，测设出AB的垂线CD。其测设误差应小于10。下列关于地面预注浆堵水的说法中正确的是（ ）。A.含水层距地表较深时，采用地面预注浆较为合适B.地面预注浆的钻注浆孔和注浆工作都可在建井期同时进行C.钻孔布置在大于井筒掘进直径35m的圆周上D.注浆时，若含水层比较薄，可将含水岩层一次注完全深答案：D解析：22年二级建造师考试真题及详解9章 第7章 安全隐患是泛指生产系统中可导致事故发生的（ ）。A人的不安全行为B物的不安全状态C人的不安全意识

36、D管理上的缺陷E施工方案的不完善正确答案：ABD 进行项目目标动态控制，在收集项目目标的实际值之后，首先要做的工作是（ ）。A调整项目目标B将项目目标进行分解C将实际值与计划值比较D采取纠偏措施进行纠偏正确答案：C下列关于控制性施工进度计划和实施性施工进度计划的理解，正确的是（ ）。A.施工总进度规划是工程项目控制性施工进度计划B.施工月度施工计划和旬施工作业计划是实施性施工进度计划C.控制性施工进度计划是整个项目施工进度控制的纲领性文件，是组织和指挥施工的依据D.按其具体组织施工的进度计划是指导性施工进度计划E.实施性施工进度计划的主要作用是：确定施工作业的具体安排；确定人工、施工机械、建筑

37、材料和资金需求答案：A,B,C,E解析：根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2022），某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项工程原清单工程量为1000m3，综合单价为25 元/m3，后因业主方原因实际工程量变更为1400m3,合同中约定：若实际工程量超过计划工程量15%以上，超过部分综合单价调整为23 元/m3。不考虑其它因素，则该分项工程的结算款应为（ ）元。A.36625 B.35000C.34500 D.32200答案：C解析：单侧壁导坑法的施工要点有（）。A.用于断面跨度小，地表沉陷难于控制的软弱松散围岩中B.将断面分成侧壁导坑、上台阶、下台阶C.侧壁导坑宽度不宜超过

38、0.5倍洞宽，高度以到起拱线为宜D.导坑与台阶的距离以导坑施工和台阶施工不发生干扰为原则E.上、下台阶的距离视围岩情况参照短台阶法或超短台阶法拟定答案：B,C,D,E解析：P104-108(1)单侧壁导坑法适用于断面跨度大，地表沉陷难于控制的软弱松散围岩中隧道施工。 (2)单侧壁导坑法是将断面横向分成3块或4块：侧壁导坑、上台阶、下台阶，侧壁导坑尺寸应本着充分利用台阶的支撑作用，并考虑机械设备和施工条件而定。(3)一般情况下侧壁导坑宽度不宜超过0.5倍洞宽，高度以到起拱线为宜，这样导坑可分二次开挖和支护，不需要架设工作平台，人工架立钢支撑也较方便。(4)导坑与台阶的距离没有硬性规定，但一般应以

39、导坑施工和台阶施工不发生干扰为原则。上、下台阶的距离则视围岩情况参照短台阶法或超短台阶法拟定。(5)单侧壁导坑法每步开挖的宽度较小，而且封闭型的导坑初次支护承载能力大，因而变形较大。根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的( )。A.20%B.25% C.30%D.40%答案：C解析：2000年9月建设部发布的房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定 中规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。建设工程项目全寿命周

40、期中的实施阶段包括()。A.保修期B.设计阶段C.动用前准备阶段D.设计前的准备阶段E.投产阶段答案：A,B,C,D解析：2022新版教材P3页 建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段，实施阶段和使用阶段。项目的实施阶段包括设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。22年二级建造师考试真题及详解9章 第8章钢框胶合板模板的组配面板宜采用( )布置。A.通缝B.直缝C.斜缝D.错缝答案：D解析：P34-37模板与混凝土接触面应平整、接缝严密。钢框胶合板模板的组配面板宜采用错缝布置。根据水利工程监理规范，实施阶段监理工作的开工条件的控制不包括（ ）。A.签发开工通知单B.分

41、项工程开工C.单元工程开工D.混凝土浇筑仓开仓答案：B解析： 安装某锥形辊子轴承时，允许间隙偏差为0.040.10mm。在实际调整时，其偏差应该靠近（ ）。A0.04B0.07C0.10D0.06正确答案：A某倾斜巷道采用上山施工方法，其工作内容包括()。A.钻眼爆破B.装岩与提升C.支护工作D.排水工作E.通风工作答案：A,B,C,E解析：本题是考查考生对上山施工的理解，上山施工就是施工斜巷时从下往上施工，其施工工作内容包括了除排水之外的其他所有选项，因为是向上施工，巷道涌水自然往下流，因此正确选项是ABCE。建设单位将工程肢解发包的，责令改正、处以罚款，对全部或部分使用国有资金的项目，可以

42、（）。A.取消国有资金拨付B.暂停项目执行或资金拨付C.重新审批该项目D.追究当事人的刑事责任答案：B解析：2022新版教材P100页按照建筑法及相关法规的规定，建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。厕浴间蒸压加气混凝土砌块墙底部200mm高度范围内应做（）坎台。A.混凝土B.普通透水砖C.多孔砖D.混凝土小型空心砌块答案：A解析：本题考查的是砌体结构工程施工质量验收的有关规定。厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层，楼板四周除门洞外，应做混凝土翻边（选项A），其高度不应小

43、于200mm，宽同墙厚，混凝土强度等级不应小于C20。 安全生产法第68条规定“县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内（ ）生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。”A较大B重大C特大D严重正确答案：C22年二级建造师考试真题及详解9章 第9章某打桩工程合同约定，第一个月计划完成工程桩120 根；单价为1.2 万元根。时值月底，经确认的承包商实际完成的工程桩为110 根；实际单价为1.3 万元根。在第一个月度内，该打桩工程的已完工作预算费用（BCWP）为（ ）万元。A132 B143 C144 D156答案：A解析：BCWP 是赢得值法中的参数之一，它是按已完工作量乘以预

44、算价格而得，故为1101.2=132 万元。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为（）人以上的单数A.11B.3C.7D.5答案：D解析：2022版教材P78页依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上的单数关于厂站水处理工艺管线所采用新型管材的特性，说法有误的是（）。A.水流性能好B.抗弯性能好C.抗腐蚀性能高D.抗地层变位性好答案：B解析：P121-122工艺管线中给水排水管道越来越多采用水流性能好、抗腐蚀性高、抗地层变位性好的PE管、球墨铸铁管等新型管材。某二级公路的主要工

45、序见下表。 施工中发生了如下事件。 事件一:由于施工单位设备故障，导致C工作中断4d。 事件二：由于百年一遇的冰雪灾害，导致D工作晚开工15d。事件三：由于图纸晚到，导致E工作停工10d。针对上述事件中的暂停施工，施工单位在合同规定时间内向监理提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定，成本损失费为人民币1.5万元/d，利润损失费为人民币0.2万元/d。问题：1.计算图示网络工期，并指出关键线路。 2.针对背景中的网络计划，分别分析C、D、E工作工期索赔和费用索赔的合理性。3.计算可索赔的费用。4.结合背景，分析施工单位应编制哪些安全生产专项施工方案。答案：解析：1.线路上所有工作的持续时间总和

46、称为该线路的总持续时间。总持续时间最长的线路称为关键线路，关键线路的长度就是网络计划的总工期。有网络计划图知：关键线路为AC一FI，总工期=40+50+90+140=320(天）。2.关于工期索赔，通常是由于下述原因：（1)合同文件的内容出错或互相矛盾；（2)监理工程师在合理的时间内未曾发出承包商要求的图纸和指示；（3)有关放线的资料不准；（4)不利的自然.条件；（5)在现场发现化石、钱币V有价值妁物品或文物；（6)额外的样本与试验；（7)业主和监理工程师命令暂停工程；(8)业主未能按时提供现场；（9)业主违约；（10)业主风险；（11)不可抗力。以上提出的工期索赔中，凡属于客观原因造成的延期

47、，属于业主也无法预见到的情况，如特殊反常天气等，承包商可得到延长工期，但得不到费用补偿。凡純属业主方面的原因造成拖期，不仅应给承包商延长工期，还应给予费用补偿。3.可索赔的费用=10X (1.5+0.2)=17(万元）。4.施工单位应编制的安全生产专项施工方案有：不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；滑坡和高边坡处理；桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道、水底海底隧道等；水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等；水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等；爆破工程；大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头的加固与拆除；其他危险性较大的工程。在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（ ）批准。A.县级人民政府 B.省级人民政府C.国务院 D.省级文物行政部门答案：B解析：关于劳动合同的变更，下列表述正确的是（）。A.用人单位与劳动者协商一致，可变更劳动合同的内容B.变更劳动合同只能在合同订立并履行之后进行C.变更后的劳动合同文本由建筑公司和劳动者各执一份D.变更劳动合同，应采用书面形式E.建筑公司可